关于保证金的合同1500字模板

为了使合作关系进一步发展，合同贯穿于企业的每一项经营活动中，合同就是用来约束的白纸黑字，怎么样写的合同文书是合格呢？合同范本网的编辑特别为你收集的“关于保证金的合同”，欢迎阅读，希望大家能够喜欢！

关于保证金的合同(篇1)

甲方（保证人）：________________

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

乙方（债权人，即业主）：________

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

丙方（债务人，即承包商）：____

住所:_________________________________

法定代表人：__________________________

电话：_______________________________传真：_______________

鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

第一条定义

本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

第二条保证范围及方式

甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。

甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

甲方在上述保证范围内承担连带保证职责

第三条承担保证职责形式

保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：

（N）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。

（N）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。

（Y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。

第四条保证期间

自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。

第五条各方的权利义务

1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。

2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。

3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。

6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。

7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。

8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。

第六条承担担保职责的程序

1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。

第七条合同的生效、变更和解除

1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

第八条争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。

第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

第十条附则

本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。

甲方：__________________乙方：__________________

法定代表人：____________法定代表人:_____________

（或授权代理人）（或授权代理人）

_______年_____月____日______年_____月___日

丙方：__________________

法定代表人：____________

（或授权代理人）

______年______月____日

关于保证金的合同(篇2)

发包人： （下称甲方）

承包人： （下称乙方）

保证人： （下称丙方）

经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的xx洗x中心事宜达成如下协议，双方应共同遵守。

一、合同标的

甲方将座落于 的xx洗x中心承包给乙方经营。乙方对甲方所有的xx休闲中心的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述休闲中心，并保证合法经营。

二、经营方式

乙方承包经营期间，实行独立核算、自负盈亏、自主经营。

三、承包期限

1、承包经营期限为 年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。

2、根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。

四、承包金及缴纳方式

乙方承包洗x中心经营的承包金为＿＿＿＿＿＿元/年，采取先缴纳后使用原则；乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

五、甲方的权利与义务

1、甲方有权按协议约定的方式收取承包金，

2、甲方于本协议签字之日将xx洗x中心经营所需的各种证照交给乙方。

3、本协议签订后甲方应及时将xx洗x中心移交给乙方使用。

4、甲方对移交给乙方承包经营管理的设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

六、乙方的权利与义务

1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金。

2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。

3、乙方经营期间的水电费用、证照的年检相关费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。

4、合同期内，乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。

5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。

6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

7、乙方不得在经营过程中将xx洗x中心转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。

8、乙方不得以洗x中心名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。

9、乙方对于洗x中心消防设备设施应定期检查、维护、保养，对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。

10、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。

七、担保或保证金

丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保，丙方提供担保的期间为二年。

乙方向甲方缴纳保证金＿＿＿＿＿元，乙方违约的，保证金归甲方所有，乙方不得主张退还。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。

八、 违约责任

甲乙双方应当全面履行本协议书的约定，任何一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金＿＿＿＿＿＿元；违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。

九、 其它

1、协议期满后，甲方如重新对外发包经营的，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。

2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。

十、 本协议经双方签字后生效。

十一、 本协议一式叁份，甲乙双方及担保人各执一份。

甲方： 乙方：

担保方：

年 月 日 年 月 日

关于保证金的合同(篇3)

甲方：_________

乙方：_________

本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条概况

鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条保证范围

为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的_________%，金额：_________大写人民币_________元（￥_________）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

第四条保证方式

为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

第五条保证期间

自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

第六条资金证明

乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

第七条争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第九条其他

本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

法定代表人或授权代理人（签字）：_________

法定代表人或授权代理人（签字）：_________

_________年_________月_________日

关于保证金的合同(篇4)

【案例】：

甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。

【分析】：

实际上乙方的这种想法仅对了一半。

理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。

乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢?

实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。

乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。

但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。

关于保证金的合同(篇5)

编号：

保证金合同

甲方：

乙方：

丙方：

签订日期：年月日

甲方:法定代表人:

乙方：

法定代表人:

丙方：

法定代表人:

就乙方受让甲方在丙方挂牌的债权资产包（编号：），甲乙丙三方就资产包支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金合同条款如下：

一、乙方受让的上述债权资产包债权总额为：人民币元，（明细附后，利息计算至年月日）。

二、乙方受让上述资产包需支付给甲方的全部价款为：人民币（大写）（¥元）（或等额可自由兑换的美元）。

付款方式

为一次性付款。

1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；

2、境外投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。

三、乙方交付的保证金为：人民币（大写）（¥元）（或等值可自由兑换的美元），实际数额不得低于本合同约定，且以丙方指定的开户银行出具的款项到达丙方账户的数额为准。

保证金应于本合同签订前存入丙方账户:

户名：

帐号：

开户行：

保证金用于保证：

1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；

2、境外投资者在该资产包获得华融公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。如投资者违约，同意北交所将立约、履约保证金作为违约金全部支付如投资者违约，同意保证金作为违约金全部支付给。

四、保证金的效力为：

1、若买受人为境内投资者，在该资产包获得批复后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。

2、若买受人为境外投资者，在该资产包获得公司总部批复并获得国家相关部门批准并在国家外管局备案后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。

3、甲乙双方间的资产包转让行为生效后，定金（即上述保证金转化的定金）可抵作受让价款。如果乙方以外币支付保证金或受让价款，则:

（1）保证金数额应该为按照支付日的外汇银行挂牌汇价可兑换成双方约定的等额的人民币；

（2）如果双方资产包转让行为生效，则甲方按照处分日的外汇银行挂牌汇价将

定金或乙方支付的外币价款兑换成人民币；

（3）如果因为人民币升值等原因，导致甲方兑换外币后，未达到乙方应该支付的受让价款，则乙方应该在甲方要求期限内继续支付价款，直至达到本合同约定数额；

（4）因中国有关外汇监管等部门审批的原因，导致乙方支付的价款迟延到达甲方或公司指定的账户的，不视为逾期。

4、乙方以外币支付保证金或受让价款后，在甲方兑换成人民币前，可以随时以等额人民币替换。

5、甲、乙双方签订书面的《资产包转让合同》后，在乙方按期付清全部价款之日起内，甲方选择一个中国省级（含）以上报纸刊登资产包转让公告。

6本合同签订后，甲方在履行资产包的处置程序过程中未签订资产包转让合同前，甲方应勤勉尽责地维护资产包及其项下债权、资产的收益权，对于破产债权申报、参加执行分配以及其它因为突发情况会对资产价值带来实质性影响的债权处置，甲方在已知的情况下须及时告知乙方。

如乙方放弃购买意向并且拒绝与甲方签订《资产包转让合同》，则乙方同意以本合同为证据，自动放弃定金、孳生利息的所有权，乙方所交纳的定金甲方有权扣收。乙方对此充分认可接受。

7、如公司或国务院有关部门最终未批准同意乙方成为此资产包的受让人，则甲方仅将上述保证金的本金返还给乙方，乙方对此充分认可接受；如甲乙双方最终签订正式的资产包转让合同，则定金抵作价款。

8、本合同生效后，甲方不得上报将本合同项下资产包转让给非乙方的任何其他

第三方的方案，否则，甲方应向乙方退还全部保证金，并另行向乙方支付等于保证金金额的损害赔偿金。如果公司或国家相关部门未批准本方

案，则甲方可另行处置，乙方放弃对甲方任何形式的追索。

五、陈述与保证：

1、甲方在本合同生效之后按照程序尽快将甲乙双方间资产包转让方案上报公司。如果出现下列情况之一：

（1）华融公司未批准；

（2）国务院有关部门未同意乙方成为债权受让人。则甲方将保证金本金退还给乙方。

2、公司批准后，甲方应当尽快将资产包转让方案向国家相关部门报批，如果最终本方案未取得国务院相关部门同意的，则乙方有权解除合同，并有权请求返还保证金本金。

3、乙方已经对受让债权的合法性、有效性、有无实现权利的法律障碍、债权凭

证、甲方现有的债权及从权利凭证等所有问题进行了了解。对债务人和保证人的现状、现场进行了调查、并到房产、土地、工商局、规划、企业主管部门等部门对债务人及保证人资产及乙方管线的所有问题进行了调查。乙方依据自身的勘察、

测试和了解，自愿受让甲方享有的上述债权。

4、甲方已经就上述债权的合法性、有效性及一切相关情况充分、真实、全面告知了乙方；甲方将上述债权涉及的所有债权重要的或非重要的凭证或其他资料全部提供给了乙方。乙方对甲方告知和提供的凭证或资料事项认可无异议，且乙方保证不以出现任何事由而主张本合同可变更、可撤消、无效或拒绝履行本合同约定的义务。

5、甲乙双方同意本合同产生的纠纷也适用中国法律，由中国法院管辖。

6合同表明的上述债权的基本情况与乙方调查、了解不一致的，乙方同意按照上述债权的实际状况受让债权，且受让价款不变更。

7、乙方认为本合同不存在任何可变更、可撤消及无效事由，乙方支付上述保证金及任何放弃权利的意思表示完全、真实、自愿。

8、乙方受让资产包可能存在但不限于以下瑕疵：

（1）资产包内债权有可能超过诉讼时效；

（2）资产包内债权所设定的抵押/保证/质押未经法院确权；

（3）资产包内债权可能存在执行终结或破产终结或债务人和保证人的主体资格不存在；

（4）乙方受让债权后可能存在向债务人主张权利的法律障碍；

（5）资产包内债权可能存在与现有卷宗材料不符的情况，以债权现状为准；

（6）本合同所列资产包内债务人所欠本金和利息，来源于银行和公司的会计记录，与债务人的财务记载可能存在出入。

六、乙方承诺条款:

1、乙方是审慎的购买者，本《合同》签署前，乙方对标的资产的现状进行了审慎的调查，已对受让标的及标的项下单项资产的性质、金额、真实性、合法性、有效性、存在的诉讼纠纷、实现权益的法律障碍等一切相关事项进行了充分的调查、了解。

2、乙方在此确认，甲方未就本《合同》转让标的及标的项下单项资产的性质、状况或可回收性作出任何明示或暗示的声明或保证，亦未对乙方的预期收益做出任何明示或暗示的声明和保证。乙方已被告知并完全理解资产及本次交易的风险，自愿承担因资产和本次交易的风险可能给其造成的一切损失以及不能获得预期利益的后果。乙方基于独立慎重做出签署本合同的决定，同意按照现状收购本合同项下标的资产。

3、乙方已被告知并完全理解，其受让标的项下的单项资产及其从权利，可能存在着瑕疵或尚未发现的重大缺陷，这些瑕疵包括但不限于诉讼时效灭失、强制执行申请权灭失、因计算误差或其他原因致使乙方实际接收的资产金额与本合同表述的资产金额以及本合同附件所列资产金额不完全一致、实物资产价值贬损等，以至于乙方预期利益无法最终实现。

4、乙方已被告知并完全理解，其受让的标的项下单项资产可能包括但不限于以下从法律上讲已灭失的“资产”，如因原债务人已注销、诉讼已被法院裁定终结执行、债务人已被法院裁定破产终结等原因，导致相应债权实际已灭失的“资产”。

乙方认为该类资产存在着基于法律法规、债务人自身之过错或过失，从而使该类“资产”有继续追索的可能，因此乙方根据自己独立之商业判断，同意该类资产构成本合同项下转让标的

5、乙方理解并同意：任何情况下，乙方都无权基于从甲方受让的标的资产及标的资产项下的单项资产，以任何理由向甲方（含甲方分支机构，下同）或工商银行（含其分支机构）提出任何权利主张，并且乙方应当在与其继受方签订的转让合同中、明确约定其继受方不能就甲方已转让给乙方的资产向甲方或工商银行提出任何权利主张，如果该继受方向甲方或工商银行提出任何权利主张，乙方承诺赔偿甲方或工商银行因此而产生的任何损失。

6、乙方已仔细阅读了本《合同》，并有机会对本《合同》的条款提出意见。本

《合同》一经签署，乙方即放弃基于本合同项下标的的任何瑕疵，以误解、显失公平、欺诈、重大误解或其他任何理由主张变更、撤销本《合同》或申请本《合同》无效或部分无效的权利。

7、乙方已被告知并完全理解中国现行有关不良资产管理和处置法律法规，包括但不限于国家发展与改革委员会、商务部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等部门颁布的行政规章以及其他相关政策，并自愿遵守上述法律法规、行政规章以及相关政策。

七、丙方的承诺条款

丙方承诺按照甲方规定的数额代甲方收取保证金，并按本合同的相关规定及时将保证金划至甲方帐户，如违约，按应划保证金数额的日万分之三支付违约金。

八、本合同未尽事项，甲乙丙三方协商解决。

九、本合同自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效，甲乙丙三方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

签署时间：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

丙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

关于保证金的合同(篇6)

甲方：

法定代表人：

乙方：

居民身份证号码：

家庭住址： 户口所在地__ __省_ _ _

鉴于乙方不具备与甲方签订《劳动合同》的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。

第一条本协议期限为 年。本协议于 年 月 日生效，至 年 月 日终止。

第二条乙方承担的工作内容、要求为：(1)(2)(3)(4)(5)

第三条乙方提供劳务的方式为： 定时工作制

第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的工作内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也2 愿意承担所约定劳务。

第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：乙方因为工作所知悉的甲方一切商业机密。

第六条甲方支付乙方工资薪酬的标准、方式、时间： 于次月17日左右由银行代发，不低于政府规定的最低工资标准

第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第八条发生下列情形之一，并符合第十条规定的，本协议终止：

一、本协议期满的;

二、根据短期工作安排，临时任务完成时;

三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

第九条甲、乙双方若单方面解除本协议，至少需提前一周通知另一方，符合第十条规定的，本协议解除。

第十条出现第八、九条情形的，乙方应在至少一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明。乙方完整移交工作后，本协议终止或解除。乙方未完整移交工作给甲方造成损失的，应予赔偿。

第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。jht868.COm

第十二条乙方依据本协议第八条、第九条约定终止或解除本协议，给甲方造成损失的,予以赔偿。

第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议按法律规定执行。

第十四条本协议首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。

第十五条 因履行本协议发生争议的，由协议签订地人民法院管辖。

第十六条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)

乙方(签章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

关于保证金的合同(篇7)

本文目录1转让协议书范本（一）2转让协议书范本（二）3转让协议书范本（三）第1篇:转让协议书范本（一）

甲方：(出让人) 乙方：(受让人) 身份证号码： 身份证号码： 年 月 日于 市签署 鉴于：

1.甲方系 有限公司的股东，出资额为 万元，占公司总股本的 %，甲方愿出售其中 万元(原值)股份，占公司总股本的 %; (下称“合同股份”)

2.乙方愿受让有述股份

经友好协商，双方立约如下： 一、合同股份的转让及价格

甲方同意将合同股份转让给乙方。乙方承诺以现金受让合同股份。经双方协商，合同股份定价为 元/股，股份收购总价款为 元。

二、付款期限

在本合同签署之日起_______年______月______日之前，乙方向甲方一次性支付股份转让款。

三、交割期

双方确定，本合同自签署后之日起______日内为交割期。在交割日内，双方依据本合同及有关法规的规定办理合同股份过户手续。

四、生效

本合同自双方签字盖章并经张家港??医药有限公司股东会通过后生效。

五、税费

合同股份转让中所涉及的各种税项由双方依照有关法律承担。

六、甲方的陈述与保证

1.不存在限制合同股份转移的任何判决、裁决。

2.甲方向乙方提供的一切资料、文件及所作出的一切声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成份。

3.甲方保证认真履行本合同规定的其他义务。

七、乙方的陈述与保证

1.双方系按 有限公司 年

月份审计报吿反应的财务数据商定的转让价格,如该财务数据与实际情况有不附,比如有审计报告中未反应的应付或担保等项,因此造成的损失由原股份所有人按股份比例负担。

1.乙方保证履行本合同规定的应当由乙方履行的其他义务。

2.乙方保证完整、准确、及时地向甲方以及相关机构提供其主体资格、业务范围以及其他为核实公司受让合同股份资格条件的证明资料。

八、违约责任

一方违约，致使本合同不能履行，应当向守约方支付合同总价款_______%的违约金。

九、争议的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，提交 公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。

甲方签名： 年 月 日

乙方签名： 年 月 日