推荐！瓷砖买卖合同书样本667字
推荐！瓷砖买卖合同书样本667字
需方： (以下简称甲方) 供方：安庆宏建伟业建材有限公司 (以下简称乙方)
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行;乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定的地点，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年 月 日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
日期： 年 月 日
推荐！瓷砖买卖合同书样本667字
需方：
供方：
供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;
2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;
2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;
4.产品质量保证期为壹年。 送货约定：
a、项目名称： 奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址： 广丰路758号
c、签收人：余绍松 陆德兴 d、运费承担方式： (请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选 方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1. 合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;
2. 需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式 陆 份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项： 合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条 预付款贰万元整。
需方：供方：
年月日：
推荐！瓷砖买卖合同书样本667字
需方： (以下简称甲方) 供方：安庆宏建伟业建材有限公司 (以下简称乙方)
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行;乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定的地点，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年 月 日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
日期： 年 月 日
推荐！瓷砖买卖合同书样本667字
需方：
供方：
供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;
2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;
2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;
4.产品质量保证期为壹年。 送货约定：
a、项目名称： 奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址： 广丰路758号
c、签收人：余绍松 陆德兴 d、运费承担方式： (请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选 方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1. 合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;
2. 需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式 陆 份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项： 合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条 预付款贰万元整。
需方：供方：
年月日：
Jht868.coM买卖合同延伸阅读
石油买卖合同书样本(1330字)
关于买卖交易有很多细节要注意，一般都需要签订相关的买卖合同。合同在买卖过程中是最有利的证据，签订买卖合同是双方不断协商谈判、利益博弈的过程。一份合乎法律规定的买卖合同是怎样的呢？下面的内容是小编为大家整理的石油买卖合同书样本(1330字)，欢迎您参考，希望对您有所助益！
石油买卖合同书样本 篇1
甲方：____________________乙方：____________________
甲方双方本着平等、自愿原则，在共同遵守国家相关法律的前提下签订本合同。甲乙双方履行各自业务后，双方无异议签字后本合同立即生效。具体内容如下：
1、乙方在甲方商行购买镶嵌钻石商品，证书编号：__________总价为人民币捌拾万元整，乙方在签订合同当日要向甲方支付定金，人民币__________元整，剩余人民币__________元贷款甲方应在收到当日通知乙方到店内提货。
2、商品详情：商品名称：镶嵌钻石甲乙双方共同遵守并约定：乙方自购买商品之日起计算满________年的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买购买商品原始发票、商品鉴定证书和无瑕疵所购商品。双方无异议时，甲方及时退付乙方购买商品原价__________%现金结算。其中__________%甲方作为商行成本计算，不予退还。
3、乙方自购买商品之日起计算满________年的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买商品原始发票，商品鉴定证书和无瑕疵所购商品。双方无异议时，甲方即时退付乙方购买商品原价90%现金结算，其中10%甲方作为商行成本计算，不予退还。
4、乙方自购买商品之日起计算满________年或超过________年以上的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求，乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买商品原始发票、商品鉴定证书和所购买的完整无瑕疵商品。双方无异议时，甲方即时全付乙方购买商品原价__________%现金结算。如果乙方所购商品增值，甲乙双方另行商议。
5、甲方保证向乙方所销售商品品质和质量。甲乙双方在签定购销合同前无异议，合同立即生效。
6、本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效，无时间限制。
7、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
8、甲方商行同意将_______此次的购买华玉__首饰商行首饰款人民币__________元打入______同志的个人账户。账户名：______________开户行：_____________________账号：_____________________
甲方：____________________地址：________________________
乙方：________________________地址：________________________
日期：________年____月____日
石油买卖合同书样本 篇2
甲方：__________
乙方：__________
购货单位：____________________________
供货单位：____________________________
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：___________________。
2.产品的技术标准，按下列第项执行：__________
按国家标准执行
按部颁标准执行
由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：_________________。
2.计量单位、计量方法：________________。
第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位：__________________。
2.交货方法，按下列第项执行：__________
乙方送货
乙方代运
甲方自提自运。
3.运输方式：_________________。
4.到货地点和接货单位________。
前40天通知乙方，以便乙方编月度要车计划必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第四条产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，按下列第项执行：__________
按甲乙双方的商定价格
按照订立合同时履行地的市场价格
按照国家定价履行。
2.产品货款的结算：__________产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
第五条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自____年__月__日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份
购货单位：______________供货单位：_____________
法定代表人：_________________法定代表人：________________
地址：____________________地址：___________________
开户银行：__________________开户银行：_________________
帐号：____________________帐号：___________________
电话：____________________电话：___________________
____年__月__日订
石油买卖合同书样本 篇3
供方：_______________
需方：_______________签定时间：_______________
合同编号：_______________
一、产品、规格型号、单位、数量、金额及交货时间。
产品_______________规格_______________型号_______________单位_______________数量_______________单价_______________金额_______________合计人民币金额(大写)：_______________
二、质量要求：以现有产品质检标准。
三、交货地点：_______________。
四、运输方式及费用负担：汽运自提，需方负责费用。
五、验收标准、方法：以供方计量磅单或者流量表为准。
六、包装标准：散装。
七、结算方式：需方在合同签订之日，按合同量，送货后付款，此合同生效。
八、违约责任：若合同双方有一方违约，守约方有权追究违约方的责任，按合同法有关条款执行。
九、本合同一式两份，双方各持一份，合同传真件与原件具有同等法律效力。
十、解决合同纠纷的方式：未尽事宜双方协商解决或在签编印地法院仲裁。
十一、其他约定：供方油品自装入车罐，并计量后，视同需方接收。
十二、当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以或部分免除该方当事人的责任。
供方：_______________
法定代表人：_______________
开户行：_______________
账号：_______________
委托代表人：_______________
地址：_______________
电话：_______________
传真：_______________
需方：_______________
法定代表人：_______________
开户行：_______________
账号：_______________
委托代表人：_______________
地址：_______________
电话：_______________
传真：_______________
日期：_______________
石油买卖合同书样本 篇4
卖方：___________________，
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称甲方)。
电话：________________________
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称甲方)。
电话：________________________
买方：___________________，
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称乙方)。
电话：________________________
甲方在______________________________工程(一楼)______号车库(房屋产权证标明的设计用途是仓储)一间，建筑面积为18.44平方米。现对外公开出售，乙方经现场查看后，决定购买其车库，为了明确双方的权利义务关系，特根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，订立以下合同条款：
一、车库的基本情况
1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。
2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。
3、电已经接通，费用已包含在价款中。用电户头由唐某某过户到郑某户头上。
二、买方与卖方约定车库总价款(包括定金在内)，人民币________元整(小写rmb__________元)。
三、买方于_______年_______月_____日支付人民币_______________元整作为定金。在_______年______月_____日前甲方必须将车库的房屋产权和国有土地使用证两证过户到乙方后，乙方一次性付清全部价款(包括定金在内)。
四、卖方保证所卖的车库没有转让和设定抵押、不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方。
五、任何一方不得毁约，如有违约，违约方支付守约方违约金人民币__________元整。
六、本协议一式四份，自双方签字之日起生效。买方与卖方各执一份，办理过户手续时，提交相关部门一份，四份具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：________________
代理人：________________
石油买卖合同书样本 篇5
合同编号：_______
出卖人：_____签订地点：_______
买受人：_____签订时间：__年_月_日
第一条棉花品种、数量、价款及交(提)货时间
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条棉花质量标准：___________________________________________________________
第三条包装标准：_____________________________________________________________
第四条合理损耗标准和计算方法：______________________________________________________
第五条交(提)货方式、地点：_______________________________________________________
第六条运输方式及到达站(港)和费用负担：_________________________________________________
第七条检验标准、方法、时间、地点：____________________________________________________
第八条结算方式及期限：__________________________________________________________
第九条担保方式(也可另立担保合同)：___________________________________________________
第十条本合同解除的条件：_________________________________________________________
第十一条违约责任：____________________________________________________________
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自_____起生效。
第十四条其他约定事项：______________________________________________________________________________________________
出卖人买受人鉴(公)证意见：
出卖人(章)：买受人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码：居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
电报挂号：电报挂号：
开户银行：开户银行：鉴(公)证机关(章)
账号：账号：经办人：
邮政编码：邮政编码：年月日
监制部门：印制单位：
推荐！车辆买卖合同书样本(7篇)
在进行买卖的时候有很多事情需要注意，其中一般需要签订买卖合同进行约定。签订合同可以保障我们的合法权益，签订买卖合同都是以书面形式来呈现的。你知道买卖合同的格式是怎样写的吗？为满足您的需求，小编特地编辑了“推荐！车辆买卖合同书样本(7篇)”，欢迎您参考，希望对您有所助益！
车辆买卖合同书样本【篇一】
卖方(以下简称甲方)：______________
买方(以下简称乙方)：_______________
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：乙方购买甲方所有的机动车一辆：
车号：颜色：
第二条：车价总价为元。
第三条：付款方式：签订合同后，元，剩余车款一次性付清。
第四条：乙方车款付清后，甲方应交付给乙方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第五条：甲方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第六条：自签订合同以前该车所发生的一切事故等责任由甲方负责，签订合同之日后该车所发生的一切事故等责任由乙方负责。
第七条：乙方违反本合同，车款不予退还。
第八条：甲方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第九条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式三份。
甲方：______________
乙方：______________
担保人：______________
___年___月___日
车辆买卖合同书样本【篇二】
甲方：_________________________
乙方：_________________________
1.甲方于_____年_____月___日___时将车辆开至______供乙方用于______使用，_____年_____月___日___时将车开回公司。
2.车辆司机、油料费用甲方承担。
3.乙方在使用车辆期间，要保证车辆一切设施无损，如有损坏照价赔偿，乙方应按照本协议规定的使用方式、出行地点使用车辆，不得做其他用途，出车途中的道路费用由乙方承担。
4.本车出租费用__________元，乙方先预付定金__________元，其他款项须出车前______小时交起，否则甲方不予以出车且不退还定金，乙方付定金后，甲方须保证乙方用车，如发生自然灾害，车辆突发性故障等不可抗拒因素影响乙方车辆使用，甲方退还全部租金，不负其它任何责任。
5.本合同由_____年_____月___日___时起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜由双方协商解决。
甲方盖章：________________电话：____________________
乙方盖章：________________电话：____________________
日期：
车辆买卖合同书样本【篇三】
甲方：____________________乙方：____________________
甲方双方本着平等、自愿原则，在共同遵守国家相关法律的前提下签订本合同。甲乙双方履行各自业务后，双方无异议签字后本合同立即生效。具体内容如下：
1、乙方在甲方商行购买镶嵌钻石商品，证书编号：__________总价为人民币捌拾万元整，乙方在签订合同当日要向甲方支付定金，人民币__________元整，剩余人民币__________元贷款甲方应在收到当日通知乙方到店内提货。
2、商品详情：商品名称：镶嵌钻石甲乙双方共同遵守并约定：乙方自购买商品之日起计算满________年的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买购买商品原始发票、商品鉴定证书和无瑕疵所购商品。双方无异议时，甲方及时退付乙方购买商品原价__________%现金结算。其中__________%甲方作为商行成本计算，不予退还。
3、乙方自购买商品之日起计算满________年的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买商品原始发票，商品鉴定证书和无瑕疵所购商品。双方无异议时，甲方即时退付乙方购买商品原价90%现金结算，其中10%甲方作为商行成本计算，不予退还。
4、乙方自购买商品之日起计算满________年或超过________年以上的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求，乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买商品原始发票、商品鉴定证书和所购买的完整无瑕疵商品。双方无异议时，甲方即时全付乙方购买商品原价__________%现金结算。如果乙方所购商品增值，甲乙双方另行商议。
5、甲方保证向乙方所销售商品品质和质量。甲乙双方在签定购销合同前无异议，合同立即生效。
6、本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效，无时间限制。
7、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
8、甲方商行同意将_______此次的购买华玉__首饰商行首饰款人民币__________元打入______同志的个人账户。账户名：______________开户行：_____________________账号：_____________________
甲方：____________________地址：________________________
乙方：________________________地址：________________________
日期：________年____月____日
车辆买卖合同书样本【篇四】
卖方：___________________，
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称甲方)。
电话：________________________
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称甲方)。
电话：________________________
买方：___________________，
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称乙方)。
电话：________________________
甲方在______________________________工程(一楼)______号车库(房屋产权证标明的设计用途是仓储)一间，建筑面积为18.44平方米。现对外公开出售，乙方经现场查看后，决定购买其车库，为了明确双方的权利义务关系，特根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，订立以下合同条款：
一、车库的基本情况
1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。
2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。
3、电已经接通，费用已包含在价款中。用电户头由唐某某过户到郑某户头上。
二、买方与卖方约定车库总价款(包括定金在内)，人民币________元整(小写rmb__________元)。
三、买方于_______年_______月_____日支付人民币_______________元整作为定金。在_______年______月_____日前甲方必须将车库的房屋产权和国有土地使用证两证过户到乙方后，乙方一次性付清全部价款(包括定金在内)。
四、卖方保证所卖的车库没有转让和设定抵押、不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方。
五、任何一方不得毁约，如有违约，违约方支付守约方违约金人民币__________元整。
六、本协议一式四份，自双方签字之日起生效。买方与卖方各执一份，办理过户手续时，提交相关部门一份，四份具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：________________
代理人：________________
车辆买卖合同书样本【篇五】
_______________(以下简称甲方)
_______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定，陕西省地方食品行业相关规定，双方本着友好协商，平等互利的原则，达成如下食品买卖合同。
第一条产品的名称、品种和数量
第二条产品的质量和验收方法
2.1产品质量标准，按下列第项履行：
2.1.1按国家标准履行。
2.1.2按行业标准履行。
2.1.3按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。
2.1.4卖方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告。
2.1.5卖方所提供的产品，保质期限不少于个月(自产品出厂之日起计算)。
2.2验收方法
2.2.1产品到达目的地后，买方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，买方应在收货后天内书面通知卖方，共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由生产厂家所在地双方认可的经计量认证机构检验报告为准。
2.2.2买方根据合同规定或要货通知单及卖方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。
第三条产品包装
在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。第四条产品货款结算与优惠办法
4.1货款的支付办法分两部分
4.1.1第一部分，买方在本合同签订的次日24点之前将所购产品总金额一定比例的预付款汇入卖方指定账户：开户银行：卖方用于组织生产或者向生产商订货。预付款比例如下：买方采购量在5000单位(包括本数)以上预付总金额的30%货款。买方采购量在5000单位以下预付总金额的50%货款。
4.1.2第二部分，在买方收到货物的次日起日之内将余款汇入上述甲方指定账户。
4.1.2对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
4.1.3对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
4.2优惠办法
该优惠办法中所涉及的折扣金额，在买方支付此次买卖余款的时候相应扣除。
第四条交货期限、地点和方式
4.1买方预付款后书面通知卖方做交货准备，卖方于收到通知的次日起日内将货物交付之双方约定的地点。
4.2货物交付在双方约定的(你们自己填，比如买方指定地点某某地，要写的很清楚，便于区分责任)
4.3交付货物采取方式，费用由方支付。
第五条违约责任
5.1卖方责任
5.1.1卖方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给买方造成的经济损失。买方要求继续履行本合同的，卖方应继续履行本合同。
5.1.2卖方承担因产品质量问题造成买方的直接经济损失，并支付违约金人民币__________元。
5.2买方责任
5.2.1买方若未按本合同的付款方式在规定时间内付款，须承担下列违约责任。向卖方支付违约金人民币__________元。(不超过实际损失的30%)自延期之日起至实际付款日止，按买方实际付款日工商银行一年期贷款利率向卖方支付迟延履行金。
5.2.2买方拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，买方应当承担由此所造成的相应的损失。
第六条不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第七条解决争议的方法
买卖双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
车辆买卖合同书样本【篇六】
合同编号：_______
出卖人：_____签订地点：_______
买受人：_____签订时间：__年_月_日
第一条棉花品种、数量、价款及交(提)货时间
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条棉花质量标准：___________________________________________________________
第三条包装标准：_____________________________________________________________
第四条合理损耗标准和计算方法：______________________________________________________
第五条交(提)货方式、地点：_______________________________________________________
第六条运输方式及到达站(港)和费用负担：_________________________________________________
第七条检验标准、方法、时间、地点：____________________________________________________
第八条结算方式及期限：__________________________________________________________
第九条担保方式(也可另立担保合同)：___________________________________________________
第十条本合同解除的条件：_________________________________________________________
第十一条违约责任：____________________________________________________________
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自_____起生效。
第十四条其他约定事项：______________________________________________________________________________________________
出卖人买受人鉴(公)证意见：
出卖人(章)：买受人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码：居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
电报挂号：电报挂号：
开户银行：开户银行：鉴(公)证机关(章)
账号：账号：经办人：
邮政编码：邮政编码：年月日
监制部门：印制单位：
车辆买卖合同书样本【篇七】
买方： _____________(以下简称甲方)
卖方：_____________ (以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号： _____________颜色：_____________
产地： _____________型号：_____________
发动机号码： _____________(拓印粘贴)
底盘 号码： _____________(拓印粘贴)
第二条：甲方向乙方支付车款人民币 万元。包括三部分：
定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金 万元，三日内再支付第一笔车款现金 万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。;">出卖人：
买受人：
1、车辆：
车辆品牌 型号 发动机号 车架号 颜色 价格
备注
2、车辆金额：
3、交车方式
(1)交车地点：
(2)交车时间：
(3)付款方式：
(4)付款时间：
4.质量保证：
出卖人向买受人出售的车辆，其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。 国家将来有车辆包修，包换等规定的，则立即按这一规定执行。
5.出卖人向买受人出售的车辆，必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。
6.出卖人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
7.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
(1)销售发票;
(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;
(3)保修卡或保修手册;
(4)说明书;
(5)随车工具及备胎;
8、出卖人承担车辆过户之日以前产生的费用。车辆过户之日起以后的费用由买受人承担。
9、交接
买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。车辆在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
9、本协议生效之日起7日内，双方共同办理车辆过户手续。
10、违约责任
按中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护法，缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。出卖人违反本协议给买受人造成的损失，出卖人应负责赔偿。并承担买受人实现债权的费用。
11、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商或其它方式解决。
12、本合同一式二份，双方各执一份。 本合同经买卖双方签章后生效。
买受人(签章)：出卖人(签章)：
地址：地址：
电话：电话：
范文参考：土地买卖合同书样本1060字
土地买卖合同书样本(篇一)
买方：____________ （下称甲方） 卖方：____________ （下称乙方） 地址：____________ 邮编：_____ 地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____电话：____________ 传真：_____ 电子邮箱：__________ 电子邮箱：__________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
8.其它：_______________。
额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6.本合同正本一式___份，双方各执___份；合同副本一式__份，分送______等单位。
甲方：____________ 乙方：____________
受权代表：（签字）______受权代表：（签字）_______
委托代理人：（签字）_____
本合同于____年____月____日订立于____（地点）。
土地买卖合同书样本(篇二)
甲方：_________
乙方：_________第一条本合同当事人双方：
出让人(甲方)：___________
住址：
电话:________________________;
受让人(乙方)：___________
住址：
电话:________________________。
第二条甲方确保：其已合法拥有出让土地使用权，并同意将本合同约定土地的使用权转让给乙方;乙方确认：自愿以有偿方式取得该土地使用权。
第三条甲方出让给乙方的土地位于________，出让土地面积为___________，出让土地编号为____________，出让土地四至及界址点座标见附件。
第四条土地费按每亩______________元计算,总额为_____________，大写_______________，甲方同意在___年___月___日前将出让土地交付给乙方。土地费由乙方向甲方一次性付清。
第五条本合同项下的土地使用权为永久转让，无年期限制。
第六条甲方保证该土地使用权没有任何纠纷或其他权利限制，若发生买卖前已经存在的任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应的法律责任，给乙方造成经济损失的，由甲方负责如数赔偿。
第七条双方均应按照诚信原则履行合同。任何一方违约，均应向另一方支付转让总额_________%的违约金，还应赔偿对方实际发生的所有经济损失。
第八条其他未尽事宜及国家政策变化需做调整的由双方协商共同做出补充规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第九条甲乙双方均应认真履行本合同各项条款，如发生争议或纠纷，双方应协商解决，协商不成时，则在本合同签订地人民法院通过诉讼方式解决。
第十条本合同自双方签订之日起生效。本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执壹份，市国土资源局执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土地买卖合同书样本【篇三】
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》的要求，甲方委托乙方为中山市中小学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额：
1、多媒体电脑室? 套，货款总额为人民币?拾?万?仟?佰?拾?元整（￥元）详细见《预算表》。
2、详细电脑设备品牌型号配置见附件一《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件二《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程当中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。
3、乙方要按照《中山市中小学教学用计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收：
1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后三个工作日前完工。
2、乙方工期：签定本合同后第五个工作日前安装电源和网络线路；签定本合同后第十个工作日前安装电脑台和稳压电源；签定本合同后第十五个工作日前安装调试电脑并完工。
3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件三《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。
4、验收日期：由完工后的十个工作日内进行。
五、付款方式：
1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。
2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。
六、违约责任
1、甲方无正当理由拒收电脑设备的，甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。
2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的，乙方向甲方偿付合同总值30%的违约金。
3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款总额0。5%的违约金。
4、乙方逾期交付电脑设备的，乙方向甲方每日偿付合同总值0。5%的违约金。
七、其他
1、因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。
2、合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
3、本合同一式四份，甲乙双方、中山市教育局电教站和镇区教办各执一份，均具同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________鉴印单位：__________
地址：__________地址：__________ 地址： __________
电话：__________电话：__________电话：__________
法人代表：__________法人代表：__________签约代表：__________
签约时间：__________签约时间：__________签约时间：__________
土地买卖合同书样本【篇四】
供方：
（以下简称甲方）
需方：
（以下简称乙方）
甲方为销售红砖，乙方在建筑施工中需使用红砖，双方本着精诚合作，互惠互利的原则，经双方协商同意，就有关事谊达成如下协议，特签定本合同，以便双方共同信守。
一、质量技术要求标准：甲方给乙方供的红砖必须有产品质量检验报告和产品合格证，且质量符合监部门的质量标准。
二、供应数量及价格：根据乙方生产用量计划，由甲方按时供应，计划总供量为万块/年，以后再根据需方的需用情况而定。单价为元/块（包括运费及装卸费在内），乙方不在承担任何费用，甲方的总价款按实际供应量计算。
三、验收方式：乙方根据生产用量及时通知甲方供货，每个工地有指定人员验收，并有权检查红砖质量，发现不合格或经质监站化验不合格产品时，有权要求退货，损失由甲方承担。
四、付款方式：经甲、乙双方协商同意，每供够10万块红砖结算一次，甲方支付乙方的红砖款，不足或超额部分年底付清。
五、违约责任：甲方必须按乙方的计划，保质保量将红砖供到乙方指定场地，若供应不及时给乙方生产进度造成影响和损失时，损失由甲方承担。若乙方不能及时通知甲方供货造成的损失由乙方承担，施工途中双方均不能提出停供或停用的要求，否则视为违约，违约方给对方承担因违约而造成的一切经济损失和责任。
六、合同未尽事谊，双方协商解决。
七、本合同经甲、乙双方签字后生效，具有法律效力，任何一方不得违约，否则违约方给对方承担所造成的经济损失的责任。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
供方（甲方）：
负责人签字：
需方（乙方）：
负责人签字：
土地买卖合同书样本(篇五)
合同编号：_______________
买方：_____________签订地点：_________________
卖方：_____________签订时间：_____年____月___日
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就下列条款，经协商一致，签订本合同。
第一条买方向卖方订购烟花爆竹产品_____箱，合计总金额_____万元(_____万___千___百___拾___元___角___分整)。
产品名称、牌号商标、产品类别、规格型号、单位(箱、个)、单价、数量及金额等具体项目详见《浙江省烟花爆竹订货清单》，订货清单作为合同附件，合同附件与合同正本具有同等法律效力。
第二条质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限：
安全生产许可证编号：_________________________________
产品检测报告编号：___________________________________
第三条提(交)货地点、时间、方式：______________________________
第四条运输方式及到达站(港)和费用负担：________________________
第五条包装标准、包装物供应与回收：_______________________________
第六条验收标准、方法及提出异议期限：____________________________
第七条结算方式及期限：___________________________________________
第八条如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
第九条违约责任：____________________________________
第十条解决合同纠纷的方式：若双方协商不成，依法向人民法院起诉;或由___________(仲裁委员会)仲裁。
第十一条其他约定：__________________________________________
第十二条本合同有效期限_____年___月___日至_____年____月____日。
买方(章)______________卖方(章)_______________
单位地址:_______________单位地:__________________
邮编:___________________邮编:____________________
法定代表人:_____________法定代表人:______________
联系电话:_______________联系电话：_______________
电挂:___________________电挂:____________________
开户银行:_______________开户银行:________________
帐号:___________________帐号:____________________
税号:___________________税号:____________________
浙江省烟花爆竹订货清单
(合同附件)
合同编号:______________
买方：_________________卖方：_________________
序号
产品名称
牌号商标
产品类别
规格型号
单位
单价(元)
数量
金额(万元)
范文推荐： 工矿产品买卖合同书样本怎么写980字
工矿产品买卖合同书样本(篇一)
供方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
需方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
一、产品名称、商标、型号、质量、数量、金额、供货时间及数量
产品
名称
牌号
商标
规格
型号
计量
单位
数量
单价
金额
交提货时间及数量
合计
合计人民币金额(大写)____________________
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
________________________________________________________________
三、交(提)货方式
________________________________________________________________
四、运输方式及到达站(港)的费用负担
________________________________________________________________
五、验收方式及提出异议的期限
________________________________________________________________
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担
________________________________________________________________
七、超欠幅度、损耗及计算方法
________________________________________________________________
八、随机配件、备品、工具供应方法
________________________________________________________________
九、结算方式及期限
________________________________________________________________
十、违约责任
________________________________________________________________
十一、担保
________________________________________________________________
十二、解决合同纠纷的方式
________________________________________________________________
十三、本合同于____年__月__日在____ 签订；有效期限：
________________________________________________________________
十四、
其他约定事项
________________________________________________________________
供 方
单位名称：________ (公章)
代 表 人：________
委托代理人：________
开户银行：________
帐号：________
电话：____________ ____年__月__日
需 方
单位名称：________ (公章)
代 表 人：________
委托代理人：________
开户银行：________
帐号：________
电话：____________ ____年__月__日
工矿产品买卖合同书样本(篇二)
供方：××× 合同编号：
需方：××× 签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
三、交（提）货的方式
四、运输方式及到达地（港）费用的负担
五、合理损耗及其计算方法
六、包装标准、包装物的供应和回收
七、验收标准、方法及提出异议的期限
八、随机备品、配件工具数量及供应方法
九、结算方式及期限
十、担保
十一、违约责任
十二、解决合同纠纷的方式
十三、其他约定的事项
供 方 需 方
单位名称（章）： 单位名称（章）：
单位地址： 单位地址： 经办人：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： （章）
电 话： 电 话：
电报挂号： 电报挂号：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
工矿产品买卖合同书样本【篇三】
出买人：__________________________________
买受人：__________________________________
第一条：
1、标的：_________________________________
2、数量：_________________________________
3、价款：_________________________________
4、交（提）货时间：_________________________________
合计人民币金额（大写）：_________________________________
第二条：质量标准：
___________________________________________________________________________
第三条：出卖人对质量负责的条件及期限：
___________________________________________________________________________
第四条：包装标准、包装物的供应与回收：
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
第五条：随机的必备、配件、工具数量及供应办法：
___________________________________________________________________________
第六条：合理损耗标准及计算方法：
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第七条：标的物所有权自_______________时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于_________________________________所有。
第八条：交（提）货方式、地点：
___________________________________________________________________________
第九条：运输方式及到达（港）和费用负担：
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
第十条：检验标准、方法、地点及期限：
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
第十一条：成套设备的安装与调试：
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十二条：结算方式、时间及地点：
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
第十三条：担保方式（也可另立担保合同）：
_______________________________________________________________
第十四条：本合同解除的条件：
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
第十五条：违约责任：
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
第十六条：合同争议的解决方式：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十七条：本合同自_______起生效。
第十八条：其他约定事项：
____________________________________________________________________________________________。
出卖人：受买人：
出卖人（章）：受买人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
合同编号：_____________________
签订地点：_____________________
签订时间：_____年____月____日
工矿产品买卖合同书样本【篇四】
甲方(买方)：________
法定代表人：________
乙方(卖方)：________
法定代表人：________
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1. 产品的名称、品种、规格：________(注明产品的牌号或商标)。
2. 产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有行业标准的，按行业标准执行;
(3)无国家和行业标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但买受人有特殊要求的，按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
1. 产品的数量：________。
2. 计量单位、计量方法：________. (按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。)
3. 产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：________。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收
________. (国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。)
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1. 产品的交货单位：________。
2. 交货方法，按下列第( )项执行：
(1)乙方送货;
(2)乙方代运;
(3)甲方自提自运。
3. 运输方式：________。
4. 到货地点和接货单位(或接货人)：________ . (甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条 产品的交(提)货期限
________. (规定送货或代运的产品的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，按下列第( )项执行：
(1)按政府定价执行;
(2)按政府指导价执行;
(3)不属于政府定价或政府指导价的产品，或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按买卖双方的商定价执行。
(执行政府定价或政府指导价的，在合同规定的交货或提货期内，遇政府调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由买卖双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行协商定价的，按合同规定的价格执行。)
2. 产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照《中国人民银行结算办法》的规定办理。
(用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。)
第七条 验收方法
1. 验收时间________;
2. 验收手段________;
3. 验收标准________;
4. 由________负责验收和检验;
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，并在________天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2. 如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
3. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4. 乙方在接到需方书面异议后，应在________天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
第九条 乙方的违约责任
1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的________%(通用产品的幅度为1%～5%，专用产品的.幅度为10%～30%)的违约金。
2. 乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4. 乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6. 产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款________%(通用产品的幅度为1%～5%, 专用产品的幅度为15%～30%)的违约金。
2. 甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的，按中途退货处理。
3. 甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6. 甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
1. 如果本合同任何一方因受不可抗力事件(不可抗力事件指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其他自然灾害、交通意外、罢工、骚动及战争(不论曾否宣战))影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2. 声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后________日内以手递或挂号空邮向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3. 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，甲乙双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
第十二条 通知
1. 一方根据本合同规定作出的通知或其他通讯应采用书面形式并以中文书写，并可经专人手递或挂号邮务发至以下规定的另一方地址，或传真至另一方规定的传真号码，通知被视为已有效作出的日期应按以下的规定确定：
(1)经专人交付的通知应在专人交付之日被视为有效。
(2)以挂号邮务寄出的通知应在付邮(以邮戳日期为准)后第7天(若最后一天是星期日或法定节假日，则顺延至下一个工作日)被视为有效。
(3)以传真形式发出的通知应被视作于传真完毕的时间作出，唯发件人应出示传真机就其所发出的文件而打印的报告以证明有关文件已经完满地传给对方。
2. 若一方更改其通讯地址或传真号码，应尽快按本条规定书面通知另一方。
第十三条 担保
如需提供担保，另立合同担保书、作为本合同附件。
第十四条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十五条 解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条 合同争议的解决方式
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第( )项方式处理：
(1)申请仲裁委员会仲裁。
(2)向人民法院起诉。
第十七条 其他
1.合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后________天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2.合同自________年____月____日起生效，有效期至________年____月____日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 ________份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
甲方(盖章)：________ 乙方(盖章)：________
法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：________
________年____月____日 ________年____月____日
签订地点：________ 签订地点：________
【推荐】家具买卖合同书样本范本合集(7篇)
我们在人生当中很多时候都在进行买卖交易，大规模的买卖过程中一般都是需要签订合同的。签订合同可以通过法律保障我们的权益，不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。那么你有没有了解过买卖合同呢？小编特地为大家精心收集和整理了“【推荐】家具买卖合同书样本范本合集(7篇)”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。
家具买卖合同书样本(篇一)
甲方： 乙方：
为维护消费者、经营者的合法权益，根据《中华人民共和国消费者保护权益法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、商品内容、金额及其他计费
二、付款方式及违约责任
1、 预付款___________ 余款____________ 2、 违约责任：
A、 采用预付款方式，单方违约按家具合同总金额的0.01%扣除违约金；
B、 采用定金方式付款的，买方违约中途解除合同无权要求返还定金；卖方违约中途解除合同，应双倍返还定金；
C、 迟延送货或提货的，违约方每日向对方支付延迟部分家具款的1%作为违约金；超过15天，甲方有权终止合同，乙方除全额返还甲方定金，并需每日按合同货款的1%承担违约金。
三、交货及验收
1、 甲方提货__________ 乙方送货__________ 送货费用由________承担。 交货时间__________ 地点
2、 对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，甲方应在验货时当场提出异议，否则乙方不承担责任。
四、非质量问题的换货
甲方对已购商品不满意，7日内在包装和商品没有损坏、不影响二次销售的情况下，可以办理换货(定做商品、处理品除外)，因换货产生的运输费及劳务费由甲方承担。
五、质量“三包”规定
家具“三包”有效期为一年。即90日内出现严重质量问题，甲方可以选择退货、换货或修理；180日内出现严重质量问题，甲方可以选择免费修理或换货；三包有效期余下的时间内出现质量问题，乙方负责免费修理；“三包期限”计算方法按《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》执行。
六、争议解决方式
甲方和乙方出现质量或服务纠纷，双方应友好协商解决。甲方可到爱家投诉，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
八、对经爱家盖章确认的合同，爱家将严格按照上述条款的规定执行；否则，在商品交易和售后服务过程中出现的质量或服务问题，爱家不承担任何责任。
甲方(买方)签字：________ 乙方(卖方)章：___________
甲方地址：___________ 乙方地址：___________
负 责 人：____________
电 话：_______
_____ 电 话：____________
主办单位(章)：_________ 地址：________ 电话：________
合同签订日期：_____年______月______日
家具买卖合同书样本(篇二)
合同编号：_______
买方：
卖方：
主办单位：
第一条家具基本情况（请逐项填写，勿写“同样品”；“验收说明”等内容请在验收后填写。）
第二条质量标准（以下可多选）：
□买卖双方对家具质量的约定如下：_________________。
□每件家具应符合《家具使用说明书》明示的执行标准，且不得低于国家标准GB5296.6的要求。
第三条付款方式：
□买方应在签约时一次性支付全部价款。/□买方应在签约时支付全部价款____%（不得超过20%）________元的定金，余款_________元应在____________时付清。买方违约退货的，无权要求返还定金；卖方违约不能交货的，应双倍返还定金。/□买方应在签约时支付_________元的预付款，余款____________元应在______________________时付清。
第四条交货及验收：
□买方自提/□卖方送货；交货时间：________________________________________；交货地点：___________________。送货费_______元由______承担。卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《家具使用说明书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。买方对于安装、使用后才可能发现的问题，可在发现后_______日内向卖方提出。
第五条三包：
对于家具的质量问题，应按照《××家具产品修理、更换、退货责任规定》执行，卖方或主办单位做出对买方更有利的责任承诺的，按照该承诺执行。
第六条违约责任：
（一）买卖双方任何一方违反本合同约定，应当承担如下违约责任：□支付定金的，适用定金规则；/□每日向对方支付延迟交付部分家具价款的□0.3%/□____%的违约金；/□向对方支付家具价款的______%的违约金。
（二）买卖双方任何一方明确表示不履行合同或者延迟履行超过_____日的，另一方有权解除合同，但因对方原因导致的延迟除外。
（三）经国家认可的家具检测机构检测，家具的有害物质量不符合国家标准或××市有关标准的要求或者被判定为不合格产品的，买方有权无条件退货，并要求卖方赔偿相应的检测费、交通费、误工费等损失。该损失的承担不影响卖方违约责任的承担。
第七条在展销会或市场内签订的合同，卖方应先交主办单位签章后再交买方保存。卖方撤离展销会或市场的，由主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任后，有权向卖方追偿。
第八条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，由双方协商或向消费者协会等部门申请调解解决；协商或调解解决不成的，□依法向______________人民法院起诉。/□提交_______仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项：__________________________________________________。
买方（签章）：____________卖方（签章）：____________主办单位（签章）：____________
住所：____________________住所：____________________住所：________________________
委托代理人：______________经办人：__________________经办人：______________________
联系电话：________________联系电话：________________联系电话：____________________
移动电话：________________售后服务电话：____________售后服务电话：________________
签订时间：_____年__月___日签订地点：________________
家具买卖合同书样本(篇三)
合同编号：___________
出卖人：______________________________（甲方）
买受人：______________________________（乙方）
第一条家具名称、数量、价款：
第二条质量标准：_______________________________________
第三条家具保修期为____月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在____天内修理好或更换修理不好或不能更换的，予以退货。
第四条定做家具图样提供办法及要求：___________________________________
第五条交货时间：_____________________________________________________
第六条交（提）货方式、地点：_________________________________________
第七条运输方式及费用负担：___________________________________________
第八条检验标准、方法及提出异议的期限：_________________________________
第九条付款方式及期限：_______________________________________________
第十条违约责任：_____________________________________________________
第十一条合同争议的'解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
（一）提交___________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向____人民法院起诉。
第十二条其他约定事项：_______________________________________________
第十三条本合同自双方签字盖章之日起生效。
出卖人：_______________________买受人：_____________________
地址：_________________________地址：_______________________
委托代理人：___________（签章）委托代理人：_________（签章）
电话：_________________________电话：_______________________
传真：_________________________传真：_______________________
开户银行：_____________________开户银行：___________________
账号：_________________________账号：_______________________
邮政编码：_____________________邮政编码：___________________
签约时间：_____________________
签约地点：_____________________
家具买卖合同书样本(篇四)
家具买卖合同属于买卖关系的合同，在消费领域严格讲属于一般民事合同，其条款应符合《民法通则》、《合同法》和《消费者权益保护法》的有关规定。但其条款内容依托的是原《经济合同法》，故在条款上必然存在一些差异。而使用该合同的主体主要是广大消费者和各家具零售商，所以在合同的设计上应该以符合商业零售行业的交易习惯和消费者乐于接受为前提，而不应将其设计的过于烦琐，不易使用。具体地讲，合同的第一条规定：“家具名称、商标、型号、数量、时间及金额”的内容不适合家具买卖行业特点和商业习惯，因为对于家具行业来讲，国家尚未出台强制性标准，行业标准目前也是空白。消费者注重的是家具的款式和材质，而这两项指标目前又没有统一的型号规定，一旦造成质量纠纷，给调解、仲裁或审判在认定责任方面带来一定的困难，客观上讲不利于经营者和消费者之间相互举证。因此很多家具经营者呼吁在家具买卖合同示范文本条款中，用材质替换型号使之更合乎实际。因此，该条应当明确质量的瑕疵担保责任，即经营者应当依照法律规定或者合同约定交付合乎质量要求的标的物，关于质量可以另附质量保证书予以明示消费者。这样规定的目的是经营者出卖的标的物质量上有瑕疵的，应当依法承担违约责任，使消费者能够自主合理选择修理、更换、重做、退货、减少价款或请求赔偿损失乃至解除合同。
其次是示范文本第二条的保修包退条款，目前采用填空式方式。各家具经营者认为采用填空式的办法设置，容易造成一旦出现家具质量纠纷，对消费者举证不利的尴尬局面。因为在填写这一条款时，多数家具经营者均采用对他们有利的方式填写，而未选中的选项则认定为无效。作为消费者不可能对其中奥妙了解如此透彻，容易出现欺诈消费者的行为。而实际情况是《天津市家具行业实行三包的规定》等文件均对此做出过明确规定，因此示范文本约定只要符合有关方面的规定即可，一旦产生纠纷，就可以有效地依据相关规定妥善做出处理。这样即理顺了关系，又方便了消费者。
另外，示范文本的第九条，解决纠纷的方式，实际上包含了五种方式，即和解、民间调解、行政调解、仲裁和民事诉讼。按照我国目前的《民法通则》规定，民事合同纠纷实际上只有三种解决途径，即和解、仲裁（含调解职能）和民事诉讼（亦含调解职能），后两种又属于法定救济范畴。而行政调解是依据有关行政法律、法规的规定进行的，消费者协会所做的民间调解也是依据《消费者权益保护法》之规定进行的。将上述四种办法罗列到一起，显然不太适宜。因为工商部门的行政调解和消费者协会的调解属于行政救济范畴，并不引起丧失仲裁权或司法救济请求权灭失情形的发生，无论经营者和消费者是否选取向消费者协会申请调解或向有关行政主管部门申请调解解决纠纷，只要在法定诉讼时效期间内均不会丧失司法救济请求权，这一程序不是法定的。而《仲裁法》第四条规定：“当事人采取仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”也就是说仲裁与诉讼两者之间，采取哪种方式解决争议有着因果关系，而且是合同争议解决的法定程序。因此该条实际上将多种法律关系集为一条，从法理上讲容易混淆法定程序和非法定程序的界限。从实际情况看，由于消费者不太了解有关法律程序规定，因此也容易造成丢失或自动放弃有关司法救济请求权情况的发生。所以家具买卖合同示范文本条款应当符合零售商业交易习惯和消费特点，细化消费者和经营者对合同争议解决的自主选择权。
家具买卖合同书样本(篇五)
甲方(卖方)：北京XXXXXXX有限公司
乙方(买方)：北京XXXXXX有限公司
签订时间：20xx年3月18日 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下： 第一条 家具基本情况：
第二条 付款方式：签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。
第三条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第四条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决： (一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：
委托代理人：
乙方(签章)：
委托代理人：
家具买卖合同书样本(篇六)
定制家具合同书
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
为维护合同双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方协商一致，按下列条款成交所订家具的买卖。
一.家具名称、数量及金额
1、订购商品明细：
产品名称、型号、规格、颜色、数量、单价详见报价表(共 页)。
2、订购商品总额为：RMB：(大写：)。 不含税金 (税金6%)。
二、付款方式
1、本合同签订后%即RMB：
2%余款 RMB元，于乙方生产完成，甲方在乙方工厂验货合格后支付，乙方收到货款发货。
3、尾款计 RMB：元，甲方于验收结束后半年内支付。
三、交货日期
1、乙方在收到甲方支付预付款及签字确认图纸、色板、布板及其他相关技术要求后
2、乙方关于以上交货期的承诺是建立在甲方按时支付预付款，以及甲方对图纸、色板、布板及其他相关技术要求确认的基础上的，如果以上推迟，则交货期顺延。
四、交货方式、地点及验收：
1、乙方负责送货到：。
2、乙方上门安装，验收标准按双方认可的图纸及文字说明为准。
3、过程验收要求：
(1)木作基础完成后，油漆之前甲、乙双方先验收。
(2)油漆色样需甲、乙方双方核对。
(3)油漆光泽(亮光或哑光)需甲乙双方核对。
五、质量保证
1、对所售货物乙方提供一年的保用期，在保用期内因产品质量问题致使不能正常使用，乙方负责维修，费用由乙方承担。
2、保用期后的维修酌情收费。
3、保用期内非产品质量原因，而因其它原因造成产品损坏，乙方维修酌情收费。
六、违约责任
1、如甲方逾期付款超过七天，乙方有权每日按照应付款的千分之二计收违约金。
2、如乙方逾期交货超过七天，甲方有权每日按照不能交货货款的千分之二计收违约金，不可抗力原因除外。
七、合同附件
与本合同相关的订货单、提货单、验收单、报价表、设计图纸等相关文件为合同附件。
八、本合同的变更应经双方协商一致并以书面形式达成。
九、本合同适用中华人名共和国法律，如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成，可以向原告所在地仲裁委员会提请仲裁。
十、本合同一式双份，甲乙双方各执一份，经双方盖章后生效。
双方签署
甲方：
家具名称 (文本中所指家具包括生活家具和办公家具)
定做家具图纸提供办法及要求： 。
质量标准： 。
交货方式、时间及地点：( )买方自提;( )卖方送货，送货费用由承担。交货时间：;交货地点： 。
验收及三包期限：对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，买方应在交货时当场提出异议;对于其他质量问题要求三包的，应按照《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》办理。
付款方式、地址、时间： 整理。
定金：买方应在 年 月 日前向卖方交付总价款 %的定金(此比例不得超过20%)，卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。
违约责任：
(一)一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款 %的违约金;
卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决;协商、调解、申诉解决不成的，按下列第种方式解决;
(一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向 人民法院起诉。
其他约定事项： 。
卖方(章)： 买方(章)：主办单位(章)提供学习资料|
住所：住所：住所：
电话：电话：电话：
法定代表人：法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：委托代理人：
账号：账号：
北京市工商行政管理局制定
签订时间： 签订地点：
家具买卖合同样本(四)
家具名称 (文本中所指家具包括生活家具和办公家具)
家具名称 商标 规格型号 材质 颜色 生产厂家 数量 单价 总价
合计人民币金额(大写)： ￥：
定做家具图纸提供办法及要求： 。 质量标准： 。 交货方式、时间及地点：( )买方自提;( )卖方送货，送货费用由 承担。交货时间： ;交货地点： 。 验收及三包期限：对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，买方应在交货时当场提出异议;对于其他质量问题要求三包的，应按照《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》办理。 付款方式、地址、时间： 。 定金：买方应在年 月 日前向卖方交付总价款 %的定金(此比例不得超过20%)，卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。违约责任：
(一)一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款 %的违约金;
(二)卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决;协商、调解、申诉解决不成的，按下列第 种方式解决;
(一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向 人民法院起诉。
其他约定事项： 。
卖方(章)： 买方(章)： 主办单位(章)：
住所： 住所： 住所：
电话： 电话： 电话：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
账号： 账号：
北京市工商行政管理局制定
家具买卖合同书样本(篇七)
甲方：_____________合同编号：____________
签订地点：_________________
乙方：_____________签订时间：____________
双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》等法律法规，协商一致，签订本合同。
第一条：乙方于_____年_____月_____日在_______家具市场______区______号购买甲方以下商品：___________________________
家具名称货号规格质材颜色单位单价数量金额
合计金额：____万____仟____佰____拾____元
第二条：三包有效期___年，
第三条：定货时，收取货款总额______%的定金，余款提货或送货时付清。
第四条：自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条：甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，并由甲方开具发票，同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。
第六条：送货时间：_____年_____月_____日_____点地址：_________________
第七条：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的______%向乙方支付违约金。
第八条：购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在____天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第九条：其他约定事项：______________________
第十条：甲乙双方发生争议，应协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第项处理。
1.提交______仲裁委员会仲裁；2.依法向人民法院提起诉讼。
第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方：_______乙方：_______
经办人：_____________身份证号：___________
联系电话：___________联系电话：___________
______年_____月____日
关于材料买卖合同书样本表格范文1130字
材料买卖合同书样本表格(篇一)
买方：____________ （下称甲方） 卖方：____________ （下称乙方） 地址：____________ 邮编：_____ 地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____电话：____________ 传真：_____ 电子邮箱：__________ 电子邮箱：__________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
8.其它：_______________。
额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6.本合同正本一式___份，双方各执___份；合同副本一式__份，分送______等单位。
甲方：____________ 乙方：____________
受权代表：（签字）______受权代表：（签字）_______
委托代理人：（签字）_____
本合同于____年____月____日订立于____（地点）。
材料买卖合同书样本表格(篇二)
甲方：______________
乙方：______________
经甲乙双方友好协商决定就生物能源产业化发展进行合作，为了确保双方共同利益，明确合作中经济法律责任，特制定如下协议：
商定由甲乙双方在____省合作成立全国生物资源创新投资合作中心，“____省分中心”。同意____省属各地级市成立办事处，县级成立工作站，负责属下组织机构运行管理，推动____省的生物质能产业深化发展，甲方授权乙方进行生物能源的拓展延伸业务。
甲方自签订本协议之日起，向乙方颁发全国生物资源创新投资合作中心授予的“全国生物质能源设备生产示范基地”铜牌和证书，成立全国生物资源创新投资合作中心“____省分中心”文件。
乙方申请加入全国生物资源创新投资合作中心即成为中国生物资源科贸城发展联盟的vip会员。
乙方将生产的机器设备按人民币计价，投资入股甲方指导的生物资源开发项目，每年按10%收取机器设备折旧费，另加投入的资金每年按项目盈利的百分比分红。
乙方扩大生产解决项目资金由甲方协助融资，如遇短期生产资金困难解决生产的资金，促进乙方有计划有规模进行生物质能机器设备生产销售。
甲方协助乙方项目所需资金的融资贷款，科技项目投资、资本运作、运行策划。乙方的网站建设管理，生产的机器设备营销，金稻草网站，全国生物资源创新投资合作中心网站，《生物资源在中国》杂志上企业形象宣传、产品广告宣传、全国的会展会议营销、招商引资、项目合作经营，建立完整的营销体系。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，望各方遵守。
甲方：______________ 乙方：______________
日期：______________ 日期：______________
联系电话：__________ 联系电话：______________
材料买卖合同书样本表格【篇三】
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》的要求，甲方委托乙方为中山市中小学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额：
1、多媒体电脑室? 套，货款总额为人民币?拾?万?仟?佰?拾?元整（￥元）详细见《预算表》。
2、详细电脑设备品牌型号配置见附件一《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件二《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程当中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。
3、乙方要按照《中山市中小学教学用计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收：
1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后三个工作日前完工。
2、乙方工期：签定本合同后第五个工作日前安装电源和网络线路；签定本合同后第十个工作日前安装电脑台和稳压电源；签定本合同后第十五个工作日前安装调试电脑并完工。
3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件三《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。
4、验收日期：由完工后的十个工作日内进行。
五、付款方式：
1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。
2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。
六、违约责任
1、甲方无正当理由拒收电脑设备的，甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。
2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的，乙方向甲方偿付合同总值30%的违约金。
3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款总额0。5%的违约金。
4、乙方逾期交付电脑设备的，乙方向甲方每日偿付合同总值0。5%的违约金。
七、其他
1、因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。
2、合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
3、本合同一式四份，甲乙双方、中山市教育局电教站和镇区教办各执一份，均具同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________鉴印单位：__________
地址：__________地址：__________ 地址： __________
电话：__________电话：__________电话：__________
法人代表：__________法人代表：__________签约代表：__________
签约时间：__________签约时间：__________签约时间：__________
材料买卖合同书样本表格(篇四)
供方：
（以下简称甲方）
需方：
（以下简称乙方）
甲方为销售红砖，乙方在建筑施工中需使用红砖，双方本着精诚合作，互惠互利的原则，经双方协商同意，就有关事谊达成如下协议，特签定本合同，以便双方共同信守。
一、质量技术要求标准：甲方给乙方供的红砖必须有产品质量检验报告和产品合格证，且质量符合监部门的质量标准。
二、供应数量及价格：根据乙方生产用量计划，由甲方按时供应，计划总供量为万块/年，以后再根据需方的需用情况而定。单价为元/块（包括运费及装卸费在内），乙方不在承担任何费用，甲方的总价款按实际供应量计算。
三、验收方式：乙方根据生产用量及时通知甲方供货，每个工地有指定人员验收，并有权检查红砖质量，发现不合格或经质监站化验不合格产品时，有权要求退货，损失由甲方承担。
四、付款方式：经甲、乙双方协商同意，每供够10万块红砖结算一次，甲方支付乙方的红砖款，不足或超额部分年底付清。
五、违约责任：甲方必须按乙方的计划，保质保量将红砖供到乙方指定场地，若供应不及时给乙方生产进度造成影响和损失时，损失由甲方承担。若乙方不能及时通知甲方供货造成的损失由乙方承担，施工途中双方均不能提出停供或停用的要求，否则视为违约，违约方给对方承担因违约而造成的一切经济损失和责任。
六、合同未尽事谊，双方协商解决。
七、本合同经甲、乙双方签字后生效，具有法律效力，任何一方不得违约，否则违约方给对方承担所造成的经济损失的责任。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
供方（甲方）：
负责人签字：
需方（乙方）：
负责人签字：
材料买卖合同书样本表格(篇五)
合同编号：_______________
买方：_____________签订地点：_________________
卖方：_____________签订时间：_____年____月___日
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就下列条款，经协商一致，签订本合同。
第一条买方向卖方订购烟花爆竹产品_____箱，合计总金额_____万元(_____万___千___百___拾___元___角___分整)。
产品名称、牌号商标、产品类别、规格型号、单位(箱、个)、单价、数量及金额等具体项目详见《浙江省烟花爆竹订货清单》，订货清单作为合同附件，合同附件与合同正本具有同等法律效力。
第二条质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限：
安全生产许可证编号：_________________________________
产品检测报告编号：___________________________________
第三条提(交)货地点、时间、方式：______________________________
第四条运输方式及到达站(港)和费用负担：________________________
第五条包装标准、包装物供应与回收：_______________________________
第六条验收标准、方法及提出异议期限：____________________________
第七条结算方式及期限：___________________________________________
第八条如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
第九条违约责任：____________________________________
第十条解决合同纠纷的方式：若双方协商不成，依法向人民法院起诉;或由___________(仲裁委员会)仲裁。
第十一条其他约定：__________________________________________
第十二条本合同有效期限_____年___月___日至_____年____月____日。
买方(章)______________卖方(章)_______________
单位地址:_______________单位地:__________________
邮编:___________________邮编:____________________
法定代表人:_____________法定代表人:______________
联系电话:_______________联系电话：_______________
电挂:___________________电挂:____________________
开户银行:_______________开户银行:________________
帐号:___________________帐号:____________________
税号:___________________税号:____________________
浙江省烟花爆竹订货清单
(合同附件)
合同编号:______________
买方：_________________卖方：_________________
序号
产品名称
牌号商标
产品类别
规格型号
单位
单价(元)
数量
金额(万元)
【实用】瓷砖买卖合同汇编4篇
瓷砖买卖合同(篇一)
需方： (以下简称甲方) 供方：安庆宏建伟业建材有限公司 (以下简称乙方)
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行;乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定的地点，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年 月 日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
日期： 年 月 日
瓷砖买卖合同【篇二】
需方：
供方：
供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;
2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;
2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;
4.产品质量保证期为壹年。 送货约定：
a、项目名称： 奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址： 广丰路758号
c、签收人：余绍松 陆德兴 d、运费承担方式： (请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选 方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1. 合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;
2. 需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式 陆 份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项： 合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条 预付款贰万元整。
需方：供方：
年月日：
瓷砖买卖合同(篇三)
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
第一条 签订地点： 签订时间：
第二条 质量标准：按照国家标准执行(标准：18242-20xx)。
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限，质保期2年。
第四条 包装标准，按规定包装。
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条 合理损耗标准及计算方法：无。
第七条 标的物所有权 自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人 所有。
第八条 交(提)货方式、地点：一次交清，至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担：汽运，甲方负责运至施工现场，现场卸货由乙方 负责。
第九条 检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条标准，双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。
第十条 结算方式、时间及地点：合同签订后乙方支付甲方 5000元 作为定金，待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。
第十一条材料退换
1、根据乙方工程现场施工要求，本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补，退货金额按采购价格计算。
2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物，甲方应在乙方规定的时间内进行调换，否则造成的一切后果由甲方承担。
3、乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，在 三 天内向甲方提出异议(书面或手机短信通知)，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
4、甲方在接到乙方异议后，(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条 担保方式(也可另立担保合同)：无。
第十三条 本合同解除的条件： 双方协商解除。
第十四条 违约责任：违约方支付对方合同价款10%的违约金。
第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，依法向合同履约地人民法院起诉。
第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条 其它约定事项：
附
1、供货清单;
2、本合同一式4份，买受人3份、出卖人1份。
3、甲方需提供公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
瓷砖买卖合同(篇四)
合同编号： 甲方(采购方)：
乙方(供应方)：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量以供货清单为主.
二、产品质量。
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证，检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料，加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物有甲方负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
三、产品价款以供货清单为准，验收合格30日以内结清材料款。
四、产品交付
乙方产品交付方式为：甲方提货/乙方送货/乙方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后，若甲方对乙方产品有特殊要求的，乙方应当在甲方提供相关确认文件后3天内交货。但甲方未能按约定付款乙方有权拒绝交货，甲方未能及时提供相应文件的，乙方有权延期交货。
在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担;产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、合同的解除与终止
双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。
六、商业秘密
甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为乙方的商业秘密。
无论何种原因终止、解除本合同的，甲方同意对在签订和履行本合同中知悉的乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面同意或为履行本合同义务之需要甲方不得使用、披露乙方的商业秘密。甲方违反上述约定的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。
七、违约责任
本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金10000元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。
八、不可抗力
因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。
九、其他约定事项
1、甲方联系人或授权代表在履行合同过程中对乙方所作的任何承诺、通知等，都对甲方具有约束力，具有不可撤销性。
2、签订或履行合同过程中，非经乙方书面同意或确认，乙方对乙方任何人员的个人借款，均不构成甲方对乙方的预付款或已付款款项。
3、甲方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到乙方，在甲方通知到乙方前，乙方按本合同列明的联系方式无法与甲方联系的，由甲方承担相应的责任。
4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
5、甲方应当在签订合同时向乙方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。
6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。
十、争议解决
本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、明示条款：
甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。
十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
十四、本合同书一式四份，双方各执二份。
甲方：
乙方：
电话： 电话：
年 月 日
【热搜协议】鞋子买卖合同书样本(2010字)
在生活当中，当我们进行买卖的时候，其中签订买卖合同是一件非常有必要的事情。签订合同可以保护自己的合法权益不受侵犯，买卖合同的条款中有很多细节要注意。一份合乎法律规定的买卖合同是怎样的呢？以下是小编收集整理的“【热搜协议】鞋子买卖合同书样本(2010字)”，仅供参考，欢迎大家阅读。
鞋子买卖合同书样本(篇一)
买方：_______签约地址：_______
卖方：_______签约时间：_______
买卖双方经协商一致，卖方同意出卖、买方愿意受买下列标的物，并遵守下列各项条款：
一、标的物详情（以下包括：货物品名、货号、运动鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期；标的物具体信息含配码、材料标准等详见附件同合同编号的《外购订单》）：
二、生产：按双方确认样要求生产。大货生产时，如未经买方书面同意确认，卖方大货所用材料同确认样不符，买方有权拒收大货，并保留向卖方索赔最高不超过总预付货款2倍的违约赔偿。卖方不得在未经买方允许的情况下，将订单外发其它加工厂生产。
三、合同签订后，除买方根据市场情况，紧急书面通知卖方（并经卖方同意）减少或取消订货的外（所减少或取消部分订货货款按本合同议定价在总货款中扣除），买卖双方应完全履行本合同。
四、包装：严格按照买方要求操作。货物发送至买方指定点后，经买方检验，如发现包装过紧导致鞋子变形，影响销售，买方有权要求卖方赔偿相应损失或全额退赔；因包装过松、浪费体积所产生的一切额外运费损失均由卖方承担。
五、质量要求：根据买方确认样品为准，其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：卖方按国家质量标准进行生产，并应根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，在三包期内对产品实行质量“三包”；交货后半年内，出现消费者大面积（15%以上，含15%）投诉本次大货较重大质量问题，经相关质量检验部门证实产品本身确实有较大质量问题，卖方有义务配合买方进行必要的产品召回责任，并承担由此产生的一切费用。
六、交货地点：买方仓库。在某个批次货物验货通过后，卖放送必须按时送货到买方仓库，
七、交货日期：本合同及同合同编号的《外购订单》所提及的交货期均为该批次货物的装柜离厂时间。所有货物严格按照订单关于货期的要求按时交货。任何一个批次如因推迟交货影响上市销售，卖方赔偿买方该批次合同金额的5%，如合同交期延15天以上，买方有权拒绝出货，取消合同，卖方需退回买方已付的订金。
八、验收标准：买方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准，如客户对某个批次（或全部批次）大货有另行质量要求或其他要求，买方需在该批次（或指定批次）交货期前20天书面（含传真、双方正式往来的邮件）告知卖方确认。
验收方式：
（1）卖方根据合同或《外购订单》所约定交货期自行安排生产计划，并将生产计划告知买方，买方根据卖
方生产计划表，在大货生产时，有权安排人员进车间对所生产大货质量进行抽检，并将抽检结果反馈至卖方代表处，卖方应根据抽检结果及时调整相关质量管理，以避免最终大货交货的质量问题。
（2）根据客户的实际情况，买方有权安排正式质量检验人员于出货前7天内对该批次大货进行检验。买方正式验货前，应至少提前3个工作日通知卖方，以便卖方安排相关事宜。对于验货结果，买方应在1—2工作日内以书面形式告知卖方确认。卖方根据验货结果迅速对大货瑕疵进行修正、替换工作。在卖方完成相关改正工作后，买方会重新安排验货直至验货结果符合质量标准。
（3）没有买方书面（含传真、双方正式往来的邮件）的通知确认，所有货物不得认定为已验货通过，不得装运出口。卖方因违反此条款导致买方和第三方经济损失的，一律由卖方负责赔偿。
九、合同（总货款）金额：伍万肆仟陆佰柒拾贰元整。付款方式：合同双方签字，在乙方预付给甲方合同金额20%订金后生效，验收交货时乙方必须在每次发货之前将该批货款打入甲方账户（注：乙方支付给甲方的20%订金只能在最后一批货品发放时作为货款使用），如甲方通知乙方交货，乙方在一个星期内未回复，且未付清款项，甲方有权对乙方委托甲方生产的货品自行处置，且乙方支付甲方的订金作为乙方对甲方的损失赔偿，乙方不行以任何理由干涉甲方对货品的处置和要回订金。
十、违约责任：延期交货的违约责任，依照合同交货规定条款办理；因卖方交货严重延期（经买方或买方客户多次邮件、传真或电话催促卖方代表人，卖方仍无法确定交货期）或拒绝交货导致买方巨大经济损失的，买方有权向卖方索要不超过《合同法》规定违约上限赔偿。其他违约责任依照我国《合同法》的有关规定处理。
十一、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决；协商不成，则双方约定应在兰州市有管辖权的铁路运输法院诉讼解决。
十二、买方交给卖方的'附件《外购订单》、《包装明细》为本合同不可分割的部分。合同执行期间，买卖双方代表签署的其他同本合同相关的书面、正式的文件（含经双方签字或盖章确认的传真件）同样为本合同的有力补充。本合同、作为附件的《外购订单》以及其他书面文件中有相互冲突或矛盾的条款，一律以最接近最终交货期的商定条款为准。
十三、本合同一式两份，自签字盖章之日起生效。
买方：_______卖方：_______
代表人：_______代表人：_______
地址：_______地址：_______
电话：_______电话：_______
日期：_______日期：_______
鞋子买卖合同书样本(篇二)
甲方：____________________乙方：____________________
甲方双方本着平等、自愿原则，在共同遵守国家相关法律的前提下签订本合同。甲乙双方履行各自业务后，双方无异议签字后本合同立即生效。具体内容如下：
1、乙方在甲方商行购买镶嵌钻石商品，证书编号：__________总价为人民币捌拾万元整，乙方在签订合同当日要向甲方支付定金，人民币__________元整，剩余人民币__________元贷款甲方应在收到当日通知乙方到店内提货。
2、商品详情：商品名称：镶嵌钻石甲乙双方共同遵守并约定：乙方自购买商品之日起计算满________年的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买购买商品原始发票、商品鉴定证书和无瑕疵所购商品。双方无异议时，甲方及时退付乙方购买商品原价__________%现金结算。其中__________%甲方作为商行成本计算，不予退还。
3、乙方自购买商品之日起计算满________年的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买商品原始发票，商品鉴定证书和无瑕疵所购商品。双方无异议时，甲方即时退付乙方购买商品原价90%现金结算，其中10%甲方作为商行成本计算，不予退还。
4、乙方自购买商品之日起计算满________年或超过________年以上的，如果乙方要求退还所购商品，甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求，乙方在提出退还所购甲方商品要求时，需出具购买商品原始发票、商品鉴定证书和所购买的完整无瑕疵商品。双方无异议时，甲方即时全付乙方购买商品原价__________%现金结算。如果乙方所购商品增值，甲乙双方另行商议。
5、甲方保证向乙方所销售商品品质和质量。甲乙双方在签定购销合同前无异议，合同立即生效。
6、本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效，无时间限制。
7、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
8、甲方商行同意将_______此次的购买华玉__首饰商行首饰款人民币__________元打入______同志的个人账户。账户名：______________开户行：_____________________账号：_____________________
甲方：____________________地址：________________________
乙方：________________________地址：________________________
日期：________年____月____日
鞋子买卖合同书样本(篇三)
卖方：___________________，
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称甲方)。
电话：________________________
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称甲方)。
电话：________________________
买方：___________________，
住____________________________。
身份证号_____________________(以下简称乙方)。
电话：________________________
甲方在______________________________工程(一楼)______号车库(房屋产权证标明的设计用途是仓储)一间，建筑面积为18.44平方米。现对外公开出售，乙方经现场查看后，决定购买其车库，为了明确双方的权利义务关系，特根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，订立以下合同条款：
一、车库的基本情况
1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。
2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。
3、电已经接通，费用已包含在价款中。用电户头由唐某某过户到郑某户头上。
二、买方与卖方约定车库总价款(包括定金在内)，人民币________元整(小写rmb__________元)。
三、买方于_______年_______月_____日支付人民币_______________元整作为定金。在_______年______月_____日前甲方必须将车库的房屋产权和国有土地使用证两证过户到乙方后，乙方一次性付清全部价款(包括定金在内)。
四、卖方保证所卖的车库没有转让和设定抵押、不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方。
五、任何一方不得毁约，如有违约，违约方支付守约方违约金人民币__________元整。
六、本协议一式四份，自双方签字之日起生效。买方与卖方各执一份，办理过户手续时，提交相关部门一份，四份具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：________________
代理人：________________
鞋子买卖合同书样本(篇四)
_______________(以下简称甲方)
_______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定，陕西省地方食品行业相关规定，双方本着友好协商，平等互利的原则，达成如下食品买卖合同。
第一条产品的名称、品种和数量
第二条产品的质量和验收方法
2.1产品质量标准，按下列第项履行：
2.1.1按国家标准履行。
2.1.2按行业标准履行。
2.1.3按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。
2.1.4卖方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告。
2.1.5卖方所提供的产品，保质期限不少于个月(自产品出厂之日起计算)。
2.2验收方法
2.2.1产品到达目的地后，买方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，买方应在收货后天内书面通知卖方，共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由生产厂家所在地双方认可的经计量认证机构检验报告为准。
2.2.2买方根据合同规定或要货通知单及卖方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。
第三条产品包装
在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。第四条产品货款结算与优惠办法
4.1货款的支付办法分两部分
4.1.1第一部分，买方在本合同签订的次日24点之前将所购产品总金额一定比例的预付款汇入卖方指定账户：开户银行：卖方用于组织生产或者向生产商订货。预付款比例如下：买方采购量在5000单位(包括本数)以上预付总金额的30%货款。买方采购量在5000单位以下预付总金额的50%货款。
4.1.2第二部分，在买方收到货物的次日起日之内将余款汇入上述甲方指定账户。
4.1.2对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
4.1.3对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
4.2优惠办法
该优惠办法中所涉及的折扣金额，在买方支付此次买卖余款的时候相应扣除。
第四条交货期限、地点和方式
4.1买方预付款后书面通知卖方做交货准备，卖方于收到通知的次日起日内将货物交付之双方约定的地点。
4.2货物交付在双方约定的(你们自己填，比如买方指定地点某某地，要写的很清楚，便于区分责任)
4.3交付货物采取方式，费用由方支付。
第五条违约责任
5.1卖方责任
5.1.1卖方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给买方造成的经济损失。买方要求继续履行本合同的，卖方应继续履行本合同。
5.1.2卖方承担因产品质量问题造成买方的直接经济损失，并支付违约金人民币__________元。
5.2买方责任
5.2.1买方若未按本合同的付款方式在规定时间内付款，须承担下列违约责任。向卖方支付违约金人民币__________元。(不超过实际损失的30%)自延期之日起至实际付款日止，按买方实际付款日工商银行一年期贷款利率向卖方支付迟延履行金。
5.2.2买方拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，买方应当承担由此所造成的相应的损失。
第六条不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第七条解决争议的方法
买卖双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鞋子买卖合同书样本(篇五)
合同编号：_______
出卖人：_____签订地点：_______
买受人：_____签订时间：__年_月_日
第一条棉花品种、数量、价款及交(提)货时间
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条棉花质量标准：___________________________________________________________
第三条包装标准：_____________________________________________________________
第四条合理损耗标准和计算方法：______________________________________________________
第五条交(提)货方式、地点：_______________________________________________________
第六条运输方式及到达站(港)和费用负担：_________________________________________________
第七条检验标准、方法、时间、地点：____________________________________________________
第八条结算方式及期限：__________________________________________________________
第九条担保方式(也可另立担保合同)：___________________________________________________
第十条本合同解除的条件：_________________________________________________________
第十一条违约责任：____________________________________________________________
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自_____起生效。
第十四条其他约定事项：______________________________________________________________________________________________
出卖人买受人鉴(公)证意见：
出卖人(章)：买受人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码：居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
电报挂号：电报挂号：
开户银行：开户银行：鉴(公)证机关(章)
账号：账号：经办人：
邮政编码：邮政编码：年月日
监制部门：印制单位：
鞋子买卖合同书样本(篇六)
鞋子买卖合同书范文一
购方
销方
为保护买卖双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，经协商一致同意签订本合同，以明确各自权利与义务，具体如下：
一、订单明细
二、交期：交货日期为_____年____月____日。
三、产品单价：卖方需于交期前一周内将产品单价提供给买方。 四、样品提供：为保护双方商业机密卖方于产品交货期前(工作日)将每款每色样品提供1双给买方，作为买方产品推广的确认样。
五、付款方式：
1、订金支付：买方需交首批订金万元(人民币)给卖方，卖方开始备料生产;
2因买方货款未在交期前到位，卖方有权顺延交货日期;
3、尾款支付：剩余总货款的10%，卖方于产品出货后一个月内(即年月日)全额付清。
六、买方资料及配件提供：
1、买方需于合同签订后内将做包装及产品标识等资料交给卖方，以便卖方安排采购事宜及生产计划安排。
2
七、产品质量：
产品质量由买卖双方质检人员依行业标准对产品整个生产过程进行质量检验把关，并于成品出货时进行抽检。
八、运输：
1、卖方于交货期内负责将成品运输到买方指定卖方指定托运部或指定运输单位。
2、买方负责从托运单位至买方仓库。
3、买卖双方各自承担自己运输内的费用，此运费不计入产品单价。
九、违约责任：
1、如因买方材料提供或货款原因导致出货期延误责任由买方承担。
十、商业保密：
买卖双方须保守商业机密，买方不得将卖方的产品转交第三方进行开发或再开发，如因此造成卖方的经济等受影响，卖方有权追究买方的责任。
十一、买卖双方应本着精诚合作的态度，如因合同或其它产生争议，应友好协商，协商不成双方可通过法律途径进行解决。
十二、本协议一式二份，买、卖双方各持一份，具有同等法律效力，本协议由双方代表签字之日起生效。
买方： 卖方：
地址： 地址：
联系电话：联系电话：
代表签名/盖章：_____________ 代表签名/盖章：_______________
日期：______________________ 日期：__________________
鞋子买卖合同书范文二
供方： 编 号： 需方： 签订地点：
供需双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、友好协商的基础上，就供方向需方出售产品、需方向供方支付货款事宜，达成协议如下：
一、 品种、数量、单价及金额：
二、合同金额：
1、总购货金额为：人民币 5868600 元，伍佰捌拾陆万捌仟陆佰元整;含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。
2、最终合同金额以需方实际交付的货物总量结算。
三、付款方式及结算：
供方收到需方交付的每笔货物及相关发票后三十个工作日内交付货款。
四、交货、包装及验收：
1、交货地点：供方指定仓库。
2、包装：供方应将产品按照产品特性采用新包装，并标明出货日期，保证产品不被水浸泡、不被污染等。 3、验收：需方收货前就产品的数量及重量进行清点，对于产品的颜色、质量等进行抽查。如发现颜色、质量等不符合约定，需方有权拒绝收货，需方应在三日内进行调换。
五、质量标准：符合国家对皮鞋的相关质量标准、需方提供的样品标准。 六、需方权利义务：
1、及时向供方下订单，说明所需的皮鞋种类、货号、数量等。 2、按照约定及时接货，如出现数量、质量等问题及时与供方沟通。
七、供方权利义务：
1、按照需方订单要求，按时按质足额提供产品。
2、保证产品本身质量，如发生数量、质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。
八、违约责任：
1、如供方每迟延交货一天，应按当笔货款的2%按日支付违约金，需方有权从货款中直接扣减。
2、如因皮鞋质量存在问题，供货方应立即予以调换、补货等，并承担因此给需方造成的包括运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。
九、解决合同纠纷的方式：
由当事人双方协商解决;协商不成的，由购货方所在地人民法院管辖处理。
十、其他约定事项：
1、双方每次供货可以传真等书面方式下订单，传真件视为原件，每个订 单作为本合同附件，具有同等效力。
2、本合同一式二份，双方各持一份，具体同等效力;如有未尽事宜，双方另行协商并达成书面补充协议。如补充协议与本合同不符的，以补充协议为准。 3、本合同自双方签字盖章后生效。
供方： 需方： 法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
鞋子买卖合同书范文三
买方：中铁二十一局集团第二工程有限公司干武二线工程项目部 签约地址：漫水滩 卖方： 签约时间：20xx年11月20买卖双方经协商一致， 卖方同意出卖、买方愿意受买下列标的物，并遵守下列各项条款：
一、标的物详情(以下包括：货物品名、货号、运动鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期;标的物具体信息含配码、材料标准等详见附件同合同编号的《外购订单》)：
二、生产：按双方确认样要求生产。大货生产时，如未经买方书面同意确认，卖方大货所用材料同确认样不符，买方有权拒收大货，并保留向卖方索赔最高不超过总预付货款2倍的违约赔偿。卖方不得在未经买方允许的情况下,将订单外发其它加工厂生产。
三、合同签订后，除买方根据市场情况，紧急书面通知卖方(并经卖方同意)减少或取消订货的外(所减少或取消部分订货货款按本合同议定价在总货款中扣除)，买卖双方应完全履行本合同。
四、包装：严格按照买方要求操作。货物发送至买方指定点后，经买方检验，如发现包装过紧导致鞋子变形，影响销售，买方有权要求卖方赔偿相应损失或全额退赔;因包装过松、浪费体积所产生的一切额外运费损失均由卖方承担。
五、质量要求：根据买方确认样品为准,其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：卖方按国家质量标准进行生产, 并应根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，在三包期内对产品实行质量“三包”;交货后半年内，出现消费者大面积(15%以上，含15%)投诉本次大货较重大质量问题，经相关质量检验部门证实产品本身确实有较大质量问题，卖方有义务配合买方进行必要的产品召回责任，并承担由此产生的一切费用。
六、交货地点:买方仓库。在某个批次货物验货通过后，卖放送必须按时送货到买方仓库，
七、交货日期：本合同及同合同编号的《外购订单》所提及的交货期均为该批次货物的装柜离厂时间。所有货物严格按照订单关于货期的要求按时交货。任何一个批次如因推迟交货影响上市销售，卖方赔偿买方该批次合同金额的5%，如合同交期延15天以上，买方有权拒绝出货,取消合同,卖方需退回买方已付的订金。
八、验收标准：买方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准，如客户对某个批次(或全部批次)大货有另行质量要求或其他要求，买方需在该批次(或指定批次)交货期前20天书面(含传真、双方正式往来的邮件)告知卖方确认。
验收方式：
(1)卖方根据合同或《外购订单》所约定交货期自行安排生产计划，并将生产计划告知买方，买方根据卖
方生产计划表，在大货生产时，有权安排人员进车间对所生产大货质量进行抽检，并将抽检结果反馈至卖方代表处，卖方应根据抽检结果及时调整相关质量管理，以避免最终大货交货的质量问题。
(2)根据客户的实际情况，买方有权安排正式质量检验人员于出货前7天内对该批次大货进行检验。买方正式验货前，应至少提前3个工作日通知卖方，以便卖方安排相关事宜。对于验货结果，买方应在1—2工作日内以书面形式告知卖方确认。卖方根据验货结果迅速对大货瑕疵进行修正、替换工作。在卖方完成相关改正工作后，买方会重新安排验货直至验货结果符合质量标准。
(3)没有买方书面(含传真、双方正式往来的邮件)的通知确认，所有货物不得认定为已验货通过，不得装运出口。卖方因违反此条款导致买方和第三方经济损失的，一律由卖方负责赔偿。
九、 合同(总货款)金额：伍万肆仟陆佰柒拾贰元整。付款方式：合同双方签字，在乙方预付给甲方合同金额20%订金后生效，验收交货时乙方必须在每次发货之前将该批货款打入甲方账户(注：乙方支付给甲方的20%订金只能在最后一批货品发放时作为货款使用)，如甲方通知乙方交货，乙方在一个星期内未回复，且未付清款项，甲方有权对乙方委托甲方生产的货品自行处置，且乙方支付甲方的订金作为乙方对甲方的损失赔偿，乙方不行以任何理由干涉甲方对货品的处置和要回订金。
十、违约责任：延期交货的违约责任，依照合同交货规定条款办理;因卖方交货严重延期(经买方或买方客户多次邮件、传真或电话催促卖方代表人，卖方仍无法确定交货期)或拒绝交货导致买方巨大经济损失的，买方有权向卖方索要不超过《民法典》规定违约上限赔偿。其他违约责任依照我国《民法典》的有关规定处理。
十一、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决;协商不成，则双方约定应在兰州市有管辖权的铁路运输法院诉讼解决。
十二、买方交给卖方的附件《外购订单》、《包装明细》为本合同不可分割的部分。合同执行期间，买卖双方
代表签署的其他同本合同相关的书面、正式的文件(含经双方签字或盖章确认的传真件)同样为本合同的有力补充。本合同、作为附件的《外购订单》以及其他书面文件中有相互冲突或矛盾的条款，一律以最接近最终交货期的商定条款为准。
十三、 本合同一式两份，自签字盖章之日起生效.
买方： 卖方：
代表人： 代表人：
地址: 地址:
电话： 电话：
日期： 日期：
2023瓷砖买卖合同签订注意事项930字
瓷砖买卖合同签订注意事项【篇一】
知道的人在买商品房签订合同的时候，一般会依据国家工商行政管理总局和建设部制订的《商品房买卖合同示范文本》文件。虽然说《文本》是政府机关制订的，已经很好地平衡了开发商和购房人的权利和义务关系，采用《文本》签订合同能尽可能的保护购房人的合法权益。但都会对比《文本》根据自己的需求来修改些内容，一般，在购房时有些问题需要重点关注下。
基本的“五证”齐全。一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证许可证，则通常开发商也具有了房地产开发证、国有土地使用证、建设工程开发许可证、工程规划许可证共五证。这是买房能否办房产证的关键。
使用规范的合同文本。一定要参照最好是采用且不要随意修改《文本》，并按照文本中所列条款认真填写，了解各项具体内容。不要随意去签订开发商自己定的《定购协议书》还交一笔订金。就算很多人都这样做，但这并非购房的必经程序。且这种合同一定是权利义务不平等的，对自己尤其不利。最好能够直接与开发商签预售合同就好。这个步骤，一定不能马虎啊!否则到时吃大亏就惨了。
相关证明文件有效。如果是买期房(在建、未完成建设、不能交付使用的房屋)要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内;买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证(预售许可证之后取得，即由期房变现房了)和《新建住宅交付使用许可证》。并且还要核对一下其营业执照和开发资质证书，要注意这些证照文件的单位名称是否一致。
买期房要约定条件和时限。所谓交房有两个意思：一是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。应当在预售合同中对实物交付和产权过户均约定清楚，不能接受没有取得《新建住宅交付使用许可证》的房屋使用交付。
明确具体时间和违约责任。对于期房，由于资金不足而延期交房是常有的事，甚至交不了房的都有。如果不是规范的《文本》，则开发商在合同上务必会大做文章，对买房者极为不利。如只注明竣工日期，而不无交付使用日期;运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配套完成后”等一些模糊语言。对此，购房者在签订合同时，一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”，并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。
检查房屋质量。在签约时，应查看并检查《住宅使用说明书》和《商品住宅质量保证书》的内容，并将《商品住宅质量保证书》作为合同的附件，检查是否有开发商对质量问题的责任。
明确物业管理事项。一个不好的物业管理公司，一定让你永远觉得不舒畅。所以要多看看物业管理公司具体如何，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。
重点约定违约责任。对于期房，甚至现房，都有可能与开发商的描述不一样，此时应该明确合同违约或与描述不一致时开发商应承担的责任。可参考：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。别漏了违约责任的平等性。
瓷砖买卖合同签订注意事项【篇二】
出卖人（全称）：
买受人（全称）：
签订日期： 签订地点： 合同编号：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
注：1、按实际供货数量结算
第二条 质量标准
产品的质量按下列第（1）项执行：
（1）按国家标准执行
（2）无国家标准的，按行业标准执行
（3）无国家和行业标准的，按企业标准执行，标准名称及代号。 第三条 包装标准、包装物的供应与回收
1、产品的包装由出卖人负责提供，包装标准按国家标准执行；无国家标准的，则按行业标准执行；无国家和行业标准的，包装物应当足以保护产品在运输及存储过程中不受损害。
2、本合同产品包装物回收按下列第（_ ___）项执行：
（1）不回收；
（2）需要回收，回收费用 承担，回收方式：___ 第四条 合理损耗标准及计算方法按国家标准。
第五条 交（提）货方式、地点
1、收货人：_ _。
2、交货方法，按下列第（__1___）项执行： （1）出卖人送货； （2）出卖人代办运输； （3）买受人自提。
3、交货地点：
第六条 运输方式及到达站（港）和费用承担
1、运输方式：__ ____________________。
2、到达站 （港）为： _ ____。
3、_ _负责办理运输手续，运输费用由__ _______承担。产品在运输途中毁损、灭失的风险由__ _______承担。
第七条 验收标准、方法、地点及期限
1、验收标准：____按国标技术或行业标准，。
2、验收期限：___买受人根据质量标准进行检验。买受人在收到货物后，有一个星期的对产品质量提出异议期限。如收到货物十五日内买受人未对货物质量提出任何异议，则说明买受人认可出卖人所提供的产品。超出约定期限，出卖人不提供由于产品质量问题而产生的产品更换_。
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1、买受人在验收中，如发现产品不符合合同规定的，应妥为保管，并在7日内向出卖人提出书面异议。买受人在保管期内实际发生的保管费用以及非因买受人保管不善而发生的损失由出卖人承担。
2、买受人未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。3、出卖人在接到买受人书面异议后，应在7日内负责处理，否则，即视为默认买受人提出的异议和处理意见。
第九条 结算方式
产品的货款、运杂费和其他费用的结算方式为： __ 。
第十条 出卖人的违约责任
1、出卖人不能交货的，应按不能交货部分货款的5%向买受人支付违约金。
2、出卖人逾期交货的，按逾期交货部分贷款的每日万分之五，向买受人支付逾期交货的违约金，并对买受人因此造成的损失承担赔偿责任。出卖人逾期7日仍未交货的，买受人有权解除本合同，出卖人按不能交货向买受人支付违约金。
3、出卖人所交产品不符合合同约定，由出卖人负责包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用和逾期交货的违约金。出卖人不能修理或者不能调换的，出卖人按不能交货向买受人支付违约金。
第十一条 买受人的违约责任
1、买受人中途退货的，应按退货部分货款的5%向出卖人支付违约金。 2、买受人逾期付款的，应按欠款的每日万分之五向出卖人支付逾期付款的违约金。
3、买受人自提产品的，如果买受人未按期提货的，应按逾期提货部分货款的`每日万分之五，向出卖人支付逾期提货的违约金，并承担出卖人代为保管的费用。
4、出卖人送货或代办运输的，如果买受人违反合同规定拒绝接货的，应当承担出卖人因此造成的损失和运输部门的罚款。
第十二条 合同的变更本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。
第十三条 不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通知不能履行或不能完全履行的理由，并应在7日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十四条 通知
根据本合同需要一方向另一方发出的通知，须用书面形式，可采用书信、传真、电报、当面送交或者双方确立的电子邮件方式传递。
第十五条 争议的解决方式
因本合同发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，依法向__青岛铁路运输法院起诉。
第十六条 补充与附件
1、本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
2、出卖人在投标文件中所作出的质量承诺及质量保证视为本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
第十七条 附则
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式__4___份，双方各执___2__份，具有同等法律效力。
出卖人（盖章）： 买受人（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
瓷砖买卖合同签订注意事项【篇三】
近日，记者从本市多家中基层人民法院了解到：劳动争议案件已经成为上升幅度最大的民事案件之一。法院在审理劳动争议案件中发现，一些合法权益受到侵害的劳动者，因为没有与被告单位签订劳动合同或是签订的劳动合同条款对自己不利，而在发生劳动争议案件之后，处于被动地位。记者在对审理过多起劳动争议案件的大兴区人民法院蔡继征法官的采访中，蔡法官根据自己多年审理劳动争议案件的经验，提出员工签订劳动合同时的六大注意事项。
未签合同先知法
蔡法官说，劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据，劳动合同的每个环节，都需要劳动者有一定的法律常识，所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以保护劳动者的合法权益。据蔡法官介绍，我国有关保护劳动者合法权益的法律、法规很多，其中以《中华人民共和国劳动法》及《劳动部关于贯彻执行若干问题的意见》规定最为全面，是规定劳动关系的主要法律。此外，有关劳动合同的法规主要有《劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》等。
合同形式、内容要合法
一份具有法律效力的劳动合同，首先签订合同的程序应符合法律规定，并且应当用书面的形式予以确认，合同至少应一式两份，双方各执一份，求职者应妥善保管自己的劳动合同。在劳动合同的内容上，求职者一定要先确认自己签订的劳动合同是否具备产生法律约束力的条件，包括：用人单位应是依法成立的劳动组织，能够依法支付工资、缴纳社会保险费、提供劳动保护条件，并能承担相应的民事责任等。
合同细节仔细审查
劳动合同主要应包含下列内容：1.劳动合同期限;2.工作内容;3.劳动保护和劳动条件;4.劳动报酬;5.劳动纪律;6.劳动合同终止的条件;7.违反劳动合同的责任。要仔细阅读关于相关岗位的工作说明书、岗位责任制、劳动纪律、工资支付规定、绩效考核制度、劳动合同管理细则和有关规章制度，做到心中有数。
遇事不明勤咨询
劳动合同的签订，涉及诸多法律方面的专业知识，劳动者由于自身条件的限制，会有许多不明之处，这时候向有关部门、有关人士虚心求教显得十分必要。
陷阱合同要警惕
部分用人单位为了实现自己利益的最大化，千方百计在劳动合同中设立种.种
瓷砖买卖合同签订注意事项(篇四)
1.审查房屋租赁手续是否完备，出租人与承租人是否具备相应的条件。房屋产权证明并非是合法出租的充分条件，还应按有关规定办理房屋租赁许可证，租赁合同也要进行租赁登记方可生效。审查租赁的客体是否合格，即出租人的房屋是否为法律、法规允许出租的房屋。审查房屋租赁手续是否完备。
2.在租房子的时候，是跟房东签订租房合同，不要去和二房东签合同。与房主本人签订合同，注意选择正规的合同。若为转租，要拍下原租客与房东的合同，留下依据。若为中介租房，必须保证三方在场，三方签字，中介也要盖章。
3.在签合同的时候，一定要让房东出示房产证原件，加产权证或是使用权证和房东的身份证件。这样可以有效的辨别房子是否是房东所有，进而确认房东是否有出租房屋的权利;若产权证正在办理过程中，那么应当出示与原产权单位签署的购房合同。通过中介签订合同，要查看中介与房东之间的委托代理协议，要注意代理时间;若为转租，应该查看二房东与原房主的租赁合同，确认其有转租权，并且复印原租赁合同。
4.在签合同的时候，要将房东的房子的所有的东西列一个清单并拍照留存。清点好承租房屋内的各种内部设施、物件，检查水路、电路是不是已经老化，或者其设计是不是能够满足大功率电器的使用，水管是否通畅等等，一定要求出租人在房屋要求出租人在房屋出租前结清水、电、暖、煤气(天然气)和其它费用，确认没有冗余的账单未结清。这样在退租时候比较便利，以免出现房东说东西少了或者坏了。而且在承租期间，凡是你自己购置的物品，在退租的时候可以一起全部带走。
签订房屋租赁合同一定要仔细看清楚合同上的细节条款，将双方的权益和义务写清楚，千万不要口头约定，不然日后出现纠纷就麻烦了。租赁房屋已经逐渐成为了一种时尚，大家在选择房屋租赁时候一定要谨慎，注意细节的问题。
瓷砖买卖合同签订注意事项(篇五)
签订购房合同时，应特别注意四点:
1、房屋面积出现误差时，选择退房、要求赔偿、据实结算等是消费者的主要权利，购房人应当特别注意合同中对这种权利的约定;
2、商品房买卖合同示范文本内“面积确认及面积差异处理”中空格处可填写双方自行约定的内容，而不是开发商单方规定的对消费者不公平、不合理的条款，不可轻易填写或草率约定;
3、不可轻易同意开发商删除商品房买卖合同示范文本内印制的预先拟订内容;
4、如果必须填写“自行约定”内容或删除商品房买卖合同示范文本内印制的预先拟订的“面积确认及面积差异处理”有关条款内容，建议向有关行政管理部门或律师咨询。
推荐参考：手机买卖合同书样本最新模板 7篇
手机买卖合同书样本【篇一】
卖方：（以下简称甲方）
买方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，本着平等、自愿的原则，双方达成买卖协议如下:
一、合同标的
产品名称： 规格型号： 制造商产地： 数 量： 单价： 交货时间： 备注：
二、质量
卖方对其所提供的产品保证不低于(√ )国家标准、( )行业标准、( )企业标准、( ) 的有关要求。设备设计使用寿命年，卖方提供为期质量保证期内，产品出现质量问题，卖方提供免费维修，不能修复的，卖方免费更换配件。
三、交付
交货地点： ·运输方式： 在交货地点将产品交付给买方之前，产品毁损灭失的风险由卖方承担。
四、包装
包装的其他约定
五、付款结算
本合同签订后，买方一次性付清全款元;
六、纠纷解决
如发生争议，双方应通过友好协商或调解求得解决，协商或调解不成时，应将争议提交买方所在地的人民法院裁决。
七、生效
本合同经双方签字及/或盖章后生效。本合同一式贰份，卖方买方各执壹份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
手机买卖合同书样本【篇二】
卖方(以下简称甲方) ： 住 所：
证件名称及号码： 联系电话：
买方(以下简称乙方)： 住 所：
证件名称及号码： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定和二手机动车现状及交易的实际情况，经甲乙双方协商致，达成如下协议：
第一条 交易的二手机动车基本情况：
车牌号码： ;厂牌型号： ;初次登记日期： ;发动机号： ;
车架号： ;养路费缴付有效期至 ;年检时间： ;行驶公里数： ;
车辆使用性质：口客运、口货运、口出租、口租赁、口非营运、口其他，其他状况： 。
第二条 车辆交易约定事项：
l、车辆转入地： 。
2、双方确认交易车辆的价款为人民币 元(大写)(不含税费)。
3、付款方式：(1)乙方在 (地点)同甲方当面验收车辆及审验相关文件无误后，于年 月 日以现金/支票/汇票的.方式向甲方支付第一笔车款计人民币 元或支付定金 元;(2)余款计人民币 元(大写 元整)，待交易车辆过户转籍手续办理完成，且车辆及其证件交付完毕之日起 日内，由乙方向甲方付清。
4、甲方应在收到第一笔车款之日起 日内交付车辆及相关证件，并协助乙方在 天内办理完车辆过户、转籍手续(非因甲方原因造成日期延误相应顺延)。
5、甲方交付的相关证件包括：口机动车登记证书、口机动车行驶证、口养路费缴付凭证、口机动车辆保险单、口车辆购置税完税证明、口有效的机动车安全技术检验合格标志、口车船使用税缴付凭证、口其他证件 ，证件总计 件。
6、车辆过户、转籍过程中发生的税、费由 方负担，甲方积极配合期限为 天。
第三条 双方权利义务：
1、甲方保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2、甲方保证向乙方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3、 年 月 日 时之前，该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由甲方承担; 年 月 日 时之后，该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由乙方承担;本条款前述约定之日期应为双方约定的车辆交付日。
4、乙方应按照约定时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
5、甲方收取车款后，应出具收款凭证。
6、乙方应持有效证件与甲方共同办理车辆过户、转籍手续。
7、车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责处理，并承担相应的法律责任。
8、乙方若需对车辆作转出本地处理的，则在本合同签订时已对本合同所涉车辆能在转入所在地办理转入手续予以了解及确认，甲方对此概不负责。
第四条 违约责任：
1、第三人对本合同所交易的车辆主张权利并有确实证据的，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
2、因甲方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，乙方有权解除合同，甲方应向乙方返还已付车款并承担由此造成的损失。因乙方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，甲方有权解除合同，退还已付车款并由乙方承担由此造成的损失。
3、甲方未按照约定交付车辆或相关证件的，逾期每日支付违约金 元给乙方。乙方未按照约定支付剩余车款或按规定期限提车的，逾期每日支付违约金 元给甲方。
第五条 其他约定事项
第六条 合同争议的解决办法：
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的提交杭州仲裁委员会仲裁解决。
第七条 本合同一式肆份，甲方、乙方、中介机构、市场方各执壹份。本合同自双方签字之日起生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式并作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方签字(盖章) ： 乙方签字(盖章)：
签定时间： 年 月 日 签定时间： 年 月 日
手机买卖合同书样本【篇三】
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲乙双方就移动手机号码买卖事项，经协商一致，达成以下条款：
一、甲方自愿将移动手机号码以( )元整人民币转卖给乙方。
二、甲方从合同生效时不得以各种理由，收回，使用此手机号的所有功能。
三、合同生效时，乙方一次性付给甲方( )元人民币。
四、本协议一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各持一份，经双方签字之日生效。
五、本合同的订立、效力、解释、履行及争议均受中华人民共和国的法律保护和管辖。
六、本合同由双方签字有效，需要留下姓名、联系电话、QQ、身份证号。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
手机买卖合同书样本【篇四】
卖方：
住所：法定代表人：
身份证号码：电话号码：
买方：
住所：法定代表人：
身份证号码：电话号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条车辆基本情况
1、车主名称：；车牌号码：；厂牌型号：。
2、车辆状况说明见附件一。
3、车辆相关凭证见附件二。
第二条车辆价款、过户手续费及支付时间、方式
1、车辆价款及过户手续费
本车价款（不含税费或其它费用）为人民币：xxxxxxxxxxxxxxxxxx元（小写：xxxxxxxxxxxxxxxxxx元）。
过户手续费（包含税费）为人民币：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx元（小写：xxxxxxxxxxxxxxxxxx元）。
2、支付时间、方式
待本车过户、转籍手续办理完成后xxxxxx个工作日内，买方向卖方支付本车价款。（采用分期付款方式的可另行约定）
过户手续费由xxxxxx方承担。xxxxxxxx方应于本合同签订之日起xxxxxx个工作日内，将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。
第三条车辆的过户、交付及风险承担
xxxxxx方应于本合同签订之日起xxxxxx个工作日内，将办理本车过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给xxxxxxxx方，该方为过户手续办理方。
卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后xxxxxx个工作日内在xxxxxxxxxxxx（地点）向买方交付车辆及相关凭证（见附件一）。在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理；在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。
第四条双方的权利和义务
1、卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付车辆。
2、卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权。
3、卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。
4、买方应按照合同约定支付价款。
5、对转出本地的车辆，买方应了解、确认车辆能在转入所在地办理转入手续。
第五条违约责任
1、卖方向买方提供的有关车辆信息不真实，买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。
2、卖方未按合同的约定将本车及其相关凭证交付买方的，逾期每日按本车价款总额的xxxx%向买方支付违约金。
3、买方未按照合同约定支付本车价款的，逾期每日按本车价款总额xxxxxxxx%向卖方支付违约金。
4、因卖方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车辆价款并承担一切损失；因买方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
5、任何一方违反合同约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。
第六条合同争议的解决方式
因本合同发生的争议，由当事人协商或调解解决；协商或调解不成的，按下列第xxxxxx种方式解决：
1、提交xxxxxxxxxxxx仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
第七条合同的生效
本合同一式xxxxxx份，经双方当事人签字或盖章之日起生效。
第八条其他约定
甲方（盖章）：xxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
代表人（签字）：xxxxxxxxxxxxxxxx身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxx日xxxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxx日
手机买卖合同书样本【篇五】
出售方(以下简称甲方)姓名： 身份证号码：
购买方(以下简称乙方)姓名： 身份证号码：
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方出售自有的斗山DX60旧挖机一事达成以下协议：
一、甲方同意将自有的二手挖机(该机编号为：20xx6)出售给乙方，经乙方负责人及技术人员现看、试机后，以协定价格为人民币￥：150000.00元(壹拾伍万元整)。
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续，向乙方提供购机发票和出厂合格证。保证此挖机在出售前的债务与乙方没有什么关系。如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷窃或来路不明，甲方将负全部责任。
三、付款方式：第一次付款自20xx年11月30日前付人民币￥：20xx0.00元(贰万元整);第二次付款自20xx年2月15日前付人民币：￥：50000.00元(伍万元整);剩余￥：80000.00元(捌万元整)按每月￥：5000元至20xx年6月15日付清。
四、甲方在把挖机交给乙方后，甲方不得以任何理由向乙方要回此挖机。
五、本合同(二手工程机构买卖合同)在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则在法律上均与本合同有同等效力。
六、本合同所订一切条款，甲乙任何一方不得擅自变改或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
七、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商决定，解决不了时，双方依法向德宏州芒市人民法院起诉。
八、为了双方共同遵守特订立此合同。
九、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
手机买卖合同书样本(篇六)
卖方（以下简称甲方）：_________ 身份证：
买方（以下简称乙方）：_________ 身份证：
甲方作为手机转让者，为解决部分乙方购机一次性付款难的问题，本着自愿、平等原则，特签定本协议：
第一条 标的物及数量
本合同的标定物为苹果____________型号手机，数量台。 手机序列号为：
第二条 价款及付款方式
项予甲方：
乙方于收到上述手机并验货后首付_________元予甲方，余款 ______元。自_________年_________月_________日至
_________年_________月_________日期间付清，每月一到三日前各支付_________元。
第三条 违约责任条款
乙方若未能支付第二条所列分期付款相应到期金额，须自应支付日始以手机价款的1%每日支付甲方作为延迟履行金。
第四条 所有权保留条款
本合同标定物于乙方在上述分期付款期间未全部支付价款及第三条约定的延履行金迟时所有权仍属于甲方，待乙方付清全部价款及第三条约定的相应迟延履行金之时，手机所有权转移至乙方。
第五条 关于乙方身份信息核实
为降低甲方风险及保证该合同优惠政策惠及范围，乙方签订本合同前应将本人有效身份证、学生证交甲方核对其真实性，并提供乙方签字的复印件各一份于甲方保留。乙方对上述证件附有保证有效性 价款总额为人民币________元整。乙方应依照下列规定支付款与真实性的义务，如果乙方提供虚假信息则应向甲方承担缔约过失责任。
第六条 交货及验货
（1）甲方应于本合同签订之时将第一条约定的手机交付于乙方；
（2）乙方收到手机应先行调试并检查外观、附件及包装的完好性。
（3）手机一旦转让，乙方是无法退换货给甲方。
第七条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。如协
商不成，可向有关管辖区的人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定
1、本协议一式两份，双方各保留一份，具有同等法律效力。本
协议经甲乙双方签字后生效。对本协议未尽事宜，双方协商解决。
2、因乙方违约甲方起诉所产生的诉讼费、律师费、差旅费由乙方一并承担。
卖方（甲方）（签章）：_______ ______年____月____日
买方（乙方）（签章）：_______ 年____月____日
本合同签订地点：_________
手机买卖合同书样本【篇七】
甲方：
地址：
乙方：
地址：
双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下合同条款：
第一条：乙方从甲方处购买________压路机____台，总价_______元整。
第二条：甲方收到乙方定金_____元整后甲方负责调试整修费用由乙方承担，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。
第三条：此车属二手车，无三包服务，甲方可提供技术咨询。
第四条：甲方提供的_______压路机配置为_______发动机，发动机号：_______，出厂编号：_______
第五条：乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。
第六条：违约责任
1、合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。
2、甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的工期延误，其责任由甲方承担。
3、除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之____。
4、因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
第七条：双方当事人对本合同的'订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，则可向_____人民法院提起诉讼。
第八条：本合同书一式____份，双方各执____份。
甲方：
_______年_____月____日
乙方：
_______年_____月____日
热！钢材买卖合同书样本通用版1360字
钢材买卖合同书样本(篇一)
供货方:_____________________________(以下简称甲方)
需货方:_____________________________(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
一.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币___万元 整，同时甲方有权单方解除合同。
二.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方指定的工地，送货地点为：__________________。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货和验收人如下：
1.姓名________，身份证号________________________;
2.姓名________，身份证号________________________.
三.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日的送(提)货单填写为准。
四.质量标准.送检及费用：乙方使用钢材前应当向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告，承担其费用，经检验合格则可使用，乙方在收货后三日内未将货物送检或已将货物投入使用的，则视为乙方已验收合格。
五.付款方式：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___% ，余款在___日内付清，如果乙方没有按时如数支付钢材款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金。 未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款。
六.担保条款：保证人就本合同钢材交易与乙方承担连带清偿责任;保证其间为应付货款之日起2年。
七.在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。
八.本合同双方签字盖章后生效,本合同一式___份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方: 保证人：
代表: 代表: 代表：
电话： 电话： 电话：
地址： 地址： 地址：
本合同签订时间：_________年____月____日
钢材买卖合同书样本【篇二】
乙方：
甲方：
第一条标的、数量
甲方因工程需要，不定时多批次向乙方采购钢材，数量约52650吨，合同总价暂定为贰亿元，按实结算。（本合同钢材用量、标的暂定）。
第二条价格
一级钢（合格品）、二级钢（合格品）、三级钢（合格品）：当日西本价+150元/吨。以上单价已包括以下费用：发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。
第三条（交）提货时间及数量
甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的钢材品名、规格、数量，乙方接通知后叁天内，根据现场实际路况安排车辆，将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后，甲方回收所有的入库单，甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据（入库单不作为最后结算的依据）。
第四条质量标准
1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件，并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则，甲方有权扣留货款，直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。
2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿额可以从货款中直接扣除。
第五条结算及付款方式
1、自合同签订之日起，乙方按甲方要求供货；
2、甲方在签订之日起15日内，支付给乙方预付款合同总价的5%；
3、供货款每月结算一次，预付款抵充货款，直至预付款全部抵充完毕后，甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。
第六条违约责任
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法和本合同的有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。
第七条合同解除
一旦出现下列情形，甲乙双方都有权解除合同，合同解除后，剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行：
1、甲方未按合同约定付款超过1个月；
2、乙方未按合同约定提供钢材或所供钢材在数量上弄虚作假；
3、乙方所供钢材质量不符合合同要求或所供钢材在质量上弄虚作假。
第八条其他
1、履行本合同如发生纠纷，由被告所在地人民法院提起诉讼解决；
2、本合同未涉及的内容，甲乙双方协商解决；
3、本合同自签订之日起壹年内有效；
4、本合同一式两份，经甲乙双方签字
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材买卖合同书样本【篇三】
买受方（以下称甲方）：
出卖方（以下称乙方）：
根据【中华人民共和国合同法】及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材情况
第二条合同价款
2、1钢材价格定价时间
2、2暂订合同总价款（人民币）：小写：万元，大写：伍佰陆拾万元；钢材总量计：吨（以实际供应单据为准）。
第三条价款支付
3、1支付方式：
3、2前甲方付清当月货款的80%，以此类推。余款20%在倒班宿舍楼封顶后（预计在十月三十日）一个月内，甲方需向乙方付清所欠货款，如逾期，则按余款总额每天加收1‰材料款，最终结算日不得超出15天。
第四条钢材的运输，运费、履行地点
4、1钢材运输由：负责。
4、2采用：方式运输。
4、3运输费由：承担。
4、4项目施工地址：。
4、5本合同履行地为乙方营业机构所在地，不因送货方式及甲方指定之收货地点而改变。
第五条钢材的质量
第六条钢材的验收
6、1验收方式：
6、2验收时间：
6、3甲方的验收人员：乙方的验收人员：
6、4甲方不按合同约定验收，并接受乙方所售钢材，视为质量验收合格。
6、5甲方在收受乙方供应的材料时，需在乙方开具的送货清单结算联上加盖项目部公章，每月对账在核实无误的对账单上加盖项目部公章。
第七条双方的义务
7、1甲方的义务
7、1、1甲方须提前三个工作日以短信、传真、E—mail的形式向乙方报送钢材供应单。
7、1、2按合同约定对钢材进行验收。
7、1、3按合同约定支付钢材价款。
7、1、4若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知乙方。
7、1、5在乙方向甲方供应钢材期间，不得有第三方供应钢材。如违约，则按合同总价款的15%向乙方支付违约金。
7、2乙方的义务
7、2、1按合同约定的时间和地点供应钢材。
7、2、2按合同约定的质量和数量供应钢材。
7、2、3交付钢材时提供材质证明书和磅码单，钢材出厂质量证明书，钢材试验报告单，合格证等一式壹份。
第八条违约责任
8、1甲方的违约责任
8、1、1未按合同约定进行验收，甲方拒收货物，须赔偿因此给乙方造成的损失。
8、1、2未按本合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应按甲方延期付款总额的付材料款，直至货款全部付清之日止。分批次供货的，前期款项没有结清，乙方可以停止供货，经催告后3天内，甲方仍不能结清货款，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
8、1、3如甲方不按合同约定付款及其他违约，除按前款约定外，还应承担乙方采取任何合法途径追索货款所发生的费用，包括并不限于（诉讼费、执行费、律师费、误工费等等）。
8、1、4甲方不得将乙方所供钢材变卖作为资金周转，如违约则按合同总价款的赔偿给乙方。
8、2乙方的违约责任
8、2、1未按合同约定的时间和地点供应钢材，承担因此给甲方造成的全部损失，经甲方催告后3日内，仍不能按期供应，甲方有权单方解除本合同。
8、2、2未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给甲方造成的全部损失，在甲方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，甲方有权单方解除本合同。
8、2、3未按合同约定提供各种单证的，甲方有权拒收未提供单证的钢材，同时，乙方应支付未提供单证的钢材价款的1、5‰赔偿金。
第九条争议的解决方式
9、1因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成，双方通过诉讼程序解决，由本合同履行地的所在地法院管辖。
第十条不可抗力
10、1不可抗力的范围包括：洪水、地震、战争、罢工、政府禁令。
10、2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应在合理期限内及时书面通知对方。不可抗力情况消失后，合同继续履行。
10、3一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十一条本合同的签定地点为：武汉市洪山区烽火钢材市场A区特2号
第十二条本合同自双方签字盖章后生效。
第十三条本合同壹式贰份，双方各执壹份，如需提供担保，另立担保合同，作为合同附件。
第十四条本合同未尽事宜，双方另行协商，协商达成的补充意见，作为合同附件，与本合同具有同等效力。合同履行中经双方确定的信函、传真等，视为合同的组成部分，亦具有同等效力。
第十五条本合同在结算完毕后自动失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材买卖合同书样本(篇四)
合同编号：
买方： (以下简称甲方)
卖方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。
1. 产品的名称、规格、数量、价格等
1.1 表中钢材单价=基准价+综合费用。此单价为乙方运抵甲方指定交货地点的交货价。其中，基准价按照价格确定，综合费用包含产品装吊、捆扎、运输、中转、仓储等到达交货地点前的所有运杂费、保险费、出库费、各项税费、利润等一切费用。
1.2上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约;甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第7.2条为准。
2. 合同履行期限
自 年 月 日至 年 月 日;该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前 日通知乙方。
3. 质量标准： 。
(提示：按国家现行标准执行，如约定螺纹钢GB1499.2-20xx, 盘条圆钢/高线GB1499.1-20xx及相关国家标准等。)
4. 计量方法
4.1 按理论重量结算;
4.2 按过磅重量结算;
以上计量方式中材料公差应在国家标准要求范围之内。
(提示：应约定明确，如螺纹钢、圆钢、型材按照理论计量，高线以过磅实际重量计量等。)
5. 交货时间及方式
5.1 交货时间：乙方收到甲方的供货计划通知后，应根据甲方的要求 日内将货物送到甲方指定交货地点。
5.2 交货地点：乙方运输至甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担 。货物未交付甲方前，灭失、损毁风险由乙方承担。
(提示：地点约定应具体详细，如供货地点较多或签订合同时尚未确定，建议约定地点以甲方通知为准。)
5.3卸货由 方负责，卸货费用由 方承担。
5.4 包装方式：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。
6. 验收：
6.1 验收时间： ;验收地点： 。
6.2 每批钢材的有效材质证明书等原件，应随货同行及时交到甲方收货人手里，必须确保质保书与钢材批号的对应。
6.3 每捆包装上至少须附有两个标签，清晰地标明生产厂家、钢材牌号、炉批号、规格、重量等。
6.4 甲方有权随时检查乙方供货数量或重量，乙方应配合甲方的检查。
6.5甲方有权对初步验收合格后的产品交检验部门检验，任何被检验的货物不能满足质量技术和规格要求，甲方有权要求对该批货品按照合同6.6条的约定进行处理，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。
6.6 甲方如发现货物的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的，应自收到货物后日内向乙方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约，甲方有权自行处理，造成的损失由乙方自行承担。
(提示：甲方提出的异议中，应明确不符合规定的产品名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、不符合情况及其检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
6.7 由甲方指定的收货人进行现场接收(指定收货人为:)，产品经收货人对外观、型号规格、数量检查合格后，由指定收货人在乙方出具送货单据上签字或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认。产品签收的，并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。
6.8本合同约定货物的质保期为 12月，自验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。
7. 货款结算与支付
7.1 本合同无预付款。
7.2 每月的日为当月的结算截止日期，双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。(提示：本条可根据本单位结算管理进行约定)
7.3 货款支付采用下列第 项。
(1)货款一次性支付。结算完成后，甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票后 日内，向乙方支付货款的 %，剩余 %作为质保金，待质保期满后个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付货物质量的保证责任。
(提示：如不适用一次性支付货款情况，则本款删除)
(2)货款分期支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后日内，甲方按业主当月向其拨付的工程进度款比例，同比例向乙方支付货款，最高支付比例不得高于当月货款结算金额的 %，剩余 %作为质保金，待质保期后个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付物品质量的保证责任。
(提示：如不适用分期付款方式，则本款删除)
7.4 支付方式： 。
(提示：根据项目实际情况，选择银行转帐、信用证支付等方式，但在约定承兑汇票方式时，应注明此价格基础上甲方不另外支付承兑贴息)
7.5乙方指定联系人 ，联系方式 。
乙方指定款单位名称： ，开户行及账号 。
7.6如甲方出现资金困难，乙方同意给予 3 个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
8. 甲方的义务
8.1 甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
8.2 按合同约定支付合同价款。
8.3 甲方不得无故拒绝接收供应计划范围内的物品。
8.4 按合同约定对物品进行检验和验收。
9. 乙方的义务
9.1 乙方保质保量提供服务，所供钢材必须经国家权威机构认可的钢铁公司生产的产品，产品质量符合国家标准及相关规定。
9.2 乙方应在规定的时间内，准确无误地将产品送至甲方指定送货地点，并配合甲方验收，共同做好签认记录。
9.3 乙方应做好所供钢材进场工作，保证顺利卸货退场，确保供料正常进行。
9.4 乙方有义务协助甲方调剂非乙方原因造成的乙方所供应的多余产品。
9.5乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定。因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担全部责任。在货物交付之前，因乙方原因对道路、周围环境、及人身、财产造成损害的，乙方承担赔偿责任。
9.6 乙方其他义务： 。
10. 违约责任
10.1 甲方在宽限期后，仍逾期支付货款的，甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行活期存款利率标准向乙方支付利息。
10.2 乙方不能随车提供质保书和其他单证的，甲方有权拒绝收货，乙方应承担退货等责任和费用，并向甲方支付未提供单证的货款金额的%的违约金，并由此承担给甲方造成的损失。
10.3 乙方逾期交货的，每逾期一日，按照逾期交货金额的%向甲方支付逾期交货的违约金，甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购产品，所增加的费用由乙方承担;如逾期超过日，则甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
10.4乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的，乙方应按照甲方异议时提出的要求处理，由此产生的费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内，乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的，乙方按本批次所交产品金额的%支付违约金;逾期超过指定期限 日的，甲方有权解除本合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
10.5乙方多送产品到达甲方指定地点的，甲方有权拒绝接收多交部分产品，退场责任和费用由乙方自行负责;如乙方拒绝收回多交部分产品的，甲方有权自行处理上述货物，造成的损失由乙方承担。
10.6 乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。
10.7 乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方并保证货物无权属瑕疵或知识产权争议，否则，给甲方造成的任何损失由乙方承担。
10.8 乙方其他违约责任： 。
11. 争议解决
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 种方式：①提交 法院进行诉讼;②由仲裁机构进行仲裁。(提示：管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定一种。无论诉讼还是仲裁解决，均应选择与甲方最密切联系的法院或者仲裁机构。如选择仲裁方式，机构名称必须准确，符合仲裁法的有关规定。)
12. 其他事项
12.1 本合同项下的债权不得转让，也不得用于担保。
12.2合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
12.3本合同自双方签章之日起生效。本合同一式 份，双方各执 份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
合同签订地点：
钢材买卖合同书样本【篇五】
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
推荐！买卖合同合集960字
在买卖过程中有很多事情需要注意，但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以让双方更加的信任，签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。你是否在为制定买卖合同而烦恼呢？小编为此仔细地整理了以下内容《推荐！买卖合同合集960字》，欢迎您参考，希望对您有所助益！
买卖合同【篇一】
供方（甲方）： 需方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、单价
二、产品的交货时间、地点、交货方式及装运：
1、交货时间：甲方在接受乙方订单后三个工作日内发货。
2、交货地点：
3、交货方式：货到乙方指定交货地点后乙方应组织人员进行验收，乙方指定工作人员 身份证号： 负责货物的签收，上述任意人员在甲方送货单上签字确认的货物数量及金额视为代表甲方。
4、产品装运：货物装车费和运费由甲方负责，卸车由乙方负责，甲方送货的车辆和人员在工地的行动必须服从乙方的指挥。
三、产品的技术标准
甲方交付产品应符合乙方订单对尺寸的具体要求，质量按相关国家标准执行。
四、产品的验收
1、货到乙方指定的地点后，由乙方按照本合同约定的标准和要求进行外在质量验收。外在质量验收合格的办理签收和入库手续，如果发现产品的品种、规格、材质等外在质量不合格规定的，应即时提出异议，否则，乙方工作人员在送货单上签字即视为初检合格。
2、乙方在使用中发现产品质量问题（不能在验货中发现的问题），乙方最迟不得自产品收到之日起七日内书面提出异议，甲方在接收到乙方异议后，应在4天内负责处理完毕。乙方未提出书面异议的视为产品符合规定。
五、付款规定
若乙方未按时支付货款，甲方有权要求乙方以欠付款项为基数支付日率为3‰的违约金。
六、其他约定
1、如在甲方供应材料的同时，乙方不得从事其它供货渠道购进木方、模板、材料如下不能按时付款给甲方，都视为违约。甲方不能按时交货给乙方，同视为违约，如违约方给双方造成损失，应付对方总货款10%的违约金。
2、甲、乙双方任何一方由于不可抗力的'原因不能履行合同时，应及时通知对方，经双方协商或取得有关主管机关证明后终止本合同。
3、本合同未尽事宜或履行过程中发生争议，双方应尽量协商解决。协商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起诉讼，鉴定费、律师费等相关费用均由败诉方承担。
4、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签名、盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
日期： 日期：
买卖合同【篇二】
卖方：王XX，男，原王XX（已故）的二儿子，枫香镇张村村黎村组村民；
何XX，男，马蹄镇石壁庄村李堰组村民，系甲方全权委托代理人，以下均为甲方。
买方：蒋XX，马蹄镇 XX
第五组村民，以下简称乙方。 经过友好协商，在公 、 等、互利的基础上，甲方自愿将其位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁购买的房屋地基以总额105000.00元（大写：壹拾万零五仟圆整）的价款卖给马蹄镇 XX
第五组的乙方，具体内容如下：
一、房屋地基概况： 该地基位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁, 前面抵原“326”国道边缘，后面抵陈小应房屋地基；左面与原陈XX房屋地基为界,右面与赵XX房屋地基相邻。
二、买卖具体相关事项及要求：
1、乙方购买过后修建房屋，与左面原陈XX房屋地基共同一根基础，且
第一层与陈XX房屋无偿共壁（共同一堵墙壁），不补偿陈XX地基和墙壁造价；二楼及二楼以上必须与陈XX房屋共壁，乙方需修建房屋则按修建房屋时的市场经济价值付给陈XX共壁一半的造价。
2、乙方购买过后修建房屋与右面原赵XX现在房屋地基共同一根基础，且与赵XX现在房屋的
第一层和
第二层共壁，不补偿赵XX地基和墙壁造价。
三、款项支付 本合同正式签订后，乙方以现金方式，一次性支付人民币105000.00元（大写：壹拾万零五仟圆整）给甲方，以收据为凭。
四、双方权利义务
1.在本合同签订之前，由该土地产生的所有债权债务由甲方负责，与乙方无关；
2. 在本合同签订以后，如国家或集体需要占用时与甲方无关，发生的产权经济补偿归乙方所有，只能由乙方商谈和决定；
3.除上述约定意外，甲方不得再要求乙方支付其他费用；
五、 违约责任 任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约；违约方应向守约方支付违约金为人民币0.00元（大写：贰万元整）；
六、 附则
1.本协议经甲乙双方和各在证人签字后生效，一式二份,均具有同等法律效力；
2.本协议如有未尽事宜，可经各方协商作出补充规定，补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本协议有条款不一致，则以补充规定为准。
3. 对于因本协议履行而发生的争议，双方应协商解决，协商不成，可向土地房屋所在地法院提起诉讼。 甲方：（签字） 乙方：（签字） 证人：（签字）________年____月____日买卖合同 篇10 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 根据有关法律法规和标准规范，结合本工程实际情况，遵守 等、自原、公 和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
1、工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 承包内容：本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容：
1.4 承包方式： □包工包料; □包工和部分包料; □包工不包料;
1.5 工期： 开工日期：________年____月____日 竣工日期：________年____月____日 总日历工期天数：天
1.6 工程质量：
1.7 合同价款(人民币大写)： (含税)
1.8 对甲方要求购买预防装修污染的产品，乙方需积极配合。
1.9 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。室内环境质量验收应在工程竣工至少7天以后、工程交付使用前进行。甲方自接到验收通知____日内组织参与施工的各方进行验收。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
1.10 室内环境质量可以选择有资质的检测机构进行检测，检测费用由承担。
1.11 室内环境质量验收检测不合格，甲乙双方应采取措施，经整改后，另行验收，整改费用由责任方承担。属甲方责任，工期顺延;属乙方责任，工期不顺延。 工程竣工后，室内环境质量未经验收双方已办理移交手续，不影响甲方对因乙方原因造成的室内环境质量不合格的索赔。 在室内环境质量验收后，双方应办理验收、移交手续。
2、工程价款及结算
2.1 双方商定本合同价采用下列第种方式确定：
(1)固定总价合同，即承包范围内价格一次包死，结算时除变更工程外不做任何调整。变更工程价款的确定。
(2)固定单价合同，即工程结算时，工程量根据双方预算书中确认的计量方式按实结算，承包范围内的项目单价按照双方确定的预算单价不作任何调整。变更工程价款的确定。
2.2 双方约定甲方按下表分尾款即工程缺陷保修款应在工程竣工验收合格之日后 天内支付，尾款数额为合同价款的5%。
2.3 工程竣工验收、室内环境质量验收后，乙方提交工程结算书并将有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料 天内审查完毕。到期未提出异议，视为同意，并在 天内结清除尾款外的结算款。甲方未按约定组织室内环境质量验收，甲方应在工程竣工验收合格后 天内结清除尾款外的结算款。
2.4 结算尾款后，乙方按工程结算款额开具发票。
3、附则 本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。均具同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
买卖合同(篇三)
需方（简称甲方）：
供方（简称乙方）：
为进一步落实甲乙双方关于买卖商品混凝土之事宜，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902—20_）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：昆山建颖商务办公楼
二、工程地点：科技广场北侧
三、供应混凝土量按照实际发生数量进行计算，计算混凝土数量：
以过磅方式进行计算混凝土立方数，标准以混凝土标号每立方标准重量为准。
四、供货期：自本工程开工时间至竣工验收完成。
五、混凝土价格：乙方按照苏州市每月发布的混凝土材料信息统一下浮18%作为本月混凝土结算价格，不同标号的混凝土价格应作相应的调整（例C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50）。补充说明：
1、以上下浮后的混凝土单件已含税；
2、泵送费按照实际用量每立方10元；
3、以下添加剂以实际用量为准，抗渗P6每立方6元、抗渗P8每立方8元、防冻剂每立方10元、细石每立方10元；
4、其他：以上下浮后的混凝土单价已含运输费；
5、混凝土检测费用由乙方承担；若检测不合格产生的回弹费用等一切由乙方承担。对甲方工程造成其他损失的，一并承担相应赔偿责任。进行回弹检测项目，若回弹不通过，对甲方已完成的工程需要进行加固或增加其他相应补救措施产生的一切费用由乙方承担，对工程期限拖延导致甲方相应损失及甲方向业主承担的赔偿责任由乙方承担。
6、乙方应提供混凝土试块测试报告、混凝土资料等相关资料。
六、供货量的确认
1、甲方可对乙方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由甲方承担。如同一批次抽验的数量不少于2车，且平均欠量大于2%时，乙方应按该次抽验的总欠量的10倍数额标准对所有和甲方发生的供货数量进行赔偿并负责该批次抽验费用。
七、商品混凝土质量标准要求
乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902—20_《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准；若江苏省或苏州市或昆山市的建设主管部门对混凝土质量有更高要求的，乙方应符合其他相关要求，并且不得向甲方主张任何权利；混凝土行业部门质量要求高于国家标准的，以高标准执行。
八、甲方的基本权利和义务
1、甲方应在浇筑混凝土的1天前（或大体积或特殊预拌混凝
土浇筑，甲方应在5天前），以电话或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知乙方；如遇甲方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，甲方应及时通知供方。
2、甲方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地。
3、混凝土搅拌车到达工地后，甲方应尽快办理检查混凝土数量手续，并安排卸料。
4、若乙方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，甲方有权拒收。
5、甲方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺和料。
九、乙方的基本权利和义务
1、乙方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准或相关标准和规范组织生产，根据合同和甲方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应服务。
2、乙方负责按国家规范或者相关标准设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。乙方应及时按不同混凝土品种等级向甲方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，甲方付清货款前应提供全部有关技术资料及建设主管部门备案的一切相关资料。未提供相关资料导致甲方无法进行备案或其他相关事宜的，甲方有权扣留货款。
3、乙方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从甲方相关负责人员的调度指挥，提供优质服务。
4、乙方应积极配合甲方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，乙方应及时派员进行协商处理。如因乙方原因造成甲方出现质量问题，乙方应该承担一切赔偿责任（包括甲方向业主承担的相应赔偿责任）。
5、乙方不得拒绝供应小批量商品混凝土。若乙方拒绝供应的，甲方有权自行安排其他供应商供应，乙方以该批次混凝土总额的30%作为违约金赔偿给甲方。
6、如甲方有不按合同约定支付货款等违约行为，乙方应积极进行协商。如协商未果，可在提前15天书面通知甲方的情况下，停止向甲方供应混凝土。
7、乙方所属车辆、机械设备及有关人员造成甲方人员人身损害的，乙方应承担赔偿责任，甲方为乙方代为垫付的赔偿款有权在所欠乙方货款中直接扣除。
8、乙方所属车辆、机械设备及人员造成甲方机械设备、工程等损坏的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权在所欠乙方货款中直接扣除。
十、结算和付款方式
1、结算方式：
乙方根据甲方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给甲方，由甲方在结算表上签字确认数量及金额。乙方逾期未与甲方进行结算的，视为放弃结算。
2、支付方式：
1、甲方在本工程基础结束，收到业主工程款7天内，支付乙方供应量总额的50%货款；
2、主体工程施工时，每两个月结算一次，支付货款的50%货款数额；
3、甲方在本工程竣工验收，支付乙方供应量总额的70%货款其中扣除已支付货款数额；
4、剩余货款在竣工验收结束6~8月一次性全部付清。
十一、违约责任
1、甲方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向乙方支付所欠货款的利息。
2、一方违约，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、以及风、雨、洪、震等自然灾害。
2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担：
1、按甲方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由甲方承担；未运至施工现场的混凝土，其损失由乙方承担。
2、延误的供货期相应顺延。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
十三、合同的解除
1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同：
2、因不可抗力致使合同无法履行；
3、因一方违约（包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障、乙方公司的原因导致混凝土无法正常供应）致使合同无法履行；
4、乙方所属人员与甲方现场负责人发生争执以及与甲方人员发生打架、斗殴、偷窃等行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任并追究相关人员的法律责任。
5、乙方未按照甲方要求供货的时间，逾期供货3次及以上的，甲方有权解除合同，并追究乙方因逾期供货导致甲方停工、窝工等一切损失。（超过甲方通知乙方供货时间30分钟以上视为逾期供货）
6、法律规定的其他情形。
7、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。
8、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
9、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和相关赔偿条款的效力。
十四、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，向昆山市人民法院提起诉讼。
十五、其他事项
1、本协议一式贰份，供方执壹份、需方壹份。
2、本协议为商品混凝土买卖协议，与其他协议相抵触的，以该协议为准。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
买卖合同(篇四)
买卖合同违约责任
一、买卖合同的特征、买卖合同成立的条件
1、买卖合同的特征
买卖合同为：有偿合同
买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征，使其与赠与合同相区别。 买卖合同为：双务合同
在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。
而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。
买卖合同为：诺成合同
买卖合同自双方合同双方当事人意思表示一致就可以成立，不需要交付标的物。 买卖合同一般是：不要式合同
通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。 2、
3、商品房买卖合同成立的条件
4、商品房买卖合同成立的条件是？
5、买卖合同违约责任条款
二、买卖合同管辖法院、买卖合同管辖地、买卖合同管辖权
1、买卖合同（即）纠纷管辖权的确定依据民事诉讼法第24条：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。
2、关于买卖合同纠纷管辖地的争议
3、口头约定买卖合同管辖问题认定初探
4、买卖合同纠纷管辖权异议
5、本案如何确定案件的管辖权
深圳律师：黄华(12年律师经验)
律师咨询：132，4296，6417(免费)
执业律所：广东蛇口律师事务所(中国首家律所) 律所地址：深圳市南山区创业路海王大厦a座14层
买卖合同【篇五】
原告（反诉被告）杭州金瑞工贸有限公司，住（略）
法定代表人：刘培炼，公司董事长。
委托代理人（特别授权代理）张杰，浙江泰易律师事务所律师。
被告（反诉原告）耶鲁（杭州）机械有限公司，住（略）
法定代表人：石维纲，公司董事长。
委托代理人（特别授权代理）刘恩，浙江浙杭律师事务所律师。
委托代理人（特别授权代理）邹永闯，浙江浙杭律师事务所律师。
原告杭州金瑞工贸有限公司为与被告耶鲁（杭州）机械有限公司买卖合同纠纷一案，于20xx年3月29日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，依法由审判员傅建昌适用简易程序进行了审理。同年4月11日，被告对原告提供的货物申请质量鉴定，在鉴定期间被告撤回鉴定申请。后因被告于同年7月21提出反诉，本院受理被告反诉后，本案转普通程序，依法组成合议庭进行审理，于同年8月30日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张杰、被告委托代理人邹永闯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杭州金瑞工贸有限公司诉称：原、被告于20xx年9月6日签订购销合同一份，约定由原告提供给被告各种规格的钢材。合同签订后，原告依约向被告提供价值274795.25元的钢材，但被告只支付了部分货款，经原告多次催讨，被告至今尚有货款46177.05元未付。故向法院起诉要求被告立即支付货款46177.05元、违约金5649.92元，并由被告承担本案诉讼费。
被告耶鲁（杭州）机械有限公司辩称：原、被告订立合同的实际时间应是20xx年9月1日，同时被告已经付清了全部货款，请求法院驳回原告的诉讼请求。现根据20xx年9月6日签订的购销合同，原告应于同月7日前供货，逾期供货一日应按总货款的1％向被告支付违约金。合同签订后，原告分别于同年9月6日和9月10日向被告提供了价值274795.25元的货物，迟于合同约定的供货期限3天，已构成违约。故向法院提出反诉，要求反诉被告支付违约金8243元，并承担本案反诉费。
反诉被告杭州金瑞工贸有限公司辩称：原、被告双方订立合同的时间应是20xx年9月6日，反诉被告实际是在同月6日就交货了，由于反诉原告提出规格不合适，要其他类型的钢材，故反诉被告于同月10日提供了反诉原告所需的钢材。按合同规定是反诉原告带款提货，是反诉原告违约在先，同时违约金每天按总货款的1％计算应属过高。
庭审中，原、被告双方争议的焦点主要为：
一、双方签订合同的时间。原告认为签订合同的时间为20xx年9月6日，被告认为签订合同的时间为20xx年9月1日。根据原、被告所提供的合同，双方签订的时间为20xx年9月6日，同时被告在反诉状上也明确认为是9月6日，被告也没有向法院提供证据可以证明是9月1日。故本院确认原、被告所签订合同的时间为20xx年9月6日。
二、对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材，被告已付货款多少元？原告认为，被告于同年9月26日付货款100000元，同年11月卖给原告价值6724元的货物，同年12月19日卖给原告价值34950元的货物，20xx年2月7日付货款86944.20元，共计被告已付给原告货款228618.20元。被告认为已付上述款项是事实，但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日银行存根1份，故被告已付清了全部货款。原告认为被告于20xx年9月5日所付的货款是支付以前其他货物的款项，且与本次货物的规格也不一样，与本案没有关联性。本院认为，原、被告双方签订的合同时间为9月6日，且合同约定了带款提货，故原告的异议成立。对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材，本院确认被告已付货款228618.20元。
三、反诉被告于20xx年9月10日供给反诉原告的钢材根据合同规定是否违约？反诉原告认为，反诉被告应于9月7日前供货，而其于9月10日供货，逾期3天构成违约。反诉被告提供了价值274795.25元的钢材，故反诉被告应依约支付8243元的违约金。为此向法院提供了双方所签订购销合同1份及9月10日的送货单1份。反诉被告认为，在9月6日送货后，根据反诉原告的需要送了其他规格的货物，反诉被告没有违约。本院认为，根据反诉原告提供的送货单看，反诉被告于9月10日所供的货物与双方所签订合同所需钢材的规格不一样，且反诉原告收货后在合理期限内也没有异议，应视为对原合同的变更。故反诉被告于9月10日的供货行为并未构成违约。
通过对上述争议焦点的认定及原、被告双方在庭审中的陈述，本案事实确认如下：
20xx年9月6日，原、被告双方签订购销合同一份，合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批，同时约定带款提货等条款。合同签订后，原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材，被告在收货后已支付原告货款228618.20元，余款46177.05元经原告多次催讨，被告至今未付。在庭审中，被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。
本院认为：原、被告间的买卖合同成立并有效。被告在收取原告的钢材后，尚有46177.05元货款未付，现原告要求被告支付该款，本院予以支持。被告未按约支付原告货款，已构成违约，对被告逾期支付的货款原告要求按日万分之二点一计算违约金符合法律规定，且被告对原告违约金的计算也没有异议，故本院对原告要求被告支付违约金5649.92元的诉讼请求予以支持。被告辩称已付清全部货款，依据不足，本院不予采信。反诉原告诉称反诉被告构成违约，要求反诉被告支付违约金8234元，无事实依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下：
一、被告耶鲁（杭州）机械有限公司支付原告杭州金瑞工贸有限公司货款46177.05元、违约金5649.92元，共计54826.97元，此款限被告在本判决生效后10日内付清。
二、驳回反诉原告耶鲁（杭州）机械有限公司要求反诉被告杭州金瑞工贸有限公司支付违约金8243元的诉讼请求。
本案本诉受理费20xx元，反诉受理费340元，合计2405元，由被告（反诉原告）耶鲁（杭州）机械有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费2405元（开户银行：工商银行湖滨分理处；帐号：1202024409008802968；户名：浙江省杭州市中级人民法院）在上诉期满的次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 施 飞
审 判 员 傅 建 昌
代理审判员 王 辉
买卖合同【篇六】
合同编号：_________
买方：_________（以下称为甲方）
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
卖方：_________（以下称为乙方）
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条标的
1．汽车品牌及型号规格：_________
2．生产国别或生产地：_________
3．生产厂名称：_________
4．首选颜色：_________次选颜色：_________
第二条数量与价款
1．车辆单价：_________元，大写_________。
2．数量：_________台。车辆总价：_________元，大写_________。
3．运费_________元，由_________方承担。出库费_________元，由_________方承担。
4．车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务协议（见附件二），乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
第三条付款方式乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1．一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________。
2．汽车消费贷款方式：
（1）签署本合同时，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
（2）余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
a乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）。
b乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
3．分期付款方式：
（1）签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
（2）_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
（3）_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________。
第四条质量
1．甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2．甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3．双方对车辆质量的认定有争议的，以国家汽车质量监督检验中心(上海)的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1.交车时间_________：_________年_________月_________日前。
2.提车方式：_________
（1）实行送货上门的，乙方应按合同规定的时间送往_________（接收地点），交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（2）实行代运的，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续，并派人押运（如果需要）。交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（3）实行自行提货的，卖方应在交付日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将提货时间通知甲方，以发出通知之日作为通知提货时间。
3．交车地点：_________
4．交车时里程表记录小于：
（1）100公里_________
（2）_________公里
以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5．甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
（6）车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
（7）甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（见附件一），即为该车辆正式交付。
（8）车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条风险负担
1．汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由乙方负担。
2．车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
3．因乙方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付的，乙方应当自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。
4．车辆由乙方交承运人运输的，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由甲方承担。
5．乙方按照约定未交付有关车辆的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
第七条不可抗力
1．任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2．遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾．火灾．旱灾．台风．地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）．动乱．，政府行为或法律规定等。
第八条关于修理、更换、退货的约定
1．关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。
2．在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3．在车辆使用1年或行驶2万公里内（以先到为准，下同），同一严重安全性能故障累计修理2次（以修理单据和发票为准，下同）仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，乙方有权退车。
4．在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用；或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）；或累计修理5次以上（不含5次）仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
5．按照本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。
6．非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。
7．由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
8．本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
9．生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。
第九条声明及保证
1．甲方：
（1）甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
（2）甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
（4）甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
2．乙方：
（1）乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
（2）乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
（4）乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（5）乙方向甲方出售的车辆，质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。买卖车辆本身不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，具备应当具备的使用性能，但对其存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；
（6）乙方向甲方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布．备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
（7）乙方保证其所出售的车辆不是国家禁止的车、拼装车或明令淘汰的汽车产品，也不是违反交通安全、环保等法规要求的汽车产品。
第十条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十一条违约责任
1．乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
2．甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的'_________%支付违约金。
3．甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
4．因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5．经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第十三条双方特别约定：_________
第十四条解决争议的方法
1．甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求汽车销售行业协会或消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面_________种方式解决（不选定的划除）：a、申请仲裁。b、依法起诉。
2．双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：
（1）_________仲裁委员会
（2）中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会
（3）_________仲裁委员会
3．双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：
（1）车辆交接地人民法院
（2）甲方住所地人民法院
（3）乙方住所地人民法院
（4）_________人民法院
第十五条其他
1．双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2．本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3．在缔结本合同时，甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。
4．本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
5．本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。
买方（盖章）：_________ 卖方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
账号：_________ 账号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
附件
附件一、车辆交接书
_________年_________月_________日，甲、乙双方在_________对进行验收与交接，双方确认：
1．甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为：_________乙方经过验收，认为符合双方_________年_________月_________日签订的汽车买卖合同约定（发动机号：_________车架号：_________），同意接受。
2．乙方已付清全部车价款计人民币_________元，大写_________。甲方已开具发票给乙方。发票号为_________：。
3．随车文件清单如下(打√)：
（1）发票_________
（2）合格证_________
（3）说明书_________
（4）保修卡_________
（3）海关证_________
（6）商检证_________
（7）其他：_________
4．下列车辆项目完好无损、运转正常打"√"，反之打"×"。
5．里程表显示数：_________公里
6．其他交接事项：_________
本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
买方（盖章）：_________ 卖方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
账号：_________ 账号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
附件二、委托服务协议书
委托人（乙方）：受托人（甲方）：双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：
1．委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项（打√）：
（1）代办拍牌
（2）代办按揭
（3）代办保险
（4）代办上牌
（5）代办装潢
（6）代办其他项目：
2．委托报酬甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性支付代办劳务报酬（以下简称代办费）合计_________元，大写_________。
3．完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：
（1）代办拍牌。费用概算如下：代办费：_________元。
（2）代办按揭。费用概算如下：代办费_________元。
4．代办保险。
（1）保险公司所在地及名称_________：
（2）保险期限：一年_________二年□三年□
（3）第三者责任险，费用概算：_________元。
（4）车辆损失险，费用概算：_________元。
（5）其他险种名称及费用概算：_________
（6）以上保险费用概算合计：_________元。
（7）双方特别约定：乙方委托甲方代办车辆上牌服务，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
5．代办上牌。
费用概算如下：养路费：_________元，车船税：_________元，购置税：_________元，注册费：_________元，其他：_________元，合计约_________元。代办费：_________元。
6．代办装潢。装潢项目及费用概算如下：代办费：_________元。
7．代办其他项目。费用概算如下：代办费：_________元。
8．所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担，并按支出凭证向乙方结帐。
9．上述费用采取下列第_________种方式支付：
（1）乙方预付。
（2）甲方暂先垫付。
10．上牌服务完成期限：_________年_________月_________日前。
11．完成委托上牌服务，应当随车移交如下材料：
（1）购置税凭证
（2）养路费凭证
（3）机动车保险单
（4）行驶证
（5）车船税凭证
（6）车辆牌照号码：
12．违约责任
（1）甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的，乙方应当先向保险公司索赔，赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外，代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的，应当免除甲方的责任。
（2）乙方中途撤回委托的，应承担甲方的实际经济损失。
（3）除不可抗力或遇政府机构停电、设备及电脑故障或临时改变办公时间等非甲方原因外，甲方如未在本协议约定期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天，甲方应按全部车价款_________%向乙方支付违约金，协议继续履行。
（4）因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的，则交车期得以顺延。
买方（盖章）：_________ 卖方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
账号：_________ 账号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
国际货物买卖合同书样本
货物买卖市场交易变化多端，随着当代社会法律意识的提高，能够用到货物买卖合同的场合也越来越多，买卖合同是以等价有偿方式转移财产所有权的协议，签订合同可以帮助买卖双方实现各自的经济目的。那么你知道货物买卖合同的格式是怎么样的吗？下面的内容是合同范本网小编为大家整理的国际货物买卖合同书样本，欢迎您参考，希望对您有所助益！
国际货物买卖合同书样本【篇一】
订立合同双方：
购货单位：_________，以下简称甲方
供货单位：_________，以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：_________。
2.产品的技术标准，按下列第项执行：
按国家标准执行
按部颁标准执行
由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：_______。
2.计量单位、计量方法：______。
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减量规定及计算方法：________。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收_______。
1.产品的交货单位：________。
2.交货方法，按下列第项执行：
乙方送货
乙方代运
甲方自提自运。
3.运输方式：_______。
4.到货地点和接货单位________。
前40天通知乙方，以便乙方编月度要车计划必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理
交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条产品的交货期限
第六条产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，按下列第项执行：
按甲乙双方的商定价格
按照订立合同时履行地的市场价格
按照国家定价履行。
2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
第七条验收方法________。
。
第八条对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两
年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规
定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任甲方不再需要的，应当在接到乙
方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金如果不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力
甲方：
乙方：
国际货物买卖合同书样本【篇二】
合同编号：xx
甲方（卖方）：xx乙方（买方）：xx
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商一致签订本合同。
第一条甲方保证具有合法经营资质，所出售的肥料有合法证明。
第二条乙方购买的肥料名称、类型、数量、价格如下：
肥料名称登记号备案号品牌商标含量肥料类型生产日期生产商数量（千克）单价（元）总价（元）合计人民币金额（大写）：万仟佰拾元角分
第三条肥料质量标准执行（）国家标准，（）行业标准，（）地方标准，双方约定：xx（约定标准不得低于国家标准）。
第四条肥料包装使用材料：xx_，每件包装肥料重量xx千克。肥料包装应附标签、说明书、产品合格证。标签应注明：肥料名称、产品批号、有效成份及含量、重量、企业名称、生产许可证号、肥料登记证号和注意事项等。说明书应阐明肥料性能、用途、使用方法、存储条件及方式等。产品合格证应注明肥料生产日期、有效期。
第五条肥料交付期限为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。交付地点为xx。交付方式为xx。运输及相关费用由xx方承担。
第六条乙方自收到肥料之日起xx日内完成验收。验收有异议的，应在验收完毕之日起xx日内向甲方提出，逾期未提出异议视为验收合格。
第七条乙方于xx年xx月xx日前向甲方支付预付款xx_元，结算时，预付款冲抵首批货款。
第八条结算按下列第xx项办理：（一）乙方自收到肥料之日起日内向甲方支付首批货款（大写）xx元，验收合格后xx日内向甲方支付剩余货款（大写）xx_元。（二）乙方自收到肥料之日起xx日内向甲方指定帐户xx_汇入首批货款（大写）xx_元，验收合格后xx日内向甲方汇入剩余货款（大写）xx元。
第九条甲方交付的肥料不符合合同约定的，甲方应按乙方要求予以补足、更换或退货；甲方迟延交付肥料的，按“延迟时间（天）xx迟延肥料价款（元）_％”向对方支付违约金；如因肥料质量问题或者甲方延迟交货给乙方造成损失的，甲方赔偿其损失。乙方迟延支付价款的，按“延迟时间（天）xx迟延价款（元）_％向甲方支付违约金；因延迟支付价款给甲方造成损失的，乙方赔偿其损失。
国际货物买卖合同书样本【篇三】
甲方：
乙方： 荒料的名称蓝宝 ，合格标准的规格荒料A料按1500元(人民币)/立方米计算，B料按1200元（人民币）/立方米计算，带色线、色差及处荒料的规格荒料按1100元（人民币）/立方米计算。
第二条 石材荒料的数量与规格
1、荒料的数量及规格按照乙方的入库单为准，合同签订起第一年甲方必须保证供荒料四千立方米至五千立方米荒料给乙方，第二年必须保证七千立方米至一万立方米荒料给乙方。
2、在乙方不能足够荒料生产的情况下，甲方不得把荒料卖给第三方，乙方也必须按合同约定的数量进货，如果发生类似情况，视为违约。
3、荒料规格根据行业标准厚度必须达到600㎜规格，长度按最短位置300㎜进退，宽度按行业标准（正好800㎜按750毫米算）计算，甲方提供的荒料必须根据乙方需求的规格，进行开采供货。
本合同签订后，乙方应预付十万元（人民币）荒料款给甲方，年终结算时与当月荒料款一起结算。荒料结算按照甲、乙双方实
际测量检验共同确认的荒料立方数，按照合同的单价进行结算。结算时间每个月的月底结算。
需 方： 供 方；
电 话：
签 订 日 期：
电 话： 签 订 日 期：
国际货物买卖合同书样本【篇四】
日期：______________
中国____________________公司（以下简称卖方）和____________________（以下简称买方）双方经过友好协商，同意按照以下两部分条款签订本合同：
一、商品品名：______________________________
二、数量：____________________吨
三、规格：______________________________
四、价格：本合同各交货期的具体价格原则上与____________________号合同，同一交货期有效的价格一致。
五、交货期
_________________年
第1季度__________吨
第2季度__________吨
第3季度__________吨
第4季度__________吨
上述各季度的装船月份由买方选定，但应在各季度前月15日以前通知卖方。
六、装船口岸：____________________港。
七、目的口岸：____________________港口。
八、付款条件：买方应于货物装船前_______天，按本合同第二部分第三条①款双方商定的装船数量及期限，通过双方同意的银行开出以中国化工进出口公司山东*分公司为受益人的，不可撤销的可转让的，可分割的美元信用证。该信用证凭受益人出具的以开证行为付款人的汇票以及本合同第一部分第九条所规定的各项单据，自提单日起三十天（包括提单日在内），由开证行将货款电汇中国银行。信用证金额应按双方商定的交货数量增开5％。信用证上须证明租船提单可以接受。
九、单据
①卖方在货物启运后，应向议付银行提供下列单据作为议付货款的依据：
A．发票四份；
B．清洁装船提单正本二份；
C．由商品检验局出具的质量检验证书，重量鉴定证书及产地证明书各一份。
②卖方须将上述单据中的清洁装船提单副本二份，随船带交目的港买方
指定的收货人。其余单据副本二份航寄买方。
十、附注
①本合同第一部分各条款尚未规定的事项，应按本合同不可分割的第二部分的各条款以及由双方随时协商后决定的条款履行
②本合同的执行由__________开立信用证。
③本合同项下的数量双方应努力执行，但如买方或卖方在接货或供货方面有困难时，双方对本合同的履行均可不承担责任。
④本合同第一部分以__________两国文字书就正本一式两份，买卖双方各持一份为证。两种文本具有同等效力。
卖方：____________________
买方：______________
地址：____________________
地址：______________
电报挂号：________________
电报挂号：__________
电传：____________________
电传：______________
签订时间：
国际货物买卖合同书样本【篇五】
供方： (简称供方)
需方： (简称需方)
第一条 产品名称、商标、型号、金额、供货时间：住宅烟气集中排放系统，
第二条 质量要求、技术标准：按皖20xxJ112标准验收，供方对质量负责，供方将质保书、合格证随货提供给需方。(包括营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织代码机构证等)
第三条 交(提)货地点、方式：供方送货到需方工地。(江东大道东侧与印山路南侧交叉口)
第四条 运输方式及到达站(港)和费用负担：由供方负担。
第五条 交货期限： 本合同生效后十天进场安装
第六条 验收标准、方法及提出异议期限：按本合同第二条款约定验收。如遇质量异议，由需方收货后
第七条 结算方式及期限：供方以实际安装数量经施工员、质检员签字确认为结算依据，并向需方开具税务发票。
第八条 付款方式： 安装到顶后经验收付75%货款，余款待甲方验收后一个月内付清。
第九条 双方责任
1、买方免费提供上楼吊运和少量钢筋料头及提供符合相应标准预留孔位。
2、卖方免费安装就位(不吊模不灌缝)。
3、需方须提供安装工人的住宿等生活条件。
第十条 违约责任：
1、供方如迟延供货，除赔偿需方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价的千分之 十 计算;
2、如遇价格上涨停止供货，除赔偿损失外，应按未供部分货物的总金额 %向需方支付违约金;
3、如供方未按合同履行，需方有权通知供方解除合同;
4、需方如未按约付款，应向供方支付逾期付款违约金，违约金每日按应付款的万分之 一 计算。
第十一条 争议解决方式：
1、双方协商解决;
2、协商不成由需方所在地人民法院解决。
本合同一式 肆 份，供需方各 壹 份，公司财务、项目财务各 壹 份。供 方: 需 方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
一般货物买卖合同范文篇三
买方：____________ (下称甲方)
卖方：____________ (下称乙方)
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条 名称、品种、规格和质量
1.名称、品种、规格：
____________ (应注明产品的牌号或商标)。
2.质量，按下列第( )项执行：
(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
(3) 按双方商定要求执行，具体为：
_____________(应具体约定产品质量要求)。
第二条 数量和计量单位、计量方法
1.数量：________ 。
2.计量单位和方法：__________。
3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________。
第三条 包装方式和包装品的处理：
_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。
第四条 交货方式：
1.交货时间：_______。
2.交货地点：_______。
3.运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。
4.保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5.与买卖相关的单证的转移：___________。
第五条 验收：
1.验收时间：_______。
2.验收方式：
______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。
3.验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条 价格与货款支付：
1.单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。
2.货款支付：
货款的支付时间：____________;
货款的支付方式：____________;
运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________。
3.预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条 提出异议的时间和方法：
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条 甲方违约责任：
1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。
2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
7.其它约定：_____________。
第九条 乙方的违约责任：
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
8.其它：_______________。
第十条 不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后___日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条 附加条款：
第十三条 其它事项：
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后__日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6.本合同正本一式___份，双方各执___份;合同副本一式__份，分送______等单位。
甲方：____________ 乙方：____________
受权代表：(签字)______受权代表：(签字)_______
委托代理人：(签字)_____
本合同于____年____月____日订立于____(地点)。
国际货物买卖合同书样本【篇六】
中外货物买卖合同（CFR条款）
合同号：＿＿＿＿ 日 期：＿＿＿＿ 地 点：＿＿＿＿
买方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
电报：＿＿＿＿
电传：＿＿＿＿
卖方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
电报：＿＿＿＿
电传：＿＿＿＿
本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品：
第一条 品名、规格、数量及单价＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二条 合同总值
第三条 原产国别及制造厂商
第四条 装运港
第五条 目的港
第六条 装运期
分运：
转运：
第七条 包装
所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿、防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。
第八条 唛头
卖方须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头：＿＿＿＿
第九条 保险：装运后由买方投保。
第十条 付款条件
（１）买方在装运期前３０天，通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的＿＿％，计＿＿＿＿。该信用证在中国银行＿＿＿＿行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付）。
ａ．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”，空白抬头，空白背书。
ｂ．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。
ｃ．装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。
ｄ．由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。
ｅ．已交付全套技术文件的确认书一式两份。
ｆ．装运后即刻发给买方的已装运通知电报／电传附本一份。
（２）卖方在装运后１０天内，须航空邮寄三套上述文件（ｆ除外）寄给买方。
（３）中国银行在收到合同＿＿＿＿中规定的，由双方签署的验收证明后，在＿＿＿＿天内，承付合同金额的百分之＿＿＿＿，金额为＿＿＿＿。
（４）按本合同第１５条和第１８条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。
（５）所有发生在中国境内的银行费用应由买方承担，所有发生在中国境外的银行费用应由卖方承担。
第十一条 装运条件
（１）卖方必须在装运前四十天向买方通知预订的船名及其运输路线，供买方确认。
（２）卖方必须在装运前二十天通知买方预计发货时间，合同号，发票金额，发运件数及每件的重量和尺码。
（３）卖方必须在装船完毕后四十八小时内，以电报／电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重，发票金额，船名和启运日期。
（４）如果任一单件货物的重量达到或超过２０吨，长１２米，宽２．７米，高３米，卖方须在装船期前５０天向买方提供５份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。
（５）如果由于卖方未及时按１１条第（３）款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。
（６）在目的港卸货和内陆运输的一切费用由买方承担。
第十二条 技术文件
（１）下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运：
ａ．基础设计图。
ｂ．接线说明书，电路图，气／液压连接图。
ｃ．易磨损件的制造图纸和说明书。
ｄ．零配件目录。
ｅ．安装、操作和维修说明书。
（２）此外，在签订合同６０天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条款 ( １）中规定的技术文件。否则，买方有权拒开信用证或拒付货款。
第十三条 保质条款
卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造，崭新，未曾使用，并在各方与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方必须对合同货物的正常使用给予＿＿＿＿天的保证期，此保证期从货物到达＿＿＿＿起开始计算。
第十四条 检验
（１）卖方／制造厂商必须在交货之前对货物质量、规格、性能和数量进行精确全面的检验，并签发质量证明书，证明货物符合合同规定。此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商必须将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。
（２）在货物抵达目的地港之后，买方须申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验，并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物抵达目的港后＿＿＿＿天内有权拒收货物，向卖方索赔。
（３）如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第１３条所述保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据检验证书向卖方索赔。
（４）如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期＿＿＿＿天。
第十五条 索赔
（１）如果卖方对货物与合同规定不符负有责任，且买方在本合同第１３条第１４条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，须按下列方法之一种或几种索赔：
ａ．同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担因退货造成的一切直接损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其它必要费用。
ｂ．按照货物的质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。
ｃ．用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用。新替换部件的保质期须相应延长。
（２）若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复，则视为卖方接受索赔。
第十六条 不可抗力
（１）如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。
（２）受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方，并在事故发生后１４天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。
（３）如果不可抗力事故持续超过１２０天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻一方终止合同，通知立即生效。
第十七条 仲裁
（１）凡由于执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。
（２）仲裁应提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其程序仲裁。
（３）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉一方承担。仲裁机构另有裁定者除外。
（４）仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其它条款。
第十八条 延期和罚款
如卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力事故之外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货，罚款通过议付行在议付时扣除，但是罚款额不超过货物总值的５％，罚金率按每星期０．５％计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期，买方有权撤销合同。尽管撤销了合同，卖方仍须向买方立即支付规定罚款。
第十九条 附加条款（如果上述条款与下列附加条款不符，将以后者附加条款为准）
第二十条 本合同双方签字后生效。
买方:卖方:
年 月 日
说明:CFR是国际贸易术语的一种,即成本加运费,卖方必须支付成本和将货物运到指定的目的港所需的运费。买方自己购买货物运输途中的保险。货物灭失或损坏的风险及货物装船后所产生的任何额外费用，自货物于装运港越过船舷时起即从卖方转由买方承担。
国际货物买卖合同书样本【篇七】
出卖人： 合同编号： 合同地点： 买受人： 签订时间：
一、收货人名称、发到站、品种规格、质量、交(提)货时间、数量：
出卖人供应的煤炭要达到以下要求：收到基低位发热量(e,a，)a;ge;20.908兆焦千克，dafa;ge;18%，6%，,d
2.5%，标称最大粒度50。
三、运输及交(提)货方式： 散装，敞车火车运输。交货地点：
四、质量和数量验收标准及方法：
1、数量验收以收货人轨道衡过磅计量为准，单车矿发量(铁路货票丙联的货物重量)
1.2%以内的运输损耗由买受人承担，超出部分由出卖人承担。
2、质量由收货人按国家现行的有关标准进行质量验收，以此化验结果为依据。出卖人同意所供煤炭到达交货地点后，由收货人接卸、采样、制样、化验并出具化验结果，出卖人认可此方式下收货人所化验煤样即为出卖人所供煤炭的煤样。
3、e,a1
8.817兆焦千克，买受人有权拒收，相应费用由出卖人承担;若未达到质量要求的煤炭买受人已经接收，执行本合同相应计价条款。
4、煤炭分层装车质量差值e,aa;ge;1 g，按掺杂、使假处理，即按最低质量数据作为该批次煤炭的结算依据。
5、出卖人须在该批供煤到厂之日起____日内向收货人进行该批电煤质量查询，____日到期后，出卖人不来查询的，也视为知道检验结果。出卖人如对检验结果有异议，须在知道或者视为知道结果 XXX内书面向买受人提出复核，否则视为出卖人对检验结果无异议;若出卖人在约定的时间内未向收货人查询，也未提出书面复核检验申请，则视为出卖人认可买受人的检验结果。
复核检验由买受人执行;出卖人在提交复核检验申请后 XXX内须向买受人查询复核检验结果，____日到期后，出卖人不来查询的，视为知道复核检验结果。如果出卖人对复核检验结果仍有异议，则须在知道或者视为知道复核检验结果XXX内向买受人书面提出，否则视为接受复核检验结果。针对双方的煤质争议，出卖人应与买受人共同将留存备份的煤样提交双方认可的国家授权检验机构进行检验，化验费用由责任方承担(即化验结果在国家允许的误差范围内由出卖人承担，否则由买受人承担)。
五、煤炭单价及执行期限：
1、按热值计价。对应收到基低位发热量为：e,aa;ge;20.908兆焦千克(5000大卡)，每0.418 ㎏的到厂含税基准价格为 元吨( 元100大卡.吨)
2、执行期限为________年____月____日至________年____月____日。
六、计价标准(以下计价价格均为到厂含税价)：
1、热值浮动价格：以相应的基准价格(单位：元100大卡.吨)为基础随到厂验收热值升降而上下浮动，详见下表：
1、出卖人当月供应的煤炭，按买受人验收热值加权平均结算。当月买受人收到的所有货物应支付的货款均在次月末前，以银行转账或电汇方式支付。
2、结算数量为收货人到厂验收数量，单车矿发量(铁路货票丙联的货物重量)
1.2%以内的运输损耗由买受人承担，超出部分由出卖人承担。
3、二票制结算。
八、违约责任及免责：
1、发生违约的，违约方应按违约所涉煤炭数量，向守约方承担违约责任。
2、出卖人供应的煤炭掺杂、使假，买受人有权拒收，相应的`费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任，同时对出卖人给予书面警告一次;若发生
第二次掺杂、使假现象，买受人有权终止合同，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权根据出卖人掺杂、使假涉及的煤炭数量和原合同尚未履行完毕的煤炭数量向出卖人追究违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：
双方协商解决，协商不成的，向买受人所在地人民法院提出起诉。
十、其他约定事项：
1、拒收条件及处理办法：
(1)出卖人需委托交付的，应当提前向买受人提供合法的煤炭代运授权委托书和代运企业(公司)的相应资质，并得到买受人的认可，否则买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。
(2)出卖人供应的煤炭来自非合同约定的矿点、发站或非合同煤种品种时，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。
(3)买受人最低接收的煤炭e,a标准为20.908㎏(5000大卡)，出卖人供应的煤炭e,a20.908㎏(5000大卡)时，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担。
(4)出卖人供应的煤炭标称最大粒度a;50，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。
2、出卖人应根据本合同约定组织煤炭均衡发运。买受人可以根据生产需要提前____日告知出卖人调整计划发运时间和数量，并不承担因此给出卖人造成的损失。
3、其他未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。
4、特别声明：
本合同签章处买、卖双方的地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，发送往来函件，甚至涉及诉讼时，该地址为双方法定地址，若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方。如按照上述通讯地址以特快专递的形式通知对方，寄发特快专递的一方在邮局寄发通知或告知内容时的相关凭证可以作为履行通知义务的依据，在________市内，寄发特快专递后的第____日视为送达日;在____市以外的，寄发特快专递后的第____日视为送达日。
双方应确保本合同联系方式保持畅通、有效，合同一方按本合同联系方式所发出的信息均视为可送达的，因合同一方原因(如手机损坏、欠费等)导致未能及时准确接收到对方的信息，由其自己承担相应的责任。若合同一方或双方需要变更联系方式，应及时书面告知对方。
5、本合同所有条款均为双方真实意思的表达，一式六份，具有同等法律效力。
6、本合同经双方签字盖章后生效，有效期为________年____月____日至________年____月____日。
甲方：乙方：日期
国际货物买卖合同书样本【篇八】
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商达成如下协议：
1、甲方将xxxxxxxxxxxxxxxxxx(东西)卖给乙方，总价为人民币元大写（伍拾万元整）。
2、乙方在签合同后需支付总价的30%作为定金，在搬运设备当天必须付清余款方可装车。
3、拆卸、运费、工人等一切费用由乙方负责与甲方无关，甲方必需配合乙方拆卸。
4、乙方在拆卸过程中一切安全事故由乙方负责与甲方无关。
5、乙方把设备拖出甲方大门外如有任何问题都与甲方无关。
6、乙方在设备出机房大门合理情况下需拆甲方门和拆墙乙方不负责修复，甲方必须保证乙方顺利拖出甲方大门手续齐全。
7、甲、乙双方互相遵守本合同，如有一方不遵守本合同，需赔赏另一方的损失，损失为合同总价的30%或协商解决，协商不成，可向所在当地法院处理解决争议。
8、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效，有同等的法律效律。
甲方： 乙方：
日期： 年 月 日 日期：年 月 日
国际货物买卖合同书样本【篇九】
[摘 要] 在适用中国法律的情况下，采用固定价格作价的涉外货物买卖合同在履行过程中，如遇不可抗力或情事变更，当事人均不能变更合同的价格。
[关键词] 涉外货物买卖合同 固定价格 情事变更 不可抗力 价格变更
采用固定价格作价的涉外货物买卖合同关于固定价格的约定是否违反了法律对不可抗力和情事变更原则的规定？也就是说，采用固定价格作价的买卖双方在履行合同过程中发生了不可抗力或情事变更，为了不使合同的履行显失公平，能否援引不可抗力或情事变更原则的法律规定变更合同价格？本文将对此进行探析。此外，根据我国《合同法》的规定，涉外货物买卖合同所适用的法律由双方当事人约定，既可约定适用中国法律，也可约定适用其他国家的法律。本文讨论的涉外货物买卖合同以适用中国法律为前提。
一、固定价格作价方法的特点
所谓固定价格作价是指买卖双方在涉外货物买卖合同中，把货物价格明确约定在合同中，并约定事后不论发生什么情况（即使订约后市价有重大变化）均按合同确定的价格结算货款的作价方法。采用固定价格作价方法有三个特点:一是价格的确定性，合同标的物的价格在订立合同时就明确地约定在合同里，这使它区别于订约时不确定价格的暂不固定价格、暂定价格和滑动价格的作价方法；二是价格的不可变更性，订约后不论发生什么情况（即使订约后市价有重大变化）均按合同确定的价格结算货款，不允许变更合同的价格；三是价格不可变更的明示性，买卖双方必须在合同中明确约定订约后价格是不能变更的，如在合同中约定“合同成立后，不得提高价格”、“ 合同成立后，不得调整价格”等等。采用该作价方法，合同价格一经确定，双方就必须严格执行，任何一方都不得擅自更改原定价格，意味着买卖双方要承担从订约到交货付款时价格剧烈变动的风险。但是，上述“无论发生什么情况”是否包括不可抗力或情事变更？如果包括，合同关于固定价格的约定是否违反了法律对不可抗力和情事变更原则的规定？也就是说，采用固定价格作价的买卖双方在履行合同过程中发生了不可抗力或情事变更，为了不使合同的履行显失公平，能否援引不可抗力或情事变更原则的法律规定变更合同价格？
二、不可抗力和情事变更的法律特征
关于不可抗力的含义，各国解释不尽一致。我国法律认为，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。按《联合国国际货物销售合同公约》解释，是指非当事人所能控制，而且没有理由预期其在订立合同时所能考虑到或能避免或克服它或它的后果而使其不能履行合同义务的障碍。据此，不可抗力是指在合同成立以后所发生的，不是由于当事人一方的故意或过失所造成的，对其发生以及造成的后果是当事人不能预见、不能控制、不能避免并不能克服的。
情事变更原则又称情势变更原则，是指在合同订立后，发生了当事人订约时不能预见的情况，导致订立合同的基础动摇或丧失，使合同的履行失去意义或者履行合同使当事人之间的利益重大失衡，继续维持合同原有效力有悖于诚实信用原则（显失公平）时，应当允许当事人终止或变更合同的一种合同法律制度。情事变更原则是诚实信用原则的具体运用，目的在于消除合同因情事变更所产生的不公平后果。该原则已经成为当代债法最重要的法律原则之一。
由于情事变更原则赋予法院自由裁量权，为了防止法官滥用情事变更，各国法律对情事变更原则的适用规定了严格的条件。第一，必须有情事变更的客观事实。这种客观事实是指合同订立时作为该合同赖以成立的基础的客观情况发生了异常变动。该变动既可以是经济情况的变化,也可以是非经济事实的变化,如国家经济政策进行了重大调整,货币严重贬值、价格大幅度上涨等。第二，情事变更必须发生在合同成立后履行终止前。第三，情事变更是订约时当事人不可预见的。这使它区别于正常的商业风险（如当事人在订约时应当遇见到的价格在合理幅度内的涨或跌）。第四，情事变更事实的出现不可归责于双方当事人。如国家经济政策的调整、全球性或区域性的`经济危机或金融动荡等。第五，因情事变更使原合同的履行显失公平。不可抗力已构成履行不能，即“不能克服”，而情事变更发生后，原合同仍能履行，即“能克服”，只是如果继续按原合同规定履行义务,将会对当事人显失公平，从而会违背诚实信用原则。这是它区别于不可抗力的主要标准之一。如价格暴涨或暴跌（变动幅度是当事人订立合同时无法遇见到的）只是动摇了合同所依赖的基础，合同仍能够继续履行，只不过是履行代价过高。因此，价格发生剧烈变动（暴涨或暴跌）并非不可抗力，而属情势变更。第六，当事人要援用情事变更原则救济自身利益,主张变更或解除合同,必须请求法院做出裁判。可见，情事变更是当事人不能预见、不能控制、不能避免但能克服的客观情况。
三、当事人不能以发生不可抗力为由变更涉外货物买卖合同的固定价格
各国对不可抗力法律后果的规定均为强制性，当事人不能以约定的方式排除不可抗力法律后果的适用。但是，不可抗力引起的直接的法律后果是受不可抗力影响的一方可以部分或全部免除履约责任，而无需承担违约责任。所以不可抗力所导致的是部分或全部履约不能或不能按时履约，当事人只能要求解除合同或变更合同，并且变更合同也仅限于迟延履行或变更交货数量，而不会涉及变更价格问题。所以当采用固定作价时，如果买卖双方在订约后遭遇了不可抗力，当事人不能以不可抗力为理由请求变更合同价格，只能要求解除合同或迟延履行或变更交货数量。即固定价格的约定并不违反法律对不可抗力的规定。
四、当事人不能以发生情事变更为由变更涉外货物买卖合同的固定价格
1.我国法律对情事变更原则的规定。
(1)国内法的规定。我国虽然在司法判例中出现了关于情事变更原则的内容,但是在现行国内法中一直没有形成明确的法律规范。在学者们努力呼吁下，1993年开始制定的统一合同法草案中规定了情事变更原则。但是因为诸多原因在最后通过合同法时却删掉了此项原则。造成了情事变更原则在我国国内法中的缺位。在我国社会生活中存在着的大量的情事变更问题，只能寄希望于最高人民法院对现行《合同法》进行扩张性司法解释，以适用情势变更原则。事实上，目前我国国内合同纠纷审理过程中对情事变更原则的适用都会报请最高人民法院核准。
(2)我国加入的国际公约和国际条约的规定。
①我国于1988年1月加入的《联合国国际货物销售合同公约》（以下简称公约）第79条规定：“当事人对不履行义务，不负责任，如果他能证明此种不履行义务，是由于某种非他所能控制的障碍，而且对于这种障碍，没有理由预期他在订立合同时能考虑到或能避免或克服它或它的后果。”长期以来，我国理论界许多人认为此规定是对情事变更原则的规定。但也有许多学者认为此规定是对不可抗力的规定。笔者同意后一种观点，因为“没有理由预期他在订立合同时能……克服它或它的后果”的规定是不可抗力的不能克服性，而这正是情事变更区别于不可抗力的主要标准之一。因此，《公约》第79条应属于不可抗力违约免责制度，并不是情事变更原则的依据。
②1994年由国际统一私法协会编撰、20xx年做了大的修订的《国际商事合同通则》（以下简称《通则》）第6.2.1条～6.2.3条规定了艰难条款。根据《通则》第6.2.1条～6.2.3条的规定，如果履约使一方当事人变得负担加重，在艰难情形下该当事人可以向人民法院提出申请变更合同或解除合同。艰难情形（hardship）是指由于一方当事人履行成本增加，或由于一方当事人所获履约价值减少，而发生了根本改变合同双方均衡的事件，并且，该事件在订立合同后发生或为不利一方当事人所知；在订立合同时，不利一方当事人没有理由考虑到该事件；事件非受不利一方当事人所能控制，且事件的风险不由不利一方当事人承担。可见，《通则》所规定的艰难条款是情事变更原则在私法领域内的国际法渊源。
2.《国际商事合同通则》的适用
(1)我国是国际统一私法协会成员国，派员参与了《通则》的起草，并已批准加入《通则》。依据我国《民法通则》第142条的规定，我国应自觉遵守《通则》。根据《通则》的规定，双方当事人约定其合同由《通则》管辖时，应当适用《通则》；双方当事人约定其合同由“法律的一般原则”，“商人法”或类似法律管辖时，应当适用《通则》；双方当事人未选择任何法律管辖其合同时，应当适用《通则》；当适用法对发生的问题不能提供解决问题的有关规则时，《通则》可以提供解决问题的方法；《通则》可用于解释或补充国际统一法的文件。因此，《国际商事合同通则》既可以被称为示范法、统一规则，也可被称为国际惯例。从实用的角度看，一国在制定或修订合同法时可以把它作为示范法，参考、借鉴其条文；合同当事人可以选择它作为合同的准据法（适用法），作为解释合同、补充合同、处理合同纠纷的法律依据。此外，当合同的适用法律不足以解决合同纠纷所涉及的问题时，法院或仲裁庭可以把它的相关条文视为法律的一般原则或商人习惯法，作为解决问题的依据，起到对当事人的意思自治以及适用法律的补充作用。由于我国《合同法》和《公约》中都没有规定情势变更原则，因此在我国的涉外合同关系中，经常会适用《通则》中的情事变更原则解决问题。
(2)《通则》和《公约》一样，是任意性规范。根据《通则》的规定，除《通则》另有规定外，双方当事人可以排除适用《通则》，或部分排除或修改《通则》任何条款的效力。与此同时，大多数国家的法律都强调情事变更原则具有补充性，也就是说作为一种在当事人自由约定之外对合同关系进行干预的措施，情事变更原则的适用不能在本质上违背当事人的自由约定。也就是说，如果当事人已经对有关情况的发生及其处理方法做了明确约定，就不能适用情事变更原则得出相反或不同的结论。因此，在涉外货物买卖合同中采用固定价格方法作价时，当事人实际上已经用约定的方式排除了情事变更原则的适用。
综上所述，在适用中国法律的情况下，采用固定价格作价的涉外货物买卖合同在履行过程中，如遇不可抗力或情事变更，当事人均不能变更合同的价格。
参考文献:
[1]李 雁:情事变更原则初探[J].云南大学学报（法学版），20xx（03）
[2]朱广东:情事变更原则国际法渊源辨析——兼论《联合国国际货物销售合同公约》第79条的性质[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)，20xx（05）
[3]贾建华 阚 宏:新编国际贸易理论与实务[M].对外经济贸易大学出版社，20xx年1月
国际货物买卖合同书样本【篇十】
甲方：____________________身份证号码：_______________________ 地址：________________________________________________________ 乙方： ____________________身份证号码：_______________________ 地址：________________________________________________________ 甲方位于 的桉树，经甲乙双方充分、友好协商，甲方同意将上述桉树卖给乙方砍伐。为明确甲、乙双方的权利和责任，特订立如下买卖合同，以供双方共同遵守：
一、 买卖桉树的位置。甲方所卖桉树林位于 ，山名，面积约 亩。甲方有责任保证界址内的桉树无争议，无纠纷。如有争议纠纷，甲方有责任予以解决，砍伐安全责任由乙方负责。
二、 成交的价格和付款方式。经甲、乙双方充分协商，甲方同意以人民币350000元的价格转让上述桉树林给乙方砍伐。本合同签订确认后，乙方于2天内付人民币贰万元（￥20000元）诚信金给甲方，如2天内不到款，此合同自动作废，以确保乙方进场运作并能顺利出木。如乙方中途退场，所交诚信金甲方不予以退回，如甲主中途违约，甲方无条件双倍退回诚信金。待批砍手续完善，乙方进场开工砍伐三天内付15万给甲方；桉树砍伐到50%时，付18万元转让款给甲方。
三、 其它有关事项的约定。
1、 甲方必须要为乙方的报批提供必要的协助，如提供山林权属证、身份证、各种合同和资料，如资料不完善甲方必须实齐，并以甲方的名义报批，报批所需费用由乙方负责。
2、 甲方必须负责原有运输道路畅通，以方便乙方运输通行，如有争议纠纷，由甲方协调和处理，所有费用由甲方负责，三日内甲方必须处理好，如三日内处理不好。沿途道路平整费用由乙方自行解决。乙方砍伐时树墩不准超过5厘米。
3、 乙方所交的批砍手续费用，如林业部门有部分返回，返回的此笔
费用归乙方所有。
4、 承包期间，乙方应注意教育员工砍伐运输安全，若发生一切人员的安全事故及法律或经济赔偿责任由乙方承担，一切与甲方无关。
5、 乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患，一旦发生火灾一切责任由乙方承担及赔偿。
6、 本合同砍伐期为出证后3个月完成（雨天除外），砍伐完成后将山地交到甲方使用，山上所有林木归甲方所有；乙方砍伐完成离场时，必须保证道路平整，如有损坏，乙方必须予以解决，所产生费用由乙方自行承担。
7、 合同执行期间，任何一方不得随意变更或者解除合同，合同的履行不因双方代表人的变更而改变，任何一方违约均要负经济和法律责任，希双方共同遵守。
8、 本合同在履行过程中，若发生纠纷，双方应协商解决，协商不成交由人民法院处理。
9、 本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签名：乙方签名：
身份证： 身份证：
签订日期：
推荐！车辆买卖合同协议书(840字)
随着时代的发展，买卖交易在生活中也越来越常见，签订买卖合同是比较正常的事情。签订合同可以让双方更加的信任，注意签订合同是属于自愿的民事行为。有没有可以参考借鉴的买卖合同范本呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《推荐！车辆买卖合同协议书(840字)》，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
车辆买卖合同协议书【篇一】
为明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意售车方签定以下协议：
售车方（以下简称甲方）：（农村山林合作协议书）
购车方（以下简称乙方）：
一、甲方将车主刘政贤的长安微型普通客车，车牌号湘J95577，发动机号356ML5907，车架号LS4BCB1DX3A192900转让给乙方，双方达成成交总额为（人民币）壹万元整，小写10000元。
二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责（包括该车在20xx年09年25日前所发生的交通事故及经济纠纷）。该车自交车之日起（时间20xx年9月25日起）所发生的交通事帮及违法活动均由乙方负责与甲方无关
三、该车若须办理过户事宜，过户费由乙方承担，过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买（包括养路费、年审费及保险费）车辆买卖协议书合同范本。
四、因双方交易车车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对（车身及发动机工作状况表示认同）。
五、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。
售车方（甲方）： 购车方（乙方）：
联系电话： 联系电话：
地址： 地址：
身份证号码： 身份证号码：
年月日 年月日
车辆买卖合同协议书【篇二】
交易车型： 面包车
牌 照 号： 蒙AV1090
车 架 号: 发动机号：2519383-J
经甲方车主与乙方购车人 协商甲方自愿将车及车得手续和费用转让给乙方，自本协议签订之日起，甲乙双方共同承诺并且遵守以下条款：
1. 车的情况：已不年检了。以报废，双方没有疑问。
2. 乙方已将车况、并已经确认且自愿同意购买甲方的车，故自本协议签订之日起，甲方对该车不再向乙方解释负责。
3. 自本协议签订之前，由于驾驶该车而引发的交通事故，债权债务等一切相关事件，甲方概不负责。
4. 该车过户事项，由于车辆已报废，由甲乙双方达成共识，不履行，双方共同承诺，共同以此协议为准且认真遵守不反悔。
5. 本协议签订后，甲乙双方互不干涉，除共同遵守上述共识，双方互无关系。
6. 甲方以报废车出售与乙方，如乙方有使用行为，所造成后果甲方概不负责。
7. 本合同双方签字后生效，双方各执一份
备注：
甲方身份证号码：
乙方身份证号码：
甲方签字： 乙方签字：
电 话： 电 话：
年 月 日
车辆买卖合同协议书【篇三】
卖方（甲方）_____买方（乙方）_____
根据《中华人民共和鬼合同法》及有关法律、法规规定，在平等自愿基础上，经双方充分协商，现甲方将车辆出售给乙方，乙方已对甲方所出售车辆作了充分了解，并经试车前提下，愿意购买车辆，为保障双方共同利益，特订协议如下：
一、甲方将车一辆，车牌照号_____，厂牌型号_____，车架号_____，发动机号_____，以_____元整人民币转让给乙方。
二、甲方将车辆转给乙方之时起，有关车辆在20 _____年_____月_____日前的因超期检审车架好、发动机号更改、更换、闯电子警察，未按时缴纳国家相关规费引起的罚金、滞纳金及由此造成的相关一切责任、费用由甲方负责。乙方开走所购车辆之时后所引起交通事故及由此造成相关损失由乙方负担。
三、甲方提供一切有关该车的证件，对所提供的证件的有效性、合法性、准确性负全责，并无条件配合乙方办理过户手续。
四、乙方取得该车及有关证件，应及时向有关部门办理过户手续，过户费用由_____方负担。
五、签订协议时，由乙方支付给甲方购车定金以现金方式计人民币_____元整，同时由买卖双方付清中介服务费，余额车款在办理过户手续开始时一次性付清（20 _____年_____月_____日前），所收款项以出具的收条为凭。
六、补充条款：（与本协议具同等法律效力）
七、违约责任：乙方中途悔约，乙方不得向甲方索还定金，甲方中途悔约甲方在三日内（悔约之日起）将定金退还乙方，另付给乙方相当于定金数额的违约金及中介费。
八、协议经签字生效，视作中介成功，中介方一次性合法取得佣金，日后双方发生变更中介佣金不作退回。
九、解决协议纠纷方式：执行本协议发生争议由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成双方同意由仲裁委员会仲裁（事后没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
十、因国家有关政策、法规变化导致车辆不能正常办理过户手续的，本协议如与国家有关政策、法规相抵触，协议自然终止，协议各方互不承担责任。
十一、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，中介方一份作为见证，中介方一个月内有留底，一个月后不作见证。
甲方代表人：_____乙方代表人：_____
身份证号：_____身份证号：_____
住址：_____住址：_____
电话：_____电话：_____
签约日期：_____年_____月_____日
车辆买卖合同协议书【篇四】
甲方：
乙方：
甲方兹有重型专项作业搅拌车一辆，车号苏，初次登记年月日，公安年检到年月份。此车以 元的价格卖给乙方。此车手续齐全，为黄标车，目前盐城车管所不予年审，如车管所同意过户，此车无条件过户。此车从年月日前违章由甲方承担，此车买给乙方后，所有一切责任由乙方自行承担，与甲方无连带责任。但乙方如从买车之日后起，保险不买全或不买保险，甲方有权给乙方此车辆到车管所去报废所有一切手续，乙方无条件向甲方提出任何要求。经甲乙双方协商，以上协议无条件服从。
如年审通过，甲方协助乙方无条件买保险，保险费用由乙方自行承担。
以上协议一式三份双方签字后、捺指印后生效，不得违约，谁违约罚违约金就是此车价格。此协议从签字之日起受法律保护。
甲方： 乙方：
证明人：
年 月 日
车辆买卖合同协议书【篇五】
买方： _____________(以下简称甲方)
卖方：_____________ (以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号： _____________颜色：_____________
产地： _____________型号：_____________
发动机号码： _____________(拓印粘贴)
底盘 号码： _____________(拓印粘贴)
第二条：甲方向乙方支付车款人民币 万元。包括三部分：
定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金 万元，三日内再支付第一笔车款现金 万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。;">出卖人：
买受人：
1、车辆：
车辆品牌 型号 发动机号 车架号 颜色 价格
备注
2、车辆金额：
3、交车方式
(1)交车地点：
(2)交车时间：
(3)付款方式：
(4)付款时间：
4.质量保证：
出卖人向买受人出售的车辆，其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。 国家将来有车辆包修，包换等规定的，则立即按这一规定执行。
5.出卖人向买受人出售的车辆，必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。
6.出卖人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
7.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
(1)销售发票;
(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;
(3)保修卡或保修手册;
(4)说明书;
(5)随车工具及备胎;
8、出卖人承担车辆过户之日以前产生的费用。车辆过户之日起以后的费用由买受人承担。
9、交接
买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。车辆在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
9、本协议生效之日起7日内，双方共同办理车辆过户手续。
10、违约责任
按中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护法，缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。出卖人违反本协议给买受人造成的损失，出卖人应负责赔偿。并承担买受人实现债权的费用。
11、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商或其它方式解决。
12、本合同一式二份，双方各执一份。 本合同经买卖双方签章后生效。
买受人(签章)：出卖人(签章)：
地址：地址：
电话：电话：
车辆买卖合同协议书【篇六】
买方：_________________________(以下简称甲方)
卖方：_________________________(以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号：_________________ 颜色：_________________
产地：_________________ 型号：_________________
发动机号码：________________(拓印粘贴)
底盘号码：_________________(拓印粘贴)
第二条甲方向乙方支付车款人民币_________________万元。包括三部分： 定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条甲方的付款方式和期限：本协议生效当日付定金______________万元，三日内再支付第一笔车款现金_____________万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。;">甲方(卖方)_____ 身份证号：
乙方(买方)_____ 身份证号：
经双方协商达成以下协议：
一、甲方将_____车，车号为_____卖给乙方，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为 ，价格为_____(￥_____元)
二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。
三、付款方式：乙方首付购车款_____元整，剩余_____元在20xx年_____月_____日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。
四、从 20xx 年____月_____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担;自20xx_____年_____月____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。
五、甲方在20xx年____月____日前出现事故由甲方负责，在20xx年____月____日之后由乙方负责。
七、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。
甲方(签字)_______________
乙方(签字)_______________
年 月 日
ideng_f;">甲方(转让方)：
公民身份号码：
乙方(受让方)：
公民身份号码：
根据相关法律法规规定，甲乙双方经过友好协商达成一致。甲方将其所有的富路FL175ZK型摩托车使用权转让给乙方，就转让相关事宜达成如下协议：
一、转让形式：乙方支付给甲方人民币_____元整(￥ 元)作为该车使用权转让费，在本合同签订后乙方一次性将转让费支付给甲方。
二、转让车辆相关信息：
1、车架号：__________;2、发动机号：__________;3、车牌号：_____
三、本协议签订后甲方协助乙方到车辆保险缴纳单位将保险受益人变更为乙方，相关费用由乙方支付。
四、本车使用权转让期限_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，期满后顺延。
五、自本协议签订即车辆交付给乙方使用之日起，由于乙方或乙方将车辆出借给他人而造成的一切法律责任均由乙方承担。
六、乙方保证其使用车辆期间遵守相关法律法律规。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自签订之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
