[收藏]设计服务合同510字
随着人们对法律观念的日益增强，开展设计工作前一般都需要签订相关的设计合同。设计合同是对建设单位和设计单位双方利益的一重保障，所以在签订合同时要仔细阅读，注意其中细节，那么，一份合乎法律规定的设计合同是怎样的呢？下面的内容是小编为大家整理的[收藏]设计服务合同510字，大家不妨来参考。希望您能喜欢！
设计服务合同【篇一】
甲方：xxxxxxxxx
乙方：xxxxxxxxx
双方本着诚信为本，互惠互利，公平交易的原则，就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议：
一、服务内容：
项目：xxxxxxxxx;
内容、规格、要求：xxxxxxxxx;
费用：xxxxxxxxx;
备注：xxxxxxxxx;
合同总费用：为人民币xxxxxxxxx元整(xxxxxxxxx元)，由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌￥xxxxxxxxx元，xxxxxxxxx提供版权转移xxxxxxxxx电子文件。
二、甲乙双方责任：
甲方需提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方需及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。
乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定;乙方需严格按甲方要求，以专业水准进行合同规定之工作;乙方需遵守甲方商业(资料)机密。
乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善;若因乙方水准或设计思路偏差所致，乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方需再次向甲方提供设计方案。
当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。
甲，乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日前。
三、付款方式：
自甲乙双方签订合同之日，甲方向乙方预付合同总金额的50%作为订金。
本合同完成之时，甲方向乙方一次性付清合同余款计xxxxxxxxx元。
四、其它事项：
甲乙双方均不得无故终止协议，否则违约方需承担对方的经济损失。
甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方同意。
本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。
本合同传真件有效，一式xxxxxxxxx份，双方各执xxxxxxxxx份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
设计服务合同(篇二)
甲方：乙方：
合同订立时间：合同订立地点:
本合同甲方委托乙方进行智能化系统的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同信守。
一、设计服务内容
乙方向甲方提供智能化系统的技术服务。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段，分别提供相应的设计文件(具体见第四条)。智能化工程的子系统可根据工程的具体需求，在下列系统中选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。
智能化系统的具体内容：
信息设施系统：综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、电话交换系统等。
建筑设备管理系统：BA系统、智能照明系统。
公共安全系统：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。
音视频系统：会议系统、广播系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。
机房工程：机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。
其他专有系统：如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。
二、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式
技术服务分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递
交甲方，并经甲方审核通过后。当次设计服务完成。
1、按年收费方式
智能化设计服务费用：设计费用按年设计的建筑总面积收费，分为三档收费。①20万平方米以下，1元/平方米(12万/年为最低年费，)。②20-50万平方米，0.85元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上，0.75元/平方米，(40万/年为最低年费)。
智能化施工投标费用：按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费，1000万以下1万/次。20xx万以上1.8万/次。
设计费支付：合同签订生效后一周内，甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%，甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%，甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。
2、按次收费方式
智能化设计服务费用：设计费用按建筑面积收费。收费标准为1.2元/平方米。2万元为最低收费。
智能化施工投标费用：按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费。1000万以下1.2万/次。20xx万以上2万/次。
设计费支付：协议签订后，甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清，甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。
三、甲方应向乙方提供的资料、文件及相关信息
1、规划设计
需提供项目的名称、地点、规模、用途、业主要求、建筑平面图纸等基本项目信息。具体见附表一。
2、方案设计
除规划设计提供资料外，还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对方案设计的要求。具体见附表二。
3、施工图设计
除规划设计、方案设计提供的资料外，还需提供各会议室装饰图包含：顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。
4、施工投标
招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。
四、乙方应向甲方设计资料及文件
1、规划设计
提供规划设计文件。
2、方案设计
总述：方案书的总体概述。设计目标、设计亮点、设计重点、管理模式设计等。
设计方案书：各系统需求分析、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。
设计概算：各系统的设计概算表及系统造价汇总表。
设计图纸：各系统的系统原理图。
3、施工图设计
施工说明
信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统：各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。
音视频系统：系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。
机房工程：机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。
全部智能化系统技术参数要求。
全部智能化系统拟定的设备清单及预算。
4、投标文件
商务部分：设备成本核算、资格文件等
说明：投标所需的授权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备成本核算。
技术部分：招标文件及评分办法要求的施工组织设计、合理化建议、售后服务及培训措施、设计方案书等。
五、设计进度
针对具体的每个设计项目，设计进行前，甲乙双方需商定设计完成的具体时间。如无特殊要求，按以下的时间进行。
1、规划设计
乙方收到甲方的正式规划设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。
2、方案设计
乙方收到甲方的方案设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部方案设计。
3、施工图设计
乙方收到甲方的施工图设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。
4、投标文件
乙方收到甲方的投标文件制作请求及甲方需提供的相关信息已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。
六、设计质量
1、设计的质量目标为：满足国家规范的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。
2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、音视频系统、机房工程五个部分进行专业划分，根据每个工程的具体需求，提供具有相应资格的项目设计负责人、设计工程师。组成设计小组，按专业进行各系统的专项设计。
3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用适宜的产品进行设计。
4、在设计的规划设计、方案设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术手段和甲方做设计沟通，及时了解甲方的实际设计需求，并按讨论结论完成的设计。避免设计的偏离。
5、乙方所有设计文件完成后，需经乙方总师办组织的内审通过后，方可递交甲方。
6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收标准及方式进行考核。
七、设计验收标准及方式
设计的验收根据每个设计项目及设计阶段的不同设计要求来进行。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格，并提交设计验收记录(具体见附表四、五、六)。
甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收，并提出验收意见。也可自行进行，在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的建议对设计进行调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。
八、甲方责任
1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量，向设计方酌情支付赶工费。
九、乙方责任
1、乙方应按现行相关的国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
2、乙方设计的主要设计依据有：
《智能建筑设计标准》GB/T50314-20xx
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx
《综合布线系统工程验收规范》GB50312-20xx
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-1997
《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-20xx
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-20xx
《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-20xx
《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx
《银行营业场所透明防护屏障安装规范》GA518-20xx
《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998
《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》GA576-20xx
《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-20xx
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20xx
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx版)
其他国家现行的相关规范、标准
3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。
4、乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用)，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
十、保密责任
甲方：
1、保密内容：本设计合同内容。
2、涉密人员范围：参与合同签订的相关人员。
3、保密期限：合同鉴定至合同有效期。
4、泄密责任：承担因泄密导致的乙方损失。
乙方：
1、保密内容：设计项目的名称、地点、需求、业主负责人等相关项目信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。
2、涉密人员范围：参与设计服务的全?咳嗽薄?
3、保密期限：甲方设计信息递交乙方后至项目实施结束。
4、泄密责任：承担因泄密导致的甲方损失。
十一、违约责任
1、在合同履行期间，甲方单方面要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按设计费的一半支付;超过一半时，按设计费用的全部支付。
2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失，乙方除负责采取补救措施外，还需承担损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
4、由于乙方自身原因，延误了按项目规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，乙方向甲方支付该项目应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。
5、合同生效后，乙方单方面要求终止或解除合同，乙方应支付合同总价20%的补偿金。
十二、其他
1、设计过程中，甲方若需乙方派人同业主进行技术交流或讲标等现场服务，需按次及人数支付相应的费用。
2、乙方施工图设计完成，质量验收合格，递交甲方后，即为本次设计完成。设计工作完成，甲方中标后，要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协。
3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均在互谅互让的基础上进行协商，协商不成的双方提交常州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
6、本合同经双方签章后生效。
7、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
设计服务合同(篇三)
发包人（以下简称甲方）：贵州云盛房地产开发有限公司
承包人（以下简称乙方）：昆明鑫石文化传播有限公司
经甲乙双方共同协商，根据《中华人民共和国广告法》及《合同法》的相关规定：为维护甲乙双方的合法权益，特签定如下合同：
一、甲方委托乙方（按照甲方所设计的广告内容）进行广告布的喷绘及广告牌的安装、维护等工作。
工程概况：
工程名称：《兴义·公园里》项目形象展示墙喷绘制作及安装。
工程地点：兴义金水南路
合同签订地点：公司办公室
二、规格数量：
以实际制作数量结算
三、综合单价：
喷绘布11 元/平方米 ，广告牌维修费用14579元，合同暂定总价为：人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元)
四、付款方式：
乙方制作、安装完毕经甲方验收合格后，在10日内付清全款，人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元元)，保修期为 6 个月。
五、其他：
1、甲方必须提供广告制作的相关喷绘内容、尺寸、色彩、格式、要求等，如因甲方未能在广告布喷绘开始前提出更改要求或在喷绘过程中甲方提出更改，对已喷绘的广告布进行按照 9 元／平方米予以计价，支付乙方。
2、乙方必须按照甲方提出的时间要求，对破损广告布予以维护、修整。
3、乙方对人为损坏的广告布在能够修补的，无偿进行修补，如不能修补需进行更换的，甲方需按照相应面积予以计价、付款。
六、补充条款：
施工中的安全问题由乙方自己负责，如因质量问题造成的责任事故由乙方负责。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商未果，向所在地（法院）仲裁（诉讼）解决。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲方:贵州云盛房地产开发乙方: 昆明鑫石文化传播
有限公司有限公司
法定代表人：法定代表人：崔金汝
委托代理人：委托代理人：崔金玉
账户全名： 账户全名：昆明鑫石传媒有限公司
账号：账号：0300088342370012
联系电话： 联系电话：18748941796
日期：日期：
设计服务合同【篇四】
甲 方：
法定代表人或负责人：
地 址：
电 话：
乙 方：
法定代表人或负责人：
地 址： 电 话：
开户行名称：
帐 号：
经双方友好协商，甲方聘请乙方为 (项目名称)提供设计咨询服务(以下简称“本项目”)，双方本着平等互利的原则，特签订如下合同。
1、 定义 1.1本合同中
(a)“本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等效力。
(b)“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(c)“ 咨询服务”指附件2(详见附件2)中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规定的附加咨询服务。
(d)“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
(e)本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。 1.2本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。
2、 合同的完整性
甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。
3、 文件效力
如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。
4、 禁止转让
未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。
5、 合同生效
本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效： 5.1经合同双方共同签署;
5.2甲方依照附件1(详见附件1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。
6、 开始咨询服务
乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。
7、 合同变更
双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。
8、 合同终止
8.1如不可抗力条件持续超过三十天，双方均可向对方发出通知书，然后终止本合同。
8.2本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。
9、 合同有效期
本合同除根据合同约定提前终止外，其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。
10、 额外咨询服务
合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外咨询服务的，应以书面形式提出，双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。
11、 甲方的权力和义务
11.1甲方应按约定的期限(合同签订后7日内)向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料;超过约定期限(合同签订后7日内)仍未提供的，乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。
11.2甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成乙方工作超出附件2(详见附件2)定义的服务范围和期限时，双方应视当时之实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。
11.3甲方应按附件1(详见附件1)的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的，则甲方应自约定支付期限次日起向乙方支付违约金，每天按该期应付而未付金额的千分之五计算支付。当甲方在约定付款日期满后三十日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外)，乙方有权单方解除本合同。同时，甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。
11.4合同履行期间，甲方因其自身原因而要求终止或解除合同，乙方未开始咨询服务工作的，不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下，甲方应根据附件1(附件1)所约定的付款方式，以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段，不足一个阶段一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时，按该阶段费用的全部支付。
11.5甲方要求乙方暂停咨询服务的，甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限，并按照乙方实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询服务费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一半时，按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日，则乙方有权选择单独终止本合同。
11.6在任何情况下，甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
11.7合同履行期间，甲方的项目代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方)：
姓名：
职务：
手机：
电话：
传真：
电子邮箱：
12、 乙方的权力和义务
12.1乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定，并恰当地运用先进科学的设计咨询技术，依照本合同的各项条款及附件2(详见附件2)约定的内容为甲方提供咨询服务，并提交咨询成果。
12.2乙方应按附件2(详见附件2)约定的时间提交咨询成果，如因乙方自身原因逾期，每逾期一天，乙方应承担该阶段合同费用千分之五的违约金。
12.3乙方应按附件2(详见附件2)约定的咨询服务范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。
12.4合同生效后，除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外，乙方不得无故终止或解除合同。
12.5在任何情况下，乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
12.6合同履行期间，乙方的项目代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方)：电话： 传真： 电子邮箱：
13、 免责约定
13.1因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务，合同另一方不承担违约责任。
14、 知识产权
14.1乙方向甲方提交的所有咨询成果的版权，在甲方按附件1约定付清咨询服务费用后，由甲所有。
14.2未经甲方书面同意，乙方不得将最终咨询成果用于本合同以外的其他项目，但在不损害对方利益前提下双方均可用于企业推广、广告宣传等。
15、 保密约定
双方承诺，双方之间进行的与本合同相关的交流信息都应当由接收方严格保密，除非为履行本合同所需，一方不得使用或向任何第三方透露从对方获知的任何商务、技术、操作、工艺流程、市场信息等商业秘密，但下列情况除外：
a) 对方书面同意;
b)有关信息已为公众所知;
c)一方在对方提供之前已通过其他合法途径获得该信息。
16、 通知、送达
所有与本合同有关的正式通知须为书面形式，下列任何一种方式发送至本合同规定的通讯地址，即当送达论：
16.1派人送交接收方指定的代表，对方须签字确认。
16.2经特快专递送达，以签收时间为准，接收方传真反馈信息。
16.3任何一方以传真形式发送文件给另一方，另一方都必须签字确认收到文件，否则将视为拒绝签收。
16.4拒绝签收对方文件是违约行为。
17、 合同语言
本合同所用语言为中文简体。
18、 适用法律及争端解决
本合同的订立、生效、解释、履行和争端解决等事项均适用中华人民共和国的法律。凡与本合同相关的争议，双方应友好协商解决;友好协商不成的，则任何一方可向项目所在地法院申请仲裁，仲裁结果为终局，对双方均有约束力。
19、 其他事宜或有特殊原因的，甲乙双方根据实际情况签订补充协议，作为本合同的补充说明和约定，同样具备法律效力。
20、 本合同一式拾份，甲、乙双方各执伍份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计服务合同(篇五)
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合室内装饰装修的具体情况，就乙方承接甲方卖场设计事宜，双方达成如下协议，以便共同遵守。
第1条工程概况
1.1工程名称：________
1.2工程地点：深圳华强北
1.3承包范围及内容：_________华强北店卖场室内设计，面积：___平米，方案设计、施工图设计、施工配合。
1.4承包方式：包设计
1.5设计周期：20个工作日（按签合同日算）。
① 20_年月日～月日，日提供平面主要空间效果图；
② 20_年月日～月日，日提供效果图、平面图、部份主要立面图；
③ 20_年月日～月日，日提供施工图、效果图；设计周期自订立合同之日起算，以甲方书面通知为准；__元/ ㎡。
1.6质量等级：优良
第2条甲方责任和权利
2.1甲方须按时向乙方提供设计所需的原始设计资料。
2.2甲方须按合同条件的规定，在乙方按期提供的设计文件达到要求后，按期支付设计费用，甲方应将设计费用支付入乙方指定之银行账号。
2.3甲方收到乙方的方案设计图后，应及时出具明确意见，甲方应出具书面认可，如甲方2日内没有书面回复给乙方则视为设计方案通过，以便乙方进入施工图设计。
2.4甲方须就重大设计变更（包括项目规模、实用性质、工作周期、总体方案等变更）对乙方进行书面确认。
2.5甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底，组织乙方参加验收，验收后及时合同包干总价___（含税___）：人民币：___元整（RMB___元整），其中设计费为出具工作认可书面文件通知乙方。
2.6甲方不能按合同规定时间支付设计费，如无正常理由，按照延期每天0.3%合同金额赔偿乙方。
2.7甲方应全力配合乙方，解决现场条件变化而引起的设计变更或施工配合等事宜。
2.8甲方指派女士/先生为项目负责人，负责合同履行。进行现场协调、办理验收、付款、变更、登记手续和其他事宜。
2.9乙方向甲方提交的所有设计文件的使用权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得以复制、转让等任何形式将设计文件用于本合同以外的项目。
第3条乙方责任和权利
3.1乙方服务范围包含：平面方案图，效果图、施工图设计、施工配合。
3.2乙方应根据甲方设计要求进行设计，乙方按双方约定进度时间进行图纸修改，甲方确认图纸并签字定稿后进行下步作业，因设计修改进度影响工程进度，造成损失乙方承担全部损失。
3.3效果图设计阶段，乙方提供概念图片、平面）通过E—mail；方案深化阶段（方案汇报、A3文本一套、PPT、光盘1份）；、施工图设计（提供4套施工图、材料样板1份、光盘1份）。
3.4参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场施工方案交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.5乙方对于设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。
3.6乙方重要设计文件应先送甲方审核并经甲方书面确认后方可进行下一步设计。
3.7乙方不能按合同规定时间提交设计文件，按照延期每天5%合同金额总价赔偿甲方。
3.8 方案深化阶段，乙方须合理推荐给甲方选用各类物料及设备。乙方在交付施工图的同时，应提供材料样板（含实样、图片及参考资料）。
3.9乙方应全力配合甲方，解决施工中有关的设计问题及因设计不合理或现场条件变化而引起的设计变更或修改，并征得甲方同意，造成工程施工日期延误或出现损失需承担全部损失责任。
3.10乙方不得将本合同赋予乙方的权利义务转让给第三者。
3.11乙方指派先生为项目负责人，负责合同履行。按甲方要求和施工进度计划组织配合，保质、保量、按期完成设计任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.12双方签订合同后，乙方须向甲方提供下列设计服务：（见附件一）
第4条关于工程设计价款及付款的约定
4.1合同签订后2日内支付设计费的%人民币：___元（大写：___元整）作为预付款；方案经甲方确认后2日内支付设计费的___%人民币：___元（大写：___元整）；施工图设计完成后2日内支付设计费的___%人民币：___元（大写：___元整）；设计项目施工完成后，余款___%人民币：___元（大写：___元整）。
4.2合同生效后按合同规定进行支付各阶段的款项给乙方，由乙方出具付款通知，甲方在收到付款通知后7日内予以确认并支付。乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒付、延付；
第5条违约责任
5.1由于甲方原因未按合同规定时间付款，每逾期一天，甲方应按日支付对应阶段合同价的0.3%作为违约金。
5.2由于乙方原因，设计阶段逾期竣工，每逾期一天，乙方应按日支付合同总价的5%作为违约金。
5.3因一方原因致使本合同无法继续履行时，一方应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.4合同生效后，单方提出解除合同的，应当按照合同总价30%作为违约金赔偿损失，乙方提出解除合同，乙方需退回甲方支付款项。
第6条争议
6.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。
6.2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉解决争议。
第7条其他约定
7.1本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。
7.2本合同自订立之日起生效，如乙方承接甲方设计项目工程，设计合同终止，工程合同生效，工程费用中包含设计费总额，甲方支付设计款项做为初期款项支付工程费用。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
jht868.com小编精选
设计服务合同3000字系列
在社会飞速发展的当下，合同起到了很大的作用。签订合同是最有效的法律证明之一。那么，想必你在找可以正规的合同范本吧！合同范本网编辑特地为大家精心收集和整理了“设计服务合同”，欢迎阅读，希望你能阅读并收藏。
设计服务合同【篇1】
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
第一条、本协议设计服务项目的名称、地点、内容及提交之文件标准
1、服务项目的名称:
2、服务项目的地点：
3、服务项目的设计主题内容：_______________________(具体执行项目见附件)
4、提交设计文件页面标准：乙方以电子稿交付或A4打印规格(210X285mm)文件方式交付设计的作品。
第二条、甲方向乙方提交的有关资料
1、为设计需要，甲方须及时提前提供有关图文、影像资料;
2、为能保证设计稿件质量，甲方须须提前通知乙方进行设计;
第三条、乙方向甲方提交的有关设计案时间
乙方根据甲方的设计通知及提供的相关设计资料力求在甲方要求的时间内完稿，配合甲方的产品推广需要。如遇到特殊情况不能按时完稿，乙方须提前向甲方告之，双方协商解决。
第四条、服务执行准则
所有乙方的提案，必须经甲方负责人签字后方可执行;未经甲方签字乙方擅自实施方案的，如有误，责在乙方。
第五条、服务协议内容、设计费
1、根据甲方所列的设计服务内容(见附件)，甲乙双方协商本项目的设计费为人民币____________圆整(大写：__________________整);
2、完成时间不超过_______个工作日(月)。
第六条、项目设计费用支付方法
1、本协议生效后，甲方即向乙方支付合同总费用______%，即人民币￥______元整(大写：__________________整)，
2、以后根据稿件设计的完成量支付余下相应的.设计费，
3、项目设计全部完成后，甲方向乙方支付余下的款项。
第七条、双方责任
一、甲方责任:
1、甲方按本协议第二条约定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责;甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本协议规定交付文件的时间顺延。
2、甲方变更设计主题内容或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
3、甲方应按本协议第六条规定的金额和时间向乙支付设计费用，逾期3天后，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，逾期5天后，乙方有权终止协议，并要求甲方支付应付费用，甲方无任何理由拒付应支付的设计费。
4、甲方应为乙方派往现场工作人员给予工作上的配合。
二、乙方责任:
1、乙方按本协议第三条规定内容、时间向甲方交付设计源文件(如：AI或CDR格式矢量文件)。
2、乙方对企划、设计出现的遗漏或错误负责修改或补充，若由于乙方原因造成质量事故或损失，乙方应负责采取补救措施，但不承担由此引起的连带责任。
3、乙方有向甲方提供工作进展情况的义务。
第八条、保密条款
1、乙方交付甲方的设计方案仅供本协议规定项目使用，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让，以及用于其它项目，如果发生以上情况，乙方有权追缴索赔。
2、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第九条、其他
1、甲方如需要乙方交付印刷样稿，乙方另收工本费。
2、甲方委托乙方承担本合约内容之外的工作服务，应另行支付费用。
3、由于不可抗拒因素致使合约无法履行时，双方应及时协商解决。
4、本合约未尽事宜，双方可签订补充协议为附件，补充协议与本合约具有同等效力。
5、本合约一式两份，甲乙双方各执一份。
6、本协议自甲、乙双方盖章签字第一笔设计费支付到乙方后生效。
甲方(盖章)：
甲方代表签名：
地址：
电话/传真：
日期：
乙方(盖章)：
乙方代表签名：
地址：
电话/传真：
日期：
甲方：
乙方：__________企划设计中心
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托事项：
项目内容设计费
1、______￥______元
2、______￥_____元
3、______￥_____元
备注
总费用合计：(大写)_____元，(小写)￥_____元
二、付款方式：
1、甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)
2、设计完成后，甲方需在_____天内由代理人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。
三、设计的时间
1、乙方需在_____个工作日内设计出甲方的初稿。
2、设计完成的时间为___个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)
四、知识产权约定：
设计服务合同【篇2】
项目名称：
项目地点：
编号：
委托方： (集团)深圳地产公司
受委托方：
日期：
合同编号：
日期：
委托方： (简称甲方)
地址：深圳市福田区福强路 大厦
受委托方： (简称乙方)
地址：
一、项目名称：
项目地址：
项目规模： 平方米
二、甲方责任：
2.1在甲、乙双方商定的时间内,向乙方提供有关本项目园林景观设计所需之完整资料及各阶段园林景观设计要求任务书及设计调整意见书),并对所有由甲方提供给乙方的工程进度表及资料的可靠性负责;
2.2负责协调本工程与建筑设计单位及其他相关专业衔接的有关事宜;
2.3负责安排有经验之施工单位按乙方设计要求及效果进行施工;
2.4负责本工程各阶段的政府申报、审图盖章事宜及费用;
2.5负责按照本合约条款规定的设计费用和支付方式,支付设计服务费。
2.6维护乙方的知识产权,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复使用,如发生以上情况,乙方有权索赔;
2.7提供乙方在该项目现场办公场所,以便解决现场图纸修改及联系情况;
2.8甲方要求乙方比本合约规定时间提前提交设计图纸时,甲方应支付相应的赶工费。
三、乙方责任：
3.1乙方在完成本合约规定之基本职责工作时,必须严格按照双方约定的各阶段设计进度要求进行各阶段设计任务,并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面配合;
3.2乙方未获甲方书面认可时,不得将本合约各设计阶段的成果及设计过程中有关图则文件及资料交于第三者或其他项目使用;
3.3乙方未知会甲方或其全权代表,且未得到书面认可时,不得就已获甲方批准的设计做出任何修改。如乙方未经甲方认可,擅自就已获甲方批准的设计做出修改因而延误工期给甲方造成经济损失,乙方需全面负责;
3.4在设计过程中,乙方有责任参加图纸交底和会审工作,针对设计图纸作必要的阐释;
3.5为配合施工进度和质量,乙方定期进行现场施工指导,及时解决与设计相关的问题;
3.6为配合施工,乙方人员有责任接受甲方或施工方的设计咨询;
3.7为本项目的'设计总负责人, 为本项目的主设计师, 为本项目现场施工指导的负责人, 为该项目主要联系人;
3.8为确保最终设计成果充分体现甲方意图,乙方应在设计过程中就中间成果及时与甲方进行沟通;在甲、乙双方意见发生分岐时,乙方只有在接到甲方书面通知并按甲方要求设计,修改所产生的效果、延误工期及经济损失的增减均由甲方自行承担;
3.9乙方各阶段的设计,要与建筑设计公司进行沟通,其中建设性意见做为景观设计的参考依据。同时,乙方应配合甲方的进度与质量要求对其设计范围内的结构、水电、专业照明等相关专项设计图纸进行审核并提供书面意见;
四、乙方工作范围：
4.1具体设计部位：
4.1.1场地的保持与改造;
4.1.2各栋建筑外围软硬景观设计;
4.1.3小区室外活动场地、室外泳池的软硬景观设计;
4.1.4建筑住宅体内平台花园、私家花园设计(各三款);
4.1.5架空层环境设计及架空层墙面、天花的设计;
4.1.6红线外的市政用地的景观设计。
4.2具体设计内容：
4.2.1各主、次入口、小区围墙、大门及广场;
4.2.2道路及小径等的铺砌设计;
4.2.3车道、停车场、人行区的景观布局及修饰规划(硬景观);
4.2.4工地与护坡的饰面坡度及表面排水;
4.2.5园林景观的花盆、景墙、梯阶、栏杆的设计(园林景观结构工程由土木工程师负责);
4.2.6水景、喷泉和游泳池的设计(园林景观结构工程、机电工程由相应专业与专业公司负责。)
4.2.7小区背景音乐的布点设置及造型(背景音乐机电工程由相应专业负责)
4.2.8小区各类环境灯光照明系统的布局设计(环境灯光由机电工程由相应专业负责)
4.2.9种植土壤要求规范与植物品种的选择;
4.2.10室外家具如花盆、长凳、垃圾桶、地面陈设品等的选用及配置;
4.2.11雕塑品及艺术品(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);
4.2.12健身设施(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);
4.2.13灌溉布点设计(供水量计算、管道之排放及嵌接工程由相应专业负责)。
五、乙方服务不包括之工作范围：
5.1园林景观部分(包括亭、桥、景墙、泳池、球场、健身设施等)的机电工程、土木工程、结构工程;
5.2自动灌溉系统设计;
5.3防水层之设计规范书(由建筑师提供);
5.4申报或送审有关图则之事宜;
5.5效果图
5.6所有工程用料的品质验收;
5.7专业艺术之模型制作;
5.8标识系统、背景音乐系统设计制作;
5.9室内大堂装饰设计;
六、设计阶段及其内容
1、第一阶段：概念设计
1.1场地调查与配合建筑师总体设计
设计时间：从乙方收取设计费定金翌日起计 工作天内完成。
1.1.1调查场地现状,分析研究景观、坡道、日照、采光、通风、设计功能等。
1.1.2研究场地的植被、地方材料、历史等。
1.1.3在此期间,甲、乙双方及建筑设计单位进行一次沟通会议,相互交换意见(包括甲方对该项目的市场定位及乙方给予甲方和建筑设计公司关于总体规划和景观相结合的建议等)。
1.2概念设计
1.2.1设计时间：从乙方收齐设计所需之资料及甲方通知后翌日起计 工作天内完成。
1.2.2设计成果：
a.初步概念设计阶段：
(1)用地特征及景观现状分析图
(2)小区交通分析图(表达车、人、节点与绿地的关系)
(3)彩色总体平面图
(4)局部景观设计意象图
(5)局部景观剖、立面图(各二个)。
(6)视线分析图
(7)场地空间分析图
以上图纸制作一套展板和a3图册五套作为方案介绍。
b.最终概念设计阶段：
(1)修改之总体彩色平面图
(2)修改之局部景观剖/立面图(各二个)
(3)局部景观设计意象图
(4)手绘局部景观透视图(a3图3-5幅)
(5)设计说明书
以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。
c.方案深化阶段
(1)景观设计完整的总平面图
(2)各细部景观设计的平立面图包括：庭院、架空层、车库、社区入口、围墙等。
(3)植物总平面布置图和主要品种的选择
(4)主要景点、小品的透视图
以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。
第二阶段：扩初设计发展
2.1 按照甲方同意的总体概念设计方案,乙方进行深化扩初方案设计。
2.2 设计时间：从乙方收到概念方案设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。
2.3 硬质设计成果：(1)深化方案彩色平面图(含架空层)
(2)扩初深化设计各景观(包括硬景、软景)
(3)标高图
(4)水景、喷泉方案概念
(5)铺地、台阶方案概念
(6)材料示意图
(7)局部重要景观剖、立面图
(8)提供主要景观材料样板及材料图片
(9)初步工程成本概算表
(10)材料供应商资料
(11)施工承包商推荐名单
以上图纸提供一式四份及电脑光盘一套。
2.4 软质设计成果：(1)扩初(方向性)植物布置平面图(乔木、灌木、草坪位置)
(2)植物目录表
(3)植物组合意象图片
(4)土壤造型概念平面图
第三阶段：施工图设计
3.1 按照甲方同意的总体方案及扩初设计,乙方进行施工图制作。
3.2 设计时间：从乙方收到扩初阶段设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。
3.3 设计成果：设计成果应满足国家有关规定,同时应满足以下要求：
3.3.1 硬景施工图设计
平面图(a2)：(1)总体平面图(含架空层部分)
(2)详图指引图(含架空层部分)
(3)定位图
(4)标高、排水图
(5)剖/立面图(含架空层部分)
(6)灌溉给水图
(7)材料示意图
(8)园林照明图
(9)背景音乐布点设置图
细部图(a3)：(10)铺地/台阶详图
(11)岗亭/台阶详图
(12)水景/喷泉详图
(13)泳池/戏水池详图
(14)栏杆/花架详图
(15)其他园建(活动场地或构筑物处理设计)的详图
(16)照明灯具图片及有关资料
(17)修改的材料样板
(18)艺术小品示意图片与清单
以上内容图纸提供一式八份及电脑光盘一套。
3.3.2 软景施工图设计
平面图：(1)乔木种植图,并附植物名录及数量
(2)灌木及地被植物种植图,并附植物名录及数量
(3)土壤造型详图及效果意念图片
(4)软景规范说明及植物保养说明
细部图：(5)乔木种植详图
(6)灌木种植详图
(7)草坪边缘分隔详图
(8)地下排水图
4、第四阶段：园景施工阶段跟踪工作：
4.1 跟踪时间：该项目园林景观施工阶段
4.2 此阶段包括：a、
协助甲方解决现场景观施工的技术性问题,在每次工地服务之后就工程的质量改良、或工地问题提供书面意见;
b、协助甲方控制效果,对承建商预备之硬质及种植材料进行考察和核验;
c、乙方应就施工中遇到的问题或甲方提出的现场要求在3天内(不含法定节假日)书面回复。如逾期则处以每天1000元的罚款;
d、参加工程验收。
注：以上各阶段设计,在乙方提交设计成果予甲方后,需待甲方签署各阶段确认书后,乙方才可进行下一阶段之设计工作。
七、其它约定：
1、红线内外的景观应整体进行方案设计,但施工图设计可分步进行。
2、甲方对乙方呈交的所有设计方案,如没有异议(小调整不属此异议范围)应及时在《确认书》上签名确认,如有异议应当在呈交设计方案之日起15天内提出(每阶段讨论时间不包括乙方各阶段设计时间),否则视为符合设计要求,
3、如甲方需要对甲、乙双方最后确认之方案设计进行修改或变更,必须经甲、乙双方签证认可,时间及费用另行计算,属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改),不在此范围;
4、工程施工进行中所有乙方设计方案之现场修改或变更,必须经乙方核准并由甲乙双方签订修改通知单后方可进行,否则,乙方对设计的质量和效果或者因此引起的施工和工程安全不负责任;乙方也将不承担本合同的任何违约责任;
5、乙方设计方案完成后,甲方必须负责安排及选定具备该类工程经验的单位进行施工,若甲方聘请之施工单位施工质量未能达到设计要求而严重影响本项目的设计效果,乙方将不承担由此造成的责任及本合同所指之乙方责任;
6、如果实际设计工作超过本合同第一项所定总用地面积及第三项所指职责之设计工作范围及内容,需双方另定协议,时间及费用另行计算;
7、乙方负责为甲方设计私家花园及平台花园各三款,若超出三款,收费标准为私家花园每款人民币壹万伍仟元整,平台花园每款人民币玖仟元整,深度到施工图与现场跟踪服务;
8、乙方提供给甲方施工图纸共十二套,如甲方需要增加份数,则另行收取工本费。
9、项目施工竣工验收完成后,合同自然中止。
八、设计费付款方式：
1、按本合同之工作内容总设计费合计人民 元整(￥ 元);
① 本合同签订后三天内即付总设计费的10%的定金
——即￥ 元;
② 初步概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
③ 最终概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
④ 扩初设计完成50%,并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
⑤ 扩初设计全部完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
⑥ 合同所属施工图设计完成50%后即付总设计费的15%
——即￥ 元;
⑦ 合同所属施工图设计全部完成后即付总设计费的15%
——即￥ 元;
⑧ 本合同设计费的20%余款按该项目景观施工进度比例支付
——即￥ 元。
2、以上费用已包括从本合同签定之日起,乙方为该项目前往深圳工作之 20 次差旅,若甲方要求更多的差旅,则乙方到深圳的人员工资费、食宿费及交通费由贵司承担,其差旅费收费为：
a、不留宿深圳： 500元/人/天;
b、留宿深圳：800元/人/天,加收在深圳住宿费(住宿为三星级酒店标准)。
3、甲方需要该项目扩初、施工图深化设计阶段同时进行或分期设计,经双方协商后,设计费按该项目实际完成工作量比例支付给乙方。
4、乙方应按各阶段完成情况提交设计费发票向甲方收取款项,而甲方需于收到发票后五天内支付有关款项予乙方。
九、设计批示：
1、甲方委派和认可一名人员负责本工程的一切设计批核事宜,乙方应认可甲方所派委托人的指示,如甲方日后需要更改人选,应以书面通知乙方。
2、甲方在每一阶段前传真的设计要求书应作为乙方进行工作的依据。
3、硬景施工图设计阶段及软景施工图的正式出图前,乙方应提交四份完整的设计图纸供甲方进行审阅,之后,乙方根据甲方的审查意见修改设计,达到甲方的要求后才可出完整的成套图纸。而甲方修改设计内容是属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改)。
十、违约责任：
1、甲方逾期付款或乙方迟延交付设计方案,均应当按照违约履行所设计金额每天万分之五的标准向守约方支付违约金;违约方逾期超过30天,守约方均有权单方解除合同,并要求违约方赔偿因此遭受的损失;
2、任何一方若结束工程或终止合约,解决方法可依下列几点处理：
(1)若终止合约的要求由甲方提出,甲方将负担乙方前阶段的费用;
(2)终止本约之原因,若乙方不履行职责所引起的话,甲方可书面通知乙方终止合约,而不需向乙方支付完成工作部分的费用。
(3)本工程在履行过程中若发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。如协商不成,双方同意由有关之仲裁委员仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、本项目的设计版权应归属甲乙双方共同拥有。
十一、其他
1、如有未尽事宜,双方应另签补充协议解决;
2、本合同一式捌份,甲乙双方执肆份,合同自双方签字盖章之日生效。
甲方：深圳市国际网球俱乐部有限公司 乙方： 公司
( 盖章) (盖章)
甲方代表签字 乙方代表签字
日期： 日 期：
联系电话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
设计服务合同【篇3】
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托事项：
乙方接受委托为甲方公司环境艺术设计服务项目进行设计。
二、项目时间：
结束时间：限时一年，设计服务时间签订日至20xx年07月10日止。
三、项目费用
费用合计人民币：1,200,000.00元（大写：壹佰贰拾万元整）
四、付款方式
1、甲方需在合同签订之日起5个工作日内将委托设计费用的全额付给乙方（乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间）。
2、受托单位信息
公司账户：深圳市壹丹环境艺术设计有限公司；开户行：平安银行深圳长城支行；账号：1100 5138 7136 01；大额行号：307584008101。
五、知识产权约定：
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。乙方设计完毕后，将作品著作权转让给甲方。
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六 、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业或品牌文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利；
甲方义务：
1、甲方按照合同约定支付相关费用；
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
六、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、不可抗力因素：
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，协商不成的，提交石家庄仲裁委员会仲裁。
八、合同生效
本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表签名：
乙方代表签名：
地址：
地址：
电话：
电话：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
公司全称：
开户行：
帐号：
大额行号：
设计服务合同【篇4】
签署日期： 年 月 日
合同正文
甲方：
联系方式：
联系地址：
乙方：
联系方式：
联系地址：
现就甲方委托乙方进行 设计，乙方接受设计委托相关事宜，双方经协商一致，依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行：
一、委托设计事项及费用
1、甲方应支付乙方所有的设计(含税)金额共计￥ 元（大写： ）。费用含增值税专用发票，税点 %。
2、付款方式：
二、付款方式
1、甲方需在合同签订之日起三个工作日内将委托设计总费用50%（即￥ 元（大写：）作为首付款付给乙方，乙方收到甲方的款项后作为设计开工时间。
三、设计时间
1、签订合同、甲方支付首付款后设计正式开始。
2、设计开始后3个工作日内，乙方提供甲方首版设计提案稿，供甲方确认。
3、乙方收到尾款后1个工作日内提供甲方设计源文件。
乙方每完成一部分设计稿并交于甲方审定时，在甲方审定意见基础上，乙方应在3个工作日内完成终稿设计。如因甲方原因耽误的时间，完稿时间相应顺延，如有乙方耽误时间，甲方有权追究相关责任并索赔。
四、工作模式
1.甲乙双方根据设计内容需求及工作节点，双方需按照设计流程与工作排期进行工作推进。
2.乙方所有方案与内容均以书面形式（电子邮件）或微信向甲方汇报，甲方收到邮件后，须在一个工作日内回复乙方，若甲方认为需要修改的，应在本条第3款约定的时间内向乙方提出书面修改意见。
3.甲方有权监控乙方各项工作流程、审核效果。乙方提交设计内容后，甲方认为乙方需修改的，乙方应根据甲方的修改意见及时进行修改，但甲方须在收到内容后1个工作日内书面提出修改意见。乙方向甲方提交服务内容，超过3个工作日甲方未书面提出修改意见，则视为甲方认可乙方的服务内容。
五、违约责任
1.甲方应按本合同约定按时支付款项，如因甲方原因，甲方未能按本合同约定及时付款，每逾期一日，甲方应支付逾期未付款金额千分之三的违约金；逾期付款超过一个月的，乙方有权暂停服务直至甲方付款为止，由此导致的工作延误由甲方承担全部责任，但因乙方未及时提供发票或提供的发票不合格除外。
2.乙方须在双方确认的执行流程与工作排期表约定的时间内完成甲方所需的服务内容，若因乙方原因，乙方未按时提供服务的，每逾期一天，乙方应支付合同总额千分之三的违约金；逾期10天及以上的，甲方有权解除本合同。
3.若设计有违反《中华人民共和国广告法》及其他有关法律、法规的规定被罚款或被第三方索赔的，如是因乙方或乙方合作的第三方作为设计者、撰写者未发现问题导致的，则由乙方负责；但乙方已经书面提醒，而甲方并未采取措施导致的，则由甲方负责。
4.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回；甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。
5.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
六、知识产权及保密
1.未签订合同之前，乙方就甲方项目所有提案中的策略及设计等知识产权归乙方所有，甲方未经乙方同意不得使用或泄露给任何第三方，否则乙方有权追索甲方违约责任并要求赔偿；
2.合同期内，乙方依据本合同完成作品或甲方确认设计稿件的源文件及知识产权在甲方付清全部服务费后归甲方所有。乙方应将上述资料以邮件或光盘形式提供给甲方保存。未征得甲方的书面同意，乙方不得将上述作品转让给第三方或用于本合同约定之外的事项，不可用于自身商业宣传展示，否则，甲方有权追索乙方违约责任并要求赔偿。
3.乙方就设计等事宜，如涉及第三方知识产权、肖像权、名誉权等权利，乙方应提前告知甲方，并将相关使用费用告知甲方。甲方书面同意付费后，乙方代为与第三方签署使用许可合同。如甲方不同意付费，则乙方有权在不涉及第三方权利的范围内调整甲方所确认的方案。若因乙方原因造成乙方提供的设计信息等侵犯第三方权利的，乙方应负责解决并承担所有责任，若因此造成甲方损失，乙方应全额赔偿。
4.双方应保守在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密，若向第三方泄露或用于本合同之外项目造成对方损失的，应赔偿对方的经济损失。
七、双方的权利义务
甲方义务及权利：
1、甲方按照合同约定支付相关费用；
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方，但乙方需对相关资料进行保密，不得以任何方式透露给第三方，否则甲方有权追究违约责任；
3、在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵；
4、在乙方设计初稿之后和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
乙方义务及权利：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计；
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品；
3、乙方应保证由其负责设计、制作的有关成果，不侵犯任何第三人的合法权益（包括但不限于知识产权、名誉权、肖像权），否则由此引起的纠纷，由乙方承担，若甲方因此遭受损失，可向乙方追偿。
4、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
5、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
6、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
八、不可抗力
因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起30日内向另一方当事人提供证明。
九、解决争议方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向人民法院起诉。
十、合同生效
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效力。
（此处以下无合同内容）
甲方（盖章）：
甲方代表签名：
日期： 年 月 日
乙方（盖章）：
乙方代表签名：
日期： 年 月 日
设计服务合同【篇5】
甲方(委托方)：
地址：
邮箱： 传真：
联系人: 电话：
乙方(设计方)：
地址：
邮箱： 传真：
联系人: 电话：
依照法律规定,结合双方的实际,为明确双方责任,保证设计、服务任务顺利完成,签定本合同共同遵守执行。
1、设计、服务事项
1.1 乙方在本合同期限内为甲方提供宝石或首饰设计及相应产品的起版工作。
1.2 乙方每月为甲方提供 的产品设计供甲方选择用于 产品的起版工作。
1.3 每套产品项目根据具体的产品类型分为3-4件(一般为3件，特殊类型的为4件)，可分为戒指、吊坠、耳饰、手链(手链为特殊产品所需要)。
2、设计、服务费
2.1 在1.2条确定的工作范围内甲方每月应向乙方支付固定的起版费(含起版产品的设计费用)共计人民币
元(该费用不包括起版后实物样品的制作费用，包括但不限于材料费用和工费等)。
2.2 乙方在1.2条确定的工作范围之外向甲方提供的其他设计、服务工作，甲方应按照双方确定具体服务内容另行支付费用。
2.3 起版后的实物样品的制作费用，乙方将以做大货的标准确定具体单价，在双方协商确认后以订单方式明确。
3、甲方工作
3.1 甲方每月应将设计内容、对象及要求以书面形式事先告知乙方，乙方则在甲方的要求和范围内完成设计工作。
3.2 对于乙方提供的设计图，甲方在收到设计图样后在5个工作日内确定需要起版的图样，并书面告知乙方。
3.3
对于乙方提供的设计图，甲方需要在此基础上另行修改使用的，需要甲方明确其具体的想法、意见或建议，并以书面方式告知乙方。乙方应以甲方的具体意见或建议作为修改指引。
3.4 乙方修改后的设计属于乙方向甲方提供的新的设计，计入乙方向甲方交付的设计作品中设计服务合同范本设计服务合同范本。
4、 乙方工作
4.1 乙方应当根据甲方的要求及具体产品的特性进行产品设计。
4.2 乙方在接到甲方的具体要求后应及时完成设计或起版工作。
4.3 乙方如需对甲方的要求进行根本性改变应当与甲方事先进行沟通，征得甲方的确认后，才能开展设计或起版工作。
5、设计、起版费的结算与支付
5.1 签订本合同后 天内，甲方支付乙方 款人民币 元。
5.2 本月5日前甲方需要支付乙方上月的固定服务费 元及结算其他服务费。
5.3 如因甲方的原因延迟付款超过10天经乙方催收仍未付款的，乙方有权选择暂停本合同约定的服务工作。
6、版权保护
6.1
乙方为甲方设计及起版的专用产品版权为乙方所有。在合同期内甲方可以无偿使用。
6.2 乙方需要保护为甲方开发且为甲方专用产品的版权。乙方保证在合同期内不向第三方出售，也不提供给第三方使用。
6.3 甲方有义务保障乙方产品款式的原创性。未经乙方书面同意，甲方不得将乙方开发的款式交予甲、乙方之外的其他方使用，也不得交予其他厂家生产。
6.4为了维护双方共同的利益，在产品研发初期沟通过程中，双方都有责任对所有涉及双方商业产品的资料文件(包括双方沟通时的信函及图纸、电话沟通的内容)保密。具体要求如下：
6.4.1 甲方因业务需求向乙方提供甲方的商业资料，乙方有责任维护甲方公司的商业信息，不得向第三方泄露。
6.4.2 乙方向甲方提供的图纸，未经乙方同意，甲方不得以任何方式对外泄露。尚未采纳的设计原稿，甲方应及时归还乙方。
6.4.3 非因质量问题而导致的维修情况，乙方不提供免费维修服务，如甲方因此将货品交与第三方维修，则乙方不对版权外泄问题负责。
7、本合同的合作期限为一年设计服务合同范本合同范本。合同到期经协商可以延续。
8、合同的变更、终止、解除
8.1本合同如有未尽事宜，可由各方通过协商签订补充协议。补充协议及本合同所涉及的书面文件、往来单据、电子邮件等均是本合同的附件，与本合同具同等法律效力。
8.2上述合同附件的内容均应经双方所指定的负责人所确认(或签字、盖章)。
8.3
甲方的指定负责人为________，联系电话______________，指定的电子邮箱地址为_____________;乙方的指定负责人为________，联系电话__________________，指定的电子邮箱地址为_____________。
8.4 双方经协商可以终止或解除本合同，但应对费用结算清楚并支付。
9、解决合同纠纷的方式
设计服务合同【篇6】
甲方：xxxxxxxxx
乙方：xxxxxxxxx
双方本着诚信为本，互惠互利，公平交易的原则，就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议：
一、服务内容：
项目：xxxxxxxxx;
内容、规格、要求：xxxxxxxxx;
费用：xxxxxxxxx;
备注：xxxxxxxxx;
合同总费用：为人民币xxxxxxxxx元整(xxxxxxxxx元)，由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌￥xxxxxxxxx元，xxxxxxxxx提供版权转移xxxxxxxxx电子文件。
二、甲乙双方责任：
甲方需提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方需及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。
乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定;乙方需严格按甲方要求，以专业水准进行合同规定之工作;乙方需遵守甲方商业(资料)机密。
乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善;若因乙方水准或设计思路偏差所致，乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方需再次向甲方提供设计方案。
当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。
甲，乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日前。
三、付款方式：
自甲乙双方签订合同之日，甲方向乙方预付合同总金额的50%作为订金。
本合同完成之时，甲方向乙方一次性付清合同余款计xxxxxxxxx元。
四、其它事项：
甲乙双方均不得无故终止协议，否则违约方需承担对方的经济损失。
甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方同意。
本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。
本合同传真件有效，一式xxxxxxxxx份，双方各执xxxxxxxxx份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
设计服务合同【篇7】
甲方：乙方：
合同订立时间：合同订立地点:
本合同甲方委托乙方进行智能化系统的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同信守。
一、设计服务内容
乙方向甲方提供智能化系统的技术服务。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段，分别提供相应的设计文件(具体见第四条)。智能化工程的子系统可根据工程的具体需求，在下列系统中选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。
智能化系统的具体内容：
信息设施系统：综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、电话交换系统等。
建筑设备管理系统：BA系统、智能照明系统。
公共安全系统：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。
音视频系统：会议系统、广播系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。
机房工程：机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。
其他专有系统：如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。
二、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式
技术服务分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递
交甲方，并经甲方审核通过后。当次设计服务完成。
1、按年收费方式
智能化设计服务费用：设计费用按年设计的建筑总面积收费，分为三档收费。①20万平方米以下，1元/平方米(12万/年为最低年费，)。②20-50万平方米，0.85元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上，0.75元/平方米，(40万/年为最低年费)。
智能化施工投标费用：按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费，1000万以下1万/次。20xx万以上1.8万/次。
设计费支付：合同签订生效后一周内，甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%，甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%，甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。
2、按次收费方式
智能化设计服务费用：设计费用按建筑面积收费。收费标准为1.2元/平方米。2万元为最低收费。
智能化施工投标费用：按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费。1000万以下1.2万/次。20xx万以上2万/次。
设计费支付：协议签订后，甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清，甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。
三、甲方应向乙方提供的资料、文件及相关信息
1、规划设计
需提供项目的名称、地点、规模、用途、业主要求、建筑平面图纸等基本项目信息。具体见附表一。
2、方案设计
除规划设计提供资料外，还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对方案设计的要求。具体见附表二。
3、施工图设计
除规划设计、方案设计提供的资料外，还需提供各会议室装饰图包含：顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。
4、施工投标
招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。
四、乙方应向甲方设计资料及文件
1、规划设计
提供规划设计文件。
2、方案设计
总述：方案书的总体概述。设计目标、设计亮点、设计重点、管理模式设计等。
设计方案书：各系统需求分析、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。
设计概算：各系统的设计概算表及系统造价汇总表。
设计图纸：各系统的系统原理图。
3、施工图设计
施工说明
信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统：各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。
音视频系统：系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。
机房工程：机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。
全部智能化系统技术参数要求。
全部智能化系统拟定的设备清单及预算。
4、投标文件
商务部分：设备成本核算、资格文件等
说明：投标所需的授权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备成本核算。
技术部分：招标文件及评分办法要求的施工组织设计、合理化建议、售后服务及培训措施、设计方案书等。
五、设计进度
针对具体的每个设计项目，设计进行前，甲乙双方需商定设计完成的具体时间。如无特殊要求，按以下的时间进行。
1、规划设计
乙方收到甲方的正式规划设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。
2、方案设计
乙方收到甲方的方案设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部方案设计。
3、施工图设计
乙方收到甲方的施工图设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。
4、投标文件
乙方收到甲方的投标文件制作请求及甲方需提供的相关信息已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。
六、设计质量
1、设计的质量目标为：满足国家规范的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。
2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、音视频系统、机房工程五个部分进行专业划分，根据每个工程的具体需求，提供具有相应资格的项目设计负责人、设计工程师。组成设计小组，按专业进行各系统的专项设计。
3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用适宜的产品进行设计。
4、在设计的规划设计、方案设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术手段和甲方做设计沟通，及时了解甲方的实际设计需求，并按讨论结论完成的设计。避免设计的偏离。
5、乙方所有设计文件完成后，需经乙方总师办组织的内审通过后，方可递交甲方。
6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收标准及方式进行考核。
七、设计验收标准及方式
设计的验收根据每个设计项目及设计阶段的不同设计要求来进行。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格，并提交设计验收记录(具体见附表四、五、六)。
甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收，并提出验收意见。也可自行进行，在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的建议对设计进行调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。
八、甲方责任
1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量，向设计方酌情支付赶工费。
九、乙方责任
1、乙方应按现行相关的国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
2、乙方设计的主要设计依据有：
《智能建筑设计标准》GB/T50314-20xx
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx
《综合布线系统工程验收规范》GB50312-20xx
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-1997
《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-20xx
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-20xx
《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-20xx
《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx
《银行营业场所透明防护屏障安装规范》GA518-20xx
《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998
《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》GA576-20xx
《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-20xx
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20xx
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx版)
其他国家现行的相关规范、标准
3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。
4、乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用)，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
十、保密责任
甲方：
1、保密内容：本设计合同内容。
2、涉密人员范围：参与合同签订的相关人员。
3、保密期限：合同鉴定至合同有效期。
4、泄密责任：承担因泄密导致的乙方损失。
乙方：
1、保密内容：设计项目的名称、地点、需求、业主负责人等相关项目信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。
2、涉密人员范围：参与设计服务的全?咳嗽薄?
3、保密期限：甲方设计信息递交乙方后至项目实施结束。
4、泄密责任：承担因泄密导致的甲方损失。
十一、违约责任
1、在合同履行期间，甲方单方面要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按设计费的一半支付;超过一半时，按设计费用的全部支付。
2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失，乙方除负责采取补救措施外，还需承担损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
4、由于乙方自身原因，延误了按项目规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，乙方向甲方支付该项目应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。
5、合同生效后，乙方单方面要求终止或解除合同，乙方应支付合同总价20%的补偿金。
十二、其他
1、设计过程中，甲方若需乙方派人同业主进行技术交流或讲标等现场服务，需按次及人数支付相应的费用。
2、乙方施工图设计完成，质量验收合格，递交甲方后，即为本次设计完成。设计工作完成，甲方中标后，要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协。
3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均在互谅互让的基础上进行协商，协商不成的双方提交常州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
6、本合同经双方签章后生效。
7、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
设计服务合同【篇8】
发包人（以下简称甲方）：贵州云盛房地产开发有限公司
承包人（以下简称乙方）：昆明鑫石文化传播有限公司
经甲乙双方共同协商，根据《中华人民共和国广告法》及《合同法》的相关规定：为维护甲乙双方的合法权益，特签定如下合同：
一、甲方委托乙方（按照甲方所设计的广告内容）进行广告布的喷绘及广告牌的安装、维护等工作。
工程概况：
工程名称：《兴义·公园里》项目形象展示墙喷绘制作及安装。
工程地点：兴义金水南路
合同签订地点：公司办公室
二、规格数量：
以实际制作数量结算
三、综合单价：
喷绘布11 元/平方米 ，广告牌维修费用14579元，合同暂定总价为：人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元)
四、付款方式：
乙方制作、安装完毕经甲方验收合格后，在10日内付清全款，人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元元)，保修期为 6 个月。
五、其他：
1、甲方必须提供广告制作的相关喷绘内容、尺寸、色彩、格式、要求等，如因甲方未能在广告布喷绘开始前提出更改要求或在喷绘过程中甲方提出更改，对已喷绘的广告布进行按照 9 元／平方米予以计价，支付乙方。
2、乙方必须按照甲方提出的时间要求，对破损广告布予以维护、修整。
3、乙方对人为损坏的广告布在能够修补的，无偿进行修补，如不能修补需进行更换的，甲方需按照相应面积予以计价、付款。
六、补充条款：
施工中的安全问题由乙方自己负责，如因质量问题造成的责任事故由乙方负责。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商未果，向所在地（法院）仲裁（诉讼）解决。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲方:贵州云盛房地产开发乙方: 昆明鑫石文化传播
有限公司有限公司
法定代表人：法定代表人：崔金汝
委托代理人：委托代理人：崔金玉
账户全名： 账户全名：昆明鑫石传媒有限公司
账号：账号：0300088342370012
联系电话： 联系电话：18748941796
日期：日期：
设计服务合同【篇9】
甲 方：
法定代表人或负责人：
地 址：
电 话：
乙 方：
法定代表人或负责人：
地 址： 电 话：
开户行名称：
帐 号：
经双方友好协商，甲方聘请乙方为 (项目名称)提供设计咨询服务(以下简称“本项目”)，双方本着平等互利的原则，特签订如下合同。
1、 定义 1.1本合同中
(a)“本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等效力。
(b)“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(c)“ 咨询服务”指附件2(详见附件2)中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规定的附加咨询服务。
(d)“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
(e)本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。 1.2本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。
2、 合同的完整性
甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。
3、 文件效力
如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。
4、 禁止转让
未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。
5、 合同生效
本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效： 5.1经合同双方共同签署;
5.2甲方依照附件1(详见附件1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。
6、 开始咨询服务
乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。
7、 合同变更
双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。
8、 合同终止
8.1如不可抗力条件持续超过三十天，双方均可向对方发出通知书，然后终止本合同。
8.2本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。
9、 合同有效期
本合同除根据合同约定提前终止外，其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。
10、 额外咨询服务
合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外咨询服务的，应以书面形式提出，双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。
11、 甲方的权力和义务
11.1甲方应按约定的期限(合同签订后7日内)向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料;超过约定期限(合同签订后7日内)仍未提供的，乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。
11.2甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成乙方工作超出附件2(详见附件2)定义的服务范围和期限时，双方应视当时之实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。
11.3甲方应按附件1(详见附件1)的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的，则甲方应自约定支付期限次日起向乙方支付违约金，每天按该期应付而未付金额的千分之五计算支付。当甲方在约定付款日期满后三十日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外)，乙方有权单方解除本合同。同时，甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。
11.4合同履行期间，甲方因其自身原因而要求终止或解除合同，乙方未开始咨询服务工作的，不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下，甲方应根据附件1(附件1)所约定的付款方式，以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段，不足一个阶段一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时，按该阶段费用的全部支付。
11.5甲方要求乙方暂停咨询服务的，甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限，并按照乙方实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询服务费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一半时，按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日，则乙方有权选择单独终止本合同。
11.6在任何情况下，甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
11.7合同履行期间，甲方的项目代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方)：
姓名：
职务：
手机：
电话：
传真：
电子邮箱：
12、 乙方的权力和义务
12.1乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定，并恰当地运用先进科学的设计咨询技术，依照本合同的各项条款及附件2(详见附件2)约定的内容为甲方提供咨询服务，并提交咨询成果。
12.2乙方应按附件2(详见附件2)约定的时间提交咨询成果，如因乙方自身原因逾期，每逾期一天，乙方应承担该阶段合同费用千分之五的违约金。
12.3乙方应按附件2(详见附件2)约定的咨询服务范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。
12.4合同生效后，除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外，乙方不得无故终止或解除合同。
12.5在任何情况下，乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
12.6合同履行期间，乙方的项目代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方)：电话： 传真： 电子邮箱：
13、 免责约定
13.1因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务，合同另一方不承担违约责任。
14、 知识产权
14.1乙方向甲方提交的所有咨询成果的版权，在甲方按附件1约定付清咨询服务费用后，由甲所有。
14.2未经甲方书面同意，乙方不得将最终咨询成果用于本合同以外的其他项目，但在不损害对方利益前提下双方均可用于企业推广、广告宣传等。
15、 保密约定
双方承诺，双方之间进行的与本合同相关的交流信息都应当由接收方严格保密，除非为履行本合同所需，一方不得使用或向任何第三方透露从对方获知的任何商务、技术、操作、工艺流程、市场信息等商业秘密，但下列情况除外：
a) 对方书面同意;
b)有关信息已为公众所知;
c)一方在对方提供之前已通过其他合法途径获得该信息。
16、 通知、送达
所有与本合同有关的正式通知须为书面形式，下列任何一种方式发送至本合同规定的通讯地址，即当送达论：
16.1派人送交接收方指定的代表，对方须签字确认。
16.2经特快专递送达，以签收时间为准，接收方传真反馈信息。
16.3任何一方以传真形式发送文件给另一方，另一方都必须签字确认收到文件，否则将视为拒绝签收。
16.4拒绝签收对方文件是违约行为。
17、 合同语言
本合同所用语言为中文简体。
18、 适用法律及争端解决
本合同的订立、生效、解释、履行和争端解决等事项均适用中华人民共和国的法律。凡与本合同相关的争议，双方应友好协商解决;友好协商不成的，则任何一方可向项目所在地法院申请仲裁，仲裁结果为终局，对双方均有约束力。
19、 其他事宜或有特殊原因的，甲乙双方根据实际情况签订补充协议，作为本合同的补充说明和约定，同样具备法律效力。
20、 本合同一式拾份，甲、乙双方各执伍份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计服务合同【篇10】
项目名称：
项目地点：
编号：
委托方： (集团)深圳地产公司
受委托方：
日期：
合同编号：
日期：
委托方： (简称甲方)
地址：深圳市福田区福强路 大厦
受委托方： (简称乙方)
地址：
一、项目名称：
项目地址：
项目规模： 平方米
二、甲方责任：
2.1在甲、乙双方商定的时间内,向乙方提供有关本项目园林景观设计所需之完整资料及各阶段园林景观设计要求任务书及设计调整意见书),并对所有由甲方提供给乙方的工程进度表及资料的可靠性负责;
2.2负责协调本工程与建筑设计单位及其他相关专业衔接的有关事宜;
2.3负责安排有经验之施工单位按乙方设计要求及效果进行施工;
2.4负责本工程各阶段的政府申报、审图盖章事宜及费用;
2.5负责按照本合约条款规定的设计费用和支付方式,支付设计服务费。
2.6维护乙方的知识产权,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复使用,如发生以上情况,乙方有权索赔;
2.7提供乙方在该项目现场办公场所,以便解决现场图纸修改及联系情况;
2.8甲方要求乙方比本合约规定时间提前提交设计图纸时,甲方应支付相应的赶工费。
三、乙方责任：
3.1乙方在完成本合约规定之基本职责工作时,必须严格按照双方约定的各阶段设计进度要求进行各阶段设计任务,并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面配合;
3.2乙方未获甲方书面认可时,不得将本合约各设计阶段的成果及设计过程中有关图则文件及资料交于第三者或其他项目使用;
3.3乙方未知会甲方或其全权代表,且未得到书面认可时,不得就已获甲方批准的设计做出任何修改。如乙方未经甲方认可,擅自就已获甲方批准的设计做出修改因而延误工期给甲方造成经济损失,乙方需全面负责;
3.4在设计过程中,乙方有责任参加图纸交底和会审工作,针对设计图纸作必要的阐释;
3.5为配合施工进度和质量,乙方定期进行现场施工指导,及时解决与设计相关的问题;
3.6为配合施工,乙方人员有责任接受甲方或施工方的设计咨询;
3.7为本项目的设计总负责人, 为本项目的主设计师, 为本项目现场施工指导的负责人, 为该项目主要联系人;
3.8为确保最终设计成果充分体现甲方意图,乙方应在设计过程中就中间成果及时与甲方进行沟通;在甲、乙双方意见发生分岐时,乙方只有在接到甲方书面通知并按甲方要求设计,修改所产生的效果、延误工期及经济损失的增减均由甲方自行承担;
3.9乙方各阶段的设计,要与建筑设计公司进行沟通,其中建设性意见做为景观设计的参考依据。同时,乙方应配合甲方的进度与质量要求对其设计范围内的结构、水电、专业照明等相关专项设计图纸进行审核并提供书面意见;
四、乙方工作范围：
4.1具体设计部位：
4.1.1场地的保持与改造;
4.1.2各栋建筑外围软硬景观设计;
4.1.3小区室外活动场地、室外泳池的软硬景观设计;
4.1.4建筑住宅体内平台花园、私家花园设计(各三款);
4.1.5架空层环境设计及架空层墙面、天花的设计;
4.1.6红线外的市政用地的景观设计。
4.2具体设计内容：
4.2.1各主、次入口、小区围墙、大门及广场;
4.2.2道路及小径等的铺砌设计;
4.2.3车道、停车场、人行区的景观布局及修饰规划(硬景观);
4.2.4工地与护坡的饰面坡度及表面排水;
4.2.5园林景观的花盆、景墙、梯阶、栏杆的设计(园林景观结构工程由土木工程师负责);
4.2.6水景、喷泉和游泳池的设计(园林景观结构工程、机电工程由相应专业与专业公司负责。)
4.2.7小区背景音乐的布点设置及造型(背景音乐机电工程由相应专业负责)
4.2.8小区各类环境灯光照明系统的布局设计(环境灯光由机电工程由相应专业负责)
4.2.9种植土壤要求规范与植物品种的选择;
4.2.10室外家具如花盆、长凳、垃圾桶、地面陈设品等的选用及配置;
4.2.11雕塑品及艺术品(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);
4.2.12健身设施(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);
4.2.13灌溉布点设计(供水量计算、管道之排放及嵌接工程由相应专业负责)。
五、乙方服务不包括之工作范围：
5.1园林景观部分(包括亭、桥、景墙、泳池、球场、健身设施等)的机电工程、土木工程、结构工程;
5.2自动灌溉系统设计;
5.3防水层之设计规范书(由建筑师提供);
5.4申报或送审有关图则之事宜;
5.5效果图
5.6所有工程用料的品质验收;
5.7专业艺术之模型制作;
5.8标识系统、背景音乐系统设计制作;
5.9室内大堂装饰设计;
六、设计阶段及其内容
1、第一阶段：概念设计
1.1场地调查与配合建筑师总体设计
设计时间：从乙方收取设计费定金翌日起计 工作天内完成。
1.1.1调查场地现状,分析研究景观、坡道、日照、采光、通风、设计功能等。
1.1.2研究场地的植被、地方材料、历史等。
1.1.3在此期间,甲、乙双方及建筑设计单位进行一次沟通会议,相互交换意见(包括甲方对该项目的市场定位及乙方给予甲方和建筑设计公司关于总体规划和景观相结合的建议等)。
1.2概念设计
1.2.1设计时间：从乙方收齐设计所需之资料及甲方通知后翌日起计 工作天内完成。
1.2.2设计成果：
a.初步概念设计阶段：
(1)用地特征及景观现状分析图
(2)小区交通分析图(表达车、人、节点与绿地的关系)
(3)彩色总体平面图
(4)局部景观设计意象图
(5)局部景观剖、立面图(各二个)。
(6)视线分析图
(7)场地空间分析图
以上图纸制作一套展板和a3图册五套作为方案介绍。
b.最终概念设计阶段：
(1)修改之总体彩色平面图
(2)修改之局部景观剖/立面图(各二个)
(3)局部景观设计意象图
(4)手绘局部景观透视图(a3图3-5幅)
(5)设计说明书
以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。
c.方案深化阶段
(1)景观设计完整的总平面图
(2)各细部景观设计的平立面图包括：庭院、架空层、车库、社区入口、围墙等。
(3)植物总平面布置图和主要品种的选择
(4)主要景点、小品的透视图
以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。
第二阶段：扩初设计发展
2.1 按照甲方同意的总体概念设计方案,乙方进行深化扩初方案设计。
2.2 设计时间：从乙方收到概念方案设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。
2.3 硬质设计成果：(1)深化方案彩色平面图(含架空层)
(2)扩初深化设计各景观(包括硬景、软景)
(3)标高图
(4)水景、喷泉方案概念
(5)铺地、台阶方案概念
(6)材料示意图
(7)局部重要景观剖、立面图
(8)提供主要景观材料样板及材料图片
(9)初步工程成本概算表
(10)材料供应商资料
(11)施工承包商推荐名单
以上图纸提供一式四份及电脑光盘一套。
2.4 软质设计成果：(1)扩初(方向性)植物布置平面图(乔木、灌木、草坪位置)
(2)植物目录表
(3)植物组合意象图片
(4)土壤造型概念平面图
第三阶段：施工图设计
3.1 按照甲方同意的总体方案及扩初设计,乙方进行施工图制作。
3.2 设计时间：从乙方收到扩初阶段设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。
3.3 设计成果：设计成果应满足国家有关规定,同时应满足以下要求：
3.3.1 硬景施工图设计
平面图(a2)：(1)总体平面图(含架空层部分)
(2)详图指引图(含架空层部分)
(3)定位图
(4)标高、排水图
(5)剖/立面图(含架空层部分)
(6)灌溉给水图
(7)材料示意图
(8)园林照明图
(9)背景音乐布点设置图
细部图(a3)：(10)铺地/台阶详图
(11)岗亭/台阶详图
(12)水景/喷泉详图
(13)泳池/戏水池详图
(14)栏杆/花架详图
(15)其他园建(活动场地或构筑物处理设计)的详图
(16)照明灯具图片及有关资料
(17)修改的材料样板
(18)艺术小品示意图片与清单
以上内容图纸提供一式八份及电脑光盘一套。
3.3.2 软景施工图设计
平面图：(1)乔木种植图,并附植物名录及数量
(2)灌木及地被植物种植图,并附植物名录及数量
(3)土壤造型详图及效果意念图片
(4)软景规范说明及植物保养说明
细部图：(5)乔木种植详图
(6)灌木种植详图
(7)草坪边缘分隔详图
(8)地下排水图
4、第四阶段：园景施工阶段跟踪工作：
4.1 跟踪时间：该项目园林景观施工阶段
4.2 此阶段包括：a、
协助甲方解决现场景观施工的技术性问题,在每次工地服务之后就工程的质量改良、或工地问题提供书面意见;
b、协助甲方控制效果,对承建商预备之硬质及种植材料进行考察和核验;
c、乙方应就施工中遇到的问题或甲方提出的现场要求在3天内(不含法定节假日)书面回复。如逾期则处以每天1000元的罚款;
d、参加工程验收。
注：以上各阶段设计,在乙方提交设计成果予甲方后,需待甲方签署各阶段确认书后,乙方才可进行下一阶段之设计工作。
七、其它约定：
1、红线内外的景观应整体进行方案设计,但施工图设计可分步进行。
2、甲方对乙方呈交的所有设计方案,如没有异议(小调整不属此异议范围)应及时在《确认书》上签名确认,如有异议应当在呈交设计方案之日起15天内提出(每阶段讨论时间不包括乙方各阶段设计时间),否则视为符合设计要求,
3、如甲方需要对甲、乙双方最后确认之方案设计进行修改或变更,必须经甲、乙双方签证认可,时间及费用另行计算,属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改),不在此范围;
4、工程施工进行中所有乙方设计方案之现场修改或变更,必须经乙方核准并由甲乙双方签订修改通知单后方可进行,否则,乙方对设计的质量和效果或者因此引起的施工和工程安全不负责任;乙方也将不承担本合同的任何违约责任;
5、乙方设计方案完成后,甲方必须负责安排及选定具备该类工程经验的单位进行施工,若甲方聘请之施工单位施工质量未能达到设计要求而严重影响本项目的设计效果,乙方将不承担由此造成的责任及本合同所指之乙方责任;
6、如果实际设计工作超过本合同第一项所定总用地面积及第三项所指职责之设计工作范围及内容,需双方另定协议,时间及费用另行计算;
7、乙方负责为甲方设计私家花园及平台花园各三款,若超出三款,收费标准为私家花园每款人民币壹万伍仟元整,平台花园每款人民币玖仟元整,深度到施工图与现场跟踪服务;
8、乙方提供给甲方施工图纸共十二套,如甲方需要增加份数,则另行收取工本费。
9、项目施工竣工验收完成后,合同自然中止。
八、设计费付款方式：
1、按本合同之工作内容总设计费合计人民 元整(￥ 元);
① 本合同签订后三天内即付总设计费的10%的定金
——即￥ 元;
② 初步概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
③ 最终概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
④ 扩初设计完成50%,并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
⑤ 扩初设计全部完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%
——即￥ 元;
⑥ 合同所属施工图设计完成50%后即付总设计费的15%
——即￥ 元;
⑦ 合同所属施工图设计全部完成后即付总设计费的15%
——即￥ 元;
⑧ 本合同设计费的20%余款按该项目景观施工进度比例支付
——即￥ 元。
2、以上费用已包括从本合同签定之日起,乙方为该项目前往深圳工作之 20 次差旅,若甲方要求更多的差旅,则乙方到深圳的人员工资费、食宿费及交通费由贵司承担,其差旅费收费为：
a、不留宿深圳： 500元/人/天;
b、留宿深圳：800元/人/天,加收在深圳住宿费(住宿为三星级酒店标准)。
3、甲方需要该项目扩初、施工图深化设计阶段同时进行或分期设计,经双方协商后,设计费按该项目实际完成工作量比例支付给乙方。
4、乙方应按各阶段完成情况提交设计费发票向甲方收取款项,而甲方需于收到发票后五天内支付有关款项予乙方。
九、设计批示：
1、甲方委派和认可一名人员负责本工程的一切设计批核事宜,乙方应认可甲方所派委托人的指示,如甲方日后需要更改人选,应以书面通知乙方。
2、甲方在每一阶段前传真的设计要求书应作为乙方进行工作的依据。
3、硬景施工图设计阶段及软景施工图的正式出图前,乙方应提交四份完整的设计图纸供甲方进行审阅,之后,乙方根据甲方的审查意见修改设计,达到甲方的要求后才可出完整的成套图纸。而甲方修改设计内容是属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改)。
十、违约责任：
1、甲方逾期付款或乙方迟延交付设计方案,均应当按照违约履行所设计金额每天万分之五的标准向守约方支付违约金;违约方逾期超过30天,守约方均有权单方解除合同,并要求违约方赔偿因此遭受的损失;
2、任何一方若结束工程或终止合约,解决方法可依下列几点处理：
(1)若终止合约的要求由甲方提出,甲方将负担乙方前阶段的费用;
(2)终止本约之原因,若乙方不履行职责所引起的话,甲方可书面通知乙方终止合约,而不需向乙方支付完成工作部分的费用。
(3)本工程在履行过程中若发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。如协商不成,双方同意由有关之仲裁委员仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、本项目的设计版权应归属甲乙双方共同拥有。
十一、其他
1、如有未尽事宜,双方应另签补充协议解决;
2、本合同一式捌份,甲乙双方执肆份,合同自双方签字盖章之日生效。
甲方：深圳市国际网球俱乐部有限公司 乙方： 公司
( 盖章) (盖章)
甲方代表签字 乙方代表签字
日期： 日 期：
联系电话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
设计服务合同【篇11】
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合室内装饰装修的具体情况，就乙方承接甲方卖场设计事宜，双方达成如下协议，以便共同遵守。
第1条工程概况
1.1工程名称：________
1.2工程地点：深圳华强北
1.3承包范围及内容：_________华强北店卖场室内设计，面积：___平米，方案设计、施工图设计、施工配合。
1.4承包方式：包设计
1.5设计周期：20个工作日（按签合同日算）。
① 20_年月日～月日，日提供平面主要空间效果图；
② 20_年月日～月日，日提供效果图、平面图、部份主要立面图；
③ 20_年月日～月日，日提供施工图、效果图；设计周期自订立合同之日起算，以甲方书面通知为准；__元/ ㎡。
1.6质量等级：优良
第2条甲方责任和权利
2.1甲方须按时向乙方提供设计所需的原始设计资料。
2.2甲方须按合同条件的规定，在乙方按期提供的设计文件达到要求后，按期支付设计费用，甲方应将设计费用支付入乙方指定之银行账号。
2.3甲方收到乙方的方案设计图后，应及时出具明确意见，甲方应出具书面认可，如甲方2日内没有书面回复给乙方则视为设计方案通过，以便乙方进入施工图设计。
2.4甲方须就重大设计变更（包括项目规模、实用性质、工作周期、总体方案等变更）对乙方进行书面确认。
2.5甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底，组织乙方参加验收，验收后及时合同包干总价___（含税___）：人民币：___元整（RMB___元整），其中设计费为出具工作认可书面文件通知乙方。
2.6甲方不能按合同规定时间支付设计费，如无正常理由，按照延期每天0.3%合同金额赔偿乙方。
2.7甲方应全力配合乙方，解决现场条件变化而引起的设计变更或施工配合等事宜。
2.8甲方指派女士/先生为项目负责人，负责合同履行。进行现场协调、办理验收、付款、变更、登记手续和其他事宜。
2.9乙方向甲方提交的所有设计文件的使用权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得以复制、转让等任何形式将设计文件用于本合同以外的项目。
第3条乙方责任和权利
3.1乙方服务范围包含：平面方案图，效果图、施工图设计、施工配合。
3.2乙方应根据甲方设计要求进行设计，乙方按双方约定进度时间进行图纸修改，甲方确认图纸并签字定稿后进行下步作业，因设计修改进度影响工程进度，造成损失乙方承担全部损失。
3.3效果图设计阶段，乙方提供概念图片、平面）通过E—mail；方案深化阶段（方案汇报、A3文本一套、PPT、光盘1份）；、施工图设计（提供4套施工图、材料样板1份、光盘1份）。
3.4参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场施工方案交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.5乙方对于设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。
3.6乙方重要设计文件应先送甲方审核并经甲方书面确认后方可进行下一步设计。
3.7乙方不能按合同规定时间提交设计文件，按照延期每天5%合同金额总价赔偿甲方。
3.8 方案深化阶段，乙方须合理推荐给甲方选用各类物料及设备。乙方在交付施工图的同时，应提供材料样板（含实样、图片及参考资料）。
3.9乙方应全力配合甲方，解决施工中有关的设计问题及因设计不合理或现场条件变化而引起的设计变更或修改，并征得甲方同意，造成工程施工日期延误或出现损失需承担全部损失责任。
3.10乙方不得将本合同赋予乙方的权利义务转让给第三者。
3.11乙方指派先生为项目负责人，负责合同履行。按甲方要求和施工进度计划组织配合，保质、保量、按期完成设计任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.12双方签订合同后，乙方须向甲方提供下列设计服务：（见附件一）
第4条关于工程设计价款及付款的约定
4.1合同签订后2日内支付设计费的%人民币：___元（大写：___元整）作为预付款；方案经甲方确认后2日内支付设计费的___%人民币：___元（大写：___元整）；施工图设计完成后2日内支付设计费的___%人民币：___元（大写：___元整）；设计项目施工完成后，余款___%人民币：___元（大写：___元整）。
4.2合同生效后按合同规定进行支付各阶段的款项给乙方，由乙方出具付款通知，甲方在收到付款通知后7日内予以确认并支付。乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒付、延付；
第5条违约责任
5.1由于甲方原因未按合同规定时间付款，每逾期一天，甲方应按日支付对应阶段合同价的0.3%作为违约金。
5.2由于乙方原因，设计阶段逾期竣工，每逾期一天，乙方应按日支付合同总价的5%作为违约金。
5.3因一方原因致使本合同无法继续履行时，一方应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.4合同生效后，单方提出解除合同的，应当按照合同总价30%作为违约金赔偿损失，乙方提出解除合同，乙方需退回甲方支付款项。
第6条争议
6.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。
6.2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉解决争议。
第7条其他约定
7.1本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。
7.2本合同自订立之日起生效，如乙方承接甲方设计项目工程，设计合同终止，工程合同生效，工程费用中包含设计费总额，甲方支付设计款项做为初期款项支付工程费用。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
[范文收藏]设计合同
合同是现在必不可少的一个东西，注意保护我们各项权益。进行设计工作前需要进行约定，签订设计合同。设计合同是明确建设单位和设计单位其对应的责任义务和权利的协议，所以一定要先看清合同的内容才能签订合同，那么，一份好的设计合同范本都有哪些内容？下面是小编帮大家编辑的《[范文收藏]设计合同》，但愿对您的学习工作带来帮助。
委托方(甲方)：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
承包方(乙方)：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条 甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：
①经过批准的设计任务书;
②选址报告;
③规划要求;
④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条 乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条 勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条 违约责任
1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%。
第七条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。
建设工程设计合同
工程名称：______________________
工程地点：______________________
合同编号：______________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________
发包人：________________________
设计人：________________________
签订日期：______________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 监制
二0xx年三月
______________________________________________________________________________
发包人：______________________
设计人：______________________
发包人委托设计人承担______________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号
分项目名称
建筑规模
设计阶段及内容
估算总投资(万元)
费率%
估算设计费(元)
层数
建筑面积(m2)
方案
初步设计
施工图
说明
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第五条 本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序
占总设计费%
付费额(元)
付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
20%定金
本合同签定后三日内
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明：
1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4．本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条 双方责任
6．1 发包人责任：_____________________________
6．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。
建设工程设计合同(GF--96--0204)
合同编号：__________（由承接方编填）
委托方：____________________________________
承接方：____________________________________
签订日期：__________________________________
项目名称：__________________________________
项目建设地点：______________________________
委托方（甲方）：____________________________
承接方（乙方）：____________________________
甲方委托乙方承担____________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1．1 《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1．2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准
序号
项目名称
阶段
规模投资
设计内容及标准
工程特征及附注说明：_______________________________________________
第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
内容要求
提交时间
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
【收藏】工程设计合同怎么写(1099字)
工程设计合同(篇一)
施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
基本信息
甲方：_________联系电话：__________________
身份证号码：__________________现住址：___________________________
工程地址：___________________________
乙方：_________联系电话：__________________
营业执照号：__________________资质证号：__________________
地址：___________________________法人代表：_________
兹有甲方委托乙方承担
装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：
第一条设计工作概况：____________________________________
第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：____________________________________
第一阶段方案设计：____________________________________
第二阶段施工图绘制：____________________________________
第三条设计费支付方式：____________________________________
第四条双方的权利与责任：____________________________________
第五条违约责任：____________________________________
第六条附则：____________________________________
6．1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；
6．2本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；
6．3本合同履行完后自动终止；
6．4双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。
甲方（签字）：_________
乙方（盖章）：_________
签约代理人：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
工程设计合同(篇二)
工程名称：________________
工程地点：________________
合同编号：________________
发包人：
法定代表人：
委托代理人：
通讯地址：
联系电话：
设计人：
设计证书等级：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订论据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条 设计依据
1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2、发包人提交的基础资料
3、设计人采用的主要技术标准是：________________________
第三条 工程项目
1、建筑规模：_____层；建筑面积________平方米；
2、设计阶段
（1）方案：
（2）初步设计：
（3）施工图：
3、估算总投资：___________元，（大写）___________________________元整。
4、估算设计费：___________元，（大写）___________________________元整。
第四条 设计内容
设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：
1、发包人_________区总平面布置；
2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；
3、发包人技术经济效益分析与预测。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
序号
资料及文件名称
份数
提价日期
备注
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
序号
资料及文件名称
份数
提价日期
备注
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4、本合同履行后，定金抵作设计费。
第七条 费用
发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：
1、本合同签署后____个工作日内支付_________元；
2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。
第八条 支付方式
1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
2、设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_____%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
3、双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
1、发包人责任
（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
（4）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
（5）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额______%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
（6）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
（7）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
（8）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
（9）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
2、设计人责任
（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
（2）设计合理使用年限为________年。
（3）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。
（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 纠纷解决方式
1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；
2、调解不成时，双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_______________人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7、本合同双方签字盖章即生效，一式_____份，发包人_____份，设计人_____份。
8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人：（盖章）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
项目经理：（签字）
住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
设计人：（签字盖章）
住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
建设行政主管部门备案：（盖章）
备案号：
备案日期：_______年___月___日
鉴证意见：
经办人：
鉴证日期：_______年___月___日
工程设计合同【篇三】
委托单位：__________(以下简称甲方)
设计单位：__________(以下简称乙方)
为了明确责任，分工协作，共同完成该建设项目的装修设计任务，根据国家设计合同条款的有关规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担__________项目的设计，建筑面积为__________平方米，计划投资约__________元整建设地点在__________。
二、甲方的义务
1、甲方应在规定的时间内向乙方提交装饰设计必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。甲方在乙方出施工图设计前，应确认平面配置图、天花吊顶图文件和能满足施工设计要求的资料，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证准确，不得随意变更。
2、甲方及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与施工方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务
1、乙方必须按照甲方要求及时按进度提供施工方所需要的施工图纸。乙方必须向甲方提交完整的所有设计文件一式3份。
2、乙方必须根据设计委托书，设计标准，技术规范，规程，定额等进行设计，提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经甲方审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计修改，参加竣工验收。
四、设计的修改和停止
1、原定委托书如有重大变更而重作或修改设计时，需经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按下条办法计算。
2、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，同时按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五、设计费的数量和交付办法
1.经双方协商，如本工程由乙方施工设计费为______元，如不由乙方施工，设计费为______元。
2.设计基本布局确定后，甲方先付给乙方30%的设计费，施工图完成后，甲方
六、违约责任
1、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付相关费用，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，同时设计交付日期顺延。设计文件交付时间贰个星期。
2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误1天，乙方应向甲方偿付相相当于设计费的0.5‰的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3、因施工方施工质量低劣引起返工，或随意变更图纸或更改材料而达不到设计的预期效果，责任由甲方自己承担。
七、其它
本合同支付定金之日即生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本及附件一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
[收藏]广告设计服务合同最新模板 4篇
现如今，协议书使用的情况越来越多，大规模的设计工作开展前，一般都是需要签订合同的。设计合同是指建设单位(委托方,亦称发包方)与工程勘察、设计单位(承包方或者承接方)为完成特定的工程建设项目的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的一种协议。所以在签订合同时一定要清楚明白合同中的隐含条件，那么，一份好的设计合同范本都有哪些内容？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[收藏]广告设计服务合同最新模板 4篇》，但愿对您的学习工作带来帮助。
广告设计服务合同【篇一】
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就本工程具体事宜，自愿达成如下协议：
第一条、交货地址：
第二条、制作内容：
第三条、合同金额及付款方式：
一、货款总造价为：￥元。大写：万仟佰拾元，
二、合同签定后，甲方向乙方支付展柜制作预付金为：计￥元，大写：万仟佰拾元；
三、制作完毕，首批交货甲方向乙方支付制作费用为：
计￥元，大写：万仟佰拾元；
四、全部交货后，甲方向乙方支付完其余费用为：
计￥元，大写：万仟佰拾元；
第五条、乙方责任与义务：
1、乙方负责合同中项目内容的承制，确保按时交货
2、乙方承接该单后，施工中不得以次充好使用不合格材料。
第六条、甲方责任与义务：
1、不的故意拖延收货时间、
2、不的中途改动方案，或以各种与乙方无关原因退货
第七条、工期延误：
造成以下原因之一的，工期相应顺延：甲方不能按协议条款的约定提供开工条件、工程款未按时支付、设计制作方案的变更、合同期内非乙方原因如停水、电等影响乙方正常施工、不可抗力或自然原因如雨、雪、风、冰雹等及其它非乙方原因的停工或影响施工。
第八条、其他事项：
1、安装完毕后，甲方应当在二日内组织对工程施工的审核验收，逾期或推迟验收时间，视为此工程合格。
2、工程完工后，款项未付清前，乙方有权将其拆除，并追究甲方给乙方带来的经济损失。造成的一切损失由甲方承担。
3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自收到预付款之日起生效，合同履行完毕时失效。
第九条、争议解决：
双方产生争议，可友好协商解决，协商不成可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十条：传真件具有同等法律效力。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年月日 年月日
广告设计服务合同【篇二】
甲方：__________________(以下简称甲方)
乙方：__________________传媒有限公司(以下简称乙方)
甲乙双方根据国家有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方广告制作事宜，达成如下协议，并共同遵守：
一、项目内容
制作内容：以甲方签字认可或甲方提供的方案为准。甲方须保证向乙方提供的文字、图片内容应符合国家政策、法律、法规，内容真实。(乙方对广告真实性不承担责任)
1、甲方指定乙方为甲方的广告制作公司，广告制作期限为______年，自______年______月______日到______年______月______日。
2、双方约定每月______号为结帐日。
3、付款方式采取月结结帐方式，乙方在每月的______日把制作明细单发给甲方，甲方核实后，在当月的______日把帐款付给乙方。
4、合同期限为______年，到期需续约时，双方提前______个月再次协商。
5、结帐价格按报价单结算。
二、双方权利与义务
甲方：
1、甲方必须向乙方提供乙方在制作设计中所需的相关资料;
2、对乙方在制作、施工过程中所涉及到的市容及*方面的问题，由甲方全面负责协调。
3、如因甲方在乙方施工过程中更改项目或其他原因造成的延工、停工等，由此产生的费用由甲方承担。
4、甲方必须按合同签定的.定额结帐方式按时支付乙方的款项。
5、合同签订甲方不得撤消本合同。
乙方：
1、乙方对以上报价制作项目不属保修范围。
2、合同签订乙方不得撤消本合同。
3、乙方必须保证质量，不得偷工减料。
4、交货时间：根据客户业务量和要货时间，合理进行安排。
三、验收
每次送货，签字后视为验收合格。
四、违约责任
1、违反本合同项下条款，视为违约，违约方应赔付另一方广告费人民币：贰万元;
2、如合作中甲方出现结款不及时的现象，乙方有权单方面取消合作，并追究甲方责任。
五、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成由阜阳仲裁委员会仲裁处理。
六、本协议一式两份，双方各执一份。从双方签订日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
代表：__________________代表：__________________
日期：__________________日期：__________________
广告设计服务合同(篇三)
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方设计、制作 广告事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条 委托事项
（具体见 ）
第二条 合同总价款及付款方式
1、本合同设计费为人民币 （大写： ），输出打样等其他费用为人民币 （大写： ），总价款为人民币 （大写 元整），按实验收结算。前述费用已包括设计费、模特费、拍片费、胶片输出及打印的费用，若甲方有特殊要求，甲乙双方应另行协商。
2、本合同签订后 个工作日内，甲方应向乙方支付合同金额的 %，即人民币（大写： 元）作为预付款。
3、乙方交付设计成果经甲方验收达到合同规定的验收标准后 个工作日内，甲方向乙方支付合同结算余款。
4、以上付款甲方将以 的方式支付，乙方在收到以上款项时须向甲方开具中华人民共和国大陆地区等额有效发票，否则甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。
第三条 设计要求及验收标准：详见附件
第四条 双方责任
1、甲方负责在约定的时间内提供以下资料，并对其所提供的资料的合法性负责：
2、甲方应按合同约定向乙方支付合同约定的价款。
3、乙方应在 年 月 日前完成本合同规定的委托项目并通过甲方验收。
4、若乙方提供的广告设计与乙方先前已向甲方提交的广告设计为类似设计（即稿件画面结构相同或相似，主画面、版式相同或相似），乙方应按本合同约定设计费单价的 %收费，其他输出打样费用按实际发生额结算。
5、同一设计稿件若用于不同场合，甲方只付1次设计费，但相应增加的费用如输出打样费等可以按实际发生额收取。
6、乙方设计的广告须符合《中华人民共和国广告法》及其他相关法律、法规，由于乙方侵权引致与第三方纠纷，由乙方承担全部经济、法律责任。由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
第五条 违约责任
1、除不可抗力的自然或社会原因外，甲乙双方应严格遵守本合同，否则，违约方须承担违约责任。
2、甲方未能按合同约定付款的，每逾期一日，甲方按应付而未付款项的1 ‰向乙方支付违约金。
3、在合作期内，若乙方的工作质量不能满足甲方的要求，应立即按本合同约定及甲方要求进行整改，乙方不能按合同约定之要求按时完成各项工作的，视为乙方违约。自乙方出现违约情形之日起，甲方有权每日按合同总价款的 1 ‰向乙方收取违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。同时甲方有权解除本合同，按本合同终止和解除条款执行。
4、由于乙方设计错误或设计成果未达到验收标准造成甲方损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。
5、乙方设计的广告如有任何侵犯他人着作权或其他合法权益行为的，由乙方承担全部经济、法律责任。由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
第六条 知识产权
对乙方依本合同所完成之成品或其他经甲方确认之设计稿件，在相关款项结清后，其着作权归甲方。乙方在经甲方同意后可用其所设计之作品参与公益、专业、行业或媒介所组织的竞赛评比活动、出版发表。
第七条 转让条款
未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第八条 合同终止和解除
（一）因解除而终止本合同
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、合同一方依本合同条款约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应向另一方支付违约金或赔偿损失。
4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；
2、本合同经各方协商一致而终止；
3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括因一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。
第九条 保密条款
1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。
2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按本合同总价款的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
第十条 免责条款
1、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
2、遭遇不可抗力事件一方未履行上述义务的，不能免除违约责任。
第十一条 适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十二条 争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，则提起诉讼的，由合同签订地人民法院管辖。
第十三条 其他
1、附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法律效力。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
5、本合同附件与本合同具有同等法律效力。
6、其它约定：
甲方： 乙方：
地址： 地址：
法定代表人 法定代表人
（或授权签约人）： （或授权签约人）：
投诉监督电话： 投诉监督电话：
广告设计服务合同【篇四】
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、合同内容及要求：
1、项目：
2、项目要求：（附件）
3、双方计划周期：
二、设计与制作费用：
设计与制作费用总计为：人民币￥ _______元，（大写：_______元整）。
三、付款方式：
甲方需支付乙方预付款30%，即人民币￥ _______元，（大写：_______元整）。乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥元（大写：）。
四、设计与制作作品的时间及交付方式：
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。
五、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；
甲方义务：
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
3、乙方对设计作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
六、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、合同生效：
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
