教你写协议:租房定金协议怎么写六篇

如今在交易时有越来越多的人选择签订合同，签订的合同要选择双方满意并且合适的。唯有在重大的合同范本签订好了之后，可以更好的受到国家法律的保护。所以，您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧？以下是小编收集整理的“教你写协议:租房定金协议怎么写六篇”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

租房定金协议怎么写(篇一)

大学刚毕业的王先生，想要在盛泽镇开办一家品牌服装连锁店，后来看到了房东张老板贴出来的租店告示。王先生对该店铺的地理位置以及面积大小基本满意。在和房东张老板初步交涉后，王先生当场交付了1万的定金，并且约定择日详谈细节后再签订书面租房协议。

两天后，王先生再测量店铺面积，发现店铺面积并未符合其经营品牌连锁店的最低要求，王先生跟张老板多番协商未果后，王先生一纸诉状将张老板告上了法庭，认为张老板曾口头承诺店铺有80多平米，要求张老板双倍返还定金。张老板认为王先生因自身原因拒绝租赁，已构成违约，要求没收定金。

法院审理后认为，双方就租赁事宜达成初步意向后，张老板收取的租房定金，系订约定金，租赁合同此时尚未成立。在具体协商中，双方对合同的主要条款，即面积问题无法达成一致，属于不可归责于双方的事由。对于合同不能订立，双方均无过错，适用定金罚则条件不成就。现王先生要求张老板双倍返还定金，张老板要求没收定金均缺乏依据，依法判决张老板返还王先生定金1万元。

租房定金协议怎么写(篇二)

出租方（甲方）：_________

承租方（乙方）：_________

现有乙方看中甲方要合法出租的房屋，甲方愿意将房屋出租给乙方使用，甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。

一、甲方房屋地址

甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于_________市_________区_________路_________弄（_________支弄）_________号_________室。

二、房屋使用性质

出租房屋的使用性质为_________。

三、租赁期限

双方商定租赁期限为_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

四、定金

1．乙方在签订本协议时支付甲方定金_________币_________元整。甲方收到定金后应书面签收。

2．本协议签定后至租期开始前，如甲方违约，则双倍返还上述定金与乙方；如乙方违约，则定金由甲方没收，同时甲方应支付中介方定金的一半作为服务费。

五、房屋租金及管理费

1．数额：双方商定租金为每月_________币_________元整。乙方以_________形式支付甲方。支付方式为付_________押_________。

2．物业管理费由_________方负担。

六、其他

1．甲乙双方商定在_________年_________月_________日前签订房屋租赁合同，到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证（若是代理人签约，应还带好代理人有效证件和产权权利人的委托书），乙方应带好本人有效证件（公司签约应带好公司有效证件）。甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。

2．甲乙双方商定好的租房附属设施：_________。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代理人（签字）：_________代理人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

中介方（盖章）：_________

业务员（签字）：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

ideng_f;">房屋租赁合同纠纷,为服装店老板租房成功维权

ideng_f2=75.51元)与吴某戌、肖某明的每平方米每月(4380元/45.71m2=95.82元)也不相同，这就充分说明就连原告自己门面租金都不具有可比性，更何谈与其他人的门面比。被告从未欠过原告的租金，现在也不打算欠原告的租金，只是对原告单方面确定租金额无法接受。因此，被告根本不存在拒不履行自己义务的行为，请人民法院依法驳回原告的无理请求。

4、被告租赁该门面时交给原租赁人打空费13.5万元，现原告要求收回该门面，目的是想另租赚取该打空费，将被告的权益收为已有，非法占有的意图显而易见。而且原告方要求被告方请设计院对该门面改善改造共用去6万余元。现原告要求收回门面就应对该二项费用进行补偿。

代理人：邓琼泉

租房定金协议怎么写(篇三)

甲方 (出租方) 姓名： ;身份证号码：

乙方 (承租方) 姓名： ;身份证号码：

现经甲乙双方充分了解、协商，一致达成如下租房合同：

一、 房屋的坐落于 ，面积约 ㎡;简单装修，其他主要设备有：

二、租赁期限： 年;即 年 月 日至 年 月 日。

三、租金及交纳时间：每月 元，乙方应每月付一次，先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时，将房租付给甲方;第二次及以后付租金，乙方应于每月1日前付清。

四、租房押金：乙方应于签约同时付给甲方押金 元，到期结算，多余归还。

五、租赁期间的其他约定事项：

1、乙方应提供真实有效的身份证证件以及复印件一份(附后)。

2、乙方应注意该房屋的爱护，不得破坏房屋装修、结构及设施、设备，否则应按价赔偿。

3、 水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见：水 度，电 度。所有费用乙方应按时付清。

4、 房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。若发生非法事件，乙方自负后果。

5、租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。

6、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。

7、本合同经签字当日生效。

8、其他约定事项：

六、违约责任：甲乙方有违约情况发生的，违约方应向守约方支付违约金，违约金为 元，损失超过违约金时，须另行追加赔偿。

七、本合同一式两份，甲乙两方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：

联系电话：

年 月 日

乙方(签字)：

联系电话：

年 月 日

租房定金协议怎么写(篇四)

甲方（出租方）

乙方（承租方）

1、水电费由甲乙双方按实际用量每月按实际缴交。水费直接由甲方交给自来水公司，电费按实际度数交给甲方。

2甲乙双方商定在_______年_______月______日前签订，到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证，租房定金协议内，乙方应带好本人有效证件（公司签约应带好公司有效证件）甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。

3、甲方同意向乙方支付补偿款人民币19万元（大写：壹拾玖万元整），租房定金协议内，该款项包括但不限于乙方主张的安置补偿、装修、员工安置、屋内物品价值、经营损失及乙方已缴租金及押金等一切费用，乙方不得再向乙方主张任何权利。

4、乙方使用上述设备所发生的各项费用由乙方承担。甲方应提供完好的房屋和附属设施。乙方入住前，向乙方交清环境、电、消防设施等要害部位注意事项。对乙方提出的安全问题，积极协助解决。

5、租房合同期内，甲方保证该房屋及外水、外电正常使用，负责该项目商业裙楼未出租或出售部分房屋的外立面整洁。

6、乙方租用上述房屋作之用，未经甲方同意，乙方不得将房屋另作他用或转租。租金及付款方式：租金每月贰佰叁十元整，乙方在15号支付给甲方。租金先付后用，一季一付。房租押一付三（第一次交房租押一付二）。

7、乙方使用上述设备所发生的各项费用由乙方承担。租房定金协议内，该房屋只作为住宅用房，不得挪作它用；乙方保证在租赁期内未征得甲方书面和锦天花园物业管理处同意以及按规定经有关部门审批批准前，不得擅自改变该房屋的设施和用途；严禁堆放和经营有毒、易燃、易爆等危险物品；遵守物业公司对小区的相关管理制度。

8、甲方交付房屋时，现有观光电梯位置的观光电梯由甲方负责安装到位并经相关部门验收合格。外墙的墙体及墙面砖部分，甲方根据原规划方案，于本合同签署后乙方装修前将外墙工程造价费用拔付给乙方，由乙方自行完成施工。

9、甲方不得无故提前解除本租房定金协议，如甲方违约提前解除合同的，甲方应向乙方交付一年租金额的赔偿金。乙方如要解除租房合同应提前六个月向甲方书面提出，否则乙方应向甲方支付六个月租金额的赔偿金。

10、甲方向乙方提供相应的房内设备另立清单租房合同，清单房屋租赁合同与本租房合同同时生效等设施。

11、合同届满后，乙方既不续租，又不返还交付房屋的，甲方按日租金额加倍收取乙方非法占用房屋费。

（甲方）（乙方）

签字：签字：

日期：日期：

租房定金协议怎么写(篇五)

出租方（甲方）：_________承租方（乙方）：_________现有乙方看中甲方要合法出租的房屋，甲方愿意将房屋出租给乙方使用，甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。

甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于_________市_________区_________路_________弄（_________支弄）_________号_________室。

出租房屋的使用性质为_________。

双方商定租赁期限为_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

1．乙方在签订本协议时支付甲方定金_________币_________元整。甲方收到定金后应书面签收。

2．本协议签定后至租期开始前，如甲方违约，则双倍返还上述定金与乙方；如乙方违约，则定金由甲方没收，同时甲方应支付中介方定金的一半作为服务费。

1．数额：双方商定租金为每月_________币_________元整。乙方以_________形式支付甲方。支付方式为付_________押_________。

2．物业管理费由_________方负担。

1．甲乙双方商定在_________年_________月_________日前签订房屋租赁合同，到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证（若是代理人签约，应还带好代理人有效证件和产权权利人的委托书），乙方应带好本人有效证件（公司签约应带好公司有效证件）。甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。

2．甲乙双方商定好的租房附属设施：_________。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代理人（签字）：_________代理人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

中介方（盖章）：_________

业务员（签字）：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

租房定金协议怎么写(篇六)

甲方：

乙方：

甲方欲出租位于 的房屋，现乙方有承租的意愿，故双方达成如下定金协议以共同遵守：

1、甲方为有对该房屋进行出租的权利人，若因甲方无权出租而导致乙方无法取得该房屋的租赁权的，则甲方应双倍赔偿乙方的定金。

2、乙方在签订本协议之日支付租赁定金人民币： ，该定金在双方签订《房屋租赁合同》后所支付的第一笔租金中扣除。

3、双方所签订的《房屋租赁合同》中关于租赁期限不得低于 年，租金为人民币： 每月，房租递增比例为 ，若不能达成该条件，则甲方应双倍赔偿乙方的定金。

4、甲方收取乙方定金后，不得再将该房屋出租给其他第三人，否则甲方应双倍赔偿乙方的.定金。

5、甲乙双方约定在签订本协议后的30日内，对《房屋租赁合同》(租赁合同中的租赁期限、租金、递增比例均以本合同第3点的约定执行)的内容进行商讨，若因双方对合同文本达不成一致意见，而导致该租赁行为的无法实现时，则甲方必须在一日内退还乙方所缴纳的定金。

6、乙方缴纳定金后若不愿租赁的，则甲方有权不退还定金。

7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

8、若因本合同发生争议，在不能达成一致意见后，则双方同意在有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

附：

《购房合同复印件》或《产权证复印件》。

甲乙双方身份证复印件。

若有委托的则附《授权委托书》。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

小编推荐

教你写合同:网吧转让协议怎么写五篇

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，在我们签订合同的时候，一定要了解合同的内容。可以开始准备签订好合适的合同了，可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。那么你有没有了解过合同呢？下面是小编帮大家编辑的《教你写合同:网吧转让协议怎么写五篇》，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

网吧转让协议怎么写 篇1

转让方：（以下简称：甲方），身份证号：

受让方：（以下简称：乙方），身份证号：

甲乙双方就工商注册号为网吧的相关证照转让事宜，本着友好互利的原则，经双方协商一致，签订本协议，以资共同信守执行。

一、甲方转让给乙方工商注册号为：50010120xx06775网吧的所有证照，包括《网络文化经营许可证》（证号：5001010026）、《公安局备案证》、《工商营业执照》等。甲方必须保证拥有该网吧证照的全部产权、保证上述证件真实、合法。

二、甲方以人民币万元（大写：万元）的价格转让给乙方工商注册号为50010120xx03775网吧的上述所有证照。

三、付款方式：自本协议签订之日起，乙方支付甲方转让金万元（大写：万元整）。

四、甲方如因提供证件虚假，无法正常过户并未享有上述证照所有权的，甲方需在三日内双倍退回乙方给付金。

五、在本协议签订之日起，甲方承担转让之前的所有债权债务及相关的法律责任，签订之日后，乙方的.债权债务及相关的法律责任由乙方自行负责。

六、乙方进行证照法人的变更手续，变更网络文化经营许可证及工商及税务及组织机构代码证，甲方应积极配合。网吧转让后甲方将不承担乙方所有债权债务及相关的法律责任，乙方的债权债务及相关的法律责任由乙方自行负责。

七、以上协议双方签字生效，乙方将转让金万元（大写：万元整）支付甲方。

八、在本合同后附甲方身份复印件一份，乙方身份证复印件一份。

九、甲方要随时配合乙方变更法人，如违约，则赔偿乙方双倍给付金。

十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，由甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

网吧转让协议怎么写 篇2

甲方：

乙方：

双方本着友好互利的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方以人民币xxxxxx的价格转让给甲方位于xxxx_的xxxxxx网吧。

第二条乙方转让的网吧包括所有执照、机器、桌椅、空调、风扇及其他杂物。

第三条网吧交收以前，所有积欠一切税款及水费、电费、房屋租赁费、信息费用等概由乙方负担。

第四条乙方现有雇用的职工，除甲方同意留用外，其余均应由乙方负责遣散。

第五条转让网吧后，网吧发生得一切财务，经营及其他与网吧有关的问题、事件均由甲方全权负责并承担，乙方不负任何责任和连带责任。

第六条乙方承诺“转让网吧后，不已任何形式向甲方索要网吧物品、参与网吧经营，干涉网吧事务。”

第七条甲方承诺“乙方不对转让后的网吧发生的任何问题、事件负任何责任和连带责任，所有一切均由甲方全部承担。”

第八条：乙方有义务积极配合甲方办理网吧相关的过户手续。

第九条本合同由甲、乙双方签字，合同自xx_年xx_月xx_日起生效。

第条本合同一式xx份。甲方一份。乙方一份。xxxx公证处各一份。

甲方：xxxx乙方：xxxx

电话：xxxx电话：xxxx

xx年xx月xx日

网吧转让协议怎么写 篇3

转让方：（以下简称：甲方），身份证号：

受让方：（以下简称：乙方），身份证号：

甲乙双方就工商注册号为网吧的相关证照转让事宜，本着友好互利的原则，经双方协商一致，签订本协议，以资共同信守执行。

一、甲方转让给乙方工商注册号为：50010120xx06775网吧的所有证照，包括《网络文化经营许可证》（证号：5001010026）、《公安局备案证》、《工商营业执照》等。甲方必须保证拥有该网吧证照的全部产权、保证上述证件真实、合法。

二、甲方以人民币万元（大写：万元）的价格转让给乙方工商注册号为50010120xx03775网吧的上述所有证照。

三、付款方式：自本协议签订之日起，乙方支付甲方转让金万元（大写：万元整）。

四、甲方如因提供证件虚假，无法正常过户并未享有上述证照所有权的'，甲方需在三日内双倍退回乙方给付金。

五、在本协议签订之日起，甲方承担转让之前的所有债权债务及相关的法律责任，签订之日后，乙方的债权债务及相关的法律责任由乙方自行负责。

六、乙方进行证照法人的变更手续，变更网络文化经营许可证及工商及税务及组织机构代码证，甲方应积极配合。网吧转让后甲方将不承担乙方所有债权债务及相关的法律责任，乙方的债权债务及相关的法律责任由乙方自行负责。

七、以上协议双方签字生效，乙方将转让金万元（大写：万元整）支付甲方。

八、在本合同后附甲方身份复印件一份，乙方身份证复印件一份。

九、甲方要随时配合乙方变更法人，如违约，则赔偿乙方双倍给付金。

十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，由甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

网吧转让协议怎么写 篇4

转让方：（以下简称：甲方），身份证号：

受让方：（以下简称：乙方），身份证号：

甲乙双方就工商注册号为网吧的.相关证照转让事宜，本着友好互利的原则，经双方协商一致，签订本协议，以资共同信守执行。

一、甲方转让给乙方工商注册号为：50010120xx06775网吧的所有证照，包括《网络文化经营许可证》（证号：5001010026）、《公安局备案证》、《工商营业执照》等。甲方必须保证拥有该网吧证照的全部产权、保证上述证件真实、合法。

二、甲方以人民币万元（大写：万元）的价格转让给乙方工商注册号为50010120xx03775网吧的上述所有证照。

三、付款方式：自本协议签订之日起，乙方支付甲方转让金万元（大写：万元整）。

四、甲方如因提供证件虚假，无法正常过户并未享有上述证照所有权的，甲方需在三日内双倍退回乙方给付金。

五、在本协议签订之日起，甲方承担转让之前的所有债权债务及相关的法律责任，签订之日后，乙方的债权债务及相关的法律责任由乙方自行负责。

六、乙方进行证照法人的变更手续，变更网络文化经营许可证及工商及税务及组织机构代码证，甲方应积极配合。网吧转让后甲方将不承担乙方所有债权债务及相关的法律责任，乙方的债权债务及相关的法律责任由乙方自行负责。

七、以上协议双方签字生效，乙方将转让金万元（大写：万元整）支付甲方。

八、在本合同后附甲方身份复印件一份，乙方身份证复印件一份。

九、甲方要随时配合乙方变更法人，如违约，则赔偿乙方双倍给付金。

十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，由甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

网吧转让协议怎么写 篇5

甲方：

乙方：

经甲乙双方商定，甲方自愿将自己经营的 网吧转让给乙方经营，现双方协商如下：

1、转让网吧的全套手续、网络文化经营许可证（含副本）、安全审核证。消防安全检查抄告书、税务登记证（含纳税手册）、工商营业执照（含副本）、组织机构代码证（含副本）、公章。

2、转让网吧设备、电脑客户机 台、收银机 台、服务器 台、路由器 台、交换机 台等其它所有设备设施。

3、网吧转让后，乙方在经营过程中出现的.一切经营责任，甲方不再承担任何责任。

4、网吧转让前甲方所产生的一切债权债务以及相关的法律责任由甲方负责。

5、网吧转让后乙方对经营过程中产生的一切债权债务由乙方负责、不再与甲方有任何关系。

6、网吧证照的变更、年审等事项，甲方应协助进行办理。

7、转让金共计 万元

8、如甲乙双方单方违反协议赔偿对方20%的违约金。

9、此协议望甲乙双方共同遵守，从甲乙双方签字之日起生效。

10、此协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲 方：

乙 方：

证 明 人：

签约地点：

20xx年 月 日

教你写协议:电梯安装合同怎么写(5篇)

在平时需要交易的时候就会使用到合同，只要有可能，就一定要清楚明白合同中的隐含条件。我们是时候签订好需要的合同了，可以更好的为日后解决争议提供依据。你知道合同的格式是怎样写的吗？以下是小编为大家收集的“教你写协议:电梯安装合同怎么写(5篇)”供您参考，希望能够帮助到大家。

电梯安装合同【篇一】

委托方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

第一条、工程概况

1.1本工程是指：项目电梯安装工程。

1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

1.3工程地点：项目内。

第二条、承包方式及承包范围：

2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

2.2具体的承包范围如下：

本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

第三条、质量标准及乙方的质量保证

3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：

《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。ail：

第十八条、甲乙双方约定的其他事项

第十九条、合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力

委托方(章)：承包方(章)：

法定代表人/签约代表：法定代表人/签约代表：

签约日期：年月日

电梯安装合同【篇二】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在平等互利的.基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

一、工程概况：

安装电梯，数量（大写）__________台，安装电梯，数量（大写）__________台。

二、工程总金额

1、本协议最终结算总价：人民币（大写）__________RMB：元，￥__________元。

2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

三、结算方式：

安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

四、工期

安装时间：_____天

五、质量验收依：

根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

六、甲方责任：

1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

2、提供安装过程中的技术支持服务。

3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

4、提供安装施工图纸及资料。

5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

七、乙方责任：

1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。

3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费汇合营销

5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。

6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。10、不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。

11、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

12、在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。

八、文明施工要领：

1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

2、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。

3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。

甲方：

经办人：

电话：

签订日期：

签订地点：

乙方：

经办人：

电话：

签订日期：

签订地点：

电梯安装合同【篇三】

合同编号：_______________

甲方：_______________

乙方：_______________

根据《中华人民共和国民法典》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：_______________

一、工程概况：_______________

1、工程名称：_______________电梯安装

2、设备型号、数量及安装费用：_______________

楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计

安装总价￥

备注：_______________1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

2、发票类别：_______________普通发票。

二、付款方式：_______________

1、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%;

2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%。

以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。

三、电梯安装调试适用的标准及规范：_______________

(1)《电梯制造与安装安全规范》GB7588-20xx

(2)《电梯安装验收规范》GB10060-20xx

(3)《电梯工程质量验收规范》GB50310-20xx

(4)《电梯试验方法》GB/T10059-1997

(5)《电梯技术条件》GB/T10058-1997

(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准

(7)有更高标准版本的按高标准执行

四、安装资格保证：_______________

根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

五、安装工期：_______________

1、本合同中号梯的安装工期为日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：_______________

(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

(3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》GB50310-20xx进行井道交接;

(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。

2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。

3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。

六、安装验收

1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。

3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。

七、电梯安装相关的工作责任

1、甲方责任

1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。

2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

2、乙方责任

1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。

2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。

4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。

6)负责电梯安装及质量的自检验收。

7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。

8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。

9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。

10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。

11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。

13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;

16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。

17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

八、质量保证

电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。

九、违约责任：_______________

1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

十、司法管辖：_______________

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分

十一、不可抗力

指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、暴乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。

十二、合同生效、终止和争议

1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。

2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。

3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。

甲方：_______________乙方：_______________

单位名称：_______________单位名称：_______________

单位地址：_______________单位地址：_______________

签约代表：_______________签约代表：_______________

开户银行：_______________开户银行：_______________

帐号：_______________帐号：_______________

税号：_______________税号：_______________

电梯安装合同【篇四】

甲方：

乙方：

工程名称：

工程范围：室内电梯安装

本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目， 为明确甲方安全责任，确保甲方及乙方施工人员人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：

1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责，监理单位审批后报乙方备案。

2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关，施工部位必须设置安全警示标志，乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确需拆除，必须提出书面申请。

3、甲方是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员，服从乙方现行人员的管理。

4、甲方平时应进行安全交底、安全检查，对安全隐患及时整改。乙方签发的安全检查整改通知书，甲方应无条件进行整改。

5、甲方出现任何安全事故，乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。

甲方：

乙方：

日期：

电梯安装合同【篇五】

甲方:

地址:

乙方:

地址:

甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。

一、项目概况

1、工程项目名称：________。

2、安装地点：________。

3、设备名称：施工升降机。

4、设备型号、规格：________。

5、设备制造单位：________。

6、安装总高度：________米。

二、承包方式;

由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。

三、承包费用

1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。

2、附着费用为每________道/元整。

四、付款方式

第一次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。

五、甲方责任

1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。

2、按合同所规定时间付款。

3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。

4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。

5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。

六、乙方义务

1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。

2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：

(1)工程概况

(2)作业前准备

(3)安装施工方法和步骤

(4)安全技术措施

(5)其他有关内容

3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。

4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。

5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。

6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。

7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。

七、其他

1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

定金合同怎么写

定金合同怎么写

定金是当事人约定一方在合同订立时或在合同履行前预先给付对方一定数量的金钱，以保障合同债权实现的一种担保方式。根据我国法律规定，定金合同属于从合同、要式合同、实践合同，同时，定金合同具有定金法则的效力。租房协议书的内容主要包括出租人及承租人的一些权利及义务，包括出租人需要给承租人提供的房屋的使用时间与价格以及房屋设施的配备等，还包括承租人对出租人房子使用、保护、期限等等的一些权利和义务，详细内容可见租房协议书样本。

定金合同（一）

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

现乙方希望租赁甲方要合法出租的房屋，甲方愿意将房屋出租给乙方使用，甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。

一、甲方房屋地址

甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于江阴市 镇 村（路） 幢（号） 室。

二、房屋使用性质：出租房屋的使用性质为 。

三、租赁期限

双方商定租赁期限为 年 月 日至 年 月 日止。

四、定金

1乙方在签订本协议时支付甲方定金人民币（大写） （￥ ）。

甲方收到定金后应书面签收。

2本协议签定后至租期开始前，如甲方违约，则双倍返还上述定金与乙方，同时乙方应支付中介方定金的一半作为服务费；如乙方违约，则定金由甲方没收，同时甲方应支付中介方定金的一半作为服务费。

五、房屋租金及管理费

1 数额：双方商定租金为每月 元整。乙方以 形式支付给甲方。支付方式为 （一般为季度付，半年付，年付）押金为 元。

2 物业管理费由 方负担。

六、其他

1　甲乙双方商定在 年 月 日前签订房屋租赁合同，到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证（若是代理人签约，应还带好代理人有效证件和产权权利人的委托书），乙方应带好本人有效证件（公司签约应带好公司有效证件）。甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。

2 甲乙双方商定好的租房附属设施：

甲 方： 乙 方：　中介方：

代 理 人： 代 理 人： 业务员：

时 间： 时 间：　时　间：

定金合同（二）

甲方：（卖方）：________________________

住所：_____________________邮编：_________

法定代表人：____________联系电话：_________

委托代理机构：___________________

住所：__________________ 邮编 ： __________

法定代表人：______________联系电话： __________

乙方 （ 预购方 ）：_________

住所 ：_________ 邮编 ：_________

证件名称：________ 证号：______联系电话 ：________

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订《 _______》商品房事宜，订立本合同。

第一条 乙方预订________《_______》______幢 ________ 层_________室（以下简称该房屋）。甲方已领取该房屋房地产权证 （证书号：________________ ），并经_____________ 测绘机构实测 ，该房屋建筑面积为 ________平方米。该房屋定于 _______ 年 _______ 月 _______日交付。

第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币______元，乙方预订的该房屋总房价为人民币 ________元，乙方采取________方式。

第三条 乙方同意签订本合同时，支付定金人民币__________元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保，签订商品房出售合同后，乙方支付的定金转为房价款。

第四条 甲、乙双方商定，预订期为 ______天，乙方于______ 年______月______ 日前到 _________与甲方签订《上海市商品房出售合同》。

第五条 甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。

第六条 在本合同的第四条约定的预订期限内，除本合同第七条、第八条约定的情形外，甲方拒绝签订商品房出售合同的，双倍返还已收取的定金；乙方拒绝签订商品房出售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。

第七条 有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房出售合同时，因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款，存在分歧，不能协商一致；

2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第八条 有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金：

1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的；

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。

第九条 本协议一式 份，甲乙双方各持 份，

______、__________各执一份。

甲方：（签章） 乙方：（签定）

年 月 日 年 月 日

定金合同（三）

甲方：________

乙方：________

为确保甲、乙双方签订的________年________字第________号合同（以下称主合同）的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议：

第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务：________。

第二条甲方应在本合同签订之日起________日内向乙方交付定金________元整。

第三条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除，除非使双方协商一致并达成书面协议。

第四条甲方履行主合同义务后，乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。

第五条甲方不履行主合同，无权要求返还定金；乙方不履行主合同，应当双倍返还定金。定金罚则的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。

第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。

甲方（公章）：_____________乙方（公章）：________

法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________

________年____月____日 ________年____月____日

签订地点：________　签订地点：________

教你写协议:废品收购合同书怎么写范文简短六篇

在双方进行交易的时候就会使用到合同，作为签订合同的当事人，我们必须要清楚合同的具体内容。签署好双方都已经满意并且认可的合同后，可以更好的规范双方的权利义务。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗？以下是小编为大家精心整理的“教你写协议:废品收购合同书怎么写范文简短六篇”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

废品收购合同书怎么写(篇一)

供方:

需方:

供需双方本着平等互利，协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量

第二条 商品质量标准

商品质量标准可选择下列第 项作标准。

1、附商品样本，作为合同附件。

2、商品质量按照(副品不得超过%)。

3、商品质量由双方议定。 第三条 商品单价及合同总金额

1、商品定价，供需双方同意按定价执行，如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方共同协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2、单价和合同总金额。 第四条 包装方式及包装品处理 第五条 交货方式

1、交货时间：。

2、交货地点：。

3、运输方式：。

第六条 验收方法

第七条 违约责任

第八条 本合同一式两份，双方各执一份，签字生效。

需方：

(盖章) 需方：

(盖章) 法定代表人：

(盖章) 法定代表人：

(盖章) 开户银行及账号：

开户银行及账号：

年月日：

废品收购合同书怎么写(篇二)

（一）双方当事人的情况：合同中应写明出租人和承租人的姓名及住址等个人情况.

(二)住房具体情况住房的具体位置：合同中写明住房的确切位置，如位于某路某号某室;住房面积;住房装修情况，简要说明住房的墙壁、门窗、地板、天花板、厨房和卫生间的装修情况等等。

(三)租房用途：租房是用于承租人自住、承租人一家居住、还是允许承租人或其家庭与其他人合住;住房是仅能用于居住，还是同时可以有其他用途，如办公等。

(四)合同期限：由于承租人不希望频繁搬家，而出租人也不希望在短时间内又要寻找新的房客，双方都需要有一段比较稳定的时间，所以需要在合同中约定一个期限。在这个期限内，如果没有特殊情况，出租人不得收回住房，承租人也不得放弃这一住房而租赁别的住房。租房期限长是20年，如超过20年则超出部分无效。

(五)房租及支付方式：住房租金由出租人和承租人协商确定，在租赁期限内，出租人不得擅自提高房租。租金的付款方式大致有按年付、按半年付、按季付。如果一次付清较长期限的房租，可以和出租人讨价还价，要求给予一些优惠。但从承租人的经济承受能力角度考虑，按月或按季付款造成的经济负担相对较小。

(六)房东责任：修缮住房是出租人房东的责任。租客在租赁前应对住房及其内部设施进行认真检查，保证自己今后能够正常使用。

废品收购合同书怎么写(篇三)

甲方：(楼)栋房先生/小姐

身份证号码：

联系电话：

乙方：x物业发展有限公司管理处

乙方就甲方租用本小区之停车位事宜，达成如下协议，供双方共同遵照执行、

一、乙方提供非固定车位，供甲方停泊机动车辆之用;

二、车位月租金为人民币元，自签约之日起计收;

三、甲方有义务向乙方提供车辆的详细档案：

1、车牌号码：

2、颜色：

3、车辆品牌：

4、车型：

5、车主(或单位)：

6、经常驾驶此车人士：

上述资料如有变更，甲方应当及时书面通知乙方，如甲方怠于通知，乙方不承担因此而带来的任何后果。

四、乙方所提供车位仅作为甲方停泊车辆之用，不得擅自改变使用用途，甲方未经乙方同意，不得将所租用车位私自转借、转让或出租给第三者使用，或在所租用车位停放非本协议指定车辆，否则，乙方将无条件收回车位使用权、甲方与乙方形成车位有偿使用关系，甲方的车辆及车辆内的贵重物品请自行妥善保管，如有丢失、损伤，恕不赔偿;

五、本合同有效期年，即自20X年X月X日起至20X年X月X日止、甲方如需续租，应当提前一个月向乙方提出要求、租期内因甲方原因要停止使用该车位，甲方应提前一个月通知乙方，否则，已交车位租赁费不予退还;

六、车位租金按□月□季度□半年□年缴纳，当月15日(包括15日)前签订协议按全月收取车位使用费，15日后签订协议按半月收取当月车位使用费(注：此处以自然月为计时单位)、甲方应每月1日前，到乙方指定地点办理缴费手续，合同期内因甲方原因申请停止使用停车位超过一个月以上，甲方应提前办理退款或延期手续，否则已交费用不予退还;

七、甲方超过5天未交租金，将视为自动放弃使用权，乙方有权收回车位(停车卡)，并追缴甲方所欠租金及滞纳金，按日加收租金万分之五的滞纳金。

八、甲方有义务主动配合乙方车场工作人员，维护好车场秩序和车辆管理，出入车场时应自觉出示《停车卡》，或《车辆临时进出凭证》，以供车场工作人员查验;

九、本协议自签约之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

十、下列条件下本协议自动解除，双方互不承担违约责任：

1、产权属于全体业主的车位，如业主大会决定改变车位使用用途，使用方式或停车费标准。

2、产权属于开发商的车位，车位已出售。

十一、其它事项：

如车位租用期满，甲乙双方在1个月内未提出退租等要求，视为此合同继续生效一年。

甲方：

房乙方：

签约人：

负责人：

20X年X月X日

废品收购合同书怎么写(篇四)

甲方：_______（楼）栋房先生/小姐

身份证号码：_______

联系电话：_______

乙方：x物业发展有限公司管理处

乙方就甲方租用本小区之停车位事宜，达成如下协议，供双方共同遵照执行、

一、乙方提供非固定车位，供甲方停泊机动车辆之用；

二、车位月租金为人民币元，自签约之日起计收；

三、甲方有义务向乙方提供车辆的详细档案：

1、车牌号码：_______

2、颜色：_______

3、车辆品牌：_______

4、车型：_______

5、车主（或单位）：_______

6、经常驾驶此车人士：_______

上述资料如有变更，甲方应当及时书面通知乙方，如甲方怠于通知，乙方不承担因此而带来的任何后果。

四、乙方所提供车位仅作为甲方停泊车辆之用，不得擅自改变使用用途，甲方未经乙方同意，不得将所租用车位私自转借、转让或出租给第三者使用，或在所租用车位停放非本协议指定车辆，否则，乙方将无条件收回车位使用权、甲方与乙方形成车位有偿使用关系，甲方的车辆及车辆内的贵重物品请自行妥善保管，如有丢失、损伤，恕不赔偿；

五、本合同有效期年，即自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止、甲方如需续租，应当提前一个月向乙方提出要求、租期内因甲方原因要停止使用该车位，甲方应提前一个月通知乙方，否则，已交车位租赁费不予退还；

六、车位租金按□月□季度□半年□年缴纳，当月15日（包括15日）前签订协议按全月收取车位使用费，15日后签订协议按半月收取当月车位使用费（注：此处以自然月为计时单位）、甲方应每月1日前，到乙方指定地点办理缴费手续，合同期内因甲方原因申请停止使用停车位超过一个月以上，甲方应提前办理退款或延期手续，否则已交费用不予退还；

七、甲方超过5天未交租金，将视为自动放弃使用权，乙方有权收回车位（停车卡），并追缴甲方所欠租金及滞纳金，按日加收租金万分之五的滞纳金。

八、甲方有义务主动配合乙方车场工作人员，维护好车场秩序和车辆管理，出入车场时应自觉出示《停车卡》，或《车辆临时进出凭证》，以供车场工作人员查验；

九、本协议自签约之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

十、下列条件下本协议自动解除，双方互不承担违约责任：

1、产权属于全体业主的车位，如业主大会决定改变车位使用用途，使用方式或停车费标准。

2、产权属于开发商的车位，车位已出售。

十一、其它事项：

如车位租用期满，甲乙双方在1个月内未提出退租等要求，视为此合同继续生效一年。

甲方：_______

房乙方：_______

签约人：_______

负责人：_______

_______年_______月_______日

废品收购合同书怎么写(篇五)

甲方：______

乙方：__乡(镇)__村___养蚕户

为保证我县蚕茧生产有一个良好的发展环境，确保蚕农利益，促进蚕桑生产的持续、稳定、健康发展，促进蚕桑生产市场化、产业化、规模化发展，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就蚕茧养殖收购的有关事宜达成如下协议。

第一条基本情况品种技术标准单位数量价格(保护价)交提货时间及数量总价款第二条交(提)货方式:___;地点：___;运输方式____及费用承担:___。

第三条结算方式及期限：____。

第四条收购价格：___。

在蚕茧收购期，交货时市场收购价低于保护价时，以保护价收购。

市场收购价高于保护价时，双方可协商上调价格。

第五条甲乙双方的权利和义务：

1、以市场为主导，执行“优质优价、劣质低价”的茧价政策，甲方必须全额收购乙方生产的蚕茧，不压级压价。

2、甲方对乙方生产的蚕茧按浙江省各季节鲜茧收购指导价，实行最低保护价。

3、乙方必须严格执行桑蚕饲养技术规程，做到适时采茧拒采嫩茧。

第六条甲方的违约责任：

1、甲方在蚕茧收购期未按合同收购的，应按未收货款总值的__%向乙方支付违约金;2、乙方按合同时间交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的__%向乙方支付支付违约金外，还应承担乙方因此造成的实际损失和费用。

第七条乙方的违约责任：

1、乙方在蚕茧收购期，自行出售或不肯出售的，应承担自行出售或不肯出售部分的__%的违约金。

2、乙方如交售嫩茧、过潮茧，甲方有权拒收，并承担由此给甲方造成的实际损失。

第八条因自然灾害等不可抗力，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并提供合理证明。

第九条合同争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决或申请有关部门调解;协商不成的可依法向人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，主管部门备案一份，具有同等法律效力。

第十一条其他约定事项：

甲方(盖章)：_____乙方(签名)：_____

住所：______住所：_______

法定代表人(委托代理人)：______身份证号码：_______

电话：_______电话：________

签订时间：______签订时间：______

签订地点：______签订地点：______

废品收购合同书怎么写(篇六)

甲方：

乙方： 身份证号码：

电话：

经甲乙双方友好协商，就甲方准予乙方进入甲方的公司收购废品的事宜，达成如下协议：

一、协议期限： 自 年 月 日至 年 月 日止；

二、甲方不得将表中的垃圾卖给第三方，如果第三方出价高于收购价10%，乙方又不愿调整价格，甲方则有权出售单品。

二、计重和付款方式：所有废旧物质交给保安过磅，过磅后到财务签字付款。

三、乙方必须遵守以下管理规定：

1、乙方不得在工厂内从事非法活动，一经发现，甲方有权终止本协议；

2、本协议由协议签订人履行，不得转包第三方经营，如有违约，本协议自动终止。

3、乙方对本人的一切行为负责，在公司内发生的一切纠纷由乙方自行承担；

4、乙方须遵守公司的`各种制度，每天及时清走要处理的废物物资，如有违反公司的管理规定的，甲方有权终止本协议；

5、 乙方必须保持收购废品车辆的整洁，不得赃车入公司；

四、甲乙双方在协议期间如有一方提出解除协议，需提前一个月向对方提出书面申请，经双方同意后方可解除。

五、本协议期内如遇到不可抗力以致协议不能履行时，甲乙双方互不承担任何责任最新废旧物资回收合同范本最新废旧物资回收合同范本。

六、本协议一式二份，甲方留存一份、乙方执一份。

七、本协议自双方签订日生效。

甲方签章： 乙方签章：

日期： 日期：