最新精选：挖机设备租赁合同(1570字)
在这个飞速发展的时代，租赁合同使用的次数越来越多了，租赁合同不需要租赁物的交付才能够成立。合同可以约束双方共同履行责任和义务，签订租赁合同符合法律政策的要求。你知道如何签订一份租赁合同吗？考虑到您的需要，合同范本网(jht868.com)小编特地编辑了“最新精选：挖机设备租赁合同(1570字)”，仅供参考，大家一起来看看吧。
挖机设备租赁合同(篇一)
租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方)
乙方因工程需要，租用甲方施工设备。为明确双方职责、权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》有关条款，经双方协商，订立本合同，以共同遵守。
一 租赁设备名称、规格、单位、数量、租金等
二 租赁设备的使用地点和工作内容
黄塔(桃)十一标项目部施工范围
三 租赁期限：
1、设备预租时间：
2、设备进场时间：
甲方设备在进场之日起租，退租时间以乙方书面(或电话)通知为准。乙方因工程需要要延长租期如在一月内本合同自动延期，若预计超过一个月在预期届满前七日内重新签定合同。
四 设备调遣
由甲方负责设备的进出场调遣工作，并负责调遣过程中的安全。设备调遣费如若租用期不足三个月，调遣费由乙方全部承担，如若超过三个月调遣费甲乙方各承担一半。
五 租金支付及结算方式
1、按月支付，每月月末支付上月租金。
2、租赁期的最后一个月如不足月，租金按(月租/30天)*实际使用天数计算。租期届满即办理最终结算，尾款于结算之日一次付清。
六 甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、甲方享有设备的所有权。
2、甲方派遣的`操作人员有权拒绝乙方的违章操作指令。
(二)甲方的责任
1、按合同规定向乙方提供所有租赁的设备及零配件，所有证书必须齐全，并保证设备性能达标。
2、为乙方提供所租赁设备的技术资料。
3、不定期检查设备的使用、维护和保养等有关情况。
4、负责设备的故障排除及修理工作，每月维修保养时间在2日内。因设备故障月工作天数少于28天，乙方按实际工作日计算租金。甲方在排除故障时，乙方应积极协商给予支持，维修材料费、人工费由甲方自行承担。如因乙方负责而造成的修理费用由乙方全部承担。
5、甲方派出 名操作人员到现场操作设备，并负责操作人员的工资。
6、甲方操作人员必须服从乙方现场持证指挥人员的调度，甲方操作人员如故意刁难、借故索要额外报酬或个人有其他违规行为，乙方可向甲方提出处理意见，甲方有责任立即核实，并切实解决。
7、甲方操作人员严格执行项目部的有关安全、卫生、质量等项目管理制度，乙方对甲方操作人员的现场安全负责。
8、设备租赁期间，非乙方违章指挥而因甲方操作人员不当或甲方设备原因发生的安全事故由甲方负责。
9、负责设备使用所需润滑油、零配件等并承担其费用。
七 乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、在租赁期间，享有设备的使用权。
2、享有对甲方派遣的操作人员进行管理的权利。
(二)乙方的义务
1、负责协助甲方对设备进行日常维护与保养工作。
2、乙方应考虑到设备工况，保证设备在允许的范围内使用，严禁违章作业;如乙方违章，则由乙方承担由此造成的一切后果。
3、设备作业指挥由乙方负责，安全工作由甲方完成并负责。因乙方指挥造成的事故由乙方负责。
4、乙方不得拆、改、转租所有设备。
5、设备进场时，双方派员对所有租设备的技术进行鉴定，并做好原始交接记录。
6、只负责承担甲方设备在使用过程中的燃油料。挖掘机更换零配件及斗齿等费用均已包含在租金当中，乙方不承担其费用。
7、操作手的食宿费用由乙方承担。
八 违约责任
1、若甲方未按合同的约定及时向乙方提供租赁设备，而影响了乙方使用，乙方有权解除合同。
2、乙方如出现经营困难，提出中途退租，可提前七天书面通知乙方，以便甲方另作考虑。
3、乙方不得私自转租设备或利用设备进行本合同以外的经营活动，否则甲方有权解除合同。
九 未尽事宜，双方依据《中华人民共和国合同发》协商解决。如协商不成的，双方均可依法向有关管辖权的人民法院起诉。
十 本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，合同双方签字盖章后生效，费用结清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖机设备租赁合同(篇二)
承租方(甲方)：_________
出租方(乙方)：_________
甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。
一、租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称：神钢200挖掘机
数量：壹台
二、设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点：郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道-石虎大道)、滨湖路市政道路工程
设备进场时间：20_年3月6日
三、租赁期限
甲方设备租用：租期暂定为3个月，如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素，双方均可不履行本合同，使用时间按甲方实际签认为准
四、租赁费标准及结算方式
计价单位：月租27000元/月(不含税)，提供其它正归发票冲帐，保养、维修(自带司机)。
五、租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费，退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的，以每月(27000元÷30)×天数计算。
3、付款方式：按实际甲方签认单×计费单价结算，工程结束后一个月内结清全部租金。
开户名：_________
开户银行：_________
帐号：_________
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业，保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备，保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转，维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故，均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成，则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式四份，承租方三份，出租方一份，双方签字(盖章)生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挖机设备租赁合同(篇三)
租赁方（甲方）：___________________________
承租方（乙方）：___________________________
现有甲方将一台挖掘机（带破碎锤）租赁给乙方在___________________________修整路基_________公里；__________________修整路基_________公里工程进行施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商无异，并依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，现达成以下协议：
一、租赁期间，乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元（￥20000.00元）人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元（￥20000.00元）；甲方修整完1.8公里路基后，乙方再向甲方支付人民币伍仟元整（￥5000.00元）；甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元（￥20000.00元）；甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹万壹仟元（￥11000.00元）给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工，另增加四个避车道。
2、工期为_________天，即从_________年_________月_________日—_________年_________月_________日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得擅自离岗，但乙方不得强令操作人员违章冒险作业，如因此造成事故，乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当，造成事故，甲方应负全责。
五、甲方工程完工后，应提前通知乙方现场验收，作好退场准备。
六、违约责任
（一）甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当，强令违章冒险作业，擅自拆卸等原因，造成所租机械的损坏、损失，甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故，或利用机械进行非法活动，由此给乙方造成的经济损失或其他损失的，甲方应予赔偿，同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故，甲方负全部责任，与乙方无关。
七、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力，双方在履行本合同的过程中若发生争议，可自行协商解决，若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后，本合同自然失效。
九、本合同签字地点为：
甲方：___________________________（签字、盖章）乙方：___________________________（签字、盖章）
电话：__________________电话：__________________
签订日期：__________________签订日期：__________________
挖机设备租赁合同(篇四)
承租方：___________________
出租方：___________________
根据生产需要，双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承租方_____________________项目部将承租______________名下的_____________________牌平板车一台，承担***工程施工任务，经双方协商一致，达成如下协议：
1、租赁设备描述及租赁时间：___________________
发动机号：___________________
品牌型号：___________________
1.1租赁设备使用地点：___________________
1.2此合同所指平板车的进场时间以《设备进场验收单》签证时间为准，使用时间以实际开始使用的时间计算。
2、租赁费用及付款方式：
2.1承租方租赁出租方的平板车月租赁费按______________元/月·台(大写人民币：___________________元整)计算，出租方每台装载机配置1名操作人员以满足生产需要。
2.2每月8日办理结算，出租方依据承租方现场签证的《租用设备现场签证单》及《租赁设备进场验收单》(首次办理提供)办理结算，并提供发票，结算方式为银行转账。
2.3月租赁费______________元/月·台包含出租方操作人员工资(含节假日加班工资、法定的津贴和补贴)、职业健康防护费、劳动保护费、操作人员社保及意外保险费、设备保险费、第三责任险、设备维护和修理费、设备租赁费、进出场费、其他税费等。
2.4平板车租赁满月租费按______________元/月·台(大写人民币：________________元整)结算，不满月按______________元/天·台(大写人民币：_______________元整)结算。
2.5进出场费均由出租方承担，费用已包含在月租赁费用中。
2.6税金由承租方承担，其他税金由出租方承担。
3、出租方一般义务和责任：
3.1出租方应具有所出租平板车的所有权，并提交相关证明材料交承租方存档，并对提供相关的资料承担法律责任。
3.2出租方保证提供的平板车性能完好，并提供1名操作人员，以保证24小时生产需要。
3.3出租方操作人员要服从承租方的现场调度指挥和安排，按时、保质完成承租方交给的任务，未接到承租方指令，严禁操作人员及设备擅自离开岗位，如发生此种情况，承租方将给予100~300元/次·车·人的处罚，办理结算时扣除。
3.4出租方负责租赁设备的日常操作，维护保养及修理等相关费用。正常维修保养时间为每月3天，设备正常出勤天数为27天/月，设备维护保养时间累计超出3天，按照533元/天(大写人民币：_________________元每天)从当月设备租金中扣除。
3.5出租方由于设备出现问题接到承租方通知后，在24小时内派人赶到现场，解决租赁设备的故障并负责租赁设备的维修，如因此未在3天内解决设备故障，承租方将按影响时间按照533元/天给予扣除。
3.6出租方提供的服务不仅限于平板车的租赁，如因出租方原设备故障或操作人员操作不当对承租方的工程质量。进度等问题，出租方将承担相关责任。
3.7出租方应为其进场的设备及操作人员购买国家法定保险(保险额度不低于国家法定标准)，并将复印件交项目经理部合同经营部和安全环保部备案。
3.8出租方自行解决其操作、维修人员的工资及生活费用，承诺及时发放人员工资，并承担由此产生的一切法律责任，与出租方均无关。
3.9出租方应加强设备管理，杜绝操作人员私自对外揽活挣外快、倒卖设备动力柴油和承租方现场施工材料，如经发现，承租方将给予每次10000元以上的处罚，并在当期结算时扣除。
3.10承租方租赁出租方平板车不仅限于______________工程的施工任务，不排除调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位的任务，所得收入归承租方所有。
3.11出租方的设备到场后，应及时通知承租方对进场设备进行验收，签证《租赁设备进场验收单》，此验收单将作为设备首次结算的依据之一，不提供此验收单，项目部计划合同部有权不给予办理租赁费结算。
3.12出租方有权拒绝承租方安排的违章作业，由此产生的责任由谁引起谁承担。
3.13出租方应服从承租方现场安全文明施工管理规定，并有义务做好设备的安全文明工作，费用已包含在租赁费中。
3.14出租方承担设备及其操作人员施工现场或存放地/住地的安全责任。
3.15出租方承诺，如因承租方财务资金状况未及时支付设备租赁费，出租方不因此额外索要延时支付期间的利息或其他主张。
3.16出租方对租赁合同附件所要求提供的资料的真实性负法律责任，并承担由此产生的其他法律连带责任。
4、承租方的一般义务与责任：
4.1承租方对租赁设备只是使用权，不得任意将租赁设备转租第三人，但承租方有调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位施工的权利。
4.2承租方负责承担租赁设备动力所需的动力柴油。
4.3在平板车作业过程中，承租方不得强迫出租方进行违规操作，由于承租方的违章指挥等不安全因素造成的设备损坏、灭失，有承租方承担。
4.4承租方提供租赁设备的存放场地，但不负责租赁设备安全。
4.5承租方为出租方设备操作人员提供食宿(生活用品及床上用品自带)。
4.6承租方按时为出租方办理结算，并视财务资金状况及时支款设备租赁款，如延期支付，承租方不承担其租赁费延期期间内的利息。
4.7如遇合同纠纷，承租方不得以各种理由扣押出租方租赁设备。
4.8出租方租赁的设备如不能满足承租方生产需要，承租方可随时退租。
4.9确认出租方进场时设备燃油量，承租方承诺退场时添加至进场时的燃油量。
5、违约
5.1承租方未按合同约定支付出租方租赁费60天以上，视为违约。出租方有权终止合同的权利，收回租赁设备，并要求承租方支付租金。
5.2出租方有权拒绝违章操作，如承租方强行执行，出租方有权终止合同，并收回租赁设备。
5.3出租方提供的设备，维护保养超出3天并接到承租方通知3天后，不能提供后设备进行施工，视为违约，出租方要承担由此造成的经济损失。
6、其他
6.1合同遇到纠纷时，根据《公司法》、《民法典》的有关规定，双方协商解决;如不能协商时，提交给承租方法人所在地深圳市法院或仲裁机构仲裁。
6.2其他未尽事宜，双方协商解决。
6.3装载机租赁合同一式四份，承租方三份，出租方一份，自双方法定代表人/产权人或授权代表签字盖章后生效。
合同附件：安全生产责任书、保廉合同、操作人员证件，保险凭证、《租赁设备进场验收单》、《租赁设备现场签整单》、设备产权证明资料、合格证等。略
承租方(盖章)：___________________出租方(盖章)：___________________
承租方代表(签字)：_______________租方代表(签字)：________________
联系电话：___________________
时间：___________________时间：___________________
挖机设备租赁合同(篇五)
合同号：
承租方（以下简称甲方）：
出租、方（以下简称乙方）：北京数码科技发展有限公司
经甲乙、双方协商一致，现签定本合同，合同内容如下：
一、乙方服务内容和甲方服务要求：
a ）乙方负责向甲方租赁以下设备：
品名数量租金使用时间
三洋xu38台元/ 天天
附件：信号线一根、100 寸支架幕壹根。
合计金额：元整
b ）甲方于年月日点到乙方指定的地点取上述设备，乙方在调试完毕后，经甲方检查无误，移交甲方投入使用。
c ）设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算，不足一天的按一天计算。
d ）设备租赁服务费由设备租赁单独组成，不包括其他服务。
e ）甲方租用设备时间为年月日点至年月日点整。
f ）在甲方使用设备的过程中，由于甲方保护设备不当造成划伤，损坏应由甲方负责赔偿，具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g ）甲方应以机器的市值向乙方交付押金（无）
二、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
三、本合同一式两份，甲乙双方签字后各自保存一份。
四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
承租方：出租方：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
签字日期：年月日签字日期：年月日
挖机设备租赁合同(篇六)
挖机设备租赁合同范本篇一
出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、设备配置 甲方将神钢 sk200-8 式挖掘机设备一台及管理人员一名，租赁给乙方用于 工地使用。
二、租赁期限 租赁时间自 年 月 日至 年 月 日，共个月，如超出艇期则按实际小时(150 元/小时)计收租金。若因乙方原因，租用时间不足一个月，甲方将按一个月收取租金，并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责，租期未满半年，进退场费用也需乙方负责。
三、租金计算及付方式 。
1、此设备按月计算租金，每月租金人民币叁万元整(￥30000)
2、从设备拖车当日起(即 年 月 日)计收租赁租金，到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用当日为合同截止日。从拖车当日收取一个月租金叁万元整(30000)。后每隔 30 天结算一次，不得拖欠。如乙方逾期未付清租金，甲方每天将按所欠租金总额的 3收取滞纳金。并有权停止设备的使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
四、甲方职责和权利
1、挖掘出配备管理人员一名为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、看管。
3、甲方有权拒绝不符合挖掘难度要求的挖掘操作。
4、租赁期间，甲方的服务公限于租赁设备的操作，对乙方的工程质量，工程进度，工程材料不承担任何连带责任。
5、租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管、遗失，损坏照价赔付。
2、负责设备燃油供应及费用，并保证烯油品质符合国家标准。
3、负责安排管理人员的食宿并承担其费用。
4、甲方设备需维修时，乙方必须给甲方二天时间作为维修工时，若因甲方设备自身原因，超出二天保养。乙方有权扣除超出时间的相应租金。维修费在 1000 元以下的，由乙方支付。
5、如乙方违反国家相关法律法规及也他人纠纷造成甲方设备被扣押，由此造成甲方的损失，由乙方承担。
六、其他约定
1、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。
2、若因乙方所提供的安全设备及防护力不强，或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故，则由乙方付全责。
3、在合同终止前，乙方必须提前 5 天电话告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机每月工作时间约定在 240 小时以内，如果超出约定时间 ，甲方则按超出时间(每小时 150 元)向乙方加收租金，每月不足 240 小时，按 240 小时计。
5、本合同未尽事宜，双方协商解决，如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
咀方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
地址： 地址：
电话： 电话：
挖机设备租赁合同范本篇二
合同编号：
咀方(出租方：中国工商银行×××市信托部)：
乙方(承租方)：
咀、乙双方根据“中国工商银行×××市信托部设备租赁业务试行办法”的规定，签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向×××购进以下设备租给乙方使用。
1.
2.
······
二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定，于××××年××季交货。由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同中予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为××年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币×x元(包括手续费××%)，分××期交付，每期租赁金x×元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满，甲方同意按人民币×x元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位××同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份，副本××份，乙方担保人和乙方开户银行各一份。
咀方：中国工商银行×××市信托部(公章)
负责人：(签章)
开户银行及账号：
日期：
乙方：(公章)
负责人：(签章)
开户银行及账号
日期：
经济担保单位：(公章)
负责人：(公章
jht868.com精选阅读
最新挖机租赁合同1000字精选
在如今这个时代很多时候我们都会使用到租赁合同，租赁合同中交付租金是获取租赁物使用收益权的对价。合同可以避免对方出现违约的情况，签订租赁合同时要注意内容合法。值得推荐的租赁合同有哪些？小编特地为大家精心收集和整理了“最新挖机租赁合同1000字精选”，但愿对您的学习工作带来帮助。
挖机租赁合同 篇1
甲方(承租方)： 车 型： 乙方(作业方)： 租赁使用地点：
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方负责挖机设备的保管及乙方随机工作人员的食宿。
2、甲方提供工作任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机工作全面管理，合理制定工作计划。
4、甲方免费提供乙方挖掘机斗齿，由乙方负责更换。
二、乙方的`权力和义务
l、提供挖掘机一台，挖掘机司机壹名，确保车况正常，月度内维修保养时间不得超过三天(应选择下雨天进行保养)。如因机械故障造成挖掘机停工一天，甲方可扣减乙方一天租金，如造成停工一天以上，乙方负责租挖掘机到现场工作。
2、挖掘机工作时间由甲方安排，在保证乙方司机休息时间的基础上如需要加班，甲方可自行调节。
3、乙方承担挖掘机的柴油费用。
4、乙方自理挖掘机的维修配件和维修费用。
5、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效。
三、租金标准及租赁时间
合同为月度租赁，即每月挖掘机的租赁费为 30000.00 元整(叁万元整)。租赁时间为20__年8月14至20__年2月13日。
四、租赁费用的支付
每月最后一天支付乙方挖掘机租赁费人民币30000.00元整(叁万元整)，当月租赁费当月结清。乙方没有发票可结账。
五、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。
2、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成
每天的工作，并遵守甲方的工作时间和规章制度。
3、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
以上所述，甲、乙双方互相遵守，确保工作正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方：
年月 日 乙方： 年 月 日
挖机租赁合同 篇2
甲方：
乙方：
1、从已方进入工地（20_年11月26日）之日起，以每月贰万伍仟员元的价格租用乙方神钢—5挖掘机一台，不足一月按天计算。
2、乙方随车提供二名挖掘机操作员（有操作证）。费用由乙方负责。
3、甲方负责挖挖掘机燃油费用，挖掘机的修理费用由乙方负责。
4、因甲方原因造成造成工地停工，甲方正常支付乙方租金。
5、甲方保证乙方每个月有两天的日常保养或修理挖掘机的时间，如因挖掘机日常保养或修理挖掘机的时间超过两天，超出的时间按天扣除租金。
6、乙方保证甲方的正常用车，甲方保证乙方挖掘机在施工区域内的安全。
7、租用时间：暂定为20_年11月26日至20_年5月15日。甲方不用挖掘机提前十天通知乙方，乙方另行安排。
8、甲方承担机械进场费用1500元，退场费用由乙方承担。
9、付款方式：从工地进场之日起30天甲方付给乙方每月的租金贰万伍仟元，乙方机械退场之前全部付清。否则乙方有权不让甲方使用挖掘机。
本合同一式二份，双方各执一份。本合同双方签字后生效，工程款付清后失效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挖机租赁合同 篇3
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的规定经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、设备的使用地点：旺苍县三江镇华山村
二、租赁设备概况：包月不含破碎，用于改土工程，每月有效工作时间不超过240小时，且每月甲方有两天时间对挖机进行检修保养。设备名称：日立70一台，租赁金额(每月)小写18000元，大写：壹万捌仟元整。
三、设备的权属划分
1、本合同租赁设备的所有权属于出租方以下简称甲方，承租方以下简称乙方对租赁设备只有租赁期间内的使用权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转租，由此产生的一切损失由乙方承担并按违约处理。
2、甲方将一台挖掘机型号(日立70)租给乙方使用，租赁期限自 年 月 日至 年 月 日，共计 个月。
3、租赁期间租赁设备由乙方使用，乙方在使用期间设备的丢失、扣押无法交还甲方，乙方需按甲方设备折旧价格支付甲方设备赔偿金。
四、租赁付款方式
本合同设备月租金为人民币18000元(大写：壹万捌仟元整)，月租金在次月的 日付清。乙方没有按本合同规定时间交清租金，甲方可以收回设备，产生的费用和造成的损失由乙方自行负责。
五、乙方不得随意改造甲方设备，如需改造，需先征得甲方同意，并承担改造费用。
六、甲方的基本责任
1、甲方提供完好的设备交付于乙方施工场地。
2、甲方提供挖机驾驶员一名。
3、甲方承诺出租给乙方的设备属自己所有，合法有效，无他人主张权力，甲方承担购买设备相关的按揭费。
七、乙方的基本职责
1、设备维护保养由甲方负责，乙方提供使用油料必须是中石油柴油，甲方挖机驾驶员验收油票。
2、乙方租用期间造成甲方设备损坏不可复原或丢失，乙方按购机的年限折旧价额赔偿。
3、乙方租用甲方设备的期间内出现事故等责任由乙方全部承担，甲方不负任何连带责任。
4、乙方负责挖机驾驶员食宿。
5、设备运行正常使用老化而至无法恢复的，乙方不承担任何责任。
6、乙方必须购买建安险。
八、设备租赁期间乙方如需转移工地施工，必须征得甲方书面同意，擅自转移按违约处理。
九、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，同等条件下乙方有优先租赁权。如不再租赁，乙方退还给甲方的设备确保正常运行。
十、违约赔偿：租赁期间任何一方提出终止合同，需书面通知对方，经双方协商后签订《终止合同书》，若一方强行中止合同，须向另一方支付每台违约金18000.00元(大写：壹万捌仟元整)。(注：违约金只能作为违约赔偿金不抵扣其它款项)。
十一、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，如协商不成，提交合同履行地即旺苍县法院起诉。
十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字起生效。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
年 月 日 年 月 日
挖机租赁合同 篇4
承租方：______________(以下简称乙方)
出租方：______________(以下简称甲方)
甲、乙双方根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、甲方为乙方提供____式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在_____________，用于__________施工。
三、甲方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人，食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位(每吨_____________元)计算，每月根据操作手的工作统计表，必须由乙方签字(盖章)方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、甲方收取乙方保证金____________________元，作为履行本合同的保证。
承租方(乙方)：_________________出租方(甲方)：_______________
法定代表人：_________________法定代表人：__________________
委托代理人：_________________委托代理人：__________________
地址：___________地址：____________
电话：__________电话：____________
开户行：__________开户行：_________
帐号：_____________帐号：______________
挖机租赁合同 篇5
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方友好协商，签订以下合同条款。
二、租赁期限及使用地点：
甲方从20xx年2月24日起将以上设备出租给乙方在乙方工地范围内使用至20xx年4月24日止，暂订4月底收回。
三、租金计算及支付方法：
1、设备租赁每台每月租金按人民币(大写)叁万贰仟元计算，(含司机工资及机械维修费用)乙方不得以下雨不开工等理由抵付租金计付款。
2、合同签订一个月后，乙方必须向甲方付足上月租金，以后依次顺延，直到租赁期满。
四、设备的运输及使用：
1、本合同生效后，乙方在甲方指定的地点组织运输自提，合同期满后由甲方负责自行运回，其来回运费由各方承担。合同期满后，由于乙方债务关系，使设备不能按时退场，由乙方负责协商解决。
2、设备使用每天工作8小时计算，由甲方派出1名驾驶员操作，工资由甲方负责，甲方驾驶员在本合同内必须服从乙方现场指定施工人员的工作安排。如遇司机请假或借款等情况，乙方必须通报甲方，否则甲方不承担一切经济损失。
3、租赁期间，设备所有权归甲方，乙方不得将甲方机械向第三方出售、出租及抵押，也不得在合同规定的范围外使用，否则视为违约行为。
4、乙方在租用机械期间，机械的燃油由乙方提供，其费用由乙方承担。乙方应在工作地给甲方驾驶员或维修人员提供食宿条件，同时提供必要的联系电话。
5、设备保养、维修由甲方负责，保养维修期间为每月共计3天，如维修超出天数，而影响乙方方进度，甲方可按实际天数顺延合同租期。
五、设备的安全：
1、租赁期间，设备在工地停放安全由乙方负责。
2、在设备使用期间，乙方必须以设备、司机“安全第一”为原则，出现周围环境恶劣或者不利于施工条件，甲方司机有权拒绝作业，乙方不得强迫驾驶员作非安全性施工，否则所造成的一切损失由乙方负责。
3、设备租赁期间，由于乙方债权债务、人事纠纷滋事影响甲方设备不能正常使用及正常退场或被迫终止合同，由乙方负责协调解决。
六、违约处理
乙方未能按期付足租金，将被视为违约应按每天5%的台班费计付违约金(违约金从违约行为发生之日第五日计算)甲方除正常收取应收的租金外，随时有权停机或运走机械，由此而造成的一切损失由乙方承担责任。
七、其它条款
1、如合同期满乙方在征得甲方同意后可续签合同，一切按本协议条款进行。
2、如发生合同纠纷，甲、乙双方应协商，协商不成，任何一方可向人民法院提起总的诉讼。
3、本合同款尽事宜按《合同法》有关规定协商补充，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均享有同等法律效力。
八、其他约定事项：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖机租赁合同 篇6
承租方; (简称;甲方)
出租房; (简称;乙方)
因工程施工需要，甲方租用乙方压路机一台，双方本着平等互利，遵守信誉的原则，经双方协商签订以下协议，遵照执行。
一、 租赁时间：
从开始使用(20xx年10月4号)到出场期为止，甲方施工场地在传化公路港项目二部，大挖机进出场拖车费由乙方负责。
二、 租赁方法：
以租赁形式为月租，月租金30000.00元(叁万元)含税和司机工资，进场后双方每天签认一次机械工作时间和工作内容，作为双方结算的依据。
三、 每月工作时间为270个小时，如有超出则按每小时110.00元计价。在租赁期间，乙方应做好压路机工作期间的安全工作和维护好压路机的保养工作，如遇机械故障，乙方要及时进行维修，维修期间甲方不得折扣租金(但时间不超过3天)。
四、 付款方式;每月甲方应按时向乙方支付80%租金，余款在机 械出场后十日内付清，不得无故拖欠。
五、 在保证安全的情况下，甲方全权调配压路机在本施工场地内进 行作业，乙方驾驶员应积极配合，需要加班的情况应服从项目安排，驾驶员不能离开施工现场，如有特殊情况必须经项目部管理人员同意，否则按500元一次进行处罚，乙方驾驶员有权拒绝压路机离开本施工场地到其他地方作业。
六、 乙方的权利和义务;
1、员有权拒绝执行，因甲方强行指挥施工造成的损失由甲方承担，
2、因乙方人员操作不当造成的损失由乙方承担。
七、 甲方的权利和义务;
1、根据租赁合同，指挥使用租用机械设备。
2、承担租用机械的柴油费用。
3、承租期内，负责租用机械的停放位置。
4、为租用机械的维修提供场地和方便。
5、为乙方驾驶人员提供免费食宿。
6、如乙方操作人员达不到甲方工作要求，甲方有权利要求更换操作人员。
八、本合同一式二份，签字生效，具有同等法律效力，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖机租赁合同 篇7
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、租赁设备的基本情况：
二、租赁期限
20xx年年月实际租赁期限以双方确认的进退场时间为准。
三、甲方的权力和义务
l、提供挖掘机一台，工作人员贰名，确保设备工作正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超过三天，超过三天的，则按实际停工天数扣除租金，日租金按月租金÷30日来计算。
2、甲方自理挖掘机的维修配件费用，及现场安保工作，确保在合同期内安全施工。
3、甲方应服从乙方的工作安排，(包括赶工期的加班、及操作手人数的增加)，真正做到安全高效。
四、乙方的权力和义务
1、乙方承担挖掘机的柴油消耗，柴油由我方物资部来采购，费用先由甲方先行垫付。
2、乙方负责挖掘机作业全面管理，合理制定施工计划。
3、乙方认为设备故障影响到其它设备施工的，可要求甲方更换设备，甲方没有设备更换的，可要求甲方退机。
五、租赁设备的使用地点和用途：
地点：珠海长隆海洋王国04区总承包工程。
用途：配合管桩施工，道路施工，及配合其他零星项目施工。
六、租金的结算和支付：
1、月租金元(含税))来计算。
2、租金于次月20日结算一次，每次结算完毕，乙方应在3日内支付完当月全部结算租金，付款时甲方向乙方提供收款单据。
七、争议的解决
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向管理机关申请调解，调解无效时，可以向人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议。
九、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式4份，其中正本2份，甲乙方各执1份;副本2份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方(公章)：________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖机租赁合同 篇8
甲方：xxx
乙方：xxx
根据甲方施工需要，租用乙方加挖掘机机一台。甲乙双方依据《合同法》及其他法律、法规等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本合同。
一、租用地点：xxxxxxxxx
二、租赁时间：自xx年xx月xx日起，至甲方通知退租之日止。
三、租费及付款方式：挖掘机每月租费xxx元整(大写：xxxxx整)。租费按月结算，退租时不足月的按天计租费。
四、甲方义务
1.甲方负责燃油，并承担费用。
2.甲方为乙方司机免费提供食宿及工地机械看护工作。
3.甲方指挥人员不许违章指挥，对危险地段要专人指挥，如甲方指挥失误造成的损失，费用由甲方承担。
4.甲方不负责机械进出场费用。
五、乙方义务
1.乙方应配备熟练操作司机，并持证上岗，对不合格司机甲方有权要求更换。司机必须要听从现场指挥人员的合理指挥，以保证工程的需要。
2.乙方负责除燃油以外，机械维修保养的工费、配件及附属油料等其他费用。
3.乙方负责司机的工资、奖金及其他福利费用。
4.乙方负责非甲方原因造成的司机和机械的安全责任。
六、乙方必须保证每月机械完好在28天以上，满足甲方使用。如因机械故障影响甲方施工，乙方必须另租机械供甲方使用。
七、本合同未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式二份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效，甲方退租及租费结算完毕自行失效。
甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙
方(公章)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
挖机租赁合同 篇9
甲方：
乙方：
根据甲方施工需要，租用乙方加挖掘机机一台。甲乙双方依据《合同法》及其他法律、法规等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本合同。
一、租用地点：
_________
二、租赁时间：
自________年____月____日起，至甲方通知退租之日止。
三、租费及付款方式：
挖掘机每月租费___元整（大写：_____整）。租费按月结算，退租时不足月的按天计租费。
四、甲方义务
1、甲方负责燃油，并承担费用。
2、甲方为乙方司机提供食宿及工地机械看护工作。
3、甲方指挥人员不许违章指挥，对危险地段要专人指挥，如甲方指挥失误造成的损失，费用由甲方承担。
4、甲方不负责机械进出场费用。
五、乙方义务
1、乙方应配备熟练操作司机，并持证上岗，对不合格司机甲方有权要求更换。司机必须要听从现场指挥人员的合理指挥，以保证工程的需要。
2、乙方负责除燃油以外，机械维修保养的工费、配件及附属油料等其他费用。
3、乙方负责司机的工资、奖金及其他福利费用。
4、乙方负责非甲方原因造成的司机和机械的安全责任。
六、乙方必须保证每月机械完好在28天以上，满足甲方使用。
如因机械故障影响甲方施工，乙方必须另租机械供甲方使用。
七、本合同未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式二份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效，甲方退租及租费结算完毕自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
挖机租赁合同 篇10
挖机租赁合同范本（一）
签订日期：________年________月________日编号：_____________
承租方：（以下简称乙方）____________________
出租方：（以下简称甲方）________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、甲方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在___________，用于__________施工。
三、甲方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人，食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位（每吨_____元）计算，每月根据操作手的工作统计表，必须由乙方签字（盖章）方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、甲方收取乙方保证金____________元，作为履行本合同的保证。
承租方（乙方）：出租方（甲方）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
挖机租赁合同范本（二）
甲方（承租方）：车型：
乙方（作业方）：租赁使用地点：
为了确保挖掘机载租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一：甲方的权利和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。
二：乙方的权利和义务
1、提供挖机一台，工作人员两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超出三天，如有超出甲方可以按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金（月度工时达到时免扣）。
2、乙方自理挖机的维修配件和保养。
3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，顺利的完成甲方的工作任务。
三、租赁期间作业时间规定：
月度租赁作业工时为小时，如因甲方原因或者是无作业任务等，乙方作业工时不足小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上部分，甲方按每小时元的标准在支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足一个月的，进场费用由甲方承付，达到1个月的进出场费用由甲乙双方各付50。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁即每月（三十天）挖机的基本租赁使用费用为元整，超出小时以外的超时款另外计算。（乙方不提供税票）。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日甲方先支付租赁费用16500，00（一万六千五百元整）余款在15日之内一次性付清。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可以停止施工，待消除不安全因素后在施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方承担全部赔偿责任。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极，主动配合甲方责任人员的智慧，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的工作时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份合同都具有同等法律效力。
附：挖机租赁使用起点日期为：
挖机进场电脑工作起点时间为：
柴油油箱表格指数为：
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
年月日
挖机租赁合同 篇11
甲方(租借方)：
乙方(出租方)：
租赁设备：沃尔沃240挖掘机一台，50装载机一台。
为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就设备租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
1、甲方承担设备的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务，合理安排作业工作面，严禁硬性作业。
3、甲方负责设备作业全面管理，合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
1、提供挖机和装载机各一台，工作人员两名，确保车况正常。
2、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租金标准
合同宗旨为月度租赁，即每月(三十天)设备的基本租赁使用费合计为元整(乙方不提供税票)。
四、租赁费用的支付
设备自进场之日起至每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
五、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、设备在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
七、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方：
签字(盖章)：
乙方：签字(盖章)：合同签订日期：年月日
挖机租赁合同 篇12
承租方(甲方)：_______________
出租方(乙方)：_______________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 廖家沟绿化工程二标段 机械租赁事项协商一致，订立本合同。
一、合同价款(暂定)：_______________
1、租赁设备概况及价格
二、租赁期间：_______________自 ________年______月______日至______年______月______日.
三、结算及付款方式：_______________
1、 结算费用：以现场单据数量和单价核算结算单。
2、 付款方式：两年付清，第一年春节前付总货款的70%，余款第二年春节前付清，不计息，每次支付货款同时开具等额增值税专用发票，点对点付款。以现金或转帐方式结算。
四.运费的承担：设备的进出场费用由乙方承担。如租期不足二日，则退场费由甲方承担，甲方应在设备进退场前一日内通知乙方。
五、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
六 、承租方(甲方)的基本职责
1.负责施工期内机手食宿。
2.负责设备在施工现场的看护。
3.不得强迫机手违章作业。
七.出租方(乙方)的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入施工现场后，机手服从承租方(甲方)施工管理人员的调度与指挥，并遵守施工现场的规章制度。机手应该按设备操作规程施工。否则由此产生的机械及人员安全事故由出租方(乙方)承担.
3.施工期内,出租方(乙方)末经承租方(甲方)同意不得将机械转租给其它单位,否则承租方(甲方)有权拒付施工费用.
4.负责提供增值税专用发票.
5. 负责施工期间机械设备的用油及驾驶员工资.
八、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：_______________现场施工员签量单.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。
九、争议的解决：劳动仲裁_____。
十、本合同一式______份，由甲.乙双方各执______份。甲乙双方签字、盖章之日起生效。
承租方(甲方)：_______________ 出租方(乙方)：_______________
法人代表：_______________ 法人代表：_______________
委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________
电话：_______________ 电话：_______________
帐号：_______________ 帐号：_______________
日期：_______________ 日期：_______________
钻机设备租赁合同
合同编号：____________________________
签订日期：__________________________________
承租方：（以下简称乙方）___________________________________________________
出租方：（以下简称甲方）___________________________________________________
根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则， 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________
规格：_____________________
型号：_____________________
数量：_____________________
使用地点：___________________________________________________.
第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。
第三条：租赁期限
自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第四条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第五条：租金的计算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每xx均工作时间不超过8小时（折合1个台班），每月累计不得超过_____小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间），确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。
第六条：保证金
经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。
第七条：租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
第九条：租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。
第十条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。
第十一条：违约责任
1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租（使）用，造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；
（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方（乙方）：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
电 话：
开 户 行：
帐 号：
税 号：
出租方（甲方）：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
电 话：
开 户 行：
帐 号：
税 号：
挖掘机设备租赁合同
同出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、设备配置 甲方将神钢 SK200-8 式挖掘机设备一台及管理人员一名，租赁给乙方用于 工地使用。
二、租赁期限 租赁时间自 年 月 日至 年 月 日，共个月，如超出艇期则按实际小时(150元/小时)计收租金。若因乙方原因，租用时间不足一个月，甲方将按一个月收取租金，并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责，租期未满半年，进退场费用也需乙方负责。
三、租金计算及付方式 .
1、此设备按月计算租金，每月租金人民币叁万元整(￥30000)
2、从设备拖车当日起(即 年 月日)计收租赁租金，到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用当日为合同截止日。从拖车当日收取一个月租金叁万元整(30000)。后每隔 30天结算一次，不得拖欠。如乙方逾期未付清租金，甲方每天将按所欠租金总额的3收取滞纳金。并有权停止设备的使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
四、甲方职责和权利
1、挖掘出配备管理人员一名为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、看管。
3、甲方有权拒绝不符合挖掘难度要求的挖掘操作。
4、租赁期间，甲方的服务公限于租赁设备的操作，对乙方的工程质量，工程进度，工程材料不承担任何连带责任。
5、租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管、遗失，损坏照价赔付。
2、负责设备燃油供应及费用，并保证烯油品质符合国家标准。
3、负责安排管理人员的食宿并承担其费用。
4、甲方设备需维修时，乙方必须给甲方二天时间作为维修工时，若因甲方设备自身原因，超出二天保养。乙方有权扣除超出时间的相应租金。维修费在 1000元以下的，由乙方支付。
5、如乙方违反国家相关法律法规及也他人纠纷造成甲方设备被扣押，由此造成甲方的损失，由乙方承担。
六、其他约定
1、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。
2、若因乙方所提供的安全设备及防护力不强，或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故，则由乙方付全责。
3、在合同终止前，乙方必须提前 5天电话告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机每月工作时间约定在 240 小时以内，如果超出约定时间 ，甲方则按超出时间(每小时 150 元)向乙方加收租金，每月不足 240 小时，按 240小时计。
5、本合同未尽事宜，双方协商解决，如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
地址： 地址：
电话： 电话：
合同分享： 挖掘机设备租赁协议最新模板
在这个法治社会，人们在租赁的时候就会使用到合同，租赁合同根据租赁物的不同可以分成动产租赁和不动产租赁。合同可以防范可能存在的风险，签订租赁合同要注意内容真实。不可弄虚作假。一份标准的租赁合同应该具备哪些要素？请您阅读合同范本网(jht868.com)小编辑为您编辑整理的《合同分享： 挖掘机设备租赁协议最新模板》，仅供您在工作和学习中参考。
承租方(甲方)：_________
出租方(乙方)：_________
甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。
一、租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称：神钢200挖掘机
数量：壹台
二、设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点：郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道-石虎大道)、滨湖路市政道路工程
设备进场时间：20_年3月6日
三、租赁期限
甲方设备租用：租期暂定为3个月，如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素，双方均可不履行本合同，使用时间按甲方实际签认为准
四、租赁费标准及结算方式
计价单位：月租27000元/月(不含税)，提供其它正归发票冲帐，保养、维修(自带司机)。
五、租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费，退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的，以每月(27000元÷30)×天数计算。
3、付款方式：按实际甲方签认单×计费单价结算，工程结束后一个月内结清全部租金。
开户名：_________
开户银行：_________
帐号：_________
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业，保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备，保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转，维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故，均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成，则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式四份，承租方三份，出租方一份，双方签字(盖章)生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
有关投影机设备租赁服务合同
有关投影机设备租赁服务合同
?合同号：______________
承租方（以下简称甲方）：______________
出租方（以下简称乙方） ：______________
经甲乙双方协商一致，现签定本合同，合同内容如下：
一、 乙方服务内容和甲方服务要求：
??a）乙方负责向甲方租赁以下设备：
品名
数量
租金
使用时间
____________
______台
______元/天
______天
附件：____________、____________。?
合计金额：____________
b）甲方于______ 年______月______日 ______：______点到乙方指定的地点取上述设备，乙方在调试完毕后，经甲方检查无误，移交甲方投入使用。
c）设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算，不足一天的按一天计算。
d）设备租赁服务费由设备租赁单独组成，不包括其他服务。
e）甲方租用设备时间为______年______月______日______：______点至______年______月______日______：______点整。
f）在甲方使用设备的过程中，由于甲方保护设备不当造成划伤，损坏应由甲方负责赔偿，具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g） 甲方应以机器的市值向乙方交付押金（无）
二、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
三、 本合同一式两份，甲乙双方签字后各自保存一份。
四、 本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
承租方：__________ 出租方：__________
联系人：__________ 联系人：__________
联系电话：________ 联系电话：________
签字日期：________ 签字日期：________
合同参考：吊机设备租赁合同合集
租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权。每当我们日常生活中需要产生租赁的行为时，为了避免当事双方今后出现争议，这时不能忘记的一件事情就是签订租赁合同，签租赁合同时要注意租赁物须为法律允许流通的动产和不动产。您知道什么样的租赁合同才是规范的吗？经过搜索和整理，合同范本网为大家呈上吊机设备租赁合同，更多信息请继续关注本网站。
吊机设备租赁合同 篇1
承租方：___________________
出租方：___________________
根据生产需要，双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承租方_____________________项目部将承租______________名下的_____________________牌平板车一台，承担***工程施工任务，经双方协商一致，达成如下协议：
1、租赁设备描述及租赁时间：___________________
发动机号：___________________
品牌型号：___________________
1.1租赁设备使用地点：___________________
1.2此合同所指平板车的进场时间以《设备进场验收单》签证时间为准，使用时间以实际开始使用的时间计算。
2、租赁费用及付款方式：
2.1承租方租赁出租方的平板车月租赁费按______________元/月·台(大写人民币：___________________元整)计算，出租方每台装载机配置1名操作人员以满足生产需要。
2.2每月8日办理结算，出租方依据承租方现场签证的《租用设备现场签证单》及《租赁设备进场验收单》(首次办理提供)办理结算，并提供发票，结算方式为银行转账。
2.3月租赁费______________元/月·台包含出租方操作人员工资(含节假日加班工资、法定的津贴和补贴)、职业健康防护费、劳动保护费、操作人员社保及意外保险费、设备保险费、第三责任险、设备维护和修理费、设备租赁费、进出场费、其他税费等。
2.4平板车租赁满月租费按______________元/月·台(大写人民币：________________元整)结算，不满月按______________元/天·台(大写人民币：_______________元整)结算。
2.5进出场费均由出租方承担，费用已包含在月租赁费用中。
2.6税金由承租方承担，其他税金由出租方承担。
3、出租方一般义务和责任：
3.1出租方应具有所出租平板车的所有权，并提交相关证明材料交承租方存档，并对提供相关的资料承担法律责任。
3.2出租方保证提供的平板车性能完好，并提供1名操作人员，以保证24小时生产需要。
3.3出租方操作人员要服从承租方的现场调度指挥和安排，按时、保质完成承租方交给的任务，未接到承租方指令，严禁操作人员及设备擅自离开岗位，如发生此种情况，承租方将给予100~300元/次·车·人的处罚，办理结算时扣除。
3.4出租方负责租赁设备的日常操作，维护保养及修理等相关费用。正常维修保养时间为每月3天，设备正常出勤天数为27天/月，设备维护保养时间累计超出3天，按照533元/天(大写人民币：_________________元每天)从当月设备租金中扣除。
3.5出租方由于设备出现问题接到承租方通知后，在24小时内派人赶到现场，解决租赁设备的故障并负责租赁设备的维修，如因此未在3天内解决设备故障，承租方将按影响时间按照533元/天给予扣除。
3.6出租方提供的服务不仅限于平板车的租赁，如因出租方原设备故障或操作人员操作不当对承租方的工程质量。进度等问题，出租方将承担相关责任。
3.7出租方应为其进场的设备及操作人员购买国家法定保险(保险额度不低于国家法定标准)，并将复印件交项目经理部合同经营部和安全环保部备案。
3.8出租方自行解决其操作、维修人员的工资及生活费用，承诺及时发放人员工资，并承担由此产生的一切法律责任，与出租方均无关。
3.9出租方应加强设备管理，杜绝操作人员私自对外揽活挣外快、倒卖设备动力柴油和承租方现场施工材料，如经发现，承租方将给予每次10000元以上的处罚，并在当期结算时扣除。
3.10承租方租赁出租方平板车不仅限于______________工程的施工任务，不排除调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位的任务，所得收入归承租方所有。
3.11出租方的设备到场后，应及时通知承租方对进场设备进行验收，签证《租赁设备进场验收单》，此验收单将作为设备首次结算的依据之一，不提供此验收单，项目部计划合同部有权不给予办理租赁费结算。
3.12出租方有权拒绝承租方安排的违章作业，由此产生的责任由谁引起谁承担。
3.13出租方应服从承租方现场安全文明施工管理规定，并有义务做好设备的安全文明工作，费用已包含在租赁费中。
3.14出租方承担设备及其操作人员施工现场或存放地/住地的安全责任。
3.15出租方承诺，如因承租方财务资金状况未及时支付设备租赁费，出租方不因此额外索要延时支付期间的利息或其他主张。
3.16出租方对租赁合同附件所要求提供的资料的真实性负法律责任，并承担由此产生的其他法律连带责任。
4、承租方的一般义务与责任：
4.1承租方对租赁设备只是使用权，不得任意将租赁设备转租第三人，但承租方有调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位施工的权利。
4.2承租方负责承担租赁设备动力所需的动力柴油。
4.3在平板车作业过程中，承租方不得强迫出租方进行违规操作，由于承租方的违章指挥等不安全因素造成的设备损坏、灭失，有承租方承担。
4.4承租方提供租赁设备的存放场地，但不负责租赁设备安全。
4.5承租方为出租方设备操作人员提供食宿(生活用品及床上用品自带)。
4.6承租方按时为出租方办理结算，并视财务资金状况及时支款设备租赁款，如延期支付，承租方不承担其租赁费延期期间内的利息。
4.7如遇合同纠纷，承租方不得以各种理由扣押出租方租赁设备。
4.8出租方租赁的设备如不能满足承租方生产需要，承租方可随时退租。
4.9确认出租方进场时设备燃油量，承租方承诺退场时添加至进场时的燃油量。
5、违约
5.1承租方未按合同约定支付出租方租赁费60天以上，视为违约。出租方有权终止合同的权利，收回租赁设备，并要求承租方支付租金。
5.2出租方有权拒绝违章操作，如承租方强行执行，出租方有权终止合同，并收回租赁设备。
5.3出租方提供的设备，维护保养超出3天并接到承租方通知3天后，不能提供后设备进行施工，视为违约，出租方要承担由此造成的经济损失。
6、其他
6.1合同遇到纠纷时，根据《公司法》、《民法典》的有关规定，双方协商解决;如不能协商时，提交给承租方法人所在地深圳市法院或仲裁机构仲裁。
6.2其他未尽事宜，双方协商解决。
6.3装载机租赁合同一式四份，承租方三份，出租方一份，自双方法定代表人/产权人或授权代表签字盖章后生效。
合同附件：安全生产责任书、保廉合同、操作人员证件，保险凭证、《租赁设备进场验收单》、《租赁设备现场签整单》、设备产权证明资料、合格证等。略
承租方(盖章)：___________________出租方(盖章)：___________________
承租方代表(签字)：_______________租方代表(签字)：________________
联系电话：___________________
时间：___________________时间：___________________
吊机设备租赁合同 篇2
承租方(以下简称甲方)：
出租方(以下简称乙方)：
经甲乙双方协商一致，现签定本合同，合同内容如下：
一、乙方服务内容和甲方服务要求：
鷄)乙方负责向甲方租赁以下设备：
品名数量 租金 使用时间
三洋xu38壹台500元/天叁天
附件：信号线一根、100寸支架幕壹根。
合计金额：壹仟伍佰元整
b)甲方于20xx年07月24日15：00点到乙方指定的地点取上述设备，乙方在调试完毕后，经甲方检查无误，移交甲方投入使用。
c)设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算，不足一天的按一天计算。
d)设备租赁服务费由设备租赁单独组成，不包括其他服务。
e)甲方租用设备时间为20xx年07月24日15：00点至20xx年07月27日17：30点整。
f)在甲方使用设备的过程中，由于甲方保护设备不当造成划伤，损坏应由甲方负责赔偿，具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g)甲方应以机器的市值向乙方交付押金
二、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
三、本合同一式两份，甲乙双方签字后各自保存一份。
四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
出租人（盖章）：承租人（盖章）：
地址：地址：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
承办人：承办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
担保人（盖章）：
签订日期：年月日
签订地点：
吊机设备租赁合同 篇3
双方责任和义务：
甲方：
1．按照合同约定，按时支付相应费用；
2．严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；
3．按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。
乙方：
1．按照合同（及附件）约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排；
2．严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。
吊机设备租赁合同 篇4
甲方：
乙方：
为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台，工作人员名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除天，若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支，以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定：
月度租赁作业工时为小时，如因甲方原因或者是无作业任务等，乙方作业工时不足小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上的.部分，甲方按每小时元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足个月的，进场费用由甲方承付，达到个月的进出场费由甲乙双方各付%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁，即每月挖机的基本租赁使用费为元整，超出小时，以外的超时款另外计算。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难
度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
租借方：出租方：
身份证号：身份证号：
合同签订日期：年日月合同签订日期：年日月
吊机设备租赁合同 篇5
租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方)
乙方因工程需要，租用甲方施工设备。为明确双方职责、权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》有关条款，经双方协商，订立本合同，以共同遵守。
一 租赁设备名称、规格、单位、数量、租金等
二 租赁设备的使用地点和工作内容
黄塔(桃)十一标项目部施工范围
三 租赁期限：
1、设备预租时间：
2、设备进场时间：
甲方设备在进场之日起租，退租时间以乙方书面(或电话)通知为准。乙方因工程需要要延长租期如在一月内本合同自动延期，若预计超过一个月在预期届满前七日内重新签定合同。
四 设备调遣
由甲方负责设备的进出场调遣工作，并负责调遣过程中的安全。设备调遣费如若租用期不足三个月，调遣费由乙方全部承担，如若超过三个月调遣费甲乙方各承担一半。
五 租金支付及结算方式
1、按月支付，每月月末支付上月租金。
2、租赁期的最后一个月如不足月，租金按(月租/30天)*实际使用天数计算。租期届满即办理最终结算，尾款于结算之日一次付清。
六 甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、甲方享有设备的所有权。
2、甲方派遣的`操作人员有权拒绝乙方的违章操作指令。
(二)甲方的责任
1、按合同规定向乙方提供所有租赁的设备及零配件，所有证书必须齐全，并保证设备性能达标。
2、为乙方提供所租赁设备的技术资料。
3、不定期检查设备的使用、维护和保养等有关情况。
4、负责设备的故障排除及修理工作，每月维修保养时间在2日内。因设备故障月工作天数少于28天，乙方按实际工作日计算租金。甲方在排除故障时，乙方应积极协商给予支持，维修材料费、人工费由甲方自行承担。如因乙方负责而造成的修理费用由乙方全部承担。
5、甲方派出 名操作人员到现场操作设备，并负责操作人员的工资。
6、甲方操作人员必须服从乙方现场持证指挥人员的调度，甲方操作人员如故意刁难、借故索要额外报酬或个人有其他违规行为，乙方可向甲方提出处理意见，甲方有责任立即核实，并切实解决。
7、甲方操作人员严格执行项目部的有关安全、卫生、质量等项目管理制度，乙方对甲方操作人员的现场安全负责。
8、设备租赁期间，非乙方违章指挥而因甲方操作人员不当或甲方设备原因发生的安全事故由甲方负责。
9、负责设备使用所需润滑油、零配件等并承担其费用。
七 乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、在租赁期间，享有设备的使用权。
2、享有对甲方派遣的操作人员进行管理的权利。
(二)乙方的义务
1、负责协助甲方对设备进行日常维护与保养工作。
2、乙方应考虑到设备工况，保证设备在允许的范围内使用，严禁违章作业;如乙方违章，则由乙方承担由此造成的一切后果。
3、设备作业指挥由乙方负责，安全工作由甲方完成并负责。因乙方指挥造成的事故由乙方负责。
4、乙方不得拆、改、转租所有设备。
5、设备进场时，双方派员对所有租设备的技术进行鉴定，并做好原始交接记录。
6、只负责承担甲方设备在使用过程中的燃油料。挖掘机更换零配件及斗齿等费用均已包含在租金当中，乙方不承担其费用。
7、操作手的食宿费用由乙方承担。
八 违约责任
1、若甲方未按合同的约定及时向乙方提供租赁设备，而影响了乙方使用，乙方有权解除合同。
2、乙方如出现经营困难，提出中途退租，可提前七天书面通知乙方，以便甲方另作考虑。
3、乙方不得私自转租设备或利用设备进行本合同以外的经营活动，否则甲方有权解除合同。
九 未尽事宜，双方依据《中华人民共和国合同发》协商解决。如协商不成的，双方均可依法向有关管辖权的人民法院起诉。
十 本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，合同双方签字盖章后生效，费用结清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
吊机设备租赁合同 篇6
租赁方(甲方)：
承租方(乙方)：
现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在【新安镇咸曹村龙料屯道路(杨湾路口至龙荷屯)修整路基1.8公里;新安镇南立村天逢屯道路(念宁至天逢屯)修整路基1.21公里)】工程进行施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商无异，并依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，现达成以下协议：
一、租赁期间，乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元(￥20x0.00元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(￥20x.00元);甲方修整完1.8公里路基后，乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(￥5000.00元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(￥20x.00元);甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(￥11000.00元)给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工，另增加四个避车道。
2、工期为25天，即从20x年8月22日-20x年9月18日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得擅自离岗，但乙方不得强令操作人员违章冒险作业，如因此造成事故，乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当，造成事故，甲方应负全责。
五、甲方工程完工后，应提前通知乙方现场验收，作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当，强令违章冒险作业，擅自拆卸等原因，造成所租机械的损坏、损失，甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故，或利用机械进行非法活动，由此给乙方造成的经济损失或其他损失的，甲方应予赔偿，同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故，甲方负全部责任，与乙方无关。
七、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力，双方在履行本合同的过程中若发生争议，可自行协商解决，若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后，本合同自然失效。
甲方
乙方
吊机设备租赁合同 篇7
岀租方(甲方)：________________
承租方(乙方)：________________
甲方根据乙方需要，同意将平地机2台(车况良好)租给乙方使用，经双方友好协商，订立如下条款。
一、车辆所有权归甲方，乙方在租赁期间对车辆有使用权，承租期内燃油费用由乙方承担。
二、甲方负责在租赁期限内对所租车辆进行维护、保养、维修及车辆违章、交通事故的处理，并由甲方承担所有费用。
三、车辆与司机都由甲方提供，且必须有符合相关法律规定的驾驶证、操作证等所有正规手续，并对自身的驾驶和操作行为负责，由此造成的一切后果由甲方全部承担。
四、租赁时间按实际租用时间计算，承租期从______年_______月______日起，______年_______月_______日止。
五、租金按天计算，___________元/天(有效岀勤天数)，车辆在租赁期内待命天数按___________元/天结算(由甲方提供车辆租赁正规发票，此费用包括车辆台班费用、车辆维修保养费用、司机工资、及其它应由甲方承担的费用)，设备运至场地的拖运费___________元由乙方承担，租赁期限终止后______日内办理结算手续。
六、车辆过路费及保险的承担
由乙方办理车辆的施工手续及施工车辆在施工路段的通行手续，在车辆手续生效之前的车辆过路费由乙方承担。甲方负责购买司机及车辆的保险，并承担相关费用及后果。
七、甲方需保证岀租车辆在租赁期间能正常使用，不得耽误乙方使用。如车辆发生故障，由甲方负责及时维修;甲方工作之余应经常保养车辆，使之保持良好的状态。如设备维修期过长(超过3天)或经常出现故障而无法使用的，乙方有权选择退租，并提前终止合同，不承担任何违约责任;如未选择退租，则超过3天维修期的时间不计租金。
八、违约责任。
1、甲方不得擅自将车调回，提前终止合同，否则将按租金的双倍赔偿给乙方。
2、乙方必须按协议规定的时间和租金按时付款。
3、因不可抗力造成损失的，双方均不承担责任。
九、其他未尽事项，由双方协商解决，可另签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十、本合同在履行过程中如发生争议由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院进行诉讼裁决。
本协议一式二份，双方各执一份，自双方签字并盖章之______日起生效。合同附件及备注具有同等法律效力。
十一、附件：________________平地机结算单。
出租方：________________承租方：________________
身份证号：________________
联系电话：________________
日期：______年______月______日日期：______年______月______日
吊机设备租赁合同 篇8
合同号：
承租方（以下简称甲方）：
出租、方（以下简称乙方）：北京数码科技发展有限公司
经甲乙、双方协商一致，现签定本合同，合同内容如下：
一、乙方服务内容和甲方服务要求：
a ）乙方负责向甲方租赁以下设备：
品名数量租金使用时间
三洋xu38台元/ 天天
附件：信号线一根、100 寸支架幕壹根。
合计金额：元整
b ）甲方于年月日点到乙方指定的地点取上述设备，乙方在调试完毕后，经甲方检查无误，移交甲方投入使用。
c ）设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算，不足一天的按一天计算。
d ）设备租赁服务费由设备租赁单独组成，不包括其他服务。
e ）甲方租用设备时间为年月日点至年月日点整。
f ）在甲方使用设备的过程中，由于甲方保护设备不当造成划伤，损坏应由甲方负责赔偿，具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g ）甲方应以机器的市值向乙方交付押金（无）
二、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
三、本合同一式两份，甲乙双方签字后各自保存一份。
四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
承租方：出租方：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
签字日期：年月日签字日期：年月日
吊机设备租赁合同 篇9
挖机设备租赁合同范本篇一
出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、设备配置 甲方将神钢 sk200-8 式挖掘机设备一台及管理人员一名，租赁给乙方用于 工地使用。
二、租赁期限 租赁时间自 年 月 日至 年 月 日，共个月，如超出艇期则按实际小时(150 元/小时)计收租金。若因乙方原因，租用时间不足一个月，甲方将按一个月收取租金，并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责，租期未满半年，进退场费用也需乙方负责。
三、租金计算及付方式 。
1、此设备按月计算租金，每月租金人民币叁万元整(￥30000)
2、从设备拖车当日起(即 年 月 日)计收租赁租金，到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用当日为合同截止日。从拖车当日收取一个月租金叁万元整(30000)。后每隔 30 天结算一次，不得拖欠。如乙方逾期未付清租金，甲方每天将按所欠租金总额的 3收取滞纳金。并有权停止设备的使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
四、甲方职责和权利
1、挖掘出配备管理人员一名为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、看管。
3、甲方有权拒绝不符合挖掘难度要求的挖掘操作。
4、租赁期间，甲方的服务公限于租赁设备的操作，对乙方的工程质量，工程进度，工程材料不承担任何连带责任。
5、租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管、遗失，损坏照价赔付。
2、负责设备燃油供应及费用，并保证烯油品质符合国家标准。
3、负责安排管理人员的食宿并承担其费用。
4、甲方设备需维修时，乙方必须给甲方二天时间作为维修工时，若因甲方设备自身原因，超出二天保养。乙方有权扣除超出时间的相应租金。维修费在 1000 元以下的，由乙方支付。
5、如乙方违反国家相关法律法规及也他人纠纷造成甲方设备被扣押，由此造成甲方的损失，由乙方承担。
六、其他约定
1、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。
2、若因乙方所提供的安全设备及防护力不强，或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故，则由乙方付全责。
3、在合同终止前，乙方必须提前 5 天电话告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机每月工作时间约定在 240 小时以内，如果超出约定时间 ，甲方则按超出时间(每小时 150 元)向乙方加收租金，每月不足 240 小时，按 240 小时计。
5、本合同未尽事宜，双方协商解决，如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
咀方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
地址： 地址：
电话： 电话：
挖机设备租赁合同范本篇二
合同编号：
咀方(出租方：中国工商银行×××市信托部)：
乙方(承租方)：
咀、乙双方根据“中国工商银行×××市信托部设备租赁业务试行办法”的规定，签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向×××购进以下设备租给乙方使用。
1.
2.
······
二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定，于××××年××季交货。由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同中予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为××年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币×x元(包括手续费××%)，分××期交付，每期租赁金x×元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满，甲方同意按人民币×x元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位××同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份，副本××份，乙方担保人和乙方开户银行各一份。
咀方：中国工商银行×××市信托部(公章)
负责人：(签章)
开户银行及账号：
日期：
乙方：(公章)
负责人：(签章)
开户银行及账号
日期：
经济担保单位：(公章)
负责人：(公章
挖掘机设备租赁合同五篇
随着法律的普及，租赁合同的重要性越来越明显，租赁合同中获取租金是出租人出租财产的目的。合同可以防范可能存在的风险，制定租赁合同时要注意把每一条条款写清写细。一份租赁合同应该包含哪些内容呢？合同范本网(jht868.com)小编为此仔细地整理了以下内容《挖掘机设备租赁合同五篇》，但愿对您的学习工作带来帮助。
挖掘机设备租赁合同【篇一】
甲方：
乙方：
为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台，工作人员名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除天，若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支，以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定：
月度租赁作业工时为小时，如因甲方原因或者是无作业任务等，乙方作业工时不足小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上的.部分，甲方按每小时元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足个月的，进场费用由甲方承付，达到个月的进出场费由甲乙双方各付%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁，即每月挖机的基本租赁使用费为元整，超出小时，以外的超时款另外计算。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难
度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
租借方：出租方：
身份证号：身份证号：
合同签订日期：年日月合同签订日期：年日月
挖掘机设备租赁合同【篇二】
租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方)
乙方因工程需要，租用甲方施工设备。为明确双方职责、权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》有关条款，经双方协商，订立本合同，以共同遵守。
一 租赁设备名称、规格、单位、数量、租金等
二 租赁设备的使用地点和工作内容
黄塔(桃)十一标项目部施工范围
三 租赁期限：
1、设备预租时间：
2、设备进场时间：
甲方设备在进场之日起租，退租时间以乙方书面(或电话)通知为准。乙方因工程需要要延长租期如在一月内本合同自动延期，若预计超过一个月在预期届满前七日内重新签定合同。
四 设备调遣
由甲方负责设备的进出场调遣工作，并负责调遣过程中的安全。设备调遣费如若租用期不足三个月，调遣费由乙方全部承担，如若超过三个月调遣费甲乙方各承担一半。
五 租金支付及结算方式
1、按月支付，每月月末支付上月租金。
2、租赁期的最后一个月如不足月，租金按(月租/30天)*实际使用天数计算。租期届满即办理最终结算，尾款于结算之日一次付清。
六 甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、甲方享有设备的所有权。
2、甲方派遣的`操作人员有权拒绝乙方的违章操作指令。
(二)甲方的责任
1、按合同规定向乙方提供所有租赁的设备及零配件，所有证书必须齐全，并保证设备性能达标。
2、为乙方提供所租赁设备的技术资料。
3、不定期检查设备的使用、维护和保养等有关情况。
4、负责设备的故障排除及修理工作，每月维修保养时间在2日内。因设备故障月工作天数少于28天，乙方按实际工作日计算租金。甲方在排除故障时，乙方应积极协商给予支持，维修材料费、人工费由甲方自行承担。如因乙方负责而造成的修理费用由乙方全部承担。
5、甲方派出 名操作人员到现场操作设备，并负责操作人员的工资。
6、甲方操作人员必须服从乙方现场持证指挥人员的调度，甲方操作人员如故意刁难、借故索要额外报酬或个人有其他违规行为，乙方可向甲方提出处理意见，甲方有责任立即核实，并切实解决。
7、甲方操作人员严格执行项目部的有关安全、卫生、质量等项目管理制度，乙方对甲方操作人员的现场安全负责。
8、设备租赁期间，非乙方违章指挥而因甲方操作人员不当或甲方设备原因发生的安全事故由甲方负责。
9、负责设备使用所需润滑油、零配件等并承担其费用。
七 乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、在租赁期间，享有设备的使用权。
2、享有对甲方派遣的操作人员进行管理的权利。
(二)乙方的义务
1、负责协助甲方对设备进行日常维护与保养工作。
2、乙方应考虑到设备工况，保证设备在允许的范围内使用，严禁违章作业;如乙方违章，则由乙方承担由此造成的一切后果。
3、设备作业指挥由乙方负责，安全工作由甲方完成并负责。因乙方指挥造成的事故由乙方负责。
4、乙方不得拆、改、转租所有设备。
5、设备进场时，双方派员对所有租设备的技术进行鉴定，并做好原始交接记录。
6、只负责承担甲方设备在使用过程中的燃油料。挖掘机更换零配件及斗齿等费用均已包含在租金当中，乙方不承担其费用。
7、操作手的食宿费用由乙方承担。
八 违约责任
1、若甲方未按合同的约定及时向乙方提供租赁设备，而影响了乙方使用，乙方有权解除合同。
2、乙方如出现经营困难，提出中途退租，可提前七天书面通知乙方，以便甲方另作考虑。
3、乙方不得私自转租设备或利用设备进行本合同以外的经营活动，否则甲方有权解除合同。
九 未尽事宜，双方依据《中华人民共和国合同发》协商解决。如协商不成的，双方均可依法向有关管辖权的人民法院起诉。
十 本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，合同双方签字盖章后生效，费用结清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖掘机设备租赁合同【篇三】
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《民法典》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、设备的使用地点：梅河口
工程内容：
二、租赁设备概况：
设备名称：沃尔沃EC210BC挖掘机壹台，机手一名;
机手工资：壹万元整，甲方承担。
租赁金额：五万元整月(50.000元月)
三、设备的所有权：
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任：
1、提供良好的设备和操作机手。
2、甲方机手应该按设备操作规程施工。
3、甲方机手必须听从乙方的安排。
4、如甲方不听从乙方人员的安排，乙方有权解除所属合同。
5、合同履行期间，机械的附属油、维修、零配件一切费用均由甲方负责
挖掘机设备租赁合同【篇四】
甲方（出租方）：身份证号：
乙方（承租方）：身份证号：
乙方因工程施工需要租用甲方挖掘机，为确保双方友好合作，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方平等协商，订立本合同，共同履行。
一、承租单位施工地址：_______________。
二、租赁机械型号及数量：大宇220-7一台。
三、租赁挖掘机时间：暂定租赁期为______年______月______日至乙方解除租赁合同为止。
四、租赁方式及价格：按月租赁，月租金36000元(大写：叁万陆仟元整)，每月工作240小时，超时另算。按月租金除天数的方式。驾驶员工资由乙方负责，与甲方无关。
五、结算方式：每月____日付清当月租赁费，进出场运费三月内由乙方负责。
六、甲方的职责和权利：
1、甲方只负责提供挖机，在乙方提供的操作人员正常操作的情况下才能保证挖挖机无故障。
2、甲方应保证设备工作状况良好，并负责按设备的检修规程及时做好挖掘机的维护、保养工作。
3、挖掘机出现故障时，乙方及时通知甲方组织人员进行抢修，及时排除，以保证乙方生产使用。
4、甲方要求乙方每个月给甲方三天不定时保养。
七、乙方的职责和权利：
1、挖掘机的操作人员由乙方提供，工资由乙方自行负责，与甲方无关。
2、乙方负责机械进场后的看护及日常管理人及人员挖掘机的安全完好，与甲方无关。
3、如果挖掘机被砸坏和被有关部门扣押，由乙方全全负责。
4、乙方提供的操作人员必须对挖掘机进行日常保养和维护，如果未经日常保养和维护出现故障，由乙方负责。
5、乙方负责机械使用过程中的燃油。
6、乙方负责为操作人员提供免费食宿。
7、乙方负责指挥和作业班次的安全生产，自行调整，可自行更换不合格操作人员，与甲方无关。
八、本合同未尽事宜，双方协商可订立补充协议，若在履行中发生争议，可协商解决或由守约方总公司所在地人民法院裁决。
九、本合同期限为暂定期限，具体日期按照实际使用结算执行。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
电话：电话：
______年______月______日
挖掘机设备租赁合同【篇五】
租赁方（甲方）：___________________________
承租方（乙方）：___________________________
现有甲方将一台挖掘机（带破碎锤）租赁给乙方在___________________________修整路基_________公里；__________________修整路基_________公里工程进行施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商无异，并依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，现达成以下协议：
一、租赁期间，乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元（￥20000.00元）人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元（￥20000.00元）；甲方修整完1.8公里路基后，乙方再向甲方支付人民币伍仟元整（￥5000.00元）；甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元（￥20000.00元）；甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹万壹仟元（￥11000.00元）给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工，另增加四个避车道。
2、工期为_________天，即从_________年_________月_________日—_________年_________月_________日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得擅自离岗，但乙方不得强令操作人员违章冒险作业，如因此造成事故，乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当，造成事故，甲方应负全责。
五、甲方工程完工后，应提前通知乙方现场验收，作好退场准备。
六、违约责任
（一）甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当，强令违章冒险作业，擅自拆卸等原因，造成所租机械的损坏、损失，甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故，或利用机械进行非法活动，由此给乙方造成的经济损失或其他损失的，甲方应予赔偿，同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故，甲方负全部责任，与乙方无关。
七、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力，双方在履行本合同的过程中若发生争议，可自行协商解决，若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后，本合同自然失效。
九、本合同签字地点为：
甲方：___________________________（签字、盖章）乙方：___________________________（签字、盖章）
电话：__________________电话：__________________
签订日期：__________________签订日期：__________________
优秀！建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院1570字
随着人们维权意识的增强，在租赁的时候一般会签订合同，租赁合同中承租人可以取得租赁物的使用收益权。合同可以让双方更加的信任，签订租赁合同前要先看清楚合同的内容。你知道如何签订一份租赁合同吗？以下是合同范本网小编为大家精心整理的“优秀！建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院1570字”，仅供参考，希望能为您提供参考！
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院【篇一】
出租单位： (以下简称“甲方”)
承租单位： (以下简称“乙方”)
乙方因承建 ，需租赁甲方建筑材料(钢管、扣件)，依据《合同法》、《民事诉讼法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、乙方租赁甲方材料，必须持单位介绍信，经办人身份证复印件及有效营业执照复印件，办理租赁合同。
二、乙方计划用量按工程实际需要而定，甲方必须确保 的供应量，且甲方须按乙方通知要求按时按量送达乙方指定现场，如因甲方供应不足或未按时送达而造成乙方误工，一切责任由甲方承担。
三、租赁时间： 个月，从 年 月 日起至 年 月 日止，不足三个月(按三个月计算)。
四、租赁费结算：按日结算(材料往返按一天计算)，钢管 元/米每天，扣件 元/套每天，甲方凭租赁站出据的出库码单为租金结算的有效依据，并经乙方代表签字确认。租期时间必须按日历表计算，春节扣除十五天，其他节假日不扣。
五、乙方负责材料往返的车辆、运费、上下车力资等，甲方配合乙方材料往返运输工作，乙方按 元/吨的标准向甲方支付上下车力资费，提退货地点在甲方仓库。不合格钢管、扣件的调换往返费用由甲方负责，且甲方须按乙方要求及时调换到位。
六、租赁材料所有权属于甲方，乙方享有使用权。未经甲方书面同意，乙方不得在租期内将出租材料进行销售、转让、转租或抵押给第三者，租赁材料的数量、质量由乙方在甲方仓库验收合格。若因乙方原因造成的丢失、严重损坏等相关责任，由乙方承担，按市场价格赔偿。
七、短少及损坏赔偿：乙方不得互换甲方材料，以次充好，否则甲方拒收。乙方在钢管租用中禁止锯割，在钢管上焊接其他物件时因确保钢管不受损坏。
八、本合同未尽事宜，经甲乙双方签字协商，作出补充条款与本合同一样具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方单位签字盖章后生效，至全部租赁费付清后失效。
十、本合同在执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不妥任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
补充条款：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院(篇二)
出租方(以下简称甲方)：
承租方(以下简称乙方)：
依据《中华人民共和国经济合同法》，甲、乙双方经协商一致，本着平等、自愿的原则签订本工程机械租赁合同。双方务必自觉遵照本合同执行。
一、 施工地点：由乙方指定施工作业现场。
二、 机械类型及价格：
三、 租赁方式及条款：
1、 乙方以月租的形式租赁甲方机械，机械预热、修理和移动都由甲方负责，每月工作27天，3天为维修机械时间，每天工作9小时，如机械工作时间不能正常工作，扣除修理时间。
2、 因下雨条件不利于施工，或施工过程中不需要机械作业，或不可抗力、或不可预知的情况下机械停机，甲方不负责任何费用。租用期间，如下雨达到50mm以上按实际时间计算；因自然天气、气候(如北方的冷空气、沙尘暴、下雪结冰)等情况，期间按实际时间计算；在后期收尾阶段，机械工作不到15天(含15天，9小时/天)的按实际时间计算工作时间，达到15天的(9小时/天)按包月计算。
3、 付款方式：每月一结
4、 进场费：一台共计3000元。
5、 机械的看护、维修、保养由甲方负责。
6、 由乙方提供机械作业所需的柴油，其它油料由甲方负责。机械进场时需由甲乙双方确认机械内存柴油量。退场时需甲乙双方重新确认机械内存柴油量，以确保机械进场、退场时机械内存柴油量一致。
7、 甲方应提供性能良好的.机械，并配备合格的机械操作人员，甲方的机械操作人员应听从乙方现场人员的指挥。按时按线路到达指定地点，按乙方现场人员的要求作业，乙方的机械操作人员可随时调运和操作机械。如甲方的机械性能不好和操作人员不听从乙方人员指挥，乙方有权要求甲方更换操作人员或机械退场，中止合同，并从台班中扣除甲方的机械进场费。
8、 甲乙双方以机械具体工作时间的形式确定机械实际作业时间，双方都必须掌握和记录，并到月底核对。乙方付甲方的机械租赁费，若有拖欠，甲方有权停机停工。
9、 机械的进场费由乙方承担，退场费由甲方承担，若乙方的租赁期小于二个月(含二个月)，则进场费和退场费均由乙方负责。
10、甲方所派的机械操方作人员的吃住由甲负方责。
11、以上租赁价格为不含税价格。如乙方需要发票，则多租赁价格在现有价格基础上上浮百分之五。
四、安全要求
1、甲方(包括机械操作人员及其他人员)，必须严格按照工作施工技术规程进行作业，机械操作人员和维修人员必须严格按照机械的操作和维修保养规程安全作业，其他人员未经允许不得进入工地。
2、甲方必须严格遵守工地规章制度，服从乙方现场人员的指挥和上级有关部门的监督管理，机械必须停方在乙方指定的位置，未经允许不得擅自移动和操作机械。
3、甲方必须遵守国家的法律法规。
凡是违反上述条款所造成的不良后果和损失，乙方概不负责，同时乙方有权要求甲方更换机械操作人员或机械退场，中止合同，并从台班费中扣除甲方的机械进场费。
五、 仲裁与调解
如发生合同争议或经济纠纷，双方本着合作、互谅的原则协商解决，如双方不能达成协议，则由仲裁部门或人民法院进行仲裁裁决。
六、 本合同经双方签字盖章后立即生效，到工程款结清后自动终止，本合同一式两份(每份三页)，由甲乙双方各持一份。
出租方(盖章)承租方(盖章)
法定代表人签字： 法定代表人签字：
帐号： 帐号：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院(篇三)
1、《合同法》第二百六十九条将建设工程合同定义为：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付工程价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，因此建设工程施工合同属于建设工程合同的一种。建设工程合同的性质从民法角度分析属于承揽合同。
2、民事诉讼法第三十四条第（一）项因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地法院管辖的规定中的因不动产提起的诉讼，是指所有权确认、买卖、互易、赠与、租赁、征用拆迁、侵权损害等案件标的物与不动产有直接联系的诉讼案件。建设工程施工合同中，其所完成的工作成果虽然构成不动产，但该类合同的订立和履行与不动产的占有、使用、收益、处分之间有着本质区别。
3、过去司法实践将建设工程施工合同纠纷归入房地产纠纷而适用专属管辖，即建设工程施工合同只能由不动产所在地人民法院管辖，这与建设工程施工合同的性质是相违背的，因此最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》从建设工程施工合同性质出发，对建设工程施工合同纠纷案件的管辖作出了规定：建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地,也即表明对该类合同纠纷的处理，并未纳入专属管辖的范畴。因此，此类纠纷应当按照一般合同纠纷的法律规定来确定管辖，即被告住所地与施工行为地法院均有管辖权。
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院(篇四)
出租人(简称甲方)_______________
承租人(简称乙方)_______________
根据《民法典》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备，甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：
特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法：乙方应将租赁物用于承建
工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。
四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表，以便甲方按时、按量的供应。
五、租赁期限： 年 月 日至 年 月 日，共计 天。承租人因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。
六、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
七、经双方协商，乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写)
元，甲方收到押金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续。赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)
八、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派 为提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方或者提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。
乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
九、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失的，应按照以下标准由乙方向甲方支付赔偿金：
钢管缺损的，每米赔偿13.00元;扣减缺损的，每只赔偿4.00元;缺失扣件螺丝的，每套按照0.50元赔偿。
未经甲方书面同意，乙方不得将钢管截断使用。否则按照钢管缺损处理。
十三、违约责任：
①乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条第②款的'规定承担违约责任。
④其他违约行为：___________________________________________________________.
十四、保证人________就乙方的合同义务向甲方提供担保，保证乙方履行本合同义务，如乙方违约，保证人按照《民法典》的规定对乙方的违约行为承担保证责任。
十五、本合同未作规定的，按照《民法典》的规定执行。
十六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，向甲方住所地人民法院起诉。
十七、本合同一式___份，甲、乙双方各执___份，保证人执___份。
十八、本合同自甲、乙双方(及保证人)签字或者盖章后生效。
甲方(盖章) 乙方(签章) 保证人(签章)
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院【篇五】
建筑设备租赁合同纠纷上诉案
上诉人{公司10}因建筑设备租赁合同纠纷一案，不服东营区人民法院(20xx)东经初字第139-1号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人{公司10}委托代理人{黄1X}、{巩2X}、被上诉人{公司3}委托代理人{徐5X}、{公司6}委托代理人{成8X}、{王9X}到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审裁定认定：20xx年6月6日，曹际样以莒县建筑安装工程总公司的名义与原告签订了租赁合同，约定原告租赁给莒县建筑安装工程总公司各种建筑设备，莒县建筑安装工程总公司按约定支付租赁费。工程建设律师发现，合同上租用方加盖了莒县建筑安装工程总公司合同专用章。万杰集团为被告莒县建筑安装工程总公司出具担保书，约定所租物品的价值及租赁费由其担保承付，在工程造价费中代扣。
山东省莒县建筑安装工程总公司于20xx年5月24日注销，其债权债务由其改制后的{公司3}处理。
原审法院认为，原告与曹际样签订的租赁合同租用方虽然加盖了莒县建筑安装工程总公司合同专用章，但由于改制后的{公司3}对该印章不予认可，原告也未提供足以证明曹际样经山东省莒县建筑安装工程总公司授权的证据，故原告主张与山东省莒县建筑安装工程总公司签订租赁合同及存在债权债务关系的主张不能成立，原告应向有关直接责任人主张权利，{公司3}不应作为本案的被告承担责任，不具备本案被告的主体资格。原告以{公司6}为山东省莒县建筑安装工程总公司提供保证为由而要求其承担连带保证责任缺乏相应的事实和理由，不符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第一百三十九条的规定，裁定驳回原告{公司10}的起诉，案件受理费50元，由原告{公司10}负担。
上诉人{公司10}在二审中以原审裁定认定事实不清、适用法律错误为由，请求依法撤销一审裁定，发回重审，诉讼费用由被上诉人负担。
被上诉人{公司3}以原审裁定认定事实清楚，适用法律正确为由，请求依法驳回上诉人的上诉，维持原裁定。
被上诉人{公司6}以原审裁定认定事实清楚、适用法律正确为由，请求驳回上诉人的上诉，维持原裁定。
本院经审理认为，上诉人{公司10}以万杰集团为莒县建筑安装工程总公司提供的经济担保书为由，起诉{公司6}承担连带担保责任符合法律规定，上诉人的上诉理由成立，应予采纳。
工程设备租赁合同纠纷案代理词（范文）
尊敬的审判长、审判员：
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。
据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为 20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。
综上所述：
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武 付贤禹 律师
二〇一三年一月十五日
“最新精选：挖机设备租赁合同(1570字)”的全部内容到这里就结束了，不知道对大家是否有所帮助，如果你还需要查看更多有关“最新精选：挖机设备租赁合同(1570字)”的内容请阅读钻机设备租赁合同，希望能够帮助到大家！
