[合同模板]机械设备买卖合同纠纷和解协议书(7篇)
在我们的日常生活中经常会遇到买卖的情况，其中买卖合同能起到很重要的作用。签订合同可以通过法律保障我们的权益，签订合同时要注意其中细节，防止合同欺诈。你知道买卖合同的格式是怎样写的吗？经过搜索和整理，小编为大家呈现“[合同模板]机械设备买卖合同纠纷和解协议书(7篇)”，仅供您在工作和学习中参考。
机械设备买卖合同纠纷和解协议书(篇1)
购货方：(以下简称甲方)
供货方：(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方_______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买_____，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：_____。
总数量：_____。
总金额：_____元整。
三、质量要求
材料：
报价单：
规格、型号：
图纸：
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式：_________。（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）
2、支付条件：_________。（可以约定付款的条件以防范风险）
3、支付时间或者期限：
4、支付地点：
五、交货时间、地点、方式
交货时间：
交货地点：
交货方式：
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准：
（1）全部设备必须是规定的型号、规格.不得使用不达标的伪劣产品。
（2）所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为_____年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后_____天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的____‰向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的____‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限____月未付款，乙方解约权利。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1、向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由_________负担。
2、向_________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
乙方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
机械设备买卖合同纠纷和解协议书(篇2)
需方： 合 同 号：
一、签订地点： 供方： 签订时间：
二、供货范围：(可以合同附件形式表示，列出具体的供货清单)
三、主要技术参数： (可以合同附件形式表示，列出具体的技术参数)
四、使用环境和运行条件：
五、主要配套件产地和厂家：
六、整机钢结构颜色:
七、设计规范、制造和检验标准：
八、交货和运输方式:
九、技术资料交付：
1、合同签定后 天内提供总图及部件图，以便需方核对各设备的布置是否符合工艺要求等。
2、交货时随机附产品合格证、随机附图(包括但不限于总图、部件图、易损件图、电器原理图、接线图)、使用说明书各壹份。
十、产品质量和售后服务
1、严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
3、保证所供产品加工工艺完善、检测手段完备。产品不带缺陷出厂。
4、对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。
5、在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属供方原因，供方将承担责任。
6、产品质保期：从开始使用之日算起(特种设备从取得使用登记证后算起)十二个月，但不超过自货到需方签收之日起十八个月。
7、遵守国家《产品质量法》的规定，保证产品安全正常使用。有以下情况之一者，供方负责免费修理或更换零部件：
7.1产品质量或使用性能不符合合同规定时; 7.2产品在用户妥善保养、正确安装和正确使用条件下在质保期内不能正常使用时。
8、对设备在安装和运行过程中，出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。
9、接到需方反映的质量问题信息后，供方应在 个工作日内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务工作不停止。10、随时满足需方对备品备件的要求。
十一、结算方式:需方于合同签订后 日内(以银行汇出底单为准)预付款 %;货发到施工现场后付%进度款(如龙门吊、电机车等设备还可以增加一项安装调试合格后的进度款);余%作为质保金在质保期满时付清(需方可以承兑汇票方式支付进度款，质保金不计利息)。
十二、违约责任
1、 供方不能按时交货时，不得超过 天，每延迟1天，供方应向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
2、 需方不能按时付款，除交货期顺延外，每延迟1天，还须向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
十三、合同纠纷解决方式:凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方协商解决;协商不成时，向武汉铁路运输法院提起诉讼。(注意：外部单位的纠纷解决单位一律为武汉铁路运输法院，集团公司内部单位的合同纠纷，如与六公司签订的门吊合同等，合同纠纷的解决方式为：提交集团公司调解。)
十四、合同附件名称： ，合同附件与本合同具有同等法律效力。
十五、其他约定事项：
十六、未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》规定执行。
十七、本合同一式 份，双方各执 份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：年月日：
机械设备买卖合同纠纷和解协议书(篇3)
合同编号：_________
买方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
卖方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
鉴于卖方拥有生产、销售______设备及相关资料的专有权；
鉴于买方为______需要有意向卖方购买上述设备及相关资料；
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于______项目的______设备。
1．设备名称、型号、规格、数量______。
2．卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3．卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4．卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1．合同总价为￥______（大写______元）。
2．合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。
3．合同总价的分项价格如下：
（1）设备和材料费用：￥______（大写______元）。
（2）辅助设备费用：￥______（大写______元）。
（3）设计和技术资料费用及培训费用：￥______（大写______元）。
（4）技术服务费用：￥______（大写______元）。
4．本合同价格为固定不变价。
5．如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过______银行支付给卖方。
1．合同总价的____％计￥______（大写：______元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方。
（1）卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本______份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件______份。
（2）______银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的____％不可撤销的保证函正副本各______份。
（3）金额为合同总价的形式发票一式______份。
（4）即期汇票一式______份。
（5）商业发票一式______份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起______天内提交。
2．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后___天内，将每批交货总价的____％支付给卖方：
（1）全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港___公司”的海运提单正本_______份，副本_______份；
（2）商业发票一式______份；
（3）即期汇票一式______份；
（4）详细装箱单一式______份；
（5）质量合格证一式______份。
3．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在买方收到下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商业发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______交接验收证书的影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
4．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商品发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______保证期结束的确认书影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间______天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的____％计违约金￥______（大写：______元）付给卖方。如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期______天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1．交付时间：卖方应于本合同生效日后______个月内分______批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门／铁路部门／水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2．交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为______机场（车站、港口）。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3．卖方应于交货日______日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
（1）合同号；
（2）机组号；
（3）设备备妥发运日；
（4）设备名称及编号和价格；
（5）设备总毛重；
（6）设备总体积；
（7）总包装件数；
（8）交运车站／港口／机场名称、车号／船号／飞机号和运单号；
（9）重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1．卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运／邮寄等方式交付给买方。
2．技术资料采用空运方式的，_____机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_____日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料______日内将收到单据复印件寄送给卖方。
3．在技术资料发运后的24小时（或48小时）内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本______份、副本______份和技术资料装箱清单______份航空邮寄给买方。
七、包装
1．卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2．卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3．卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：
（1）合同号；
（2）目的站／码头；
（3）收货人；
（4）设备名称、机组号、图号；
（5）箱号／件号；
（6）毛重／净重（公斤）；
（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。
4．对装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5．每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明（如有的话）各一份。
6．卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：
（1）合同号：
（2）收货人；
（3）目的地；
（4）唛头标记；
（5）毛重／净重（公斤）；
（6）箱号／件号。
（7）每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7．凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方______天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收
1．货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。买方应在开箱检查前（14）天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场（3个月）后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2．现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3．如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4．保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起（36）个月（签最终验收证书）二者以先到日期为准。在保证期内，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或／和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险（货物到达目的港后的风险由买方负责）。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后______个月。
九、风险负担
1．货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2．因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3．卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4．卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5．因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6．货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的.书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除
1．本合同在下列任一情形下解除：
（1）一方进入解体或倒闭阶段；
（2）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；
（3）本合同已有效、全部得到履行；
（4）双方共同同意提前解除合同；
（5）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
3．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
4．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
5．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证
买方：
1．买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．买方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：
1．卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．卖方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用__（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：______。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起______日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出______天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（1）提交______仲裁委员会仲裁；
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败方承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
（2）依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。
本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
买方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
卖方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
机械设备买卖合同纠纷和解协议书(篇4)
购货方：__________________(以下简称甲方)
供货方：__________________(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买______，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
风险告知：为买方能够取得不受争议的财产，买方必须要求卖方在订立合同时提前说明，该出卖物是其拥有所有权和合法处分权的财产，如果卖方未将标的物上存有第三人的权利的情形预先告知买方，则买方有权请求降低价格、或解除合同和要求赔偿损失。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：____________
总数量：____________
总金额：____________元整。
质量要求：____________
材料：____________
报价单：____________
规格：____________
图纸：____________
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式____________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
2、支付条件____________(可以约定付款的条件以防范风险)
3、支付时间或者期限________________________
4、支付地点：________________________
五、交货时间、地点、方式
交货时间：____________
交货地点：____________
交货方式：____________
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准
(1)全部设备必须是规定的型号、规格不得使用不达标的伪劣产品。
(2)所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为______年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外甲乙双方应严格遵守本合同的约定，否则违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的______%向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的______%向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限月未付款，乙方解约权利。
风险告知：对违约行为的惩处，合同双方应在合同违约责任条款中加以详细描述。如果双方违反了约定事项，应当按照约定承担违约责任，没有约定的按照法律规定承担违约责任。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第______种方式解决
1仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由______负担。
2、向____________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：__________________乙方：__________________
代表：__________________代表：__________________
______年______月______日______年______月______日
机械设备买卖合同纠纷和解协议书(篇5)
买方一：_________________
买方二：_________________
供货方：_________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲、乙、丙三方经过充分协商就货物供货事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条供货产品名称、数量、规格及技术要求
1.1产品名称、规格型号及数量：详见附件3
1.2技术要求及技术规范：详见附件3
1.3技术资料:合同生效后10天内，乙方应将有关材料的技术资料提供给甲方和丙方各一套。同时还应将上述资料完整地随货提供一套。
第二条交货
2.1交货地点：甲方指定地点或指定仓库。
2.2交货方式：乙方将货物运送到甲方指定地点并在移交甲方前负责保管。
2.3合同交货期：_________________
2.4货物移交甲方前，由乙方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由乙方承担。货物移交甲方时，双方应办理书面移交手续。
2.5乙方发货前48小时，应将货物合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期等，以传真或电传方式通知甲方和丙方，以便做好接货准备工作。
2.6乙方提供的货物应保证满足本合同第一条所要求的技术资料。
第三条包装及运输
3.1货物包装应按照国际及中国国家、货物使用地地方规范、标准规定执行，由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.2包装费应包括在货物总价内，每件包装箱内应附有一份详细的装箱单和质量合格证。
3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
3.4.运输
3.4.1运输费用已包含在合同价格之内。
3.4.2货物计划装运前2周，乙方应将以下内容通知丙方：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运地点名称等。对有特殊要求的货物，乙方应在3周前将特殊要求的说明文字传真至甲方及丙方。
第四条开箱验收标准及提出异议期限
4.1所有材料均应按附件3所列内容提供，并确保符合规范、设计图纸要求，并提供有关质量合格证明。
4.2货到工地后______日内，由丙方、甲方、乙方和监理共同根据合同要求的产品型号、供货范围、数量及产品合格证等进行验收，清点验收无误后，共同签署验货证书。如因包装、运输不当造成货物质量下降或破损、缺件等事故，由乙方承担补充、更换的责任。
4.3货物到货验收时，乙方必须提供①产品合格证书②原产地证明文件③使用说明书④出厂检验报告⑤相关数据指标说明等。
4.4所有货物到达工地后，在与甲方交接以前，乙方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由乙方承担全部责任。
4.5若甲方或监理对所验货物有异议，应该于开箱后天内向乙方提出，实属乙方责任的，由乙方负责补换，一切经济损失由乙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交货物外观质量和数量符合验收标准。
机械设备买卖合同纠纷和解协议书(篇6)
设备租赁合同范本参考
出租人(简称甲方)：_______________
承租人(简称乙方)：_______________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备，甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：
种 类
数量
押金标准
酒量单位
租金单价(元)
赔偿价(元)
钢 管
m∕天
13.00元∕m
扣 件
只∕天
4.00元∕只
应收押金(共计)：
特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法：乙方应将租赁物用于承建
工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。
四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表，以便甲方按时、按量的供应。
五、租赁期限： 年 月 日至 年 月 日，共计 天。承租人因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。
六、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
七、经双方协商，乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写)
元，甲方收到押金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续。赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。
八、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派 为提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方或者提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。
乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
九、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失的，应按照以下标准由乙方向甲方支付赔偿金：
钢管缺损的，每米赔偿13.00元;扣减缺损的，每只赔偿4.00元;缺失扣件螺丝的，每套按照0.50元赔偿。
未经甲方书面同意，乙方不得将钢管截断使用。否则按照钢管缺损处理。
十三、违约责任：
①乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条第②款的规定承担违约责任。
④其他违约行为：___________________________________________________________。
十四、保证人________就乙方的合同义务向甲方提供担保，保证乙方履行本合同义务，如乙方违约，保证人按照《中华人民共和国担保法》的规定对乙方的违约行为承担保证责任。
十五、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，向甲方住所地人民法院起诉。
十七、本合同一式___份，甲、乙双方各执___份，保证人执___份。
十八、本合同自甲、乙双方(及保证人)签字或者盖章后生效。
咀方(盖章)： 乙方(签章)： 保证人(签章)：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话： 电话：
地址： 地址： 地址：
本合同签订时间： 年 月 日。
本合同签订地点：________________。
本合同附件：
①乙方企业法人营业执照复印峻;
②乙方提货人身份证复印峻;
③保证人营业执照或者身份证复印峻。
有关于设备租赁合同范本
出租方：_______________________
承租方：_______________________
签订日期：_______年____月____日
签订地点：_____________________
依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就_________机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____________________________________
二、机械施工地点：____________________________________
三、机械型号及技术要求：______________________________
四、机械使用时间：_______个月;自______年_____月_____日起_______年______月______日至共计_________天。
机械进场时间：_________月_________日;机械投用时间：_________月_________日。
五、租金及支付
1.租金及计算：租金_________元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
2.租金支付：租赁费用按月计算。每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按_________支付租赁费。
3.租金优惠：租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_________按_________计算租费。
4.其它：__________________________________________。
六、技术安全要求：_________________________________。
七、双方责任
(一)承租方
1.按合同约定及时付给出租方租金。
2.给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。
(二)出租方
1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
3.提供机械相关资料。
4.服从承租方指挥，接受承租方检查。
5.负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
6.操作人员持有效证件上岗。
7.因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。
八、其他约定事项
1.出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金(月租费/30)，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。
2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_________元。
3.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。
4.双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法院为________________法院。
5.本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
6.本合同经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。
7.____________________________________________。
出租方(盖章)：___________
法定代表人(签字)：_______
承租方(盖章)：___________
法定代表人(签字)：_______
机械设备租赁合同协议书
出租方：_______________________
承租方：_______________________
签订日期：_______年____月____日
签订地点：_____________________
依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就_________机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____________________________________
二、机械施工地点：____________________________________
三、机械型号及技术要求：______________________________
四、机械使用时间：_______个月;自______年_____月_____日起_______年______月______日至共计_________天。
机械进场时间：_________月_________日;机械投用时间：_________月_________日。
五、租金及支付
1.租金及计算：租金_________元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
2.租金支付：租赁费用按月计算。每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按_________支付租赁费。
3.租金优惠：租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_________按_________计算租费。
4.其它：__________________________________________。
六、技术安全要求：_________________________________。
七、双方责任
(一)承租方
1.按合同约定及时付给出租方租金。
2.给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。
(二)出租方
1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
3.提供机械相关资料。
4.服从承租方指挥，接受承租方检查。
5.负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
6.操作人员持有效证件上岗。
7.因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。
八、其他约定事项
1.出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金(月租费/30)，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。
2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_________元。
3.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。
4.双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法院为________________法院。
5.本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
6.本合同经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。
7.____________________________________________。
出租方(盖章)：___________
法定代表人(签字)：_______
承租方(盖章)：___________
法定代表人(签字)：_______
机械设备买卖合同纠纷和解协议书(篇7)
甲方：______，______，______族，____________年______月______日生，____________人，住________________________，身份证号码____________，联系电话_______________。
委托代理人：____________;
乙方：______，______，______族，____________年______月______日生，____________人，住________________________，身份证号码____________，联系电话_______________。
委托代理人：____________;
______诉______买卖合同纠纷一案，由______人民法院受理，案号：(______)______初字第______号，原定于______年___月___日开庭。现经委托代理人努力协调，经双方协商，达成以下庭前和解协议：
一、甲乙双方一致同意解除双方于______年___月___日签订的房屋买卖合同。
二、甲方将先前收取乙方的购房预付款人民币____________元(大写：____________)退还给乙方;
甲方:____________委托代理人：____________
乙方:____________委托代理人：____________
________年___月___日
附：
1、甲乙双方身份证复印件各一份;
2、二代理人接受委托的委托协议书复印件各一份。
编辑推荐
机械设备买卖协议书
甲方：_________乙方：_________
甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间：
1.验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前；
2.验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限：
1.合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款；
2.所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________%；
3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务：
甲方：
1.按照合同约定，按时支付相应费用；
2.严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；
3.按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。
乙方：
1.按照合同（及附件）约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排；
2.严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任
1.甲方若不能按时付款视为违约。拖延十天以上，甲方每日支付给乙方合同总额的1‰作为滞纳金，且工程进度按拖延时间向后顺延；拖延一个月以上，甲方每日支付给乙方合同总额的5‰作为滞纳金；
2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1‰作为违约金；拖延十天以上，每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额
_________.
六、合同总额
_________.
七、合同的变更与解除：
1.如发生不可抗力事件，本合同自动解除；
2.本合同未尽事宜，由双方协商解决；
3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷，由双方协商解决。
九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。
甲方（公章）：_____________乙方（公章）：______________
授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械设备买卖合同精选
随着社的会发展，科技的进步，合同对于我们生活和工作的重要性不言而喻。合同是减少和防止发生劳动争议的重要措施，制定合同时要着重注意哪些方面呢？合同范本网特别编辑了“机械设备买卖合同”，不妨参考一下。希望你喜欢！
机械设备买卖合同 篇1
购货方：(以下简称甲方)
供货方：(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方_______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买_____，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：_____。
总数量：_____。
总金额：_____元整。
三、质量要求
材料：
报价单：
规格、型号：
图纸：
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式：_________。（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）
2、支付条件：_________。（可以约定付款的条件以防范风险）
3、支付时间或者期限：
4、支付地点：
五、交货时间、地点、方式
交货时间：
交货地点：
交货方式：
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准：
（1）全部设备必须是规定的型号、规格.不得使用不达标的伪劣产品。
（2）所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为_____年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后_____天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的____‰向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的____‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限____月未付款，乙方解约权利。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1、向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由_________负担。
2、向_________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
乙方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
机械设备买卖合同 篇2
受让方：________（以下称甲方）
转让方：________（以下称乙方）
为实现生产经营需要，甲方拟定收购乙方拥有机械设备，经甲乙双方协商一致，特签订本协议：
第一条设备名称、规格、数量、价格
乙方转让给甲方的设备装载机________，该设备型号________，经双方约定价格为________元（含税价格）；
第二条付款方式：
一次性付清
第三条设备交付时间
在收到甲方支付款后1个工作日内，乙方将机器等设备交付给甲方。
第四条陈述保证承诺：
甲方的陈述、保证与承诺：
1、甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力；
3、甲方受让乙方的设备，已按公司章程规定召开股东会（或全家）并作出同意受让决议；
4、甲方对乙方转让的设备作了充分了解，并同意在该状况下受让；
5、甲方保证有能力支付全部转让价款，并执行本协议规定的甲方义务；
乙方的陈述、保证与承诺：
1、乙方具有转让设备的权利能力和行为能力；
2、乙方保证对所转让的资产状况（包括设备的外观、性能、操作及维修方法等）向甲方作充分的陈述、说明，没有其他保留；
3、转让之前乙方因设备而引起的债权债务，独立承担责任，与甲方无关；
第五条合同生效
本协议在付清转让款、交付机械、随机的备品、配件和专用工具、购机发票、合格证件等，并经甲、乙双方授权代表签字并加盖章印后生效；
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________
日期：_____________日期：_____________
机械设备买卖合同 篇3
需方： 合 同 号：
一、签订地点： 供方： 签订时间：
二、供货范围：(可以合同附件形式表示，列出具体的供货清单)
三、主要技术参数： (可以合同附件形式表示，列出具体的技术参数)
四、使用环境和运行条件：
五、主要配套件产地和厂家：
六、整机钢结构颜色:
七、设计规范、制造和检验标准：
八、交货和运输方式:
九、技术资料交付：
1、合同签定后 天内提供总图及部件图，以便需方核对各设备的布置是否符合工艺要求等。
2、交货时随机附产品合格证、随机附图(包括但不限于总图、部件图、易损件图、电器原理图、接线图)、使用说明书各壹份。
十、产品质量和售后服务
1、严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
3、保证所供产品加工工艺完善、检测手段完备。产品不带缺陷出厂。
4、对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。
5、在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属供方原因，供方将承担责任。
6、产品质保期：从开始使用之日算起(特种设备从取得使用登记证后算起)十二个月，但不超过自货到需方签收之日起十八个月。
7、遵守国家《产品质量法》的规定，保证产品安全正常使用。有以下情况之一者，供方负责免费修理或更换零部件：
7.1产品质量或使用性能不符合合同规定时; 7.2产品在用户妥善保养、正确安装和正确使用条件下在质保期内不能正常使用时。
8、对设备在安装和运行过程中，出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。
9、接到需方反映的质量问题信息后，供方应在 个工作日内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务工作不停止。10、随时满足需方对备品备件的要求。
十一、结算方式:需方于合同签订后 日内(以银行汇出底单为准)预付款 %;货发到施工现场后付%进度款(如龙门吊、电机车等设备还可以增加一项安装调试合格后的进度款);余%作为质保金在质保期满时付清(需方可以承兑汇票方式支付进度款，质保金不计利息)。
十二、违约责任
1、 供方不能按时交货时，不得超过 天，每延迟1天，供方应向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
2、 需方不能按时付款，除交货期顺延外，每延迟1天，还须向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
十三、合同纠纷解决方式:凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方协商解决;协商不成时，向武汉铁路运输法院提起诉讼。(注意：外部单位的纠纷解决单位一律为武汉铁路运输法院，集团公司内部单位的合同纠纷，如与六公司签订的门吊合同等，合同纠纷的解决方式为：提交集团公司调解。)
十四、合同附件名称： ，合同附件与本合同具有同等法律效力。
十五、其他约定事项：
十六、未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》规定执行。
十七、本合同一式 份，双方各执 份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：年月日：
机械设备买卖合同 篇4
买方一：_________________
买方二：_________________
供货方：_________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲、乙、丙三方经过充分协商就货物供货事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条供货产品名称、数量、规格及技术要求
1.1产品名称、规格型号及数量：详见附件3
1.2技术要求及技术规范：详见附件3
1.3技术资料:合同生效后10天内，乙方应将有关材料的技术资料提供给甲方和丙方各一套。同时还应将上述资料完整地随货提供一套。
第二条交货
2.1交货地点：甲方指定地点或指定仓库。
2.2交货方式：乙方将货物运送到甲方指定地点并在移交甲方前负责保管。
2.3合同交货期：_________________
2.4货物移交甲方前，由乙方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由乙方承担。货物移交甲方时，双方应办理书面移交手续。
2.5乙方发货前48小时，应将货物合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期等，以传真或电传方式通知甲方和丙方，以便做好接货准备工作。
2.6乙方提供的货物应保证满足本合同第一条所要求的技术资料。
第三条包装及运输
3.1货物包装应按照国际及中国国家、货物使用地地方规范、标准规定执行，由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.2包装费应包括在货物总价内，每件包装箱内应附有一份详细的装箱单和质量合格证。
3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
3.4.运输
3.4.1运输费用已包含在合同价格之内。
3.4.2货物计划装运前2周，乙方应将以下内容通知丙方：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运地点名称等。对有特殊要求的货物，乙方应在3周前将特殊要求的说明文字传真至甲方及丙方。
第四条开箱验收标准及提出异议期限
4.1所有材料均应按附件3所列内容提供，并确保符合规范、设计图纸要求，并提供有关质量合格证明。
4.2货到工地后______日内，由丙方、甲方、乙方和监理共同根据合同要求的产品型号、供货范围、数量及产品合格证等进行验收，清点验收无误后，共同签署验货证书。如因包装、运输不当造成货物质量下降或破损、缺件等事故，由乙方承担补充、更换的责任。
4.3货物到货验收时，乙方必须提供①产品合格证书②原产地证明文件③使用说明书④出厂检验报告⑤相关数据指标说明等。
4.4所有货物到达工地后，在与甲方交接以前，乙方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由乙方承担全部责任。
4.5若甲方或监理对所验货物有异议，应该于开箱后天内向乙方提出，实属乙方责任的，由乙方负责补换，一切经济损失由乙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交货物外观质量和数量符合验收标准。
机械设备买卖合同 篇5
购货单位：建材有限公司(以下简称甲方)
供货单位：有限公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)
设备名称：DH-213D大型塑胶机
数量：2台
单价：370万元安装费：16万元总计：756万元
二、合同金额
合同总金额：756万元人民币大写：柒佰伍拾陆万元人民币
三、付款时间及方式
合同二次付款：在合同生效后15天内，甲方向乙方支付合同总额60%货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，设备正常运行，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额35%的货款;质保期满后付清余款
2、在合同款项支付前2天，乙方向甲方开具同等金额的增值税票
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同生效后20日内交货
2、交货地点：甲方指定
3、交货方式：乙方负责货物运输
4、货运方式：汽运
5、乙方将合同设备运至企业并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。
7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在2个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。
8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。
9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
五、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间：乙方应于合同生效后30天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在2天内安排初步验收。设备于合同生效后2天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。
2、验收地点：甲方设备车间
3、验收标准：企业标准
六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)
1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。
2.供方现场人员食宿自理。
3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。
七、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)
八、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为5年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后3天内派人至甲方现场维修。
2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
九、违约责任
1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的5%违约金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的5%。
3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过10天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%违约金。
4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。
十、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。
十一、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十二、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
十四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表：代表：
时间：20xx年月日
机械设备买卖合同范文
以下是合同范本网为大家整理的关于《机械设备买卖合同范文》，供大家学习参考！
合同编号：_________________
买方：___________________________法定住址：_______________________法定代表人：_____________________职务：___________________________委托代理人：_____________________身份证号码：_____________________通讯地址：_______________________邮政编码：_______________________联系人：_________________________电话：___________________________传真：___________________________帐号：___________________________电子信箱：_______________________
卖方：___________________________法定住址：_______________________法定代表人：_____________________职务：___________________________委托代理人：_____________________身份证号码：_____________________通讯地址：_______________________邮政编码：_______________________联系人：_________________________电话：___________________________传真：___________________________帐号：___________________________电子信箱：_______________________
鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权；鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料；鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行，
机械设备买卖合同。
一、合同标的本合同标的为用于_________项目的_________设备。1．设备名称、型号、规格、数量_________。2．卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。3．卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。4．卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格1．合同总价为￥_________（大写_________元）。2．合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。3．合同总价的分项价格如下：（1）设备和材料费用：￥_________（大写_________元）。（2）辅助设备费用：￥_________（大写_________元）。（3）设计和技术资料费用及培训费用：￥_________（大写_________元）（4）技术服务费用：￥_________（大写_________元）。4．本合同价格为固定不变价。5．如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。1．合同总价的_________％计￥_________（大写：_________元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方。（1）卖方国家有关*出具的出口许可证影印本_________份，或有关*出具的不需出口许可证的证明文件_________份。（2）_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________％不可撤销的保证函正副本各_________份。（3）金额为合同总价的形式发票一式_________份。（4）即期汇票一式_________份。（5）商业发票一式_________份。上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天内提交。2．合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天内，将每批交货总价的_________％支付给卖方：（1）全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_______公司”的海运提单正本_______份，副本_______份；（2）商业发票一式_________份；（3）即期汇票一式_________份；（4）详细装箱单一式_________份；（5）质量合格证一式_________份。3．合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在买方收到下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方：（1）商业发票一式_________份；（2）双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份；（3）即期汇票一式_________份。4．合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方：（1）商品发票一式_________份；（2）双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份；（3）即期汇票一式_________份。买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________％计违约金￥_________（大写：_________元）付给卖方：如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天___________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付1．交付时间：卖方应于本合同生效日后_________个月内分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门／铁路部门／水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。2．交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场（车站、港口）。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。3．卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。（1）合同号；（2）机组号；（3）设备备妥发运日；（4）设备名称及编号和价格； （5）设备总毛重；（6）设备总体积；（7）总包装件数；（8）交运车站／港口／机场名称、车号／船号／飞机号和运单号；（9）重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付1．卖方应于本合同生效日后_________个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运／邮寄等方式交付给买方。2．技术资料采用空运方式的，_____机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_____日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日内将收到单据复印件寄送给卖方。3．在技术资料发运后的24小时（或48小时）内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。
七、包装1．卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。2．卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。3．卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站／码头；（3）收货人；（4）设备名称、机组号、图号；（5）箱号／件号；（6）毛重／净重（公斤）；（7）体积（长×宽×高，以毫米表示），合同范本《机械设备买卖合同》(http://www.unjs.com)。 ◆分享好文◆4．对***装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。5．每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明（如有的话）各一份。6．卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：（1）合同号：（2）收货人；（3）目的地；（4）唛头标记；（5）毛重／净重（公斤）；（6）箱号／件号。（7）每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。7．凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收1．货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。买方应在开箱检查前（14）天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场（3个月）后仍不开箱，产生的后果由买方承担。2．现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。3．如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。4．保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起（36）个月（签最终验收证书）二者以先到日期为准。在保证期内，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或／和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险（货物到达目的港后的风险由买方负责）。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。
九、风险负担1．货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。2．因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。3．卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。4．卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。5．因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。6．货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、***、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除1．本合同在下列任一情形下解除：（1）一方进入解体或倒闭阶段；（2）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；（3）本合同已有效、全部得到履行；（4）双方共同同意提前解除合同；（5）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。2．因不可抗力致使合同目的不能实现的；3．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；4．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证买方：1．买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．买方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。卖方：1．卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．卖方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用__（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2．各方通讯地址如下：_________。3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：（1）提交_________仲裁委员会仲裁；仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。仲裁费用由败方承担。仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。（2）依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。买方（盖章）：___________________授权代表（签字）：_______________委托代理人（签字）：________________________年________月________日
卖方（盖章）：___________________授权代表（签字）：_______________委托代理人（签字）：________________________年________月________日
机械设备买卖合同格式
合同编号：出卖人：中铁五xxxxxxx司贵xxx厂签定地点：买受人：签定时间： 年 月 日第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间：标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价(万元)金额(万元)交（提）货 时 间 及 数 量合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条 质量标准： 按出卖人出厂标准及国家相关标准执行。第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：质保期六个月，标的物到买受人使用地之日起计算。第四条 包装标准、包装物的供应与回收：无第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机发送，按随机配件清单点收。第六条 合理损耗标准及计算方法：出卖人不承担标的物的正常磨损而产生的损耗及易损件的损耗责任。第七条 标的物所有权自 买受人接收签字(盖章) 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人 所有。第八条 交（提）货方式、地点：按执行。a、买受人使用地，b、买受人到出卖人工厂提货。第九条 运输费用负担：按执行。a、出卖人代办标的物到买受人使用地的运输，运输费用（大写） （¥ ）由买受人承担，其费用不在整机报价之内，由出卖人代垫，向买受人收醛b、出卖人承担标的物出厂的吊装及到买受人使用地的运输费用，买受人承担工地卸货费用。第十条 检验标准、方法、地点及期限：按出卖人出厂标准验收，地点：买受人使用地，期限为壹周。第十一条 成套设备的安装与调试：由出卖人负责标的物的安装与调试。第十二条 结算方式、时间及地点：第十三条 担保方式（也可另立担保合同）：无第十四条 本合同解除的条件：合同执行完毕，本合同解除。第十五条 违约责任：违约方承担全责。第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商和调解不成的，依法向人民法院起诉。第十七条 本合同自 双方签字(盖章)之日 起生效。第十八条 其他约定事项：出 卖 人出卖人（章）：中铁五局集团机电有限责任公司贵州三环机械厂住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道167号法定代表人：委托代理人：电话：0851-4840561传真：0851-4854722开户银行：建设银行xx云分理处帐号：5XX6152360xxxx00049邮政编码：55xx08买 受 人买受人（章）：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：签证意见：签证机关（章）年 月 日
热门合同:机械设备买卖合同汇编六篇
在生活当中，当我们进行买卖的时候，买卖的时候需要签订相应的买卖合同。签订合同可以更好的维护双方利益，不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。值得推荐的买卖合同模板你收集了吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《热门合同:机械设备买卖合同汇编六篇》，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
机械设备买卖合同【篇一】
购货方：(以下简称甲方)
供货方：(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方_______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买_____，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：_____。
总数量：_____。
总金额：_____元整。
三、质量要求
材料：
报价单：
规格、型号：
图纸：
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式：_________。（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）
2、支付条件：_________。（可以约定付款的条件以防范风险）
3、支付时间或者期限：
4、支付地点：
五、交货时间、地点、方式
交货时间：
交货地点：
交货方式：
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准：
（1）全部设备必须是规定的型号、规格.不得使用不达标的伪劣产品。
（2）所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为_____年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后_____天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的____‰向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的____‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限____月未付款，乙方解约权利。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1、向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由_________负担。
2、向_________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
乙方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
机械设备买卖合同【篇二】
需方： 合 同 号：
一、签订地点： 供方： 签订时间：
二、供货范围：(可以合同附件形式表示，列出具体的供货清单)
三、主要技术参数： (可以合同附件形式表示，列出具体的技术参数)
四、使用环境和运行条件：
五、主要配套件产地和厂家：
六、整机钢结构颜色:
七、设计规范、制造和检验标准：
八、交货和运输方式:
九、技术资料交付：
1、合同签定后 天内提供总图及部件图，以便需方核对各设备的布置是否符合工艺要求等。
2、交货时随机附产品合格证、随机附图(包括但不限于总图、部件图、易损件图、电器原理图、接线图)、使用说明书各壹份。
十、产品质量和售后服务
1、严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
3、保证所供产品加工工艺完善、检测手段完备。产品不带缺陷出厂。
4、对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。
5、在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属供方原因，供方将承担责任。
6、产品质保期：从开始使用之日算起(特种设备从取得使用登记证后算起)十二个月，但不超过自货到需方签收之日起十八个月。
7、遵守国家《产品质量法》的规定，保证产品安全正常使用。有以下情况之一者，供方负责免费修理或更换零部件：
7.1产品质量或使用性能不符合合同规定时; 7.2产品在用户妥善保养、正确安装和正确使用条件下在质保期内不能正常使用时。
8、对设备在安装和运行过程中，出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。
9、接到需方反映的质量问题信息后，供方应在 个工作日内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务工作不停止。10、随时满足需方对备品备件的要求。
十一、结算方式:需方于合同签订后 日内(以银行汇出底单为准)预付款 %;货发到施工现场后付%进度款(如龙门吊、电机车等设备还可以增加一项安装调试合格后的进度款);余%作为质保金在质保期满时付清(需方可以承兑汇票方式支付进度款，质保金不计利息)。
十二、违约责任
1、 供方不能按时交货时，不得超过 天，每延迟1天，供方应向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
2、 需方不能按时付款，除交货期顺延外，每延迟1天，还须向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
十三、合同纠纷解决方式:凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方协商解决;协商不成时，向武汉铁路运输法院提起诉讼。(注意：外部单位的纠纷解决单位一律为武汉铁路运输法院，集团公司内部单位的合同纠纷，如与六公司签订的门吊合同等，合同纠纷的解决方式为：提交集团公司调解。)
十四、合同附件名称： ，合同附件与本合同具有同等法律效力。
十五、其他约定事项：
十六、未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》规定执行。
十七、本合同一式 份，双方各执 份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：年月日：
机械设备买卖合同【篇三】
合同编号：_________
买方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
卖方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
鉴于卖方拥有生产、销售______设备及相关资料的专有权；
鉴于买方为______需要有意向卖方购买上述设备及相关资料；
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于______项目的______设备。
1．设备名称、型号、规格、数量______。
2．卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3．卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4．卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1．合同总价为￥______（大写______元）。
2．合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。
3．合同总价的分项价格如下：
（1）设备和材料费用：￥______（大写______元）。
（2）辅助设备费用：￥______（大写______元）。
（3）设计和技术资料费用及培训费用：￥______（大写______元）。
（4）技术服务费用：￥______（大写______元）。
4．本合同价格为固定不变价。
5．如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过______银行支付给卖方。
1．合同总价的____％计￥______（大写：______元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方。
（1）卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本______份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件______份。
（2）______银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的____％不可撤销的保证函正副本各______份。
（3）金额为合同总价的形式发票一式______份。
（4）即期汇票一式______份。
（5）商业发票一式______份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起______天内提交。
2．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后___天内，将每批交货总价的____％支付给卖方：
（1）全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港___公司”的海运提单正本_______份，副本_______份；
（2）商业发票一式______份；
（3）即期汇票一式______份；
（4）详细装箱单一式______份；
（5）质量合格证一式______份。
3．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在买方收到下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商业发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______交接验收证书的影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
4．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商品发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______保证期结束的确认书影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间______天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的____％计违约金￥______（大写：______元）付给卖方。如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期______天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1．交付时间：卖方应于本合同生效日后______个月内分______批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门／铁路部门／水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2．交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为______机场（车站、港口）。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3．卖方应于交货日______日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
（1）合同号；
（2）机组号；
（3）设备备妥发运日；
（4）设备名称及编号和价格；
（5）设备总毛重；
（6）设备总体积；
（7）总包装件数；
（8）交运车站／港口／机场名称、车号／船号／飞机号和运单号；
（9）重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1．卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运／邮寄等方式交付给买方。
2．技术资料采用空运方式的，_____机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_____日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料______日内将收到单据复印件寄送给卖方。
3．在技术资料发运后的24小时（或48小时）内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本______份、副本______份和技术资料装箱清单______份航空邮寄给买方。
七、包装
1．卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2．卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3．卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：
（1）合同号；
（2）目的站／码头；
（3）收货人；
（4）设备名称、机组号、图号；
（5）箱号／件号；
（6）毛重／净重（公斤）；
（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。
4．对装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5．每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明（如有的话）各一份。
6．卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：
（1）合同号：
（2）收货人；
（3）目的地；
（4）唛头标记；
（5）毛重／净重（公斤）；
（6）箱号／件号。
（7）每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7．凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方______天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收
1．货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。买方应在开箱检查前（14）天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场（3个月）后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2．现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3．如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4．保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起（36）个月（签最终验收证书）二者以先到日期为准。在保证期内，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或／和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险（货物到达目的港后的风险由买方负责）。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后______个月。
九、风险负担
1．货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2．因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3．卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4．卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5．因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6．货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的.书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除
1．本合同在下列任一情形下解除：
（1）一方进入解体或倒闭阶段；
（2）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；
（3）本合同已有效、全部得到履行；
（4）双方共同同意提前解除合同；
（5）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
3．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
4．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
5．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证
买方：
1．买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．买方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：
1．卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．卖方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用__（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：______。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起______日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出______天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（1）提交______仲裁委员会仲裁；
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败方承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
（2）依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。
本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
买方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
卖方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
机械设备买卖合同【篇四】
购货方：__________________(以下简称甲方)
供货方：__________________(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买______，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
风险告知：为买方能够取得不受争议的财产，买方必须要求卖方在订立合同时提前说明，该出卖物是其拥有所有权和合法处分权的财产，如果卖方未将标的物上存有第三人的权利的情形预先告知买方，则买方有权请求降低价格、或解除合同和要求赔偿损失。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：____________
总数量：____________
总金额：____________元整。
质量要求：____________
材料：____________
报价单：____________
规格：____________
图纸：____________
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式____________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
2、支付条件____________(可以约定付款的条件以防范风险)
3、支付时间或者期限________________________
4、支付地点：________________________
五、交货时间、地点、方式
交货时间：____________
交货地点：____________
交货方式：____________
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准
(1)全部设备必须是规定的型号、规格不得使用不达标的伪劣产品。
(2)所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为______年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外甲乙双方应严格遵守本合同的约定，否则违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的______%向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的______%向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限月未付款，乙方解约权利。
风险告知：对违约行为的惩处，合同双方应在合同违约责任条款中加以详细描述。如果双方违反了约定事项，应当按照约定承担违约责任，没有约定的按照法律规定承担违约责任。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第______种方式解决
1仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由______负担。
2、向____________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：__________________乙方：__________________
代表：__________________代表：__________________
______年______月______日______年______月______日
机械设备买卖合同【篇五】
买方一：_________________
买方二：_________________
供货方：_________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲、乙、丙三方经过充分协商就货物供货事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条供货产品名称、数量、规格及技术要求
1.1产品名称、规格型号及数量：详见附件3
1.2技术要求及技术规范：详见附件3
1.3技术资料:合同生效后10天内，乙方应将有关材料的技术资料提供给甲方和丙方各一套。同时还应将上述资料完整地随货提供一套。
第二条交货
2.1交货地点：甲方指定地点或指定仓库。
2.2交货方式：乙方将货物运送到甲方指定地点并在移交甲方前负责保管。
2.3合同交货期：_________________
2.4货物移交甲方前，由乙方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由乙方承担。货物移交甲方时，双方应办理书面移交手续。
2.5乙方发货前48小时，应将货物合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期等，以传真或电传方式通知甲方和丙方，以便做好接货准备工作。
2.6乙方提供的货物应保证满足本合同第一条所要求的技术资料。
第三条包装及运输
3.1货物包装应按照国际及中国国家、货物使用地地方规范、标准规定执行，由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.2包装费应包括在货物总价内，每件包装箱内应附有一份详细的装箱单和质量合格证。
3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
3.4.运输
3.4.1运输费用已包含在合同价格之内。
3.4.2货物计划装运前2周，乙方应将以下内容通知丙方：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运地点名称等。对有特殊要求的货物，乙方应在3周前将特殊要求的说明文字传真至甲方及丙方。
第四条开箱验收标准及提出异议期限
4.1所有材料均应按附件3所列内容提供，并确保符合规范、设计图纸要求，并提供有关质量合格证明。
4.2货到工地后______日内，由丙方、甲方、乙方和监理共同根据合同要求的产品型号、供货范围、数量及产品合格证等进行验收，清点验收无误后，共同签署验货证书。如因包装、运输不当造成货物质量下降或破损、缺件等事故，由乙方承担补充、更换的责任。
4.3货物到货验收时，乙方必须提供①产品合格证书②原产地证明文件③使用说明书④出厂检验报告⑤相关数据指标说明等。
4.4所有货物到达工地后，在与甲方交接以前，乙方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由乙方承担全部责任。
4.5若甲方或监理对所验货物有异议，应该于开箱后天内向乙方提出，实属乙方责任的，由乙方负责补换，一切经济损失由乙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交货物外观质量和数量符合验收标准。
机械设备买卖合同【篇六】
购货单位(以下简称甲方)：
地址：
通讯地址：
供货单位(以下简称乙方)：
地址：
通讯地址：
签约地点：
为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：
一、合同标的
名称：
规格：
型号：
单价：
数量：
二、合同金额
合同总金额：大写：人民币整(即______元)。
三、付款时间及方式
1、合同分批付款：在合同生效后______天内，甲方向乙方支付合同总额的________%货款;设备安装调试完毕，并初步验收天内，甲方向乙方支付合同总额______%货款;设备正常运行______天，经双方正式验收合格后______天内，甲方向乙方付合同总额%的货款;质保期满后付清余款。
2、在每期合同款项支付前______天，乙方向甲方开具同等金额的增值税发票(根据实际情况加以约定)。
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同生效后日内交货
2、交货地点：
收货人名称：(签约单位名称)
地址：
3、交货方式：方负责货物运输
4、货运方式：
5、乙方将合同设备运至_________公司并经安装调试、投入使用，经过甲方验收合格后，方为设备交货日期(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、乙方应在合同设备发运后个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。
7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。
8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。
9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
五、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间：乙方应于合同生效后天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在天内安排初步验收。设备于合同生效后天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。
2、验收地点：
3、验收标准：
六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)
1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。
2.供方现场人员食宿自理。
3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供方应予协助。
七、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)
八、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知天内派人至甲方现场维修。
2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗力及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
九、违约责任
1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的%违约金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的%。
3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的%。逾期交货超过天，视为交货不能，乙方应倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额%违约金。
4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的%，乙方超过天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的%。如果乙方不按时履行维修义务的，甲方得以请求第三人进行设备维修，维修费用由乙方承担。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。
十、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。
十一、合同变更
未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十二、争议解决方式
双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向方所在地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及终止
合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
十四、其他
合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表：代表：
签章：签章：
日期：日期：
2016二手机械设备买卖合同模板
甲方（代售旧机方）：＿＿＿＿＿
乙方（委托售旧机方）：＿＿＿＿＿
一、双方经反复协商，由甲方＿＿＿＿＿出面帮乙方＿＿＿＿＿出售其旧工程机械，出售后乙方不得从别处购买工程机械，必须从甲方处购买工程机械，否则甲方代售期间的所有费用、损失，均有乙方负责。就此事宜达成协议。
二、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
甲方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ --- 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
=============
甲方(买方)：__________________________
乙方(卖方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条 合同标的要求1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。2.产地：详见附件。3.质量标准：(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。(2) 其他：____________4.技术标准：乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。5.其他要求：________________________
第二条 合同价款及支付方式1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________2.支付方式：(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第三期付款：________________________③ 其他：______________________________(2) 付款信息乙方单位名称：________________________开户银行：______________________________帐号： ______________________________乙方负责开具相关发票。
第三条 交货时间、地点和包装1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间
(1)自合同签订之日起 ______日内。
(2)于______年______月______日内。(3)其他方式：
买卖合同纠纷
上诉人四川荣星物流有限公司(以下简称荣星公司)因与被上诉人昆明中宇集装箱运输有限公司(以下简称中宇公司)买卖合同纠纷一案，不服云南省昆明市中级人民法院(XX)昆民四初字第56号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年1月23日受理后，依法组成合议庭，于XX年3月5日在本院公开开庭审理了本案。上诉人荣星公司的法定代表人贾志明及其委托代理人岳威、吴念胜，被上诉人中宇公司的委托代理人许文勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理确认的事实是：XX年4月30日，中宇公司与荣星公司签订《车辆购置转让合同》(以下简称《转让合同》)，其中第一条约定：甲方(即中宇公司)将属本公司产权的十辆沃尔沃380型牵引半挂车作价每辆585000元，共计585万元转让给乙方(即荣星公司)。并由乙方继续在甲方进行卷烟运输经营。荣星公司共计支付款项236万元，中宇公司已将全部车辆交与荣星公司。XX年12月23日，云南中烟物资配套公司(以下简称中烟物资公司)受中宇公司委托，与云南玉溪宏程运输有限公司(以下简称宏程公司)、荣星公司形成《会议纪要》，其中第一条约定中烟物资公司决定从XX年起停止卷烟省外公路运输经营业务，荣星公司挂靠中宇公司的十辆沃尔沃拖车全部转户到宏程公司，由宏程公司管理;第二条约定由中烟物资公司与玉溪红塔集团协商，将中烟物资公司原有的红塔集团5%卷烟公路运输业务转给宏程公司承运;第三条约定荣星公司欠中宇公司345万元由宏程公司代偿315万元，还款分两次，会议纪要签字还200万元，其余115万元在XX年6月30日以前偿还。余款39万元由荣星公司在XX年3月份以前归还。第四条约定宏程公司与荣星公司的挂靠、管理关系，由宏程公司和荣星公司自行协商后签订协议。第六条约定荣星公司所有车辆解除与中宇公司、昆明瀚宇烟草储运有限公司(以下简称瀚宇公司)的车辆户头挂靠及业务挂靠关系，由荣星公司办理车辆转户手续。荣星公司与中宇公司和瀚宇公司之间的所有挂靠协议自XX年2月1日起终止。XX年12月30日，宏程公司向中宇公司支付200万元;XX年3月6日，中宇公司出具收款发票，认可收到宏程公司的200万元是其代荣星公司支付的货款。XX年12月23日，宏程公司与荣星公司签订《汽车加盟挂靠合同》(以下简称《挂靠合同》)。XX年3月25日，为解决中宇公司、宏程公司和荣星公司的纠纷，各方当事人进行了协商，但没有达成一致意见。荣星公司购买了车辆以后对集装箱箱子进行加装，支付435000元。此外,本案诉争的十辆沃尔沃车购于XX年4月，新车价格为152500元(车头以及半挂车)一台。荣星公司原名称为四川绵阳荣星汽车服务有限公司。
中宇公司后以荣星公司拒不支付尚欠货款并拒绝履行《会议纪要》中约定的车辆转户义务已构成违约为由诉请判令：1、解除中宇公司与荣星公司于XX年4月30日签订的《转让合同》;解除XX年12月23日《会议纪要》中所有涉及中宇公司与荣星公司的十辆沃尔沃所约定的条款。2、荣星公司返还中宇公司十辆沃尔沃牵引半挂车。3、荣星公司赔偿中宇公司车辆折旧费1755000元。4、本案诉讼费、律师代理费(尚未明确具体数额)由星宇公司承担。
荣星公司则以中宇公司违约为由反诉请求：1、中宇公司退还多收购车款79万元;2、中宇公司支付为十辆劳尔牌半挂车制作的集装箱箱子款43.5万元;3、中宇公司支付为十辆劳尔牌半挂车制作的低平板板子款63.5万元;4、中宇公司支付为十辆劳尔牌半挂车制作更换的轮胎款13.76万元;5、中宇公司支付为十辆劳尔牌半挂车车辆购置税54270元;6、中宇公司因其违约赔偿损失包括车辆养路费、运管费653760元，车辆保险费17.9万元;7、中宇公司承担本案本诉及反诉的所有诉讼费用和律师费用(数额尚未确定);8、中宇公司承担已收取的购车款的利息446280元。
原审法院审理认为，一、关于解除《转让合同》以及《会议纪要》部分条款的问题。依据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第九十三条第一款之规定当事人协商一致，可以解除合同，现双方当事人均表示同意解除合同，故对中宇公司解除《转让合同》以及《会议纪要》中第一、三、五、六条的约定的主张予以支持。二、1、依据《合同法》第九十七条之规定，中宇公司主张荣星公司返还十辆沃尔沃牵引半挂车，荣星公司对此亦予同意，故对该主张予以支持。在返还车辆的同时中宇公司亦应将已经所取得的236万元的货款向荣星公司返还。至于宏程公司代荣星公司支付的200万元，由于荣星公司对该代为履行的行为不予认可，故此200万元在本案中不作处理，由荣星公司与宏程公司确认了该200万元的性质后，可另向中宇公司主张。2、由于合同解除，对于已经交付的车辆，因双方均同意按照585万元的价值进行折旧，其折旧年限应当以荣星公司占用车辆的实际时间来计算。从XX年4月25日中宇公司将车辆移交给荣星公司，至原审法院判决荣星公司返还车辆，时间约为3年，故荣星公司应当按3年的折旧率向中宇公司折价赔偿10辆车折旧款175.5万元。3、由于荣星公司已将其中的九辆车处置，无法返还原物，但荣星公司所提交的证据只有其公司自己开具的《收据》，这些证据上也反映不出购买方，并不能证明荣星公司处置车辆获款36.5万，因此荣星公司主张返还中宇公司因处置车辆而获得的36.5万无事实依据。由于本案中荣星公司明确表示车辆已经处置，已无法返还原物，故应当折价赔偿。在折价赔偿的款项中应当扣减荣星公司支付中宇公司使用3年的费用175.5万元，故荣星公司还应当返还中宇公司九辆车(包括平板车以及半挂车)的价款为368.55万元，以及尚余的一辆车(包括平板车以及半挂车，若尚余的一辆车亦返还不能，则按40.95万元折价赔偿)。三、关于《转让合同》的性质的问题。原审法院认为，该合同是一个买卖合同，双方对转让十辆沃尔沃牵引半挂车的相关事项达成一致。从双方的约定来看，买卖关系和负责运输二者是并列关系不是互为前提，也就是说该买卖关系并不是附生效条件的转让。虽然该合同中有并由乙方继续在甲方进行卷烟运输经营的表述，但从该表述上仅能反映双方有进行运输业务的意向，但双方并未就运输合同的具体条款达成一致。现中宇公司就买卖关系提起主张，荣星公司以运输关系提出抗辩，该抗辩理由不成立。四、关于《会议纪要》的性质问题。原审法院认为，该《会议纪要》同样是涉及两个并列的法律关系及买卖合同关系和运输合同关系，运输合同不是买卖合同生效的条件。就买卖合同部分，该《会议纪要》对原买卖合同中付款义务部分进行了修改，即由宏程公司为荣星公司支付335万元。就运输合同部分，该《会议纪要》明确了终止荣星公司与中宇公司的运输合同关系，荣星公司与宏程公司建立挂靠、管理关系，但要以双方签订协议为准。故荣星公司不能以未与宏程公司建立运输合同关系为由，拒绝向中宇公司履行支付货款的义务。五、由于原审法院确定双方建立的是买卖合同关系，双方同意解除合同，因此中宇公司收取的荣星公司的全部货款236万元应当自合同解除之日起返还，故已经不存在荣星公司反诉请求的中宇公司返还多收货款79万元的事实。六、关于荣星公司所主张的因改装车辆而产生的损失107万元。因本案已经确定本案属于买卖合同纠纷而非运输合同纠纷，导致合同解除的原因是由于荣星公司不能按约定支付购车款，过错在荣星公司自身。虽然本案确定荣星公司为改装箱子支付43.5万元，但该支出与中宇公司无关，故这部分损失应当由其自行承担。而荣星公司针对改装低平板板子款63.5万元所提交的证据发票所载明的对象均为瀚宇公司，同时荣星公司与瀚宇公司还存在单独的业务往来，而瀚宇公司与中宇公司是两个独立的法人，因此这些证据不能证实是针对本案争议的十辆沃尔沃车而进行的改装。荣星公司该项反诉请求无事实及法律依据，不予支持。七、关于荣星公司主张更换轮胎的费用137600元。因荣星公司不能证明过错在中宇公司，相反是由于荣星公司不能按约定支付货款导致中宇公司要求解除合同，荣星公司主张中宇公司承担这部分损失无事实依据，且其提交的证据亦不能证明该事实。荣星公司该项反诉请求无事实及法律依据，不予支持。八、关于荣星公司主张的车辆购置税、养路费、运管费、保险费共计887030元。该费用的发生是荣星公司购买车辆之后的行为，与买卖合同无因果关系。荣星公司所提交的证据亦不能证明该事实。荣星公司该项反诉请求无事实及法律依据，不予支持。九、关于荣星公司所主张的中宇公司偿还已收购车款的利息446280元的请求，由于解除合同的过错在荣星公司，其向中宇公司主张损失无事实依据，故对荣星公司的该项诉讼请求不予支持。十、关于双方都主张的律师费，由于双方在本诉、反诉部分都提出要求对方承担律师代理费的诉讼请求，但双方都未明确所主张的数额，因该本诉以及反诉请求不明确，故对双方分别提出的该项诉讼请求均不予支持。据此判决：一、解除中宇公司与荣星公司XX年4月30日签订的《转让合同》;二、解除中宇公司与荣星公司XX年12月21日签订的《会议纪要》中第一条、第三条、第六条的约定;三、由中宇公司于本判决生效之日起十日内返还荣星公司购车货款236万元;四、由荣星公司于本判决生效之日起十日内支付中宇公司十辆沃尔沃380型牵引半挂车折旧费175.5万元;五、由荣星公司于本判决生效之日起十日内返还中宇公司九辆沃尔沃380型牵引半挂车的折价款共计368.55万元，以及尚余的一辆沃尔沃380型牵引半挂车(若尚余的一辆沃尔沃380型牵引半挂车亦不能返还，则按40.95万元折价赔偿);六、驳回中宇公司的其他本诉诉讼请求;七、驳回荣星的其他反诉诉讼请求。本诉部分案件受理费18785元，由荣星公司承担;反诉部分案件受理费33447元，由荣星公司承担。
原审判决宣判后，荣星公司不服，向本院提起上诉，请求判令：1、撤销原判第五项、第七项;2、荣星公司向中宇公司实物交付十辆沃尔沃380型牵引半挂车(包括车头和半挂车);3、中宇公司向荣星公司支付为改良十辆沃尔沃牵引半挂车而支付的费用共计851870元。其组成为：荣星公司新购买十辆劳尔牌半挂车低平板板子款63.5万元及为其制作的集装箱箱子款43.5万元、购买轮胎款13.76万元、支出的车辆购置税54270元，四项共计121870元;扣减原十辆沃尔沃挂车出卖价值41万元(其中九辆出卖价值36.5万元，未出卖的一辆按已出卖的最高价格4.5万元/辆计算)。4、中宇公司向荣星公司支付其已经收取的购车款236万元的利息446280元;5、中宇公司向荣星公司支付律师代理费10万元;5、中宇公司承担本案一、二审诉讼费用。其主要理由是：一、原判认定事实错误。第一、原判对诉争的十辆沃尔沃车现状认定错误，现在十辆车的车头及一辆半挂车还在，被处理的也只是原来的九个半挂车，且为了满足经营需要上诉人对原车辆进行了重新配置，荣星公司完全可以返还十辆沃尔沃车实物。第二、十辆劳尔牌半挂车是上诉人为方便经营而与沃尔沃牵引车配套的设备，其已与原沃尔沃牵引车组合为一体，原判以新车与移交清单内容不符为由而排除十辆劳尔牌半挂车(包括低平板子、轮胎)与本案的关联性是错误的。第三、原判认定《代征车辆购置税缴税收据》所记载的车辆购置税与本案所涉车辆无关联性是错误的。二、原判既认定双方当事人是协商一致解除合同，但在适用合同解除后的处理原则时却是按照一方当事人的过错而解除合同的原则来判决，原判适用法律错误。三、即使本案要考虑过错责任，那么过错也应该在中宇公司。原判在认定过错时，完全割裂了荣星公司与中宇公司之间、荣星公司与宏程公司之间合同的内在联系，将它们认为是完全独立的两个合同并不符合客观事实。事实上，荣星公司挂靠宏程公司从事卷烟运输，就是以中宇公司拥有的5%的红塔集团的卷烟公路运输货源为自己运输作货源保证。《会议纪要》、《挂靠合同》签订后，宏程公司不履行合同义务，其责任应由中宇公司承担。本案首先违约应是中宇公司。综上，请求二审法院查明事实予以改判。
被上诉人中宇公司口头答辩称，第一、原判认定事实正确。沃尔沃车移交给对方后，对方如何处理中宇公司并不清楚。第二、对方所称将半挂车改良成更好更大的，中宇公司认为其不是改良而是新购，其要求中宇公司向其支付差价的理由不能成立。第三、对方所主张的车辆购置税与中宇公司并无关系。第四、原判适用法律正确。本案双方认同解除与双方协商解除不是一回事，对方的观点不能成立。第五、违约问题很清楚。中宇公司已将车辆移交给对方，而荣星公司至今尚欠款项这是事实，谁违约这很清楚。第六、对方通过诉讼的方式使返还车辆的期限又延长，对方又多使用了一年，中宇公司请求法庭考虑按四年来折旧并增加折旧费。综上，原判正确，请求维持。
二审庭审中，上诉人荣星公司除认为原判遗漏了对十辆沃尔沃牵引车现状及十辆新装劳尔牌半挂车的费用的认定外，对原判认定的事实无异议。被上诉人中宇公司对原判认定的事实无异议。另外，双方当事人当庭认可，本案所涉十辆沃尔沃车(车头及半挂车)新车价格其中八辆为70.6万元，二辆为70.47万元。对原判认定的双方当事人无异议的事实及二审中双方新认可的事实，本院依法予以确认。
二审中，上诉人荣星公司向法庭提交了以下新证据：
第一组、沃尔沃车辆及人员一览表及每辆沃尔沃牵引车、劳尔牌半挂车行使证;该车驾驶员驾驶证;与车辆、驾驶员配套的烟草汽车运输专用证一组，欲证实：①中宇公司转让给荣星公司的十辆沃尔沃牵引半挂车的现状;②现在已由原沃尔沃牵引车和劳尔牌半挂车组合在一起从事烟草公路运输。
第二组、车辆购置税完税证明一组，该组证据与其一审已提供的《代征车辆购置税缴税收据》欲共同证实：缴税收据记载的金额是为了支付完税证明记载的车辆缴纳的购置税。
第三组、截至XX年6月30日支付车款应计利息明细一份，欲证实：中宇公司应支付荣星公司购车款利息为446280元。
第四组、四川省成都市其它服务业发票一张，欲证实：中宇公司应支付荣星律师代理费10万元。
第五组、四川省绵阳市商业批发发票一张，欲证实：为新挂车添置轮胎80只。
经质证，被上诉人中宇公司认为，第一组证据不是新证据，对其真实性不予认可，另外也不能证明车辆还在的事实;第二组证据证明的完税人是瀚宇公司，且与中宇公司无关，对方请求中宇公司向其支付购置税是没有道理的;第三组证据不是新证据，且对其真实性亦不予认可，而本案起因是对方未付清购车款，现在对方向中宇公司索要利息与法律不相符;第四组证据对方要求中宇公司向其支付律师代理费没有依据;第五组证据不能因信用社加盖了一个公章就证明该发票原件在信用社那里，该份证据是一份无效的证据，而该份证据对对方所购轮胎是否已用于中宇公司出售给其的车上并不能予以证实。
本院认为：被上诉人中宇公司虽对第一组和第二组证据的真实性持有异议，但被上诉人荣星公司已提供原件供法庭核对，对该两组证据的真实性应予以确认，对其合法性及关联性将结合本案其他证据综合予以认定;因被上诉人中宇公司对第四组证据的真实性无异议，对该份证据的真实性本院予以确认，该组证据证实荣星公司于XX年12月7日支付了律师代理费10万元;因被上诉人中宇公司对第三组、第五组证据的真实性持有异议，且第三组系荣星公司单方出具，其虽加盖绵阳市游仙区开元农村信用合作社(以下开元信用社)公章，该份证据只能视为单方出具的材料而不能作为本案证据使用,而第五组证据系复印件,开元信用社虽在该发票上加盖了印章并称该发票原件在该社作贷款抵押,因荣星公司并未提供与此相对应的借款抵押合同及抵押登记手续,对该组证据的真实性本院无法确认。
归纳诉辩双方的主张，本案争议的焦点是：1、合同解除后，十辆沃尔沃牵引半挂车如何返还?是实物返还还是折价返还?购车款利息应否支付及如何支付?2、中宇公司应否向荣星公司支付其主张的十辆沃尔沃车改良费851870元?
(一)关于合同解除后，十辆沃尔沃牵引半挂车如何返还，是实物返还还是折价返还以及购车利息应否支付及如何支付的问题。
上诉人荣星公司主张，对方起诉要求返还车辆，荣星公司对此也是同意的，现在十辆沃尔沃车头还在，而九辆半挂车已被处理，荣星公司还购置了新的半挂车与沃尔沃牵引车配套使用，合同解除后，荣星公司可以向对方返还车辆;另外，按公平原则，新购的半挂车与原半挂车存在的价差，中宇公司则应予补偿。对于利息，因对方已占有了236万元的购车款，中宇公司应向荣星公司支付资金占有费446280元才算公平。
被上诉人中宇公司主张，合同解除后，实物返还也可以，但是要返还原来的牵引车及半挂车，否则就要折价赔偿，对方现在已将中宇公司转让的车辆的完整性及配套性进行了改变，中宇公司不能接受对方现在拼凑的车辆。对于利息问题，因本案的产生是对方未付清购车款，对方现在向中宇公司主张利息没有法律依据，其请求不应得到支持。
本院认为：(一)结合《转让合同》、荣星公司与云南省烟草储运公司签订的《公路运输联运协议》以及《会议纪要》
【热搜合同】机械设备买卖合同范文简短五篇
在买卖过程中要注意很多事情，一般买卖时都是需要签订买卖合同的。签订合同可以为日后解决争议提供依据，有些买卖合同会有特别的规定。那么你有没有了解过买卖合同呢？下面的内容是小编为大家整理的【热搜合同】机械设备买卖合同范文简短五篇，但愿对您的学习工作带来帮助。
机械设备买卖合同 篇1
购货方：(以下简称甲方)
供货方：(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方_______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买_____，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：_____。
总数量：_____。
总金额：_____元整。
三、质量要求
材料：
报价单：
规格、型号：
图纸：
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式：_________。（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）
2、支付条件：_________。（可以约定付款的条件以防范风险）
3、支付时间或者期限：
4、支付地点：
五、交货时间、地点、方式
交货时间：
交货地点：
交货方式：
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准：
（1）全部设备必须是规定的型号、规格.不得使用不达标的伪劣产品。
（2）所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为_____年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后_____天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的____‰向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的____‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限____月未付款，乙方解约权利。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1、向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由_________负担。
2、向_________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
乙方：
代表：
签定日期：_______年____月____日
机械设备买卖合同 篇2
需方： 合 同 号：
一、签订地点： 供方： 签订时间：
二、供货范围：(可以合同附件形式表示，列出具体的供货清单)
三、主要技术参数： (可以合同附件形式表示，列出具体的技术参数)
四、使用环境和运行条件：
五、主要配套件产地和厂家：
六、整机钢结构颜色:
七、设计规范、制造和检验标准：
八、交货和运输方式:
九、技术资料交付：
1、合同签定后 天内提供总图及部件图，以便需方核对各设备的布置是否符合工艺要求等。
2、交货时随机附产品合格证、随机附图(包括但不限于总图、部件图、易损件图、电器原理图、接线图)、使用说明书各壹份。
十、产品质量和售后服务
1、严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
3、保证所供产品加工工艺完善、检测手段完备。产品不带缺陷出厂。
4、对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。
5、在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属供方原因，供方将承担责任。
6、产品质保期：从开始使用之日算起(特种设备从取得使用登记证后算起)十二个月，但不超过自货到需方签收之日起十八个月。
7、遵守国家《产品质量法》的规定，保证产品安全正常使用。有以下情况之一者，供方负责免费修理或更换零部件：
7.1产品质量或使用性能不符合合同规定时; 7.2产品在用户妥善保养、正确安装和正确使用条件下在质保期内不能正常使用时。
8、对设备在安装和运行过程中，出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。
9、接到需方反映的质量问题信息后，供方应在 个工作日内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务工作不停止。10、随时满足需方对备品备件的要求。
十一、结算方式:需方于合同签订后 日内(以银行汇出底单为准)预付款 %;货发到施工现场后付%进度款(如龙门吊、电机车等设备还可以增加一项安装调试合格后的进度款);余%作为质保金在质保期满时付清(需方可以承兑汇票方式支付进度款，质保金不计利息)。
十二、违约责任
1、 供方不能按时交货时，不得超过 天，每延迟1天，供方应向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
2、 需方不能按时付款，除交货期顺延外，每延迟1天，还须向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
十三、合同纠纷解决方式:凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方协商解决;协商不成时，向武汉铁路运输法院提起诉讼。(注意：外部单位的纠纷解决单位一律为武汉铁路运输法院，集团公司内部单位的合同纠纷，如与六公司签订的门吊合同等，合同纠纷的解决方式为：提交集团公司调解。)
十四、合同附件名称： ，合同附件与本合同具有同等法律效力。
十五、其他约定事项：
十六、未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》规定执行。
十七、本合同一式 份，双方各执 份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：年月日：
机械设备买卖合同 篇3
合同编号：_________
买方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
卖方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
鉴于卖方拥有生产、销售______设备及相关资料的专有权；
鉴于买方为______需要有意向卖方购买上述设备及相关资料；
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于______项目的______设备。
1．设备名称、型号、规格、数量______。
2．卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3．卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4．卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1．合同总价为￥______（大写______元）。
2．合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。
3．合同总价的分项价格如下：
（1）设备和材料费用：￥______（大写______元）。
（2）辅助设备费用：￥______（大写______元）。
（3）设计和技术资料费用及培训费用：￥______（大写______元）。
（4）技术服务费用：￥______（大写______元）。
4．本合同价格为固定不变价。
5．如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过______银行支付给卖方。
1．合同总价的____％计￥______（大写：______元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方。
（1）卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本______份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件______份。
（2）______银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的____％不可撤销的保证函正副本各______份。
（3）金额为合同总价的形式发票一式______份。
（4）即期汇票一式______份。
（5）商业发票一式______份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起______天内提交。
2．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后___天内，将每批交货总价的____％支付给卖方：
（1）全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港___公司”的海运提单正本_______份，副本_______份；
（2）商业发票一式______份；
（3）即期汇票一式______份；
（4）详细装箱单一式______份；
（5）质量合格证一式______份。
3．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在买方收到下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商业发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______交接验收证书的影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
4．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商品发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______保证期结束的确认书影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间______天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的____％计违约金￥______（大写：______元）付给卖方。如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期______天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1．交付时间：卖方应于本合同生效日后______个月内分______批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门／铁路部门／水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2．交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为______机场（车站、港口）。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3．卖方应于交货日______日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
（1）合同号；
（2）机组号；
（3）设备备妥发运日；
（4）设备名称及编号和价格；
（5）设备总毛重；
（6）设备总体积；
（7）总包装件数；
（8）交运车站／港口／机场名称、车号／船号／飞机号和运单号；
（9）重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1．卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运／邮寄等方式交付给买方。
2．技术资料采用空运方式的，_____机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_____日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料______日内将收到单据复印件寄送给卖方。
3．在技术资料发运后的24小时（或48小时）内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本______份、副本______份和技术资料装箱清单______份航空邮寄给买方。
七、包装
1．卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2．卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3．卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：
（1）合同号；
（2）目的站／码头；
（3）收货人；
（4）设备名称、机组号、图号；
（5）箱号／件号；
（6）毛重／净重（公斤）；
（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。
4．对装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5．每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明（如有的话）各一份。
6．卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：
（1）合同号：
（2）收货人；
（3）目的地；
（4）唛头标记；
（5）毛重／净重（公斤）；
（6）箱号／件号。
（7）每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7．凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方______天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收
1．货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。买方应在开箱检查前（14）天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场（3个月）后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2．现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3．如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4．保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起（36）个月（签最终验收证书）二者以先到日期为准。在保证期内，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或／和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险（货物到达目的港后的风险由买方负责）。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后______个月。
九、风险负担
1．货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2．因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3．卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4．卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5．因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6．货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的.书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除
1．本合同在下列任一情形下解除：
（1）一方进入解体或倒闭阶段；
（2）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；
（3）本合同已有效、全部得到履行；
（4）双方共同同意提前解除合同；
（5）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
3．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
4．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
5．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证
买方：
1．买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．买方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：
1．卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．卖方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用__（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：______。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起______日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出______天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（1）提交______仲裁委员会仲裁；
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败方承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
（2）依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。
本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
买方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
卖方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
机械设备买卖合同 篇4
购货方：__________________(以下简称甲方)
供货方：__________________(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买______，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
风险告知：为买方能够取得不受争议的财产，买方必须要求卖方在订立合同时提前说明，该出卖物是其拥有所有权和合法处分权的财产，如果卖方未将标的物上存有第三人的权利的情形预先告知买方，则买方有权请求降低价格、或解除合同和要求赔偿损失。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：____________
总数量：____________
总金额：____________元整。
质量要求：____________
材料：____________
报价单：____________
规格：____________
图纸：____________
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式____________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
2、支付条件____________(可以约定付款的条件以防范风险)
3、支付时间或者期限________________________
4、支付地点：________________________
五、交货时间、地点、方式
交货时间：____________
交货地点：____________
交货方式：____________
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准
(1)全部设备必须是规定的型号、规格不得使用不达标的伪劣产品。
(2)所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为______年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外甲乙双方应严格遵守本合同的约定，否则违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的______%向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的______%向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限月未付款，乙方解约权利。
风险告知：对违约行为的惩处，合同双方应在合同违约责任条款中加以详细描述。如果双方违反了约定事项，应当按照约定承担违约责任，没有约定的按照法律规定承担违约责任。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第______种方式解决
1仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由______负担。
2、向____________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：__________________乙方：__________________
代表：__________________代表：__________________
______年______月______日______年______月______日
机械设备买卖合同 篇5
买方一：_________________
买方二：_________________
供货方：_________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲、乙、丙三方经过充分协商就货物供货事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条供货产品名称、数量、规格及技术要求
1.1产品名称、规格型号及数量：详见附件3
1.2技术要求及技术规范：详见附件3
1.3技术资料:合同生效后10天内，乙方应将有关材料的技术资料提供给甲方和丙方各一套。同时还应将上述资料完整地随货提供一套。
第二条交货
2.1交货地点：甲方指定地点或指定仓库。
2.2交货方式：乙方将货物运送到甲方指定地点并在移交甲方前负责保管。
2.3合同交货期：_________________
2.4货物移交甲方前，由乙方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由乙方承担。货物移交甲方时，双方应办理书面移交手续。
2.5乙方发货前48小时，应将货物合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期等，以传真或电传方式通知甲方和丙方，以便做好接货准备工作。
2.6乙方提供的货物应保证满足本合同第一条所要求的技术资料。
第三条包装及运输
3.1货物包装应按照国际及中国国家、货物使用地地方规范、标准规定执行，由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.2包装费应包括在货物总价内，每件包装箱内应附有一份详细的装箱单和质量合格证。
3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
3.4.运输
3.4.1运输费用已包含在合同价格之内。
3.4.2货物计划装运前2周，乙方应将以下内容通知丙方：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运地点名称等。对有特殊要求的货物，乙方应在3周前将特殊要求的说明文字传真至甲方及丙方。
第四条开箱验收标准及提出异议期限
4.1所有材料均应按附件3所列内容提供，并确保符合规范、设计图纸要求，并提供有关质量合格证明。
4.2货到工地后______日内，由丙方、甲方、乙方和监理共同根据合同要求的产品型号、供货范围、数量及产品合格证等进行验收，清点验收无误后，共同签署验货证书。如因包装、运输不当造成货物质量下降或破损、缺件等事故，由乙方承担补充、更换的责任。
4.3货物到货验收时，乙方必须提供①产品合格证书②原产地证明文件③使用说明书④出厂检验报告⑤相关数据指标说明等。
4.4所有货物到达工地后，在与甲方交接以前，乙方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由乙方承担全部责任。
4.5若甲方或监理对所验货物有异议，应该于开箱后天内向乙方提出，实属乙方责任的，由乙方负责补换，一切经济损失由乙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交货物外观质量和数量符合验收标准。
最新实用！机械设备买卖合同汇总3090字
在我们平时进行买卖的过程当中，一般买卖时都需要签订买卖合同来生效。合同是受到国家法律的保护的，签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。那么到底应如何拟定买卖合同呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“最新实用！机械设备买卖合同汇总3090字”，仅供参考，希望能为您提供参考！
机械设备买卖合同(篇一)
需方： 合 同 号：
一、签订地点： 供方： 签订时间：
二、供货范围：(可以合同附件形式表示，列出具体的供货清单)
三、主要技术参数： (可以合同附件形式表示，列出具体的技术参数)
四、使用环境和运行条件：
五、主要配套件产地和厂家：
六、整机钢结构颜色:
七、设计规范、制造和检验标准：
八、交货和运输方式:
九、技术资料交付：
1、合同签定后 天内提供总图及部件图，以便需方核对各设备的布置是否符合工艺要求等。
2、交货时随机附产品合格证、随机附图(包括但不限于总图、部件图、易损件图、电器原理图、接线图)、使用说明书各壹份。
十、产品质量和售后服务
1、严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
3、保证所供产品加工工艺完善、检测手段完备。产品不带缺陷出厂。
4、对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。
5、在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属供方原因，供方将承担责任。
6、产品质保期：从开始使用之日算起(特种设备从取得使用登记证后算起)十二个月，但不超过自货到需方签收之日起十八个月。
7、遵守国家《产品质量法》的规定，保证产品安全正常使用。有以下情况之一者，供方负责免费修理或更换零部件：
7.1产品质量或使用性能不符合合同规定时; 7.2产品在用户妥善保养、正确安装和正确使用条件下在质保期内不能正常使用时。
8、对设备在安装和运行过程中，出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。
9、接到需方反映的质量问题信息后，供方应在 个工作日内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务工作不停止。10、随时满足需方对备品备件的要求。
十一、结算方式:需方于合同签订后 日内(以银行汇出底单为准)预付款 %;货发到施工现场后付%进度款(如龙门吊、电机车等设备还可以增加一项安装调试合格后的进度款);余%作为质保金在质保期满时付清(需方可以承兑汇票方式支付进度款，质保金不计利息)。
十二、违约责任
1、 供方不能按时交货时，不得超过 天，每延迟1天，供方应向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
2、 需方不能按时付款，除交货期顺延外，每延迟1天，还须向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金，但最高不超过 %。
十三、合同纠纷解决方式:凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方协商解决;协商不成时，向武汉铁路运输法院提起诉讼。(注意：外部单位的纠纷解决单位一律为武汉铁路运输法院，集团公司内部单位的合同纠纷，如与六公司签订的门吊合同等，合同纠纷的解决方式为：提交集团公司调解。)
十四、合同附件名称： ，合同附件与本合同具有同等法律效力。
十五、其他约定事项：
十六、未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》规定执行。
十七、本合同一式 份，双方各执 份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：年月日：
机械设备买卖合同(篇二)
合同编号：_________
买方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
卖方：_____________
法定住址：_________
法定代表人：_______
职务：_____________
委托代理人：_______
身份证号码：_______
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：___________
电话：_____________
传真：_____________
帐号：_____________
电子信箱：_________
鉴于卖方拥有生产、销售______设备及相关资料的专有权；
鉴于买方为______需要有意向卖方购买上述设备及相关资料；
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于______项目的______设备。
1．设备名称、型号、规格、数量______。
2．卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3．卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4．卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1．合同总价为￥______（大写______元）。
2．合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。
3．合同总价的分项价格如下：
（1）设备和材料费用：￥______（大写______元）。
（2）辅助设备费用：￥______（大写______元）。
（3）设计和技术资料费用及培训费用：￥______（大写______元）。
（4）技术服务费用：￥______（大写______元）。
4．本合同价格为固定不变价。
5．如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过______银行支付给卖方。
1．合同总价的____％计￥______（大写：______元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方。
（1）卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本______份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件______份。
（2）______银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的____％不可撤销的保证函正副本各______份。
（3）金额为合同总价的形式发票一式______份。
（4）即期汇票一式______份。
（5）商业发票一式______份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起______天内提交。
2．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后___天内，将每批交货总价的____％支付给卖方：
（1）全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港___公司”的海运提单正本_______份，副本_______份；
（2）商业发票一式______份；
（3）即期汇票一式______份；
（4）详细装箱单一式______份；
（5）质量合格证一式______份。
3．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在买方收到下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商业发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______交接验收证书的影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
4．合同总价的____％，计￥______（大写：______元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后______天内支付给卖方：
（1）商品发票一式______份；
（2）双方代表按本合同规定签署的______保证期结束的确认书影印本______份；
（3）即期汇票一式______份。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间______天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的____％计违约金￥______（大写：______元）付给卖方。如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期______天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1．交付时间：卖方应于本合同生效日后______个月内分______批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门／铁路部门／水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2．交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为______机场（车站、港口）。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3．卖方应于交货日______日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
（1）合同号；
（2）机组号；
（3）设备备妥发运日；
（4）设备名称及编号和价格；
（5）设备总毛重；
（6）设备总体积；
（7）总包装件数；
（8）交运车站／港口／机场名称、车号／船号／飞机号和运单号；
（9）重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1．卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运／邮寄等方式交付给买方。
2．技术资料采用空运方式的，_____机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_____日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料______日内将收到单据复印件寄送给卖方。
3．在技术资料发运后的24小时（或48小时）内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本______份、副本______份和技术资料装箱清单______份航空邮寄给买方。
七、包装
1．卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2．卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3．卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：
（1）合同号；
（2）目的站／码头；
（3）收货人；
（4）设备名称、机组号、图号；
（5）箱号／件号；
（6）毛重／净重（公斤）；
（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。
4．对装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5．每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明（如有的话）各一份。
6．卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：
（1）合同号：
（2）收货人；
（3）目的地；
（4）唛头标记；
（5）毛重／净重（公斤）；
（6）箱号／件号。
（7）每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7．凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方______天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收
1．货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。买方应在开箱检查前（14）天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场（3个月）后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2．现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3．如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4．保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起（36）个月（签最终验收证书）二者以先到日期为准。在保证期内，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或／和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险（货物到达目的港后的风险由买方负责）。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后______个月。
九、风险负担
1．货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2．因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3．卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4．卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5．因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6．货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的.书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除
1．本合同在下列任一情形下解除：
（1）一方进入解体或倒闭阶段；
（2）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；
（3）本合同已有效、全部得到履行；
（4）双方共同同意提前解除合同；
（5）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
3．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
4．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
5．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证
买方：
1．买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．买方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：
1．卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．卖方签署和履行本合同所需的一切手续（______）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用__（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：______。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起______日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出______天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（1）提交______仲裁委员会仲裁；
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败方承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
（2）依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。
本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
买方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
卖方（盖章）：__________
授权代表（签字）：______
委托代理人（签字）：____
______年______月______日
机械设备买卖合同【篇三】
购货方：__________________(以下简称甲方)
供货方：__________________(以下简称乙方)
甲方因生产需要购买乙方______。经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
一、甲方向乙方购买______，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
风险告知：为买方能够取得不受争议的财产，买方必须要求卖方在订立合同时提前说明，该出卖物是其拥有所有权和合法处分权的财产，如果卖方未将标的物上存有第三人的权利的情形预先告知买方，则买方有权请求降低价格、或解除合同和要求赔偿损失。
二、产品数量、金额
甲方购买乙方全套机械设备单价：____________
总数量：____________
总金额：____________元整。
质量要求：____________
材料：____________
报价单：____________
规格：____________
图纸：____________
技术标准：按甲方验收标准执行。
四、货款支付
1、支付方式____________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
2、支付条件____________(可以约定付款的条件以防范风险)
3、支付时间或者期限________________________
4、支付地点：________________________
五、交货时间、地点、方式
交货时间：____________
交货地点：____________
交货方式：____________
六、验收时间及标准
1、验收时间：从乙方调试运行后的_____天内。
2、验收标准
(1)全部设备必须是规定的型号、规格不得使用不达标的伪劣产品。
(2)所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
七、安全要求
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、现场服务
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
九、人员培训
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
十、售后方式
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为______年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十一、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外甲乙双方应严格遵守本合同的约定，否则违约方须承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的______%向乙方偿付违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的______%向甲方偿付逾期交货的违约金。
4、货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限月未付款，乙方解约权利。
风险告知：对违约行为的惩处，合同双方应在合同违约责任条款中加以详细描述。如果双方违反了约定事项，应当按照约定承担违约责任，没有约定的按照法律规定承担违约责任。
十二、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十三、若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第______种方式解决
1仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由______负担。
2、向____________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字并盖章后生效双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：__________________乙方：__________________
代表：__________________代表：__________________
______年______月______日______年______月______日
机械设备买卖合同(篇四)
买方一：_________________
买方二：_________________
供货方：_________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲、乙、丙三方经过充分协商就货物供货事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条供货产品名称、数量、规格及技术要求
1.1产品名称、规格型号及数量：详见附件3
1.2技术要求及技术规范：详见附件3
1.3技术资料:合同生效后10天内，乙方应将有关材料的技术资料提供给甲方和丙方各一套。同时还应将上述资料完整地随货提供一套。
第二条交货
2.1交货地点：甲方指定地点或指定仓库。
2.2交货方式：乙方将货物运送到甲方指定地点并在移交甲方前负责保管。
2.3合同交货期：_________________
2.4货物移交甲方前，由乙方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由乙方承担。货物移交甲方时，双方应办理书面移交手续。
2.5乙方发货前48小时，应将货物合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期等，以传真或电传方式通知甲方和丙方，以便做好接货准备工作。
2.6乙方提供的货物应保证满足本合同第一条所要求的技术资料。
第三条包装及运输
3.1货物包装应按照国际及中国国家、货物使用地地方规范、标准规定执行，由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.2包装费应包括在货物总价内，每件包装箱内应附有一份详细的装箱单和质量合格证。
3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
3.4.运输
3.4.1运输费用已包含在合同价格之内。
3.4.2货物计划装运前2周，乙方应将以下内容通知丙方：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运地点名称等。对有特殊要求的货物，乙方应在3周前将特殊要求的说明文字传真至甲方及丙方。
第四条开箱验收标准及提出异议期限
4.1所有材料均应按附件3所列内容提供，并确保符合规范、设计图纸要求，并提供有关质量合格证明。
4.2货到工地后______日内，由丙方、甲方、乙方和监理共同根据合同要求的产品型号、供货范围、数量及产品合格证等进行验收，清点验收无误后，共同签署验货证书。如因包装、运输不当造成货物质量下降或破损、缺件等事故，由乙方承担补充、更换的责任。
4.3货物到货验收时，乙方必须提供①产品合格证书②原产地证明文件③使用说明书④出厂检验报告⑤相关数据指标说明等。
4.4所有货物到达工地后，在与甲方交接以前，乙方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由乙方承担全部责任。
4.5若甲方或监理对所验货物有异议，应该于开箱后天内向乙方提出，实属乙方责任的，由乙方负责补换，一切经济损失由乙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交货物外观质量和数量符合验收标准。
机械设备买卖合同(篇五)
购货单位：建材有限公司(以下简称甲方)
供货单位：有限公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)
设备名称：DH-213D大型塑胶机
数量：2台
单价：370万元安装费：16万元总计：756万元
二、合同金额
合同总金额：756万元人民币大写：柒佰伍拾陆万元人民币
三、付款时间及方式
合同二次付款：在合同生效后15天内，甲方向乙方支付合同总额60%货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，设备正常运行，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额35%的货款;质保期满后付清余款
2、在合同款项支付前2天，乙方向甲方开具同等金额的增值税票
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同生效后20日内交货
2、交货地点：甲方指定
3、交货方式：乙方负责货物运输
4、货运方式：汽运
5、乙方将合同设备运至企业并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。
7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在2个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。
8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。
9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
五、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间：乙方应于合同生效后30天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在2天内安排初步验收。设备于合同生效后2天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。
2、验收地点：甲方设备车间
3、验收标准：企业标准
六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)
1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。
2.供方现场人员食宿自理。
3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。
七、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)
八、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为5年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后3天内派人至甲方现场维修。
2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
九、违约责任
1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的5%违约金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的5%。
3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过10天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%违约金。
4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。
十、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。
十一、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十二、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
十四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表：代表：
时间：20xx年月日
机械设备买卖合同(篇六)
购货单位(以下简称甲方)：
地址：
通讯地址：
供货单位(以下简称乙方)：
地址：
通讯地址：
签约地点：
为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：
一、合同标的
名称：
规格：
型号：
单价：
数量：
二、合同金额
合同总金额：大写：人民币整(即______元)。
三、付款时间及方式
1、合同分批付款：在合同生效后______天内，甲方向乙方支付合同总额的________%货款;设备安装调试完毕，并初步验收天内，甲方向乙方支付合同总额______%货款;设备正常运行______天，经双方正式验收合格后______天内，甲方向乙方付合同总额%的货款;质保期满后付清余款。
2、在每期合同款项支付前______天，乙方向甲方开具同等金额的增值税发票(根据实际情况加以约定)。
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同生效后日内交货
2、交货地点：
收货人名称：(签约单位名称)
地址：
3、交货方式：方负责货物运输
4、货运方式：
5、乙方将合同设备运至_________公司并经安装调试、投入使用，经过甲方验收合格后，方为设备交货日期(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、乙方应在合同设备发运后个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。
7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。
8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。
9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
五、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间：乙方应于合同生效后天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在天内安排初步验收。设备于合同生效后天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。
2、验收地点：
3、验收标准：
六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)
1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。
2.供方现场人员食宿自理。
3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供方应予协助。
七、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)
八、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知天内派人至甲方现场维修。
2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗力及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
九、违约责任
1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的%违约金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的%。
3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的%。逾期交货超过天，视为交货不能，乙方应倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额%违约金。
4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的%，乙方超过天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的%。如果乙方不按时履行维修义务的，甲方得以请求第三人进行设备维修，维修费用由乙方承担。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。
十、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。
十一、合同变更
未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十二、争议解决方式
双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向方所在地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及终止
合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
十四、其他
合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表：代表：
签章：签章：
日期：日期：
小编推荐：煤炭买卖合同纠纷典型案例模板集合(7篇)
关于买卖交易有很多细节要注意，一般买卖时都需要签订买卖合同来生效。签订合同可以保障我们的合法权益，签订买卖合同的时候一般都涉及到很大金额的买卖。值得推荐的买卖合同模板你收集了吗？以下是小编为大家精心整理的“小编推荐：煤炭买卖合同纠纷典型案例模板集合(7篇)”，仅供参考，大家一起来看看吧。
煤炭买卖合同纠纷典型案例(篇一)
房屋合同纠纷是指房屋买卖过程中出现的纠纷，包括售房广告引起的纠纷、认购书相关的纠纷、房屋买卖合同价款支付相关纠纷、房屋交付相关的'纠纷、延期办证的纠纷、惩罚性赔偿的纠纷、二手房买卖的纠纷、商品房买卖合同解除与房屋按揭关系的冲突与协调、有关包销的纠纷等。
房屋买卖合同纠纷产生的原因
房屋作为基本的生活资料和生产资料，对单位、对个人事关重大。一方面，经济的发展、人口的增长以及人们的消费水平和消费愿望的提高，使得土地、房屋的供应跟不上需求，供需失调容易引起利益矛盾;另一方面，某些客观情况的变化，如价格波动、质量问题、因特殊原因不能按时交付房屋等，也会引起利益矛盾;第三，商品房买卖合同本身不规范、不具体、不明确，或者在合同履行过程中，当事人一方甚至双方发生违约现象，同样会引发利益矛盾;第四，商品房买卖合同当事人一方甚至双方违反房地产管理法律、法规，侵犯他人的合法权益，也是造成商品房买卖合同纠纷的一个主要原因。
房屋买卖合同纠纷出现的司法难题
第一，关于认购协议与定金的效力问题。认购协议是广泛存在于房屋销售中的一种文书，因认购协议签署后无法达成房屋买卖合同而引发的案件的数量已经在不断地上升。由于买受人在签订认购协议后，往往要先行支付几千元到几万元的定金，如果双方不能达成正式的商品房买卖合同，买受人更容易成为受损方，买受人索还定金则成为必然，从各个区县法院审理的案件看，因认购协议产生的纠纷原告全部为买受人。
第二，关于办理房屋权属证书义务承担问题。现因办证发生的纠纷，往往是出卖人无法办理房屋所有权证和国有土地使用证导致的买受人办证迟延。那么买受人购买房屋后只能自己居住，出租、出售受到限制;有的经营者在集体土地上开发建造商品房，消费者根本领不到产权证书。现此类案件审理中出现的难点问题是在合同没有约定的情况下，如何认定办证义务以及关于违约金的计算标准如何确定的问题。
第三，政策调整后的税费分摊。税费分摊争议是指受税收政策的影响，一些房屋买卖合同的履行跨越两个或者两个以上的税收政策时期，税收政策的变化对交易双方均可能产生影响，税收政策变化引起的营业税、契税增加或者减少所引发的成本分摊和合同效力问题争议。
房屋买卖合同纠纷的司法应对
首先，签订合同前，要严格审查售房的主体资格。房屋买卖纠纷有很大一部分是由于对售房者的资格或者资信情况不了解而产生的。要避免和减少纠纷的发生，在签订正式房屋买卖合同前，包括签订意向书或缴纳定金时，要先审查发展商的“五证”，即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房屋预售许可证》，特别是《国有土地使用证》和《商品房屋预售许可证》这两证，要认真查看其中批准销售的面积、地点、项目名称、销售内容等，防止开发商将批准销售范围之外的房屋对外出售。因此，在签订认购协议缴纳定金时，要先了解主合同无法签订时，定金是否能够返还;买受人在签订认购书，被收取数万元的定金后，开发商是否会有“潜规则”抛出不合理交易条件，胁迫买受人签订违心合同。
其次，在办理房屋权属证书的问题上，依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第33 条的规定，预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。在出卖人不按时提供产权证书，或者不提供相应的证明文件的情况下，买受人房屋的产权证书就无法办理。所以，在买受人与出卖人两者之间互有协助履行之义务。因此，在尊重双方当事人意思自治的基础上，买受人要要求出卖人承担相应的义务。买受人可以要求出卖人签订协议，严格依据合同的约定，按照双方约定的办证种类进行办证;在双方没有进行约定的情况下，应该由相关的房地产主管部门决定房屋的办证种类。
最后，当事人对税费的支付有明确约定的，应遵守约定;当事人对税费的支付没有约定或约定不明的，应根据国家税费法规确定承担主体。若双方当事人对税费的支付做出约定后，又因宏观政策调控而发生税费增减的，除当事人协商一致外，增减部分仍应按国家税费法规确定承担主体。双方不能达成一致意见的，人民法院不宜直接对合同予以适当调整或判决解除合同，双方仍应履行合同义务。
总之，房屋买卖并不是像一般的商品买卖那样简单，它是一个系统工程。在买卖房屋过程中，不仅涉及到合同的合理确定，要对合同条款仔细研究琢磨，更重要的是要站在把握全局的高度上，了解交易双方买卖的动机和实力，了解相关的法律条款，避免在法律已经明确的问题上犯常规性的错误。即使在发生房屋买卖合同纠纷，我们也要保持镇定。
煤炭买卖合同纠纷典型案例(篇二)
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就_________买卖的有关事宜达成协议如下：
第一条标的、数量、价款及交货时间
商品名称商标牌号含量规格计量单位数量单价金额送取货时间及数量合计合计金额
第二条质量标准
标的物的质量，有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行无上述标准的，按生产厂的企业标准执行无生产厂企业标准的，由双方协商确定。
第三条包装标准
标的物包装必须牢固，卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特殊要求，双方应在合同中注明，增加的包装费用由买方负担。
第四条合理损耗标准及计算方法：_________。
第五条标的物所有权自时起转移，但买方未履行支付价款义务的，标的属于_________所有。
第六条交货方式、地点
交货方式：_________交货地点：_________交货期限：_________运输方式及费用承担：_________。
第七条验收
买方应在卖方交货后_________日内进行验收其中标的物包装必须注明标的物名称、企业名称、产品批号、有效成份及含量、重量、生产许可证号、标的物登记证号和注意事项等，并应另附说明书，阐明产品性能、用途、实用技术、使用方法等，产品合格证上还应注明生产日期、有效期法律、法规另有规定的，从其规定。
第八条付款
买方应在_________年_________月_________日前向卖方支付合同价款_________元约定由买方支付定金的，因买方违约解除合同，则定金不予返还，因卖方违约解除合同，则卖方应双倍返还定金。
第九条违约责任
1.标的物经验收不符合第一条或第七条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。
2.标的物不符合第二条质量标准的，买方有权要求退货，并要求赔偿损失。
3.一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。
4.其他：_________。
第十条声明及保证
买方：
1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.买方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：
1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁
2.依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为___________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力合同副本_________份，送_________留存一份。
卖方单位名称：单位地址：法定代表人：电话：电挂：图文传真：开户银行：账号：邮政编码：需方单位名称：单位地址：法定代表人：电话：电挂：图文传真：开户银行：账号：邮政编码：鉴证意见：经办人：鉴证机关：有效期限：年月日至年月日
煤炭买卖合同纠纷典型案例(篇三)
二手房买卖合同纠纷案例
湖北省法院民一庭民事调解书
上诉人(原审被告)中国建设银行湖北省孝感市分行(以下简称孝感建行)，住所地湖北省孝感市城站路120号。
代表人王明星，该行行长。
委托代理人张才金，湖北黄鹤律师事务所律师。
委托代理人胡志雄，湖北黄鹤律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)广州市拓业集团有限公司(以下简称拓业集团)，住所地广东省广州市中山一路51号。
法定代表人冯渭，该集团董事长。
委托代理人汪应东，湖北省孝感市人民政府驻广州办事处干部。
委托代理人黄红，湖北睡虎律师事务所律师。
案由：返还购房款纠纷
上诉人孝感建行因返还购房款纠纷一案，不服湖北省孝感市中级人民法院(20xx)孝民三初字第89 号民事判决，向本院提起上诉，请求二审法院撤销原判，驳回被上诉人拓业集团的全部诉讼请求，并承担本案全部诉讼费用。
经审理查明，湖北省孝感市中级人民法院(以下简称孝感中院)于1995年8月8日下发的(1995)孝经初字第39号民事判决书生效后，孝感市建银实业开发总公司(以下简称建银公司)即申请孝感中院对该案进入执行程序，原孝感市物资协作总公司(以下简称物协公司)拥有的广州市黄埔大道105号房屋首层已出租给张朝成，张朝成又将该房转租给广州市拓业有限公司(以下简称广州拓业)，故由孝感中院于1995年12月12日下达协助执行通知书给广州拓业和张朝成，要求其将应缴纳给张朝成，并由张朝成交给物协公司的租金，直接划转孝感中院，由孝感中院转付给建银公司，每月7.4万元(人民币，下同)。随后，又应建银公司的要求，将广州市黄埔大道105号房首层进行委托评估，准备作价过户给建银公司或是拍卖获取资金履行建银公司应得到的受偿权，至1997年3月4日，孝感中院受理并调解了原告孝感市经协开发总公司诉物协公司的房屋代管协议纠纷案。孝感市经协开发总公司于1997年4月11日向孝感中院提出执行异议，孝感中院下发了(1997)孝经监字第1号民事裁定书，将该院(1996)孝经执字第12号民事裁定书予以撤销，后经建银公司于1997年8月28日向本院提交申诉材料，本院于1997年9月30日以(1997)鄂法立函第5号指令孝感中院重审。孝感中院即于1997年12月31日下发(1997)孝经监字第12-1、孝经监字第12-2号民事裁定书，撤销了该院(1997)孝经监字第1号民事裁定书和(1997)孝经二初字第27号民事调解书，对建银公司与物协公司的案件进行再审，结论是物协公司对广州市黄埔大道105号房首层并不享有产权和处分权，说明其长期的出租和收取租金的行为都是非法的，并于1998年12月26日下发了(1997)孝经监字第12-3号民事裁定书，将黄埔大道105号房首层的产权确认仍为孝感市政府驻广州办事处。
建银公司的法定代表人毕从良，委托代理人涂志于1996年11月12日、14日、15日向原广州拓业出具委托手续，提供孝感中院的相关法律文书，与其签订《房屋抵偿协议》、《抵偿借款合同》，约定由广州拓业借款200万元给涂志，建银公司则以孝感中院执行裁定确认的建银公司为申请执行人，物协公司为被执行人，并以收取广州市黄埔大道105号房首层租金每月7.4万元近一年的法律文书判决的物权进行担保，在《房屋抵偿合同》中约定，如甲、乙双方任一方违约，将向对方支付违约金200万元。至1996年11月15日，原广州拓业即依约将200万元银行汇票交给涂志，涂志和毕从良在出具的收条上签字并加盖贴去财务专用章字样后的建银公司公章。1997年2月26日，建银公司又与广州拓业签订《房屋转让合同》，约定：建银公司依照孝感中院(1996)孝经执字第12号民事裁定书，将原误属于物协公司座落于广州市黄埔大道105号房首层343.664平方米抵偿给广州拓业，总计价款为4123968元，合同签字后5天内建银公司收取广州拓业200万元(实际指的是前一年11月15日已交给涂志、毕从良的200万元)，建银公司保证在6个月内将房屋产权过户给广州拓业，转让费由广州拓业承担，过户十天内广州拓业将余款2123968元付清给建银公司。此后建银公司未如期将房屋过户手续办妥，即于1998年2月23日，再次找到广州拓业(此时广州拓业已更名为拓业集团)，一方面解释是案件在进行再审，一方面提出可以马上办理，并要求拓业集团再付50万元作为过户费用，拓业集团即又支付50万元给建银公司，建银公司亦开具了50万元的收款收据。1999年元月15日、2000年7月1日，建银公司向拓业集团发函，确认涂志的200万元借款和后期的50万元过户费已转付该公司，并确认两笔收款均于1998年元月14日和2月24日开具收款收据的事实，承诺待案件再审完结后一定为其办理过户手续，并承担相应的经济损失，还在《说明》中承认由孝感中院执行提取的物协公司应收取的每月7.4万元租金已转达付建银公司的事实，亦加盖了贴去财务专用章字样后的建银公司公章。此后拓业集团在知道广州市黄埔大道105号房首层产权已经易主，即于20xx年4月9日、6月4日发电报、函件给孝感建行，请求退还预付的250万元购房款无果而引起纠纷。拓业集团于20xx年8月诉至孝感中院，请求判令孝感建行退还原下设的建银公司预收的250万元购房款，并承担相应的经济损失。
另查明，孝感建行下设的建银公司成立于1992年6月22日，毕从良任总经理至该公司被注销，虽然孝感建行曾于1994年以《孝建银人字(1994)第15号文件》将建银公司的总经理一职任命由罗建武担任，将毕从良调回行里就任他职，但直至建银公司于1996年7月9日经申请注销，孝感建行和建银公司均未到工商局办理法定代表人变更手续。
煤炭买卖合同纠纷典型案例(篇四)
上诉人(原审原告)河北科力空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。
法定代表人李英宽，董事长兼总经理。
委托代理人汤涛，河北科力空调工程有限公司职员。
被上诉人(原审被告)北京日月房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。
法定代表人吴山永，董事长。
委托代理人安亚利，北京日月房地产开发有限公司职员。
上诉人河北科力空调工程有限公司(以下简称科力空调公司)因与被上诉人北京日月房地产开发有限公司(以下简称日月房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(20xx)丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年12月29日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于20xx年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。
科力空调公司在一审中起诉称：20xx年9月13日，科力空调公司同日月房地产公司签订1份工矿产品购销合同，价款为： 21 000元。当时双方约定：科力空调公司送货到日月房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。日月房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。科力空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是日月房地产公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令日月房地产公司给付货款21 000元和债务利息9525.6元，并承担诉讼费。
日月房地产公司在一审中答辩称：日月房地产公司先后付给科力空调公司4200元和16 800元，已付清科力空调公司的货款，科力空调公司也给日月房地产公司开具了发票。尽管科力空调公司对日月房地产公司给付货款16 800元存有异议，日月房地产公司提供的证据不足以证明16 800元货款是科力空调公司拿走的。但是，科力空调公司现在起诉要求日月房地产公司给付货款 16 800元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回科力空调公司的全部诉讼请求。
一审法院审理查明：20xx年9月13日，科力空调公司与日月房地产公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：日月房地产公司购买科力空调公司的排烟补风机和风机，合计价款21 000元。有效期限：自20xx年9月6日至20xx年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行3月后付35%，余下满1年付清。合同签订后，日月房地产公司给付科力空调公司4200元。20xx年底，科力空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。
一审法院判决认定：科力空调公司、日月房地产公司在20xx年9月13日签订的《工业品买卖合同》是科力空调公司、日月房地产公司自愿协商达成，不违反国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，科力空调公司、日月房地产公司均应依照合同，履行合同规定的义务。日月房地产公司提出先后付给科力空调公司4200元和16 800元，已付清科力空调公司的货款的答辩意见，对于日月房地产公司给付科力空调公司4200元，科力空调公司予以认可。对于日月房地产公司给付科力空调公司16 800元，科力空调公司予以否认，且日月房地产公司提供的证据不足以证明日月房地产公司已给付科力空调公司16 800元货款，对此该院不予采信。关于诉讼时效问题，根据《中华人民共和国民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。按照双方合同约定和科力空调公司供货时间，日月房地产公司向科力空调公司付清余款的最迟时间是20xx年4月底。此时，科力空调公司应该知道自己的权益遭到了侵害，而科力空调公司于20xx年9月23日方提起诉讼。科力空调公司提出合同有效期到20xx年9月16日，20xx年9月23日提起诉讼未超过诉讼时效的主张，该院不予采纳。理由是：合同有效期限实质约定的是科力空调公司供货的期限，也可以说是在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。实际上，双方在合同有效期限内，只存在20xx年底科力空调公司向日月房地产公司提供并安装价值21 000元风机这1笔买卖，此后双方就再没有过依据该合同的买卖关系。而科力空调公司向日月房地产公司供应的价值21 000元风机在20xx年底已安装完毕。故日月房地产公司关于科力空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。科力空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由，故其诉讼请求依据不足，该院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决：驳回河北科力空调工程有限公司的诉讼请求。
科力空调公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、科力空调公司在合同有效期内要求日月房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是日月房地产公司提供的，若有不同理解，应从不利于日月房地产公司方面解释。科力空调公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。
日月房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是科力空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
上述事实，有科力空调公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。
本院认为，科力空调公司与日月房地产公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。日月房地产公司提出其已付清21 000元货款，但科力空调公司只认可收到4200元，否认收到16 800元，日月房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，日月房地产公司最迟的付款时间应在20xx年4月，科力空调公司20xx年提起要求日月房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。科力空调公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是科力空调公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在20xx年底发生了1笔科力空调公司向日月房地产公司提供价值21 000元设备的买卖，且已安装完毕。故科力空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费二百八十一元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。
二审案件受理费五百六十三元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
煤炭买卖合同纠纷典型案例(篇五)
国际货物买卖合同纠纷 国际货物买卖合同纠纷案例分析
案例如下:
中国的甲公司与美国的乙公司订立一份国际货物买卖合同。合同约定：甲公司出售一批衣料给乙公司，履行方式为：甲公司于7月份将该批衣料自重庆交铁路发运至大连，后由大连船运至美国纽约，乙公司支付相应对价。但7月份，甲公司没有履行。8月3日，乙公司通知甲公司，该批衣料至迟应在8月20日之前发运。8月 10日，甲公司依约将该批衣料交铁路运至大连。但该批衣料在自大连至纽约的运输途中因海难损失80%。由于双方对货物灭失的风险约定不明遂发生争执。乙公司认为，甲公司未于7月份履行合同违约在先，应承担损害赔偿责任。合同因甲公司未按时履行义务已终止，故货物损失的风险理应由甲公司承担。
问：
1.乙公司是否有权要求甲公司承担损害赔偿责任，为什么?
2.乙公司认为本案合同因甲公司违约已经终止的观点是否正确，为什么?
3.本案中，货物损失的风险应由谁承担，为什么?
问题补充：按照第三位朋友的分析,我可不可以这样理解:对于因不可抗力造成的80%的货物损失, 乙公司无权要求甲公司承担损害赔偿责任;而对于另外的20%，由于甲公司延迟交货，乙公司1，乙公司当然有权要求甲公司赔偿损失。(这里的损失肯定不是指货物灭失的损失，乙公司认为，甲公司未于7月份履行合同违约在先，应承担损害赔偿责任。案例中指的损失当然是指甲公司延迟履行给乙公司造成的损失，既然乙公司认为货物未交付，那么货物灭失就不是给乙公司造成损失，那么乙公司又怎么会主张损害赔偿?如果按楼上的说法，这两项说法难道不是自相矛盾吗?)
这里的的损失是指甲公司原本应当7月履行合同，由于甲公司的违约未履行，直到8月在乙公司催促下，要求甲公司于8月20日前必须交货。甲公司延迟履行合同的违约行为非常明显，也没有正当的抗辩理由，乙公司当然有权要求甲公司赔偿因为其延迟履行给乙公司造成的各种损失。
2，乙公司认为合同已经终止是错误的。
因为，甲公司延迟履行构成违约后，乙公司本来既有权解除或终止合同(如果延迟履行造成乙公司无法达成合同目的，甲公司当然构成根本违约)也有权要求甲公司继续履行(如果继续履行对乙公司有利)。而这时，乙公司选择了要求甲公司继续履行。那么，根据合同法，乙公司就不能再拥有解除或终止合同的权利了。(乙公司不可能既要求甲公司继续履行，又保留单方解除权，这显然违反合同法的基本法理)
3，本案中货物的风险应当由乙公司承担。
动产的风险随着交付而转移，这个问题的焦点是什么地方是货物的交付地点。因为，若当事人对交付地点约定不明，依合同法第61条又不能确定的，交货地点依第 141条解决。由于，货物在交付第一承运人后灭失，因此双方不可能适用第61条，而只能适用第141条第二款第一项，因此，甲公司自交付第一承运人之后，风险随之转移至乙公司。
法律依据：第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第一百四十一条出卖人应当按照约定的地点交付标的物。
当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：
(一)标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人;
(二)标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。
国际货物买卖合同纠纷
煤炭买卖合同纠纷典型案例(篇六)
一、关于举证期限。
我收到原告的诉状时，没有收到原告的任何证据。在开庭时原告突然出示证据，使我无法做到充分的辨认和答辩。直到今日，法院仍然没有转给我原告的任何证据副本。原告的行为违反了法律的规定，影响了我正常行使答辩权。我认为，法院在立案时没有要求原告必须提供证据、并按照被告的数量提供证据的副本，有程序上的过错。这一过错也影响了答辩人的诉权。
虽然依照法律规定，原告可以在开庭时递交新证据，但是，原告递交的、在当庭请求质证的不是法律规定的“新证据”，而是在起诉书中应该附录的证据。因此，我认为，要求我仓促质证，是不公平的。
我认为，在开庭时原告递交证据，法院完全可以依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，以原告逾期举证为由，不接受原告的证据、不进行质证。现在我也知道我有权利拒绝进行质证。但是，因为我的法律知识很欠缺，接受了质证。这是很遗憾的。当然，在这种情况下，我的质证和答辩质量，受到了严重的影响。
现在，按照公平的原则，我请求：
、请求法庭依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十条的规定，责令原告将提交给法庭的全部证据同时递交给答辩人一份。
、按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条，给予举证期30日。
、请求在答辩期内允许答辩人补充证据。
、在答辩期内，如果答辩人认为需要提起反诉，请求法庭考虑反诉请求。
二、协议有效。
答辩人认为，答辩人和第一被告之间在20xx年4月3日签订的《房屋买卖协议》是一个合法有效的合同。
、合同是否有效，应该依照《中华人民共和国民法典》进行判断。
民法典第五十二条规定了五种合同无效的情形。本协议没有上述的情形，因此是一个有效的协议。这里需要特别强调指出：法律规定的第五项是“违反法律、行政法规的强制性规定”。这个规定排除了部门规章和其他低阶位规范性文件的规定。
、从一般的民事行为来看，行为是否有效，由《中华人民共和国民法典》规定。
民法典第五十八条规定了七种无效民事行为。本协议不属于这些无效行为，因此，本协议是一个合法的民事行为。
所以，答辩人认为，合同是合法的合同、是合法的民事行为，应该受到法律的保护。
原告诉请“确认二被告签订的房屋买卖合同无效”，但在原告的诉状中提到“国务院的相关法规”，没有具体所指。答辩人认为，这也说明根本就没有这样的规定。所以，原告的诉求没有任何法律依据。
答辩人请求人民法院依法驳回原告的全部诉讼请求，并承担本案的诉讼费。
三、对原告逾期递交第000000号房产证的意见。
、房产证的填发日期是20xx年6月19日。也就是说，这个房产证可以证明，从20xx年6月19日起，原告取得了协议房屋的产权。这正说明，原告在20xx年6月19日之前没有产权证明。
、既然原告提交的房产证已经证明了20xx年6月19日之前原告没有产权证明，就应该作出结论，原告对协议的合法性没有诉权。
、通俗的解释。
购买二手房过户以后，购买人会拿到一个新的房产证。显然，这时购买人以新的房产证主张：“这个房子从古来就是自己的”，并且要求出卖人退款，不会得到法律的支持。假如购买人提出这样的请求，社会公众会认为购买人的精神是不正常的。
现在本案的情况是类似的。原告没有证据证明协议签订时，对房屋具有所有权原告自己的证据证明，后来，也就是在20xx年6月19日，才取得了一个所谓的房产证，想以此证明其以前也是房屋所有权人，这不是很可笑的吗
我希望法庭对违反常识的请求依法驳回。
在这里我郑重告知原告和第一被告：对以欺骗的方式获取00000号房产证的行为，我们必将采取必要的法律措施予以纠正。
四、原告应该知道第一被告和第二被告签订协议、履行协议的事实。
原告诉称：“是在明知被告没有房产证且未经实际产权人同意的情况下”购买该处房屋的。但是，原告对这个事实，没有举出任何证据给予证明。无法说明答辩人是怎样“明知”的。
相反，原告和第一被告是父子关系。从原告递交的《民事起诉状》中也可以看出，原告和第一被告的居住地是相同的，都是“北京市××区三区5号楼2门402号”。若说第一被告“未经实际产权人同意”，从常识上看，是不可能的。另外，房屋交付长达四年，接近五年，长期在一起居住的原告对第一被告的行为没有任何察觉，也是不可能的。原告在这么长的时间内，特别是在交付房屋这个重大的事实发生时，从未作出任何反对的表示，对答辩人也从没有主张过任何权利，这就说明原告的诉称，是无稽之谈。
在第一次开庭中，审判员曾经询问在哪里居住、在哪里工作、哪一年结的婚，等等。我认为，审判员是从公正、公平的角度出发，探求原告是否是否存在“应该知道”的事实。
众所周知，法律上的“应该知道”，是一种推定的“知道”。因为，很常见的一种情况就是，一方当事人没有证据却坚称对法律事实“不知道”，以此来推卸自己应该承担的法律责任。法律上规定了“知道”。这个“知道”是一种主观上的表示。这种“知道”是自己承认的，属于法律上的“自认”。所说的“应该知道”、或者是“不应该知道”，是社会公众的判断。如果是社会公众按照正常的思维认为，当事人应该知道，尽管当事人断然自称“不知道”，那么法律仍然以其“应该知道”处理。这就是“推定”其“知道”。在这种情况下，法官代表的是社会公众的判断力。设置“推定的知道”，目的就是为了制裁“瞪着眼睛说瞎话”、“揣着明白装糊涂”的人。所以，法官在这种情况下是社会公众判断力的代表，是公众良心的代表。
因此，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十四条规定：“审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。”答辩人认为，其中“运用逻辑推理和日常生活经验”就是体现社会公众正常思维和社会良知。“公开判断的理由和结果”是向社会昭示判决体现了公众的意愿，接受社会的检验、监督。
从庭审来看，原告没有具体说明，对这样一大笔巨额财产，自己作为财产的所有权人，是如何进行占有、控制、管领、照看的。没有说明是在什么情况下、在何时发现了房屋被第一被告人出售的。也没有说明，是在什么情况下、在何时发现了第二被告人占有了属于他的财产。没有阐述任何“故事情节”，也没有任何证据反映以上事实是存在的。原告无法对这些问题作出说明，就不能证明其主观陈述的“不知道”。在没有证据对其主观陈述予以佐证的情况下，其主观陈述的“不知道”就是不合理的，不合情的，是违反社会常识的。按照我国的审批规则，是不能得到法律支持的。
答辩人认为，在利益驱动之下，原告违背良心，妄图欺骗法庭，通过法院的错误判决谋求非法的利益，是不能得逞的。我坚信法官能够代表社会公众的正常判断，绝不会故意偏袒一方，滥用法官的“自由裁量权”。
四、原告恶意诉讼不能得到法律的支持。
答辩人认为，原告恶意诉讼的原因是看到当前协议房屋的价格上涨，希望通过人民法院的判决达到其推翻协议、获取高额利益的目的。但是，答辩人认为，这个目的是完全不能实现的。答辩人相信，人民法院会充分考虑双方的利益和法律的规定，在公平、公正的立场上，依法处理本案。
前面提到，第一次庭审中当事人一致认为，本案协议签订时，买卖双方是互不相识的。因此，这是一个正常的买卖关系。在这种情况下，出卖人不可能让利给答辩人。同时，也没有任何理由促成出卖人明知房屋将来涨价，将自己的巨大利益让度给买受人。可知，买受人是以当时、当地正常的房屋价格购买的。答辩人没有任何“占便宜”的可能。答辩人是一个最普通的老百姓，无权无势，不可能胁迫，也不可能欺诈，更不会仗势欺人低价购买。购买协议房屋时，这里的环境还是比较偏僻、各方面的条件也都不是很便利的。这是众所周知的事实。经过四年的城市建设和社会发展，才出现了今日的繁荣。这种繁荣造成了协议房屋的增值，也带来了利益上对原告、第一被告的诱惑。这是出卖人、买受人事先都没有预料的。依照《中华人民共和国民法典》关于显失公平的立法理念，公平不公平，是以签订合同时的市场情况进行判断的。这样规定，既是立法人的观念，也是社会常识。更是法院维护公平的基础。是维护社会交易稳定性所必须的。例如，目前市值甚高的集邮热品“猴票”，面值也不过是5角。如果现在邮政局说“我以5角出售，价格太低”，并以“维护公平”为由，要求以5角钱回收“猴票”，那就不符合社会常识，而是一个天大的笑话。
很遗憾的是，出卖人就是想虚构事实，通过法院作出错误判决占便宜，达到获取非法利益的目的。答辩人认为，这样的笑话，在当今的法庭是不会出现的。
五、驳原告关于缔约过错责任的观点。
即使从原告的立场上看，如果主张合同无效，在追究缔约过错责任时，第一被告应该是全部责任的承担者。因为，第一被告是否具有处分协议房屋的权利、是否侵犯了原告的权利，第一被告才是最清楚的。相比而言，答辩人作为局外人，对原告、第一被告家庭中的财产关系，无由得知。根本就不可能承担缔约过错责任。原告诉讼的“买卖合同纠纷”，也是不适当的。因为，原告不是买卖合同的当事人，原告没有诉权。原告请求的应该是第一被告人的侵权责任。按照原告的逻辑，原告只能，请求第一被告承担对原告的侵权责任。答辩人是善意买受人，没有任何法律责任。假如按照原告的逻辑去推论，也是答辩人有权追究的缔约过错责任。在答辩人为善意买受人的情况下，第一被告人无法承担返还房屋的法律责任，只能承担赔偿损失的法律责任。其承担的赔偿责任，应该按照北京市高级人民法院的有关文件，以当前的市价计算。
但是，本案原告的诉讼请求是非常混乱的，违背了正常的思维。完全搅混了各种法律关系。答辩人认为，这或者是出于无知，或者是出于故意，将正常的、合理的法律推论弄得一塌糊涂、似是而非。其实，起一切观点都是错误的，无法成立的。
另外，原告请求第二被告退还房屋却不提让原告之父退还已经收取的价款。难道是打算白白占有答辩人的钱财吗难道这样的请求也会得到法律的支持吗还有，既然认为合同无效，那么为什么不请求第一被告承担法律责任，仅让第二被告承担责任，这岂不是很不正常吗因此，原告的请求缺乏公平诚信，是昭然若揭的。
五、拆迁安置的惯例。
庭审中，当事人一致认为，争议房屋是因拆迁安置兴建的。按照当前的征用农村土地、对被拆迁人进行安置的惯例，一切合同都是和家庭的家长签订的。当初，家长有申请宅基地的权利申请建设房屋的权利，相应的也就有协议约定相关拆迁利益的权利。本案的基本事实，也是如此。基于这个惯例，答辩人向法庭提出了由原告、第一被告举证的申请。
从实际出发，原告家庭在签订了一系列的协议以后，过了很长的时间，才办理房产登记的手续。这时，才去确定房产证的登记人。此前，从法律意义上说，因拆迁所得的一切财产均属于。不属于原告。至于原告是家庭人口之一，包括是独生子女，只是考虑给的补偿因素当中的一个。例如，我们国家没有给“独生子女”本人的照顾，只有对生育“独生子女”的父母的奖励。在庭审中，原告之父，第一被告陈述的独生子女补助的20平米，也是因为和妻妻子执行了国家关于计划生育的基本国策得到的鼓励。不是因为原告自己执行了计划生育，阻止了其父母再生育，使自己成为独生子女。这不是很简单的事实吗试问：“你妈、你爸计划生育了，和你原告有什么关系”将父母应该得到的奖励，通过混淆法律关系的方法，用以加强原告的权利，也是很可笑的。
在正式办理房产证的时候，指定登记人的名称为原告，是在协议出售房屋之后。这就是故意违约、故意违法、故意制造纠纷。有鉴于此：
六、答辩人保留追究第一被告刑事责任的权利。
如果原告坚持其诉讼请求，实际上就是原告认为其父和答辩人签订协议的行为，是其父亲以虚构事实的方式骗取答辩人购房款的行为，这正是我国刑法第二百二十四条、二百六十六条规定的诈骗罪。
因此，答辩人认为：在民事诉讼中若原告取得了胜诉，答辩人将依照民事判决书向检察机关请求追究第一被告的刑事责任。另外，如果侦查获得的证据可以证实，原告在骗取答辩人房款中，包括签订购房协议、办理房产证、起诉要求答辩人退房中，第一被告人和原告是通同协力的，那么，原告同样要承担法律责任。
诚然，法律科学是高深的科学。没有经过深入的学习和研究是难以掌握的。即以房屋买卖、拆迁等等，任何一个问题都可以著书立说，洋洋洒洒的形成宏论。这给法律专业人士提供了广泛活动舞台。因此，一些居心不良的人也在试图将法律演化成恶意诉讼的道具。但是，当今的法院、当今的审判员，政治素质、业务素质日益提高，将法律当作实现不法目的的道具，是难以实现的。法院不会在大天白日之下，作出让群众无法接受的判决。从这个意义上述，无论判决的法理依据多么的高深，从社会常识来说，必然是简单明了的。这样，判决才是构建良好社会风尚的助力。反之，如果出现了违背“天地良心”的判决，就绝对不会“案结事了”。
答辩人认为，法官一定会维护社会诚信，不会支持狡诈、唯利是图、巧取豪夺。
请尊敬的审判员采纳我的答辩意见。
此致
北京市区人民法院
答辩人：
煤炭买卖合同纠纷典型案例(篇七)
合同双方当事人：
出卖人：__________________________
注册地址：________________________
营业执照注册号：__________________
企业资质证书号：__________________
法定代表人：_______________联系电话：_______________________
邮政编码：________________________
委托代理人：____________________地址：
邮政编码：_________联系电话：____________________
委托代理机构：
注册地址：________________________
营业执照注册号：__________________
法定代表人：______________联系电话：__________________
邮政编码：________________________
买受人：______________________________
本人法定代表人姓名：____________国籍：______________
身份证护照营业执照注册号_______________________
地址：__________________________
邮政编码：________________联系电话：______________________
委托代理人姓名：_____________国籍：_____________
地址：
邮政编码：________________联系电话：___________________
共有人：
姓名：国籍：
身份证护照
委托代理人姓名：国籍:
地址：
邮政编码：联系电话：
委托代理机构：
注册地址：
营业执照注册号：
企业资质证书号：
法定代表人：
邮政编码：联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商铺达成如下协议：
第一条项目建设依据。
出卖人以方式取得位于、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为______________________。
该地块土地面积为，规划用途为，土地使用年限自年月日至年月日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商铺，现定名暂定名_。建设工程规划许可证号为，施工许可证号为。
__________。
第二条商铺销售依据。
买受人购买的商铺为现房预售商品房。预售商品房批准机关为，商品房预售许可证号为。
__________。
第三条买受人所购商铺的基本情况。
买受人购买的商铺为本合同第一条规定的项目中的：
地下一层号商铺。
该商铺平时作为商业用房，战时无条件服从国家需要。
该商铺属钢筋混凝土结构，建筑层数为地下一层。
该商铺合同约定建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积
平方米。
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按套内建筑面积计算该商铺价款：
该商铺单价为每平方米元，总金额千百拾万千百____拾元整。
第五条套内建筑面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
商铺交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第种方式进行处理：
1、双方自行约定：
以产权登记面积为准，据实结算房价款;
产权登记面积大于合同约定面积的部分，买受人按约定的单价补足房款;
产权登记面积小于合同约定面积的部分，出卖人按约定的单价返还买受人。
2、双方同意按以下原则处理：
面积误差比绝对值在3%以内的，据实结算房价款;
面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
面积误差比=
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第六条公共部位与公用房屋分摊建筑面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
鉴于人防工程的特殊性，公共部位与公用房屋分摊建筑面积不予计价，双方同意对产权登记面积与合同约定面积发生差异部分互不找补。
第七条付款方式及期限。
买受人按下列第种方式按期付款：
1、一次性付款
买受人在年月日前付清全部房价款的，出卖人给予买受人占付款金额%的优惠，即实际付款额为_千百拾万千百拾元整。
2、分期付款
买受人应当按以下时间如期将房价款当面交付出卖人或汇入出卖人指定的银行
年月日前支付全部房价款的%，计千百拾万千百____拾元整;
年月日前支付全部房价款的_____%，计千百拾万千百____拾元整。
3、按揭付款
买受人应于年月日前支付全部房价款的_____%，计千百拾万千百____拾元整;
买受人应于年月日前支付全部房价款的_____%，计千百拾万千百____拾元整;
买受人付清前述首付款后，应按银行要求持有关材料于_年月日前到银行办妥按揭贷款手续。
4、其他方式
_________。
第八条买受人逾期付款的违约责任。
1、买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理：
按逾期时间，分别处理
逾期在日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行;
逾期超过日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之项中的比率)的违约金。
2016二手机械设备买卖合同
甲方（代售旧机方）：＿＿＿＿＿
乙方（委托售旧机方）：＿＿＿＿＿
一、双方经反复协商，由甲方＿＿＿＿＿出面帮乙方＿＿＿＿＿出售其旧工程机械，出售后乙方不得从别处购买工程机械，必须从甲方处购买工程机械，否则甲方代售期间的所有费用、损失，均有乙方负责。就此事宜达成协议。
二、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
甲方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ --- 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
=============
甲方(买方)：__________________________
乙方(卖方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条 合同标的要求1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。2.产地：详见附件。3.质量标准：(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。(2) 其他：____________4.技术标准：乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。5.其他要求：________________________
第二条 合同价款及支付方式1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________2.支付方式：(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第三期付款：________________________③ 其他：______________________________(2) 付款信息乙方单位名称：________________________开户银行：______________________________帐号： ______________________________乙方负责开具相关发票。
第三条 交货时间、地点和包装1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间
(1)自合同签订之日起 ______日内。
(2)于______年______月______日内。(3)其他方式：
2017年二手机械设备买卖合同
甲方（代售旧机方）：＿＿＿＿＿
乙方（委托售旧机方）：＿＿＿＿＿
一、双方经反复协商，由甲方＿＿＿＿＿出面帮乙方＿＿＿＿＿出售其旧工程机械，出售后乙方不得从别处购买工程机械，必须从甲方处购买工程机械，否则甲方代售期间的所有费用、损失，均有乙方负责。就此事宜达成协议。
二、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
甲方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ --- 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
=============
甲方(买方)：__________________________
乙方(卖方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条 合同标的要求1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。2.产地：详见附件。3.质量标准：(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。(2) 其他：____________4.技术标准：乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。5.其他要求：________________________
第二条 合同价款及支付方式1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________2.支付方式：(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第三期付款：________________________③ 其他：______________________________(2) 付款信息乙方单位名称：________________________开户银行：______________________________帐号： ______________________________乙方负责开具相关发票。
第三条 交货时间、地点和包装1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间
(1)自合同签订之日起 ______日内。
(2)于______年______月______日内。(3)其他方式：
二手机械设备买卖合同格式
甲方（代售旧机方）：＿＿＿＿＿
乙方（委托售旧机方）：＿＿＿＿＿
一、双方经反复协商，由甲方＿＿＿＿＿出面帮乙方＿＿＿＿＿出售其旧工程机械，出售后乙方不得从别处购买工程机械，必须从甲方处购买工程机械，否则甲方代售期间的所有费用、损失，均有乙方负责。就此事宜达成协议。
二、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
甲方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ --- 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
=============
甲方(买方)：__________________________
乙方(卖方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条 合同标的要求1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。2.产地：详见附件。3.质量标准：(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。(2) 其他：____________4.技术标准：乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。5.其他要求：________________________
第二条 合同价款及支付方式1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________2.支付方式：(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。第三期付款：________________________③ 其他：______________________________(2) 付款信息乙方单位名称：________________________开户银行：______________________________帐号： ______________________________乙方负责开具相关发票。
第三条 交货时间、地点和包装1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间
(1)自合同签订之日起 ______日内。
(2)于______年______月______日内。(3)其他方式：
