[推荐]成套配电箱安装合同通用版五篇
社会在发展,我们办理几乎一切事情都需要合同。合同范本的准备,是开始一段友好合作关系的开端,合同范本需要哪些信息?请阅读由小编为你编辑的[推荐]成套配电箱安装合同通用版五篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
成套配电箱安装合同【篇1】
甲方:
乙方:
为了明确在施工过程中的权力和义务,根据合同法的有关条文,经过双方协商,本着平等互利的原则,签订以下合同,共同遵守。
一、 工程概况:
1、工程名称:
2、工程内容:
3、承包方式:包工、包料
二、工程质量:合格
三、其他要求:本工程采用忠旺60平开系塑材(白色),玻璃采用4㎜厚。
四、验收标准:严格执行国家标准,行业规范验收标准。窗框材料及五金配件进场按样板窗及样品验收,窗制作安装应符合图纸设计要求及施工验收规范。
五、结算方式,以实际面积据实结算,塑钢窗以212元/平米 本价格不含税金。
六、付款方式:窗框进场后,经建设单位、监理公司、施工单位检验合格付窗的40%,窗框安装验收合格后,在玻璃安装前付至65%,其余待工程交工后留足保修金后一次性付清。
七、保修:
1.保修期为一年,在质保期间乙方保证随叫随到处理因质量发生的问题,如不能及时到位,甲方有权另行安排人员进行细修,所发生的费用由乙方质保金中支出。
2.保修金比例:总价的5%。
八、资料整理:乙方必须提供所有材料,原材料试验由乙方负责。
九、安全协议:乙方必须遵守有关国家操作施工规范,安全规范,正确施工;确保施工人员的人身安全,出现因施工造成的人身事故及其他连带责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
十、进入工地前甲方向乙方技术交底,图纸解释,并制定有关施工现场管理制度质量具体要求;乙方理解并认识后必须遵守服从甲方的技术质量要求及各项管理制度,如有违反,甲方有权对乙方进行经济处罚,甚至责令乙方停工退场,所造成一切损失均由乙方自行承担。(注:甲方指房地产开发公司和土建施工方)
十一、甲方保证施工负责人常驻施工现场解决施工中出现的问题,并对质量和施工技术随时监控,出现问题及时通知乙方并责令乙方限时整改;乙方如不遵从甲方可责令乙方停工撤离。并追究损失。
十二、如有未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,签字后生效,
双方按照我国1999年3月15日公布的合同法第七章,承担违约责任
甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章)
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
成套配电箱安装合同【篇2】
甲方_________
乙方_________
甲方决定将______________工程的地方辐射供暖工程的设计与安装委托给乙方,为明确甲乙双方的权利责任与义务,依据(中华人民共和国合同法)经甲乙双方协商,制定以下条款,甲乙双方共同遵守。
一, 工程范围与内容
1, 地面辐射供暖工程的材料供应及施工。
2, 安装分水器,支管安装从分水器至支管阀门接口(包括分水器应连带的支管供回水阀门及过滤器)铺设地板地暖的保温层,安装地板供暖的加热及保护管道,按规程设置膨胀分割缝,一次水压试验及供暖调试等(不包含混凝土工程和主管道)
二, 工程量及单位造价:按施工工程的实际建筑面积结算不含地下室约_____平方米,每平方米______元。
三, 设计,施工技术要求及主要材料要求:
1, 地暖按中华人民共和国建设部公告JGJ142-20xx《地面辐射供暖技术规程》执行
2, 地暖保温层厚度,容重作法按国家建筑标准设计执行
3, 供暖支管道采用__________规格的_____管材,压力等级为____。并具备应有的检测报告等文件
4, 聚苯板保温层按要求铺设,容重大于等于_____公斤/立方米,厚度为___厘米
5, 分水器采用____________材质的_______分水器
付款方式:协议签订后,由乙方负责工程设计,由甲方先付给乙方工程材料款,为总造价的50% 进入工地施工再付乙方全部工程款的30%,试压结束后结清剩余全部款项即总造价的20%。
四, 甲乙双方的权利和义务
(一) 甲方的权利与义务
1, 提供工程所需的材料存放的库房,场地及水源等必要施工条件。
2, 制定专业技术人员协调施工进度,处理施工中发生的应由甲方处理的问题
3, 按约定支付工程款
(二) 乙方的权利及义务
1, 建立施工质量体系
2, 按照设计规范及甲方要求设计施工,要求供暖分户控制,室内供暖温度符合国家规定的标准
3, 在工程验收交付前,承担工程成品及原材料的保管责任,发生工程成品的损毁或丢失,以及因意外造成工程成品喝原料毁坏 丢失的,由乙方自行负担。
4, 工程保质期为2个采暖季,因工程设计,施工原因或因工程使用的原材料质量不合格造成的工程维修及返工由乙方负担
五, 违约责任:按合同法执行。
六, 乙方的单位造价内不含主题施工单位的配合费等费用
七, 此协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后有效
甲方签字 乙方签字
日期 日期
成套配电箱安装合同【篇3】
发包方(甲方):_________
地址:________________
承包方(乙方):_________
地址:________________
以《民法典》为依据,甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商,双方协商一致,将该工程交乙方施工,为明确双方责任,特签订如下协议供双方遵照执行。
一、工程概况
1、合同范围:________________
2、工程地点:________________
3、承包方式:________________
4、合同价款:________________
二、合同工期
1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天,安装期_______日历天(日历日,含法定节假日和公休日);
2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算;
3、安装期是从买方对货物验收合格,发出安装指令时开始计算。
三、付款方式
1、合同签订时,甲方支付工程款的______%作为预付款。
2、乙方完成工程的一半时,甲方支付工程款的_______%。
3、乙方完成本工程时,甲方支付工程款的_______%,剩余5%作为质保金,在保修期满时无息支付。
四、甲方权利及义务
1、甲方有权监督乙方的维护服务,若乙方存在不符合约定的行为,甲方有权要求乙方进行更正;
2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏;保证所有的使用者都必须具备相关资质,避免违章操作;
3、承担维护过程中所发生的水费及电费;
4、在收到乙方通知验收后,及时组织人员验收,甲方应及时按照合同约定付款。
五、乙方权利及义务
1、乙方承诺在合同有效期内,承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任;
2、乙方须接受甲方的监督,对于甲方提出意见应予接受并改正;
3、乙方应保证安全文明施工,禁止酒后作业;
4、工程完工时,及时向甲方发出验收通知。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
六、质量目标
本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定,包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。
七、违约责任
双方应恪守本合同所有条款的规定,如有一方违反或不遵守本约定,责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。
八、争议处理
由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
九、附则
1、本合同自双方代表签字起生效。
2、本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:________________
地址:________________
联系人:________________
联系电话:________________
工程所在地:________________
签订时间:_________________
乙方:________________
地址:________________
联系人:________________
联系电话:________________
工程所在地:________________
签订时间:__________________
成套配电箱安装合同【篇4】
一、合同主体
甲方:_______________
乙方:_______________
甲、乙双方本着诚实、信用、互惠、互利、平等的宗旨,经双方认真洽商,就甲方向乙方购买所需配电箱(柜)成套设备,达成如下协议:(详见清单和附图)
二、合同标的
甲方委托乙方购置配电箱(柜)成套设备,(详见清单和附图);材料总价______元整。(不含税价)另加校表费陆仟元(含税)
二、交货时间、地点、方式
交货时间:自乙方收到甲方定金之日起十二天内交货。交货地点:甲方工地
三、付款方式
合同签定后甲方向乙方支付总货款的______%作为定金,乙方将货物运至工地经甲方验收合格后,除保留______%的质保金外,甲方支付余额货款。质保金壹年后付清。
四、验收标准及方式
乙方应按甲方质量要求以及设计图纸和国家相关技术参数为标准。成套设备中的主要开关元件为人民电器低压电器产品,双电源开关为雷顿电器,电表为产品,乙方提供所有低压电器、电表______认证和检测报告以及产品合格证。电表校表及费用:甲方委托乙方办理,费用按每块电表元计算。
五、双方责任
乙方责任:
(一)乙方应按合同规定的时间按时交付合格的产品。
(二)成套设备的免费保修期为壹年,免费保修期内乙方应提供良好的售后服务,终身成本维护。
甲方责任:甲方应严格按合同要求,在约定的'时间地点进行验收并付款。
六、解决合同纠纷方式
双方在履行合同中出现纠纷时,应本着互谅,互让的原则相互协商解决,若协商不成,任何一方都有权将此争议提交仲裁机关仲裁。本合同壹式贰份,甲乙双方各持壹份,双方签字盖章生效。
甲方:__________________
乙方:__________________
时间:__________________
成套配电箱安装合同【篇5】
甲方:
乙方:
结合实际情况,甲方就监控设备的造价、性能、施工时间、人员培训、售后服务等事宜特对乙方签订以下合同:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:在原有监控系统下进行维修更换,布线、设备安装及调试。 工程范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(方案设计以甲方确认后之方案为准)的形式由乙方承接操作,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,落实整个系统工程所用设备的质量保证及安装和调试,直至甲方依合同规定标准验收合格方为工程整体竣工。
一、 工程造价
1、 工程设备配置清单及价格参见附表
2、 工程总价3420元 (大写:叁仟肆佰贰拾元)
二、 产品质量
1、乙方须按附表1
不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
三、 售后服务
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,48小时内解决故障。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
三、 付款方式
合同签订后,乙方按照设计方案进行安装,工程竣工后,甲方付全部工程款。
四、 风险及违约责任
因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备,乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款,不得单方面终止合同,如一方不按合同条文执行,另一方所受损失由违约方承担。
五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
六、 本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。
七、 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方:负责人: (公章)
乙方: 负责人: (公章)
年月日: