最新班组施工的合同范本

最新班组施工的合同范本(系列6篇)。

需要用到合同的情况也变得越来越多。订立合同时一定要注意合同是真实有效且合法的，您想好该从哪些方面来撰写合同了吗？下面的内容是合同范本网的编辑为大家整理的最新班组施工的合同范本，建议你收藏本页和本站，以便后续阅读！

最新班组施工的合同范本 篇1

发包方：__________

（以下简称甲方）

承包方：__________

（以下简称乙方）

甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1.工程名称：__________

______________

2.工程地点;__________

3.建筑面积：约____________

4.结构形式：框架结构

二、现场代表

1.甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。

2.乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。

三、乙方工作内容及范围

框架工程、从基础承台

开始至竣工验收合格为止。具体内容为：

1.图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。

2.一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。

3.各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。

4.斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。

四、工作期限

1.开工日期

____________年______月______日；

完工日期

____________年______月______日

2.施工进度满足甲方总体进度要求，总工期（以建设单位规定的日期为准）。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。

3.如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。

4.本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。

5.乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。

五、质量标准

1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。

2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。

3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息），保修期从竣工验收后算起。

六、定额结算方式及内容

1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。

2.按建筑面积______元/㎡（大写___________元）计算（单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷__________元/㎡、零星__________元/㎡、卫生__________元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分）其它所有泥工部分全部包括在内。

3．施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工（大工）150元/天、男杂工（小工）90元/天男、杂工（小工）80元/天（工作时间为九小时。，综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。

4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费（含植拉结筋）。

七、工人工资管理，支付方式及时间

1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工（砌体结束）支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。

2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺（20天内迟发工资）不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公

3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。

八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。

2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。

3．事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下（含叁万元）的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。

九、文明施工

1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。

2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。

十、违约和争议

1．本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。

2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责）并书面通知乙方，直至终止协议。

3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。

4．本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。

5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：__________乙方：__________

经办人：__________经办人：__________

联系电话：__________联系电话：__________

身份证号码：__________

____________年______月______日

最新班组施工的合同范本 篇2

承包单位：（以下简称甲方）

组长姓名：（以下简称乙方）

根据基础工程建设施工需要，甲方将9#楼基坑支护的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经甲乙双方协商特制定如下条款：

一、承包方式及其它

1、承包内容：基坑支护

2、承包方式：人工费

3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。

二、甲方责任

1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。

2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。

3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。

4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。

5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。

6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按规章制度进行奖惩。

三、乙方责任

1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。

2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。

3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。

4、参加甲方组织的工序检查，分项质量检查评定；对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。

5、乙方必须安全生产，安全事故（经济损失￥10000.00元以内）由乙方自行负责。m.jHT868.COm

四、违约责任

1、若因甲方原因造成乙方停工，甲方给予乙方一定数量的生活费补助。

2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担甲方的一切经济损失（总承包的工期罚款及机具的租赁费等）。

3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。

甲方负责人：乙方负责人：

经办人：经办人：

年 月 日

最新班组施工的合同范本 篇3

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

双方本着“保证质量；安全施工”，遵循平等，自愿公平和诚实的原则，在意见取得一致的基础上，经双方协商同意订立如下协议，以便共同遵守执行：

一.工程名称：邵武.紫金城南区10#.11#楼。

二.承包方式：以单包公形式施工包括绑扎钢筋的铁丝，及一切施工机具。

三.工程施工内容：

1.按工程施工图纸和业主要求施工。

2.柱、梁、板的保护层安放。以及地下室底板和顶板的钢筋马凳的制作和安装。

3.地下室底板、顶板的所有梁筋和板筋按规范焊接（电焊条乙方自购）本工程内所有的剪力墙，墙筋按图纸一次性成形施工，不可断接，否则产生费用由乙方自负。

4.地下室底板、顶板的后浇带的止水钢板的安放和焊接，以及钢筋铁丝网的制作和安装。

5.钢筋材料进场的搬卸车，并按甲方指定的场地规范堆码，以及本工程内所有与本工种有关材料的二次搬运。

6.钢筋污染的洗刷和除锈，废钢筋的收集和归堆。

7.每层钢筋安装完成后，剩余的钢筋必须收回到加工场地，若发现钢筋未能及时收回每次罚款500元。

8洗砼前后，工作面的钢筋清理、整理、浇砼时的看护。

四．施工工具：甲方负责无偿提供外架；塔吊；施工电梯及施工电源和钢筋卸车。其他所需的一切辅助材料及所有施工机械包括内架等设备全部由乙方负责，施工人员的食宿等日常用品一律由乙方自理。其中机械费及辅助材料约占总价15%。

五.工程质量：乙方必须按照设计图纸和施工规范组织施工，工程质量必须达到合格，在施工中若出现质量隐患造成返工；误工乙方应负全部责任，一切工料费由乙方负责，甲方直接从乙方结算款中扣回。

六.工期要求：每层工期为一天。（开工日期以甲方通知为准，乙方必须按合同规定时间内完工，否则每拖一天工期应扣500元违约金）。

七．承包单价：地下室；基础；斜屋面工程按甲方购买钢筋的数量每吨400元，上部工程按建筑面积每平方米17元，以上单价均包括梁柱电焊在内。

八.付款办法：甲方按已完成的工程进度确认工程量后付给乙方75%进度款，工程封顶后付至90%，全部零碎做清楚后一个月内结清。

九.乙方责任：

1.违约责任：乙方因自身施工力量不足造成施工质量与进度无法保障（停工；怠工）现象，经甲方通知仍不能改进达到甲方要求时，甲方有权单方面给予清退（终止施工合同），另选施工班组接替进场施工，乙方不得以任何借口阻扰或干预接替的新班组，乙方此前本工程所投入资金作为违约金不予退还，乙方应无条件在三天内退出施工现场。

2.安全责任：乙方应严格按照国家现行标准规定的安全施工规范条例从事工程活动，必须服从工程监理及甲方对安全事项的指导及检察工作。在施工过程中若发生一切安全事故所造成的经济损失；赔偿与法律责任由乙方自负。

3.质量责任：乙方必须严格执行国家现行的各种施工技术规范操作施工，必须服从施工监理；业主及甲方对工程质量的检查与监督，在工程施工过程中，若出现工程质量问题，所造成的经济损失及法律责任由乙方承担。

4.乙方在施工中；所用材料应按规定下料，钢筋的总耗损量应控制在3%以内。若超过乙方应负责赔偿。

十.其他事项：

1.工地严禁出现打架及使用童工，禁止出现小偷小摸等现象，违者罚款。

2.偷东西者每发现一次，轻者给予罚款500元（不包括工程部处罚），情节严重者交送当地派出所追究刑事责任。

3.打架者每出现一次，轻者每人给予罚款1000元，（不包括工程部处罚），情节严重者每人给予罚款3000元（不包括工程部处罚），并交送当地派出所追究刑事责任。

4.乙方在施工中不可以浪费材料，做到当日材料当日清，若发现乙方浪费则乙方需按价赔偿。

5.乙方不得挪用；挤占甲方支付的工人工资，若发现乙方不按时发放农民工工资，造成工人上访，则每次扣罚壹万元人民币，并承担相应的法律责任。

6.乙方白天应安排好足够劳力，晚上尽量不加班，若需要加班，所需要加班所需的电等照明设备由乙方负责并按规定拉设，同时施工人员应提供三证（婚育证；务工证；暂住证）否则造成罚款由乙方自负，应持特种操作证上岗。

十一.本协议壹式贰份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字后生效，尾款结清自然失效。

甲方代表： 乙方代表：

签约地点： 签约地点：

签约时间： 签约时间：

最新班组施工的合同范本 篇4

总包单位【发包方全称】

分包单位【分包方全称】

依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》等有关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本项工程安全施工事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.分承包形式：□专业分包□劳务分包

4.分承包范围

二、工程目标

1.因工伤亡控制指标：

2.职业健康控制指标：

3.文明安全创优目标：

4.其他：

三、总包单位权利、责任和义务

1.总包项目经理(现场执行经理)：

安全总监：

2.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总则。

3.制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。

4.严格审查分包人营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质(或资格)的分包单位。

5.保证项目工程安全生产费用的有效使用，完善施工现场安全生产条件

6.提供施工现场安全生产环境：

①工程安全防护设施由：____方提供，日常维护和作业面防护由：____方负责;

②施工用电由用电电源到：级配电箱由方提供，该级配电箱以下的部分由____方负责;

③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，依据北京市安全生产标准和中技集团安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

7.负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。

8.负责施工人员入场安全教育、培训考核;负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正。

9.负责建立健全施工现场安全生产管理制度;负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求分包建立救援体系，落实救援措施。

10.按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

11.按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。

12.有义务提供施工现场消防通道和消防设备。

13.有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。

14.有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。

四、分包人的权利、责任和义务

1.______分包项目经理：

安全员：

2.贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。

3.按照总包单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再次转包。

4.执行施工现场安全管理规定，服从总包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对总包安全生产负连带责任。

5.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议;有权拒绝总包违反法律法规的安全指令;对造成后果的违章指令有权检举和控告。

6.对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合北京市有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。

7.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。级以下自备配电设备设施必须符合北京市有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段拉接电源有权拒绝。

8.自带机械设备、设施应符合北京市有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，应在安装使用前向总包备案。

9.负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施。

10.负责对本单位施工人员进行施工队(班组)级安全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。

11.负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。

12.按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

13.按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告。

14.服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。

15.使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。

16.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向总包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。

五、违约和索赔

1.由于总包责任造成生产安全事故，导致分包人员伤亡，由总包承担事故责任和经济责任。分包有义务负责协助处理善后事宜。

2.由于分包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。总包或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

3.由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

4.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

六、其他

1、总包向分包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为合同全额1%。分包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如分包方在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全部退还。

2.协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。

3.协议份数：本协议一式两份，具有同等效力，由总包单位、分包单位分别保存一份。

4、补充条款：双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。

总包单位：(盖章)分包单位：(盖章)

项目经理：项目经理：

年月日年月日

最新班组施工的合同范本 篇5

甲方：__________（以下简称甲方）

乙方：__________（以下简称乙方）

为便于管理，确保工程质量，施工安全，加快施工进度，甲方将泥工劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程泥工工程事项经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库

二、工程名称：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库迁建项目（二期工程）

三、承包方式：以包工不包料包安全、包进度、包验收。

四、承包项目：

1、本工程所含的内灰、外灰及屋面工程

2、配合基础、主体、墙体的分中、放线及标高控制。

3、现场材料堆放所需地面硬化等。

4、建筑房屋内、建筑物周边10m内自身施工的建筑垃圾清理及转运至指定地点堆放。

5、砼施工：承保范围内所有垫层、墙、板、柱、梁、屋面砼工程。含前后台工作，布泵管、拆泵管、移泵管、清洗泵管、搭拆砼浇灌运输道、放料、振捣、收捡落地砼、配合试验取样、清洗各种设备、机具、用具及找平、收面压光、覆盖（包括覆盖物运输、清理）、垫块制作、养护等分部工作内容。乙方应正确使用和爱惜浇灌砼的机械设备，拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐。

6、砌体施工：所有内外墙体、女儿墙的砌筑，含放线分中、筛砂、砂浆搅拌与运输、材料场内转运、吊运、楼层转运、前后台运输、立皮数杆、挂线、吊直、选砖、铺灰、砌砖、湿水、过梁制作安装、安装砌体加固筋、预埋筋、铁件、木砖、配合水电组预留明（暗）管槽、灌缝、划缝、勾缝、清扫墙面及清理落地灰砖并运至现场指定地点堆放等，并包括砌筑操作脚手架和安全防护设施的搭拆、材料堆码等全过程。浇捣小体积砼（如：门窗过梁、压顶、线条、构造柱、圈梁等砼的前后台运输、捣固、收面）、抹防潮层、地梁砖胎模砌筑等全部工作内容，搅拌机周边保持清洁。

7、甲方提供商品砼以及砼的垂直运输设备、提供砌体工程使用的砖、砂、水泥、石灰浆等主要材料，甲方提供电源至二级配电箱。其它施工所需的设备、工具由乙方负责，如电线电缆、插头、移动箱，后浇带及梁柱接点不同砼标号时的钢丝网、锄头、箢箕、扁担、手套、灰桶、灰线、挂尺、铁铲、筛子、锤子、振动棒、振动器、尺条、斗车等。乙方自备的设备必须有质量合格证。

五、承包单价：

包干综合单价为元/m2，具体数量施工蓝图建筑面积计算，工程不分施

工部位，不分砼厚度和墙体厚度，包干单价中均已考虑。本劳务工程单价为包干价，均已包含为完成该工程所发生的所有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费与人身安全保险费、劳保用品费、二次转运用工，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，安全文明施工和不可预见费等，所有涉及本工程所发生的其他分包单位配合费也均包含在劳务工程单价中，乙方不得再向甲方及其它分包单位要求增补费用或签工。

六、决算方法：

按本幢楼建筑面积乘以单价为总工程款进行决算。

七、双方责任

1、甲方职责：

① 组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

② 组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

③ 负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

④ 按计划提供材料至施工现场。提供食宿位置、所有班组统一集中食宿，提供工人安全帽。

⑤ 提供施工水准点、轴线高程点。提供垂直运输机械。电源提供至二级配电箱。

⑥ 按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

2、乙方职责：

① 施工班组严格遵守一切规章制度、劳动纪律，遵纪守法，服从施工员指挥，做到文明施工，保证安全生产，杜绝安全事故发生。班组长必需24小时在工地上，如有事需向施工员请假、并委托他人负责。

② 按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成甲方的工期计划。

③ 教育职工遵守国家法令、法规，不得有偷盗和斗殴行为，违者送公安机关办理。

④ 合同签订前，交一份施工方案和质量责任保证书给甲方存档，以促进后段工作的实施及考核依据。

⑤ 乙方进场必须提供花名册一套，三证必须齐全（身份证、计生证、暂住证），如果甲方代办，费用由乙方负责。

⑥ 按时足额支付劳务作业人员工资。

⑦ 乙方民工冲击甲方或辱骂管理人员，甲方有权将乙方驱逐施工现场，并处以1000-3000元的罚款。

⑧ 自备工作所需雨衣、雨鞋、手套，二级配电箱以后电线电缆（含夜间照明）由乙方负责。

⑨ 乙方不得将无业游民、前科人员及犯罪潜逃人员滞留在工地，否则处以200～500元罚款。

八、进度要求：

为确保工程进度，乙方作业人员不管晴天下雨，白天黑夜，每天24小时听从施工

员安排，不得因短时间停电、停水、下雨而无故离开工地外出或回家，影响工程进度，乙方所组织的工人必须满足连续作业要求，把所承担的工程量按施工进度计划表提前完成，如在规定的时间内未完成施工任务，施工员有权调突击组完成，但工资按甲方点工的三倍支付给突击组，在乙方工资内扣除。乙方不能以任何理由停工、延误工期，因乙方进度和质量返工原因延误工期一天，罚款1000元（除天气影响外）。在施工中，承包人必须坚守工地，否则每缺一天罚款100元，并认真执行项目部制定的规章制度。开会不能缺席、迟到，否则每次罚款200元。必须配戴安全帽进入施工现场，违者每人每次处以100元罚款。

九、施工安全：

乙方应按国家规范做好自身完全防护措施。应严格遵守国家现行颁发的建筑安全

生产有关管理规定，严格按国家现行颁发的安全标准组织施工，杜绝违章作业，确保安全生产。乙方在施工全过程中，应服从甲方安全员，施工人员指挥。乙方应自始至终地做好安全思想教育，提高工人的安全生产思想意识，做好自身和他人安全思想教育。如若是乙方人员自身工伤亡事故或是由乙方引起伤害他人事故，应负经济和法律全部责任。同时乙方的所有人员应遵守社会治安的综合治理。严禁在施工场内出现打架、赌博及盗窃等行为，凡是由此产生一切恶果，一律由乙方自负全责。与甲方无关。不听甲方有关人员指挥，甲方有权对工人按规定处罚（扣乙方工程款）。凡乙方发生工伤亡事故，违章施工，造成罚款或违反社会治安综合治理，造成恶果，以及工人暂住证、婚育证、劳务证等，应支付的费用和事故中产生的经济、法律等一切责任，一概由乙方承担，与甲方无干。

十、施工质量：

本工程质量要求应达到合格标准。质量验收标准，按现行国家行业的有关标准、规范及工程质量检验评定标准执行和验收。乙方应保证施工质量，如出现施工质量事故及不合格，返工造成材料损失，应负赔偿全责。

1、乙方必须熟悉图纸，严格按图纸和施工验收规范施工，每道工序必须做到工完场清。浇捣混凝土时确保混凝土密实与平整度，并养护好混凝土。砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计与规范要求，表面垂直度、平整度达到不找平的质量要求。

2、墙体砌筑必须做到灰浆饱满，表面平整度符合规范要求，主体验收时如因乙方原因造成砖砌体工程不能通过验收，则乙方负责无条件进行整改，同时应承担由此产生的一切损失。

3、凡乙方原因造成的质量问题返工全部由乙方负责，甲方所造成的经济损失由乙方承担。如在施工中发现混凝土柱、梁、墙、板浇捣有空洞或严重蜂窝及砼养护不到位烧坏，墙体轴线偏移与立面偏斜超过规范要求，处以每处200元罚款。做到现场文明施工，材料堆放整齐有序，并做好其他工程成品保护，如发现破坏成品，由乙方赔偿损失并处以重罚。工程质量必须达到优良，达不到优良验收标准，则按乙方总工资下浮5%。

十一、付款方式：

甲方按乙方月进度完成工程量付给乙方%进度款，粉刷完工后再付给乙方__________%，（但质量评定必须达到合格）。余下%待本工程竣工验收合格后，月内付清。乙方如中途退场，工资一概不结付，且履约保证金不予退还。

十二、工期要求：

乙方应按甲方和监理方审批的施工组织方案的工期为依据。延误规定工期，甲方有权每天按500元人民币累计，对乙方进行罚款。

十三、其它事项：

安全文明施工要求及处罚措施、安全、技术交底是合同的一部分。乙方负责人或

委托代理人必须全天靠在施工现场。

十四、本合同未尽事宜，有补充条款与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起

即生效，工程价款付清后失效。望双方共同遵守执行。恐口无凭，今特凭立合同书一式肆份，甲、乙双方各执两份为据。

甲方代表：__________乙方代表：__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

最新班组施工的合同范本 篇6

甲方：____________________________________(已建单位)

地址：____________________________________

法定代表人：______________________________

授权代表人：______________________________

乙方：____________________________________(后建单位)

地址：____________________________________

法定代表人：______________________________

授权代表人：______________________________

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工

1.施工地址：_____________________________________________

2.与甲方线路的距离：_____________________________________

3.施工长度：_____________________________________________

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距，不达标的必须整改;

2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

第四条责任划分

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。

1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方承担责任;

2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交 _________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

甲方：_______________乙方：_______________