合同范本 jht868.com

个人承包工程合同怎么写

2023.03.15 承包工程合同

个人承包工程合同怎么写合集。

你是不是正在为拟定合同而发愁?合同有利于保护双方的利益,双方都遵守合同里所写的东西。签订合同可以增强双方的信任度,促进买卖更好进行,感谢阅读合同范本网编辑为你整理的个人承包工程合同怎么写,希望能为你提供更多的参考!

个人承包工程合同怎么写 篇1

发包方:__________________(以下简称甲方)

承包方:__________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称:_______________;地点:______________。

二、承包方式:__________________________

三、工程承包内容:________________________

四、合同价款

实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。

五、付款方式

乙方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。

六、总工期要求:__________________

七、甲方责任

1、甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。

九、工程质量、安全及保修

1、乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

(1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):________________乙方(公章):_______________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

个人承包工程合同怎么写 篇2

甲方:

乙方:

XX县XX县人民政府批准修建,XX县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上,确定了公司(以下简称乙方)为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,签订本合同,双方应共同遵守执行。

第一条工程概况

1、工程名称:公路工程

工程内容:公路工程,全长公里,路基宽米,路面宽米。

工程地点:承包范围:按工程施工图纸,路面宽度按水泥混凝土面层宽米,厚厘米。

2、施工工期:

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

3、工程质量:按交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。

4、合同价款:人民币万元,

资金拔付:

5、承包方式:包工包料。

6、按每公里万元结算,实做实收,不含税。

第二条工程图纸

公路施工图纸,由甲方负责提供,提供日期为本合同签订日期,施工图纸提供壹套。

第三条甲方驻工地代表

甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表,理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作职权,甲方代表行使合同约定的权力和职责。

第四条乙方驻土地代表

公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构,其乙方驻工地代表。

第五条甲方工作

1、在本合同签订后10日内,甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作,无偿向乙方提供施工场地。

2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作,以确保施工期间的需要。

3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突,防止不良事故的发生。

甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误,应承担由此造成的经济损失,乙方工期顺延。

第六条乙方工作

1、编制施工组织设计(或详细的施工方案),报经甲方批准后使用。

2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。

3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则,由此造成的工程、财产和人身伤事故,由乙方承担责任及所发生的费用。

乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。

第七条暂时停工

一旦驻工工程师发出指令,乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,合同工期不予延长,一切费用业主不予补偿。

第八条工期和延误

1、本合同工期为_____个月,乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成,从开工期的最后一天算起。

2、由于下述原因之一而影响施工进度,乙方有权要求延长本合同工程的工期。

a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后,乙方应发出要求延期的通知,驻工代

表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。

3、除2款规定给以延期外,其余原因工期不予延期。

4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程,造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金,由乙方承担责任,乙方继续承担完成本工程的义务和责任。

第九条检查和返工

乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及监理的检查,并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改,乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。

第十条工程质量

1、质量等级:达合格以上工程

2、评定标准:按照交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》,施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村公路的规定。

3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件,由乙方承担责任及返工费用,工期不变。返工后仍不能达到约定要求,乙方承担违约责任。

第十一条。隐蔽工程、中间验收

具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程,乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包

括自检记录、隐蔽和中间验收的内容,验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改、返工,重新验收至合格。

第十二条合同价款及调整

合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款,合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。

1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。

2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。

3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工,经驻工代表、监理检测,驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。

第一十三条工程款支付

1、根据工程进度分期支付。(可具体明确)

2、最终支付时间要具体明确。

第十四条工程质量保证金

1、质保金金额为合同总价的5%,从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。

2、质保金的退回:工程验收质量合格,将质保金退还给乙方。

第一十五条材料供应与材料试验

1、材料供应:

本工程所需的一切材料(除水泥外,如无其它约定)原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用,但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求,乙方对所有验收材料质量负全部责任。

2、材料试验检测

(1)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验,试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行,乙方不得以任何理由拒绝,其费用由乙方承担。

(2)、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测,提交检测合格证明,经驻工代表签认后方可使用。

第十六条竣工验收

1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。

2、验收的法律依据:交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程竣工验收办法》。

3、工程具备竣工验收条件,乙方应按前款规定,向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告,同时向甲方提供下列竣工资料:

(1)、工程竣工图表。

(2)、工程质量控制文件。

a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。

b、试验检测报告:主要原材料、混凝土配合比。

c、施工原始资料:强度检测试验资料、工序施工检测记录。

(3)、施工原始记录。

(4)、施工总结。

4、当工程初验不合格,乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时,除没收质量保证金外,还应承担违约责任。

第十七条违约责任:

1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为,视为违约,除相应顺延工期外,应承担违约责任,向乙方支付合同价款1%的违约金。

2、因乙方违约使合同不能履行,甲方可单。方中止合同,于违约乙方承担违约责任,违约金为合同价款的2%。

第十八条安全施工

乙方按照生产有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

发生重大安全事故,乙方应按规定上报有关部门并通知甲方,甲方可为抢救提供必要条件,事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。

第十九条其他事项

1、关于工程分包:本工程不得转包,否则甲方有权终止合同。

2、关于保险:如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。

3、其他未尽事宜,在工程建设过程中,甲、乙双方可协商解决,补充协议均作为本合同内容一部分。

第二十条合同生效、终止和份数

1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全,经审签监证后生效。

2、在竣工结算,甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,即告终止。

3、合同正本两份。,由甲乙双方各执一份,副本两份,分别报送县交通局和乡镇政府备案。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

授权代理人:授权代理人:

监证单位(盖章)

订立合同时间:年月日

个人承包工程合同怎么写 篇3

发包方(以下简称甲方):

住址:

承包方(以下简称乙方):

住址:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:__________________________

2、工程地点:__________________________

3、承包范围:

4、承包内容:

5、工程造价:

6、支付方式:

7、工程质量:

二、施工准备

1、甲方:

(1)_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

(2)_____月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

(3)合同签订后______天内提供完整的施工图_份,施工技术资料

2、乙方:

(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

三、工程期限

1、工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收

2、开工前______天,乙方向甲方发出开工通知书。

四、工期顺延

1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;

5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

五、双方职责

1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程;

3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;

5、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

6、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

六、施工与设计变更

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。

3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

4、甲方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。

七、工程验收

1、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续。

3、工程竣工验收后,甲方方可使用。

4、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

八、违约责任

乙方的责任:

1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中工期顺延的条款归责。

甲方的责任:

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

九、纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定,协商不成,按以下第()项方式解决:

1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁;

2、向工程所在地人民法院起诉。

十、附则

1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

3、本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

甲方(签章):

代表人:

授权代表(签字):

联系电话:

_______年____月____日

乙方(签章):

代表人:

授权代表(签字):

联系电话:

_______年____月____日

承包工程施工合同7

甲方:________________________(以下简称甲方)

身份证号:______________________

乙方:________________________

身份证号:____________________(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同:

一、工作内容

房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。

二、工程价款与支付方式

1.工程价款:______________________。

2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。

3.工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付35%,第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。

三、材料与施工组织

1.砖:______________________。

2.砂:由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。

3.水泥:由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。

4.机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。

5.组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。

四、甲乙双方义务与权利

1.甲方负责现场指导、协调。

2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度,乙方服务甲方的管理。

3.工程质量:乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。

4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。

5.工程安全:乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。

6.工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。

7.治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。

8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

五、其它

1.本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

2.本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

3.合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

甲方:乙方:

日期:日期:

个人承包工程合同怎么写 篇4

保洁工程施工安全协议书 总包单位(以下简称甲方):南通华新建工集团有限公司 承包单位(以下简称乙方):青岛纳克尼贸易有限公司 工程名称:宝都亚德里亚海湾二期项目工程工程地点:青岛市黄岛区银沙滩3号为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ20xx)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。

一、甲方的权利、责任和义务:

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的`法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务:

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的安全问题负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。

5、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法

令、法规,遵守国家、行业有关安全生产、文明生产的规定。

6、承包前,乙方必须对施工人员进行安全教育、技能和安规教育。

7、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症,否则不得参与施工工作。

8、乙方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证工具、器械使用安全,特别是要正确使用安全带。

9、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

10、乙方在保洁过程中,其人员发生安全事故时,乙方承担责任以及相关的费用,与甲方无关。

三、协议内容:

1、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。

2、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

3、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。

4、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。

5、严禁随意拆除或损坏防护栏杆等防护设施,如有对楼内成品有所损坏,除了原价赔偿外还要接受项目部对你班组的经济处罚。

6、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。

7、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

8、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

9、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

四、文明施工要求

1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。

3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。

4、施工现场严禁随地大小便。(抓到一个罚款20xx元)

5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。

7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

五、工程质量的要求

因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合要求、清理不到位等现象,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。

甲方单位(章) 乙方单位(章)

项目负责人:_________ 班组负责人:

年 月 日 年 月 日

个人承包工程合同怎么写 篇5

定作方: (以下简称甲方)承揽方: (以下简称乙方)鉴于甲方因生产需要需定作各类电池机械机架油漆,乙方在施工定作时间及工艺要求方面能够满足甲方的需求,为保证合同产品质量要求及能够按期投入生产,双方就施工定作各类电池机械机架油漆相关事宜达成一致,特订立本合同,具体内容如下:

一、在每次定作前,甲方开立具体的委托施工定作单,其一般条款由本协议规定,补充条款在定作单中说明,并经双方确认签字或盖章后生效。

二、委托施工定作单的主要内容为定作的产品名称、数量、价格、交货期、定作工时、验收标准。

五、定作场所由乙方负责,经甲方同意也可置于甲方公司内,生产施工设备由甲方负责提供,生产中设备丢失、被盗、人为损坏由乙方负责。

七、生产工艺由乙方负责,甲方负责定作品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。

八、乙方保证且不得将产品转予第三方,亦不可授权第三方代为施工。

九、乙方所交付的施工好的成品,由甲方按双方确认的品质检验标准进行验收,产品性能质量应与品质检验标准相符。凡不能达到检验标准的,甲方有权要求乙方退、返工。若产品不良属于甲方提供的材料造成,或是由于甲方发料错误,则由甲方支付返修费用,并以一对一兑换。如属在生产过程中,由工艺所造成的产品品质问题则由乙方无偿返修。十

一、甲方按季度付清乙方施工制作完并且经甲方验收合格后的施工定作金额,未交付的定作产品定作金额则顺延至下一季度结算。十

三、乙方应妥善保管甲方提供的原材料、设备、及其他物品,造成毁损、灭失的,应当偿付损失。十

六、本协议一式两份,经双方签字或盖章后生效,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方:____日期:____日期

个人承包工程合同怎么写 篇6

发包人(全称):—————————————————承包人(全称):—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:————————————————————

工程地点:————————————————————

工程内容:————————————————————

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:——————————————

资金来源:————————————————————

二、工程承包范围

承包范围:————————————————————

三、合同工期:

开工日期:———————————

竣工日期:———————————

合同工期总日历天数××天

四、质量标准

工程质量标准:——————————————————

五、合同价款

金额(大写):××元(人民币)

—————————¥: 元—————————

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

个人承包工程合同怎么写 篇7

钢筋工程承包协议书

甲方:

乙方:

证号:

住址:

电话:

依照:中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任,维护双方权益,甲乙双方协商达成一致,订立本协议。

1、工程概况

1)工程名称:衢州恒大御景半岛二期酒店

2)工程地点:衢州市九华大道南

3)工程概况:主楼地下室一层,层高12层(楼面层高)框架剪力墙结构,地下车库一层(层高)。

2、工程范围

建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件,全部地下室等,包括但不限于以下范围的钢筋工程;

1)主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。

2)其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的制作、绑扎。

3)配料单的编制,钢筋翻样,提供材料计划。

4)原材料卸车的人工配合,场内二次搬运。

5)施工现场的文件施工、标化施工,工完场清。

3、承包方式

乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料(扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等)及机械(电焊机、弯钢机、断钢机、调直机等)均由乙方自备,钢筋及标准层马镫由甲方提供,实行限额领料,钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为%控制用量。若超出额定用量,从乙方应收款中扣抵。

工作内容:施工前的准备,计划编制,含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车,制作下料解捆冷轧,配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁,钢筋绑扎为配合木工施工人员放线,搭自用架子,清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋,按设计要求绑扎放入模内,放置保护层垫块(含材料制作或购买),浇砼时看护,清理每次绑扎后多余的钢筋,并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样,钢筋垫块制作。

4、合同价格

(1)主楼±以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小,一律以吨计算,元/吨(大写)。

(2)±/㎡。(建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算)。

5、付款办法

乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后,每月25号申报工程量,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%,主体封顶并验收(所有钢筋工程完成)后支付总价款的85%,剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。

乙方实际完成的工程量按合同协议,由甲方对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方付款程序付款。

乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益,甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收,余款付给乙方。若因业主未能及时付款而影响甲方付款时,乙方同意适当延长,但不得超过两周。

6、工程期限

开工日期以甲方书面通知为准,交工日期以竣工后通过质监机构验收并业主确认为止。

根据总承包招标文件中的总进度计划,按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工,按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行:高层标准层结构确保5天/层(木工为3天,第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋),若每一节点延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将按5000元/天扣罚乙方。

7、验收标准

本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷,其修补、重做等返工费用由乙方自负,且其结算单价按合同单价调减10%计算。

8、中途停工

工程进行中遇到意外停工,若业主原因如未按时提供施工图纸,业主明确表示可以顺延工期,但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过10天,经甲方同意,乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场,已完工程不予付款,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废,不再有效。

9、工程变更

根据甲方书面通知,乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意,乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见,可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿,乙方明确表示不要求甲方补偿。

10、安全措施及工伤费用

1)安全措施:

甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底,并签订安全施工协议书,双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方强制发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担,工期不予顺延。

2)工伤费用

若在现场出现工伤意外,5000元以内医疗费乙方自行承担,5000元以上医疗费用由保险公司赔付后,不够部分由甲乙双方平摊,工人误工费由乙方自行承担。

11、工程保险

总包统一为现场全部工人和管理人员购买雇主责任险,若在现场出现工伤意外,医疗费超过5000元,保险公司依法赔偿以外的金额概由甲乙双方负责,工人误工费由乙方自行承担。

12、履约保函

乙方在进场时必须缴纳万元履约金,甲方在高层主体结构封顶完成时无息退还。

13、工资保障

乙方须与现场施工人员签订用工合同,每曰考勤登记并甲方核实,确保按月足额支付工资。为保障工人权益不受侵害,乙方同意甲方从应付给乙方的工程款中直接付给工人工资并确保工人签收。甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

14、临时设施

甲方负责提供现场人员宿舍和食堂,餐费由乙方自负,甲方提供生活用水电设施。

15、清运保洁

乙方负责每日工完场清,建筑垃圾不得过夜,全部清运至楼下指定位置。若有浪费甲方提供的材料,须按原材料总价值的2倍赔偿给甲方。

16、成品保护

乙方负责已完工程的成品保护,若出现损坏,损失自负。乙方有责任协助甲方和业主保护成品,如发现乙方人员损坏成品,乙方接受10倍罚款。

17、现场保安

甲方负责现场保安,乙方也须根据需要安排值更,妥善看管自有材料设备及物品。若出现遗失被盗,甲方有责任追查或报警,但甲方不承担赔偿责任。

18、服从指挥

甲方负责现场施工的指挥协调,乙方必须服从,若因乙方不服从甲方指挥造成安全和质量或进度问题,甲方有权要求乙方赔偿损失或退场,且己施工完成的工程量不予结算,乙方无条件接受。若乙方违反安全操作规程施工而存在严重隐患,或不按技术和质量要求施工甚至造成后果,或人数不足又不加班而拖延施工进度,甲方必须责令限期改正,乙方保证无条件接受安排。

19、竣工结算

竣工结算在验收后进行。协议内项目按协议价格和计价约定结算;合同外项目根据业主书面通知、乙方申报计算和甲方施工员、造价师和项目经理三级审核确认,作为结算依据。

20、禁止贿赂

乙方行贿或甲方受贿都属违法行为,一经发现,必定追究,情节严重者清除出场。

21、其它条款

1)乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,进场人员必须为年满十八至五十五岁周岁的青壮年,禁止使用童工。并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

2)乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。乙方所有进出当地施工人员的羞旅费自行解决,甲方不予承担。

3)禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

4)如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为,追究乙方责任,第一次打架罚款5000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算。

5)乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元;乙方迸场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。

6)甲方若查实乙方人员偷盗行为,按被盗物品价值的10倍处罚,从工程结算中直接扣除。

7)乙方必须办好进入当地施工的各种手续(居住证等),当地政府所收的一切费用均由乙方承担,若甲方代为缴纳,则甲方增加5%的手续费从乙方工程款中扣除。

22、纠纷处理

本协议如有未尽事宜,双方协商解决。协商无效时,可向当地市级经济仲裁委员会申请仲裁,双方同意接受该仲裁结果。

23、协议终止

结清全部工程款后,协议自动终止。

24、协议原件

本协议原件一式二份,甲乙双方各执一份。

25、协议签章

本合同经甲乙双方签字盖章后,在甲方书面通知乙方进场后生效。

26、协议签订日期:年月日

甲方(盖章):乙方(盖章):

负责人:负责人:

个人承包工程合同怎么写 篇8

合伙人:

______(以下简称甲方),居住地:______ 身份证号码:______

______(以下简称乙方),居住地:______ 身份证号码:______

甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以福建______公司中标合同确认的项目内容及范围为准;

甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建______公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1.甲方以现金出资,出资额为人民币 万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。

2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 %。

五、盈余分配与债务承担

1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

六、退伙

合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;

退伙需经对方同意,方可实行;

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

七、权利与义务

1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则______所在地法院解决。

甲方: 签字日期: 年 月 日

乙方: 签字日期: 年 月 日

丙方: 签字日期: 年 月 日

个人承包工程合同怎么写 篇9

发 包 单 位:(以下简称甲方)

承包单位或个人: (以下简称乙方)

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,同意签订以下条款:

一、 工程名称:前书院

1、1

3、幼儿园会所

二、 工程地点:书院街以北,景西XX以东

三、 工程内容:边坡支护

四、 工程承包范围:喷锚边坡支护,其中包含人工修边,搭拆施工脚手架、定位、钻孔、安放锚杆、灌浆、安放泄水管、制作、铺设、绑扎、焊接钢筋网片,喷射混凝土护X、机械设备进出场等所有工作内容。

五、 承包方式:乙方包工包料,所有一切机械设备、小型工具由乙方负责,甲方提供水、电、施工场地等。住宿由乙方自行负责。

六、 结算方式:合同工程价(结算价)执行《________年____省建筑工程预算定额》、《________年____省装饰工程预算定额》、《________年____省安装工程预算定额》及其相关费用定额,取费按照________年____省费用定额丙类企业计取,总价下调10%作为工程合同价(结算价)。人工费调整依据115号文件。材料差价按____市建筑经济管理站发布的工程造价信息结算办法进行找差。人工、钢材、水泥以当月发票为准材差部分不做下调(参考公司市场调查价格)。

七、 喷浆厚度按100计算,乙方不准偷工减料,如发现一次处罚502。

八、 质量标准:乙方所施工的项目必须符合《工程施工质量验收规范》标准。

九、 付款方式:甲方根据乙方每月实际完成工程量的60%付进度款,工程完工后,经验收达到合格要求后,办理相关结算手续,____日内付总额的90%。剩余10%款额作为质量保证金;待地下室结构完成并回填后7天内付清余额。

十、 质量要求:

1. 乙方施工的所有分项工程都必须达到施工规范要求及甲方的交书中的有关规定。

2. 乙方施工人员必须按正确程序及甲方管理人员交待的程序施工,不得偷工减料减少其中的施工程序。若发现乙方有人偷工减少程序,甲方视情节轻重给予一定数额的罚款(500~1000元),甚至清退乙方,不予结算。

3. 乙方不得浪费材料。乙方先提供材料计划表。甲方审定后执行。乙方超出范围损耗的材料由乙方负责,甲方不负责。

4. 乙方质量达不到施工规范标准,必须无条件返工,返工费用由乙方承担。若情节严重甲方将清退乙方,不予结算。

5. 乙方必须按规范要求及甲方的交底书中的规定施工,确保安全,万无一失。有安全隐患的地方应及时报告,处理完后才进行施工。

十一、 进度要求:

1. 乙方必须严格遵守甲、乙双方商定的进度计划,积极安排施工,确保施工进度。

2. 乙方每天必须有足够数量的人力、物力来保证施工进度,不得以种种理由拖延工期,同时不得让工作面闲置。每拖延一天罚款500元。

3. 若因乙方原因造成工期拖延,甲方要对乙方进行处罚或者马上清退乙方出场,另行组织施工班组施工,同时不予结算乙方完成的工程量。

4. 因乙方原因,影响整体施工进度,造成的损失均由乙方负责赔偿。每拖延一天罚款500元。

十二、 安全规定:

1. 乙方每个施工人员工作时都必须严格按照操作规程进行操作,严禁违章作业、盲目作业、违章指挥、冒险作业。

2. 乙方承包人(班长)应对自己的工人有安全教育和安全监督的义务,督促自己的工作遵守安全规则,确保不发生安全事故,乙方承包人对现场质量,安全事故负安全责任。

3. 乙方承包人不得违章指挥自己的工作冒险作业、违章作业,否则要承担全部责任。

4. 乙方每个施工员都必须严格遵守甲方的安全规章制度:

① 上班必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上班,严禁高空往下抛掷物料,高空作业必须戴好安全带。

② 在施工现场行走要注意安全,随时要注意基础槽基基口上的钢筋网,盖板不得挪动或拿走。

③ 在施工现场遵守劳动纪律,服从领导及安全检查人员的指挥,工作时集中精神,坚守岗位。

④ 未经许可不得从事非本工种工作,不得乱动机械设备或电气设备、开关箱、闸刀、漏电开关等。

⑤ 严禁酒后上班,上班时严禁喝酒,严禁在工地上生火。

⑥ 使用提升机时,要注意安全。

⑦ 严禁拆除任何安全设施、消防设施。

5. 凡违反安全规定的,发现每人处罚款10~200元,在进度款中扣除,屡教不改者,清退出场,不予结算该人的工资。若造成他人伤亡的,该人要负完全责任,由乙方自行处理,甲方不负任何责任。

6. 凡是由于乙方人员不听从指挥或违章冒险作业而造成的安全人身伤亡事故,均由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

十三、 管理规定:

1. 乙方必须至少有一名现场管理人员对质量、安全、进度负责。

2. 乙方进场后,工人必须在甲方指定的宿舍居住,不得留宿外人,不准带妇女、小孩进入工地,不得在宿舍里生火,乱接电线、用电炉等,工人宿舍每天要安排人员打扫卫生。

3. 乙方工人要遵守甲方的治安制度,严禁打架、斗殴、酗酒、闹事、赌博等,若出现上述情况,甲方视情节轻重,有权对乙方进行处罚,甚至清退出场。

4. 乙方工人不得在场内随地大小便,违者每人处罚贰佰元,并将场内大便全部清理干净。

5. 乙方在甲方规定的食堂进餐,不得自己生火做饭,费用自理。

6. 工地消防设施,安全设施不得随意挪动或拿走,违者罚款伍拾元。

7. 乙方工人必须服从甲方现场施工人员的管理、安排、指挥、调配,严格按照甲方管理人员交待的质量标准进行施工。

8. 乙方要爱护甲方财产,损坏东西要赔偿。

9. 乙方施工时要节约材料,不得浪费,否则要处以罚款。

10. 若因乙方原因,乙方中途退场,甲方不予结算。

11. 乙方负责自己施工的分项工程成品保护。

十四、 本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决或签补充协议,本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,另一份存档。甲乙双方代表签字后生效,乙方退场或结算后自行失效,乙方被清退出场后本协议同样失效。

甲方代表: 乙方代表:

________年____月____日________年____月____日

个人承包工程合同怎么写 篇10

甲方姓名:________________住址:________________电话:________________

乙方姓名:________________住址:________________电话:________________

甲方将位于房建设施工工程承包给乙方,《自建房工程承包合同范本》。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的等设备,其他由甲方提供。

二、被建房屋计划四层,建筑面积约为平方米(最终结算以实测为准),甲方将地梁以上(0以上)的房屋建筑主体工程的施工全部承包给乙方(其中包括),主体施工承包单价为每平方米元,水电安装每平方米元,工程总价款为最终实测面积乘以单价。

三、在整个施工过程中,乙方施工人员的伙食和交通由乙方自理,每层楼板现浇时甲方提供当天中午的伙食费________________元。

四、甲方负责提供相应的拟建房屋图纸,乙方应按图纸施工,如施工问题有变更必须征得甲方的认可同意,因图纸为简图图纸中未尽事项,由甲乙双方协调解决。

五、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方施工(甲方负责将建筑材料运送至施工现场米之内)。

六、乙方负责找工人,组织、指挥工人施工,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。

七、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故赔偿责任。

八、工程工期为:开工之日起(____月____日开工)个月内完工,按农历工期计算(因不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外)。

九、结算方式:开工后,每建好一层,支付该层工程款的%给乙方;房屋工程全部完工,经甲方验收合格再付余款的%,当年底付清剩余工程款。

十、施工要求:

1、层高:________________

第一层米,________________

第二至四层米;________________

2、所有门窗洞尺寸以甲方在具体施工前的要求为准;

3、外墙及内墙承重为墙(如阳台等个别地方更改以甲方要求为准),其他以施工时甲方具体要求为准;

4、厕所(卫生间)为下沉式设计施工;

5、地板现浇厚度为公分,所有水泥沙浆、混凝土材料比例和强度必须符合国家相关标准;梁和挑浇注凝固后不应窝、麻面等,更不能出现钢筋外漏现象;

6、地面整体水平,立面整体垂直,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与一层墙偏差不大于20毫米。

7、乙方在使用原材料时要尽量节约,物尽其用,避免浪费,损耗不超过一般同类工程标准。

8、水电安装应该根据水龙头及开关插座位置尽可能节省材料,乙方更改安装位置时须征得甲方同意。

十一、乙方应按照甲方的要求保证工程施工质量。房屋完工后,由甲方按施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

十二、违约责任:

1、如果一方擅自不履约,应向对方支付工程总价款%的违约金,因违约给对方造成损失的,还应负相应的损失赔偿责任。

2、乙方应按约定工期完工,如因乙方原因造成工期拖延的,拖延15天以上,每天每平方米减少工钱元。

3、甲方应按约定期支付乙方工程款,每延长五天,按当期应付款的%付给乙方滞纳金。

十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字之日起生效。

十四、如甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议,但甲X任何一方不能擅自做出实质性变更。

十五、因甲方工作原因,指定代理人为:,代理人有权就施工提出意见和建议,代表甲方与乙方协商沟通。

十六、本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。

十七、其他未尽事宜双方再行协商约定,签订补充协议。

甲方签字(签章):________________

乙方签字(签章):________________

见证人签字(签章):________________

签约时间:________年____月____日(农历)

签约地点________________编号:_________

签订日期:________年____月____日

个人承包工程合同怎么写 篇11

发包方:_________(以下简称甲方)

承包方:_________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》及其它有关汗毛、行政法规的规定,甲乙双方本着平等、互惠互利的原则,甲方将其石膏矿的开采采掘工程承包给乙方施工,为明确双方责任、权利和义务,特签订本施工合同,以供双方共同遵守。

第一条 工程情况

一、工程名称:_________。

二、工程地点:_________

三、工程承包范围及生产量:

采矿含爆破、开挖、巷道掘进、装运、提升到井上货场。

第二条 承包限期

承包期限为__________年,即从_________年_________ 月 _________日 至_________年_________ 月 _________日 止。

第三条 工程质量及技术要求、验收方法

一、所有的要求均符合国篆安全标准和行业技术质量要求。

二、符合矿山井巷采掘施工的质量标准。

三、以甲方下达的月采掘施工技术交底为准。

四、乙方将矿石运至甲方指定地点堆放(乙方不负责上车,堆码场地内装车由甲方自行安排)。

第四条 合同价格及支付方式

一、合同单价:

本合同为固定单价合同。

固定单价是甲方为乙方完成合同标明的单位工作内容及处理其涉及的或衍生的各种风险应支付的全部费用,包括人工、材料、供电、供风、通讯、标示、消防器材、照明设备、管线、局部通风、排水及照明设施的安拆、运输、管理、安装、维护、保险、劳保、施工措施费、临时设施费、责任等各项应有费用及所需的其他全部费用。且不因人工、材料、机械、能源消耗、乙方采购材料费用、政府有关部门规定支付的管理费的变化而调整,本合同另有约定的按照合同约定条款执行。

采矿费计算以甲方地磅过磅数量为依据。

巷道掘进计算以双方验收合格的数量和技术规范为依据。

年产量及采矿单价:_________年度为 _万吨/年,单价 _元/吨,20__年度至合同期满保底 _万吨/年,开采价格:_________年 _元/吨,_________年度至本合同期满 _元/吨。

主巷道掘时:1000元/m;产品不计产量、支巷200元/m;计产量。(材料一切由甲方提供)

二、支付方式

双方每月底进行一次工程款的结算。工程款于次月15日以现金和转帐形式支付给乙方,以乙方出具收据为证。

第五条 双方的责任、权利和义务

一、甲方的责任和权利、义务

1、甲方负责办理每次开工所需的一切手续,不得因此影响乙方开工和停工(如果开工后脚甲方原因造成乙方停工一个星期以上)由甲方赔偿乙方一切经济损失。

2、按约定和时间向乙方支付工程款。

3、审查乙方的作业资格(由乙方配合甲方办理作业资格证)。

4、制定年度和月度采掘计划,下达产量、掘进工程量计划。

5、提供供电变压器和供电电源到配电室。

6、安排管理个人监督、检查、指导、协调乙方的安全生产管理工作,宣传贯彻执行甲方安全管理的理念。对查出的安全隐患,督促乙方落实、整改。

7、组织对乙方重要施工作业的安全环保措施的审查。

8、甲方应当督促乙方经常性开展对职工安全教育培训,督促乙方严格执行安全规章制度和安全操作规程,告知乙方与工作相关的安全要求(包括作业风险、职业危害因素、安全标准、hse程序、个人防护要求、工作许可要求等)和作业场所、工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

9、根据生产计划编制和批准火工品用量计划。

10、监督乙方按技术要求组织生产,搞好技术服务,并派出专业技术人员在现场进行开采指导。

11、接到乙方安全事故报告后,及时协调并参与事故调查处理。

12、对乙方安全生产实施过程hse监管,以确保工作程序符合甲方要求,如有任何违反,应提请乙方及时采取更正措施,甲方提出后乙方拒不整改,甲方可书面要求乙方停工整改,乙方在接到甲方书面要求三天内仍不整改,甲方可与乙方解除合同

13、对乙方发生的任何事故、均应纳入乙方评审纪录,若乙方在生产过程中发生死亡事故、乙方负责拾万元,余下由甲、余下由甲方全部赔偿。

14、有权对乙方使用的工具、设施设备及个人防护用品的性能、质量进行监督检查,以符合安全作业要求。

15、有权掌握乙方从业人员变动状况,监督乙方对新进人员的hse教育培训,符合作业安全要求、指令和甲方所制订的一切安全生产管理制度。

16、监督并参与乙方每日乙方每周安全例会,督促检查班前会。

17、督促指导乙方进行应急预案的演练。

18、甲方无偿向乙方提供办公室住房供乙方经营和安全管理使用。

19、甲方应建立健全安全生产责任制和安全技术操作规程、生产流程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准;有完善的安全生产管理制度,乙方在作业过程中必须遵守国家的法律、法规、规章和政策,按照采掘石膏矿安全规程操作,遵守上级有关安全指令和甲方所制订的一切安全生产管理制度。

二、乙方的责任和权利、义务

1、乙方应取得合法有效的矿山作业资质证,工程开工前,乙方应提交合法、有效的作业资质证书于甲方审查归档,并保证其聘用人员符合从事矿山作业的从业人员。

2、乙方自行聘用工作人员,但乙方有责任对其聘用人员进行职业技术、安全生产知识、职业病防治、劳动保障、规章制度等必要的教育与培训,保证乙方从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产物章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,确保所有作业人员经过培训并考核合格,特殊工程人员取得特种作业资格证书。

3、乙方自行负责人员聘用、配备、人员安排和自行决定员工的工资报酬、保险、劳保福利、食宿,并应按劳动法规的规定向聘用人员支付劳动报酬和为聘用人员办理各项社会保险(含工伤保险),管理好员。

4、按甲方的要求乙方在生产中每月必须交纳电费捌仟元整,剩余由甲方承担。

5、乙方是安全生产责任主体,对合同约定的工程承包范围内发生的人员伤亡事故承担拾万以内责任和费用(不包括政府行政部门惩加给甲方的费用)。开工前,乙方应向甲方一次性交纳安全生产风险抵押金拾万元。

6、负责本矿井的的安全教育并定期召开安全例会,承担矿井生产全过程的安全管理和劳动组织管理。

7、应按规定建立安全生产管理机构,安全管理人员的配备须达到如下要求:

a、矿井主要负责人和安全管理人员应取得国家、省安监局核发的安全资格证书。

b、按当地安监部门规定配备专职安全员。

8、乙方安全生产主要负责人必须组织并参加每周安全例会,每周至少三次到现场捡查工作、

9、应从管理层指定一名代表负责 hse 工作,及时理解、贯彻甲方hse管理要求,并负责编制安全作业方案。

10、至少配置一名生产技术管理人员负责生产技术工作。

11、认真落实“五想五不干”现场作业安全行为准则。

12、乙方应按规定对其工作人员进行入职、在岗、离职的职业健康身体检查,符合安全作业要求,并建立员工职业健康档案。

13、乙方施工中所需的各种机械、设施、设备、工具均由乙方负责,乙方应使用状况完好的设施设备、工具及个人防护自行用具以保证安全工作,特种设备取得检测检验证书。

14、火工品的使用必须符合国家民爆物品安全管理规定和公安部门要求结算。

15、严格执行出入井登记管理制度。自开工日起,每天向甲方报送当天的入井人数、安全动态等甲方安全生产日报制度要求的相关情况。

16、及时向甲方报告从业人员的变更情况。

17、保证安全管理人员和技术骨干的相对稳定,若有变更须报甲方批准。

18、制定防止中毒、窒息、边坡坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等安全事故及自然灾害、地质灾害诱发的安全事故的专项应急救援预案。

19、及时向甲方报告生产作业中发生的事件和事故,主动积极参加事故调查分析。

20、未经甲方同意,乙方人员不得擅自动用甲方设备设施;

21、积极参加甲方组织的各项安全教育和演练活动。

22、有权对甲方的违章指挥提出建议和修正意见。

23、负责采购完成合同工作内容所需的原材料并承担相关费用(合同约定甲方提供的材料除外)。

24、乙方负责对借用甲方房屋、设备设施的使用和日常维修、保养并承担费用(详见附后财产借用清单)。合同期内,若因乙方未尽维修保养义务造成的各种事故引发的人身和财产损失,由乙方自行承担责任,与甲方无关。合同期满后,乙方应交甲方验收后移交甲方,如有损坏,照价赔偿。

第六条 奖励与处罚

1、全年完成计划任务,无安全事故奖励乙方2万元,超出计划部分每吨奖励2元(未完成部分惩4元/t)。

2、生产人员出入井日不按时签字或代签的,罚款50元/人次;未经许可与生产无关的人员下井,人次处罚1000元。

3、安全违章,不戴防护品,罚款100元/人次,队长500元/人次。生产人员带病上岗,罚款200元/人次。

4、出现安全事故20分钟要报告主要负责人,重大安全事故15分钟内要报告总经理。

5、轻伤事故罚款50元/人次。

6、不按规定开口,矿壁、顶板达不到规定,每处罚款500元。不按时封口的,每处罚款200元。

7、其他按本矿安全管理制度及规章制度执行。如拒不服从管理罢工、辞工罚款1000元/人次。

8、电路、线路安装包扎要固定、要规范,如有不规范,一处罚款50元。

9、乙方所领爆破物品未按炸材有关管理规定存放退还入库或爆破员未按爆破作业要求作业,罚款20__元/人次。

10、甲、乙双方关于本矿技术、经营等资料信息,双方要保密。如有违反,罚款5000元。

11、在承包期间,乙方财产被盗、丢失由乙方负责。

第七条 违约责任

l、甲方不按时支付乙方工程款,每月22日前如甲方未位-清工资款,乙方有权停工。由甲方承担乙方损失和费用,按乙方上月出勤人数每天100元/补偿给乙方,直至升工为止。

2、乙方应严格甲方下达的月度生产计划和技术交底,保质保量的完成汁划量,否则即为违约,若发生上述违约,乙方应按本月计划量合同总价的5%的比例支付甲方违约金。

3 、乙方在生产期间施工组织过程中,应建立严格的安全施工规章制度,并确保按安全标准和安全方案进行施工,提取和使用安全经费,确保人身及工程安全。同时实行安全目标管理,达到无死亡事故、无重伤事故、无重大设备安全事故、无火灾事故。

4、双方约定的其他违约责任:甲乙双方不按合同履行自己的各项义务,或发生单方无故解除合同的行为,应承担违约责任,赔偿金额为守约方投资额壹倍。

一、工程性质:本工程禁止任何分包和转包行为。

二、不可抗力,按安监局文件执行。

三、承包期满后,若甲方继续对外承包,乙方也愿意承包的,甲乙双方需另行协商重新签订承包合同后,乙方方可继续承包。

若甲方不愿继续对外承包,乙方应与甲方结清承包费后离矿。

第八条 本合同签订后,确因情况发生变化,双方可以协商变更,也可依法解除,但不得单方终止合同。如因甲乙双方单方而无法履行合同时,需提前一个月以书面形式通知对方,在取得双方同意后可终止合同,否则须按解除时上一个月生产量的价值全额赔偿对方经济损失。

第九条 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改,经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法定效力。

第十条 争议的解决方式

因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,由甲方住所地的人民法院管辖。

第十一条 本合同自双方代表签字并加盖章双方公章即时生效。

第十二条 本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

委托代理人:_________(签章) 委托代理人:_________(签章)

_________年_________ 月_________ 日_________ 年_________ 月_________ 日