工程合同

工程合同。

现如今，你能在绝大多数的地方见到合同的存在，工程项目开始前一般都需要签订相关的工程合同。工程合同是指承包人按照发包方的要求完成一定工作的协议，因此签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。那么，有没有可以参考借鉴的工程合同范本呢？小编收集并整理了“工程合同”，希望你更多关注本网站更新。

工程合同(篇1)

工程管理各位同学：

现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。

试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分

类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）

预祝考试成功！

试题结构；

一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)

四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

样卷

一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）

A．保证B．定金 C．留置 D．抵押

2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）

A．同时履行抗辩权B．不安抗辩权

C．先履行抗辩权 D．后履行抗辩权

3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同（ ）

A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门

C．合同管理部门 D．人民法院

4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ ）

A．按原价格执行 B．按新价格执行

C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行

5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）

A．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责

6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（ ）

A．投标文件的密封不符合招标文件的要求

B．投标文件中附有招标人不能接受的条件

C。购买招标文件后不递交投标文件

D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）

A．1／4B．1／3C．1／2D．2／3

8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）

A．图纸 B．工程量清单 C．中标通知书 D．施工合同专用条款

9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）

A．由建设单位主管部门确认和提出修改意见

B．由业主确认和提出修改意见

C．由工程师确认和提出修改意见

D．由项目经理确认和提出修改意见

10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）

A．24小时 B．48小时 C．3天 D．7天

11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）

A．③一②一① B．①一②一③ C．③一①一② D．①一③一②

12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）

A．仲裁委员会主任指定 B．仲裁庭指定

C．当事人共同选择 D．仲裁委员会指定

13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）

A．0.1％～0.55％ B．0.5％～3％ C．3％～5％ D．5％～10％

14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的

是（）

A．业主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位

15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（）

A．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

B．进度和质量风险

C．材料和设备采购风险

D．报价的完备性和正确性风险

16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）

A．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

B．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件

D．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）

A．7天 B．14天 C．28天 D．30天

18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

条件索赔和（）

A．工期拖延索赔B．综合索赔

C．承包商与业主问的索赔 D．单项索赔

19．FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）

A．施工全部完毕之后B．工程移交之后

C．保修期满之后 D．竣工验收报告批准之后

20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式

是（）

A．和解 B．调解 C．仲裁 D．诉讼

二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包

括（）

A。假借订立合同，恶意进行磋商的

B．泄露对方商业秘密的

C．提供虚假情况的

D．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）

A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

D．地区内招标 E．行业内招标

23．按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）

A．土地征用和拆迁 B．临时用地申报批准手续 C．提供工程地质报告

D．做好现场安全保卫工作 E．提供工程进度计划表

24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有

（）

A．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费

B．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费

C．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费

D．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费

E．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金

25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（）

A．对工程质量负责

B．在缺陷责任期内负责照管工程现场

C．执行工程师发布的各项指令

D．拒绝接受指定的分包商

E．对施工现场的安全负责

三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)

26．合同法律关系

27．指定分包商

28．工程索赔

29．不平衡报价法

30．缺陷责任期，

四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。

32．简述工程项目施工招标应具备的条件。

33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？

34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？

35．简述引起工程费用索赔的主要原因。

五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：

（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。

（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。

（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。

（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。

(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。

问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。

中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整（工程变更）。

在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。

问题：

(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么

模拟试题及答案

一.单选

○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.

A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（ A）。

A.业主承担

B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

C.承包方承担，因他执行的是无效指令

D.监理单位给予支付

○采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B）控制。

A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商

○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（ D）。

A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走

C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主

○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ D ）。

A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元

○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。

A.另一方可请求法院强制执行

B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以请求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ C）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（ B）。

A.总价合同 B.单价合同

C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同

○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（ A ）。

A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定

○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ A）。

A.提出变更方承担 B.对方承担

C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担

○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ B ）止所经过的日 历天数。

A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日

○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )

A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换

○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C）负责。

A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己

○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（ B）。

A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格

工程合同(篇2)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为了明确双方在合同期中的权利与义务，按时、保质、保量完成本工程，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条 工程概况

1.1、工程名称

1.2、工程地点

1.3、承包范围

1.4、承包方式

1.5、工 期：

1.6、工程质量

第2条 甲方工作

2.1、向乙方提供水、电、气等设备，并提供施工现场办公室、工人住宿与材料仓库给乙方使用。

2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

2.4、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条 乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2、指派组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。施工中发生伤亡事故均由乙方自负。

3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对本工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所产生的相应费用。

4.2、因甲方未按约定完成工作而影响工期的，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延。

4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

4.5、因甲方未按合同约定支付工程款工作而影响工期的，工期顺延。

第5条 关于工程质量验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家现行的有关规范规定制作为质量验收标准。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定标准。

5.3、甲方对乙方进场材料和施工过程的质量及时检查和验收，乙方配合。甲方不及时检查，乙方可自行验收，甲方应予承认。

5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第6条 关于工程价款、工程结算及工程款支付方式的约定

6.1、工程单价及数量清单见报价表：

6.2、合同初定价款为：￥RMB)单价为320.36元/M2(不含面板)，以上造价含税金，但不包含总包配合费。

6.3、工程结算时按石材面板展开面积计算，其综合单价不变。m.jhT868.Com

6.4、付款方式：甲方按以下方式支付工程款

第1次：双方签订合同后，甲方在三天内支付合同总额的30%预付款，即金额为 万元;

第2次：钢架安装完毕后，在三天内支付合同总额的30%工程款，即金额为 万元;

第3次：面板进场安装后，在三天内支付合同总额的25%工程款，即金额为 万元;

第4次：面板板安装完毕，清洗干净后，在一周内支付合同剩余工程款。

第7条 关于工程材料要求的约定

7.3、挂件：选用304材质。

7.4、钢材：采用Q235钢，成品外露面表面热镀锌处理。

7.6、其他主要部件材料：均从正规厂家采购，并有质量保证书和相关资料。

第8条 争议或纠纷处理

8.1、本合同在履行期间，如有违约，由违约方承担对方相应的经济损失。如果合同文本出现含糊不清或不相一致及双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。

8.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方

约定按下列第 种方式解决：

向温州仲裁委员会申请仲裁。

第9条 附则

9.1、未尽事宜，双方协商解决。

9.2、本合同一式肆份，双方各执贰份。

9.3、本合同经双方签章后生效，履行完毕自动终止。

第10条 补充条款

10.1、如有项目增加，双方可再做协商;

10.2、如有设计变更，工程单价可再做调整。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同(篇3)

甲方：

乙方：

XXXXXX（以下简称甲方）拟委托XXXXXX（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。

一、规格：材质采用 04颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

三、制作期限：自签订之日日起，于20xx年元月xx日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；

四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承担；

五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；

六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保安全，同时按照本协约要求采用优质材料制作，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收；

七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承担责任；一年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费服务；

八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。

甲方：（章） 乙方：（章）

负责人签字： 开户行：

账号：

负责人签字：

签订时间：

工程合同(篇4)

甲方（委托人）_______________

乙方（居间人）_______________

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就__________工程项目，引荐甲方和该项目的管理方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同，协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，最大限度的维护甲方的利益。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠

3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。

4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特别是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。

2、居间成功，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）。

2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方提供每周运量报表，甲方所提供报表必须保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。

3、合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天按照合同居间费用总价千分之三进行赔偿。

4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可根据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际的.损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。

七、合同终止

本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式_____份，双方各持_____份，双方签字盖章后生效。

甲方（章）____________乙方（章）__________________

身份证号码：___________身份证号码：_______________

签订地点：______________________

签订时间：______年_____月_____日

工程合同(篇5)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实守信原则，签订本建设工程合同，以供双方共同遵守。

一、 工程概况：

1、 工程名称：气体管道焊接工程

2、 工程地点：

3、 工程内容及承包范围：管道铺设、焊接、测漏直至完工使用。

二、 工期：

1、 本工程从20xx年月20xx年1月20日前完工。

三、 工程质量：

1、 乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工，并甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为检查人员提供便利条件并给予积极配合。对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改，乙方自行承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。

2、 若因乙方工程质量达不到标准或因技术素质差、劳动力不足，或因工期严重滞后，甲方有权终止合同并按比例支付部分工程价款。

四、 安全施工：

1、 乙方所有施工人员须按照总甲方现场安全要求佩戴安全用具。

2、 在施工过程中发生的一切安全责任、事故，与甲方无关，由乙方承担。

3、 乙方应按甲方的文明施工要求，进行文明施工，保护好施工现场环境。

五、 工程承包方式、工价及付款方式：

1、 工程承包方式：包人工、包机具、包安全。

2、 工价及计算方式：50元/米（长度计算）。

3、 工程款的支付：

① 工程验收合格后一月内一次性付清。

双方责任：

1、甲方责任：

①向乙方提供施工图一份。

②现场协助

2、乙方责任：

①严格按照施工图及所需图集进行施工。如不按要求施工造成损失，由乙方全部承担。

②在施工过程中如因现场情况需改变原设计方案及施工方法，须经甲方批准后方可施工。

③在施工中需做好作业面（带）邻近设备、建筑物、构筑物和隐藏物、通讯设备等的保护工作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。

④ 自行搬运材料至施工工作面。工程竣工后必须工完场清，施工垃圾及料头、剩料清理出现场并堆放至指定地点。

⑤ 在施工过程中应充分考虑材料的利用率，不得浪费。如发现有故意浪费现象，则在结算时根据浪费情况予以扣减。

六、 争议：

双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后仍不能解决，一方或双方须在合同签订地法院通过诉讼方式解决。

七、 其它：

2、本合同双方签字盖章后生效。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方:

乙方：

工程合同(篇6)

甲方： （以下简称“甲方”）

乙方： 身份证号： （以下简称“乙方”）

甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上，对创业城二期续建九标段三栋（11区—3#、4#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、32#、33#、34#、35#号楼 ）工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。 工程内容：

1、工程名称： 创业城二期续建工程

2、工程地点： 乘风庄 _

3、工程十三栋楼总造价 15200万元（即人民币元，最后以实际结算价为准）。

协议内容：

甲方将“创业城二期续建九标段十三栋楼（11区3#、4#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、32#、33#、34#、35# 楼 ）”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。

一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人（直接责任人），聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。

二、双方的权利与责任

1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。

2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。

4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金（1000万元）人民币。招标代理费按照规定支付。

6、乙方负责与建设单位方进行协调，保证工程顺利地进行。

7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的，甲方必须提供相应的手续，因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。

8、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的'风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。

9、工程竣工后，若建设单位未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。

10、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理，乙方为施工人员购买工伤、意外保险，需要甲方配合的，甲方不得拒绝。

11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。

l2、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。

13、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

14、甲方于开工前通知乙方。

15、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工（由甲方委托评估机构评估已做工程造价），或者由甲方扣除下期工程款（相当于工程总造价的10％）作为乙方违约的违约金。

16、在该工程完工并移交甲方前，乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任，保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。

17、为保证本项目能按期完工，建设单位拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。

18、建设单位拨付给本工程的款项，甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。

三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：

1、乙方按工程总造价的___1_%向甲方上缴管理费，该款项在建设

单位支付的工程款中由甲方直接扣取。

2、乙方向甲方支付工程总造价的1％作为质保金；质保金在工程竣工验收合格、甲方与建设单位签订承包合同中约定的关于工程质量保修（养）期满移交给业主，并把（甲方）要求提供的资料原件移交给（甲方）后，一次性无息支付给乙方。

3、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税；

4、 乙方凭发票、交纳税款凭证（银行小票）收据向甲方申请工程款；

四、违约责任

1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。

2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价20％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。

3、如乙方在工程施工过程中擅自停工，导致工程未完工，则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估，经评估后由甲方重新组织施工，同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。

4、如乙方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议，或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结，甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员，乙方对此不得提出任何异议。

五、其他

1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

代表人： 代表人：

签约日期： 签约日期：

电话号码； 电话号码：

工程合同(篇7)

委托单位（甲方）：

维保单位（乙方）：

为保证 弱电系统安全稳定运行，经甲乙双方协商，由乙方承担甲方弱电系统维护工作。为明确双方的权利与义务等各项事宜，甲乙双方经协商，签订此合同。

第一条 维护保养概况

1、工程名称：弱电维护工程。

2、工程地点：

3、维保项目：

□电视监控系统□周界报警系统 □门禁管理系统 □楼宇对讲系统

□大屏拼接墙系统 □电子巡更系统 □车库道闸系统 □电梯三方通话

□□

（注：在选定对象的方框中打（√），未涉及内容在 中补充。）

4、服务内容：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

5、合同期限：壹年

第二条 具体维保内容

乙方应根据维保项目出具详细《维保计划书》作为本合同附件，计划书内容经甲方确认后，乙方应严格按计划书内容开展维保工作。

第三条 维护保养期为年月日至年月日止。

乙方如需续约，应于合同期满前一个月提出续签意向，甲方从乙方维保、服务质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议，可续签本合同。

第四条 承包方式及维护保养费用

1、乙方在维护保养费用总价为 （￥元）

2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担：

电阻、电容、二极管、三极管、松香、电工胶布、白胶布、扎线排、器材专用清洁剂等。

3、如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的相关费用，甲方只需支付器材成本费。

第五条 付款及结算办法

维护保养费支付方式：每季度支付元（￥ 元）。 甲方在合同签定后将维护保养费用以每次一个季度的支付方式支付给乙方，并由乙方开具正规发票，甲方在收到乙方发票后应10日内支付款项至乙方提供的公司账号。甲方每次付款暂扣20%的维护款，用于对于乙方的约束。 乙方应于每季度维保工作结束后，将经甲方现场负责人签字确认后的月检、季检记录单一并交至甲方作为余款的付款凭证，甲方如无异议，应在七个工作日内支付剩余费用。

第六条 双方权利义务

甲方：

1、甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

2、乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。

3、在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜，若因甲方原因造成乙方无法正常施工，由此造成损失的，责任由甲方承担。

4、因乙方维修不及时、服务不到位或不按照甲方规定完成维保任务，甲方有权单方面终止合同。

乙方：

1、定期检查维护各类弱电系统，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。若因维保期间系统故障，维保方没有及时进行维修导致系统没有发挥其功能，造成甲方损失的，责任由乙方承担。

2、在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月 次。

3、要有详细的月检、季检、年检记录交甲方现场工作人员签字确认。

4、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

5、系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内 8 小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，无法修复（包括设备零配件已被市场淘汰等因

素），乙方须提供整改方案，并保证在 个工作日内交由甲方确认并协商解决。

6、乙方对维修过的设备负责半年的免费保修，对更换的新设备负责壹年的免费保修，自更换安装完毕验收合格之日起算。

7、乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员工伤事故及其他责任事故均由乙方承担，甲方概不负责。

第七条 违约责任

甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责，并支付合同总造价15%的违约金给对方。

如因乙方维保不力造成的责任事故，给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 合同份数及有效期

本合同共五页，一式贰份，甲、乙双方各壹份。

本合同维护保养内容自合同签订之日起生效，维护保养期满后失效。

第九条 争议处理

本合同如有未尽事宜，经双方协商后可签订补充条款。

甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决，不能协商解决的，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

地址：

公司电话：

公司传真：

管理处电话：

现场工作人员：

签订日期： 年 月

工程合同(篇8)

出租方：____市成XX公司（甲方）

承租方：____XX中XX公司（乙方）

根据中华人民共和国《民法典》，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

因乙方工程需要向甲方租赁下列施工机械：热熔机（型）10台、直钉枪（F—30）15台、砂浆搅拌机（350）5台、射钉枪（D450）12台、钢筋切断机（G—40—1）5台、钢筋弯曲机（G—40）5台、钢筋对焊机（1—100）5台、空压机（A—80）5套、冲击钻（E200E）5台、成套木工机械（442A）5套、交流电焊机（B3—500）5台、交流电焊机（B3—300）5台、油压钻（D—25）5台。

一、作业内容：施工现场乙方需要甲方做出的合理的作业内容。

计费时间：以设备运抵现场并调试完成能胜任作业内容起，至设备停运之日止。

二、租赁时间：自________年____月____日至________年____月____日。

三、设备的维修及燃油、辅助油的管理

（一）甲方负责机械设备的维修保养并承担其费用。乙方为甲方的维修工作提供方便。

（二）乙方负责提供机械燃油。

（三）甲方自行负责其他辅助用油及其费用。

四、甲方的权利及义务

（一）乙方要按照机械设备的操作规程进行指挥使用。不得强迫司驾人员从事违反操作规程的作业。否则要承担设备因此受到损耗、损坏的赔偿责任。

（二）乙方不得将甲方的机械转租、抵押及变卖。

（三）设备如提前退场，乙方应在设备退场前____日，通知甲方。

（四）租赁期内，因乙方施工场地变化等需要，将设备转移到新的`施工现场时，需征得甲方的书面同意。如乙方租赁期满后需要续租的，乙方必须在租赁期满前____日，与甲方签订续租合同。

五、违约责任

（一）甲乙双方任何一方违反合同条款的，非违约方均可解除合同并由违约方承担违约金3000元。

六、争议解决方式：甲乙双方发生争议时，应遵循公平、公正的原则协商解决。如协商不成，在当地法院进行裁决。

七、民法典律效率：本合同的法律效率在甲乙双方签字认可之日起生效。未尽事宜，按《民法典》的有关规定执行。经双方共同协商，做出补充协议，所补充的协议与本合同具有同等法律效率。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（出租方）

乙方：（承租方）

经办人：

经办人：

联系电话：

联系电话：

________年____月____日

________年____月____日

工程合同(篇9)

甲方：******项目部

乙方：*****

经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。

第一条：工程概况

一、工程名称：*****

二、工程地点：*****花园东侧

第二条：任务范围及承包方式

1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。

2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。

第三条：工期

20xx年11月3开工，20xx年1月15日竣工。

第四条：工程结算及付款

一、工程结算

1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。

2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实际完成面积以平方米计算，综合单价为每平方米伍元。

3、瓦屋面工程：工作内容包括：材料运输、砼及砂浆搅拌、基层清理、抹水泥砂浆防水保护层、铺钢丝网、细石砼层浇捣、铺挂屋面瓦、脊瓦、擦缝、瓦清洁等工作内容，按投影面积以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾捌元。

4、架空层墙面勾缝按每平方米单价壹元计算。

5、时工按甲方签证为准，每工日单价肆拾元。

二、付款办法

1、乙方进入施工现场后，按进场人数到甲方处领取饭卡，用餐时进行登记，甲方在下月支付给乙方的工程进度款中扣回。

2、甲方每月按乙方上月完成合格工程量的60%计付给乙方工程进度款，余款40%在乙方全部完成合同任务后一个月内付清。

3、乙方发放给工人的工资要造表报甲方，并要公示三天，保证工人工资按数发到工人手中。

第五条：甲乙双方责任

一、甲方的责任

1、负责技术指导和监督工作。

2、负责乙方员工的住房及生活水电。

3、提供统一饭堂供乙方员工就餐。

4、负责供应乙方施工用的工程材料及砂桨搅拌机、斗车。

二、乙方的责任

1、乙方必须严格按施工图纸和验收规范组织施工，在正式开工前，乙方先做样板，以后按样板标准检验，确保工程质量符合设计要求和验收规范标准。由于乙方施工质量不合格造成的经济损失（包括赔偿甲方材料费）均由乙方负责。

2、自备施工所需的卷尺、铁铲、切割机（含锯片）等工具、用具、用品。

3、乙方要充分利用材料，落地砂浆要及时回收使用，材料不能乱丢乱放，做到不乱用、不浪费，若经发现浪费将处予材料原价的二倍罚款。4、负责现场清理、完工后的全部剩余材料要搬运到甲方指定的地点堆码整齐。做到文明施工、工完场清，否则，甲方安排杂工清理，其费用由乙方负责。

5、乙方人员在施工期间，必须遵守安全施工操作规程和安全施工管理的规章制度。否则，由此造成的一切安全工伤事故责任和经济责任均由乙方负责。

6、乙方施工人员的一切劳保福利（安全帽除外）、劳动保险费用由乙方负责。意外保险费由甲方统一代理缴纳。

7、必须按规定填报安全技术资料，每欠一张罚款10元。

8、乙方员工必须遵守国家及当地政府的法律、法规和甲方的现场管理制度。服从甲方管理人员的指挥和合理安排。如触犯法律的移交公安、司法机关处理。

9、在施工现场，必须按规定着戴劳保用品，如有违者，每人次罚款100元。

10、严禁在工地打架闹事，如有违反者必须赔偿受害者的经济损失、并罚乙方1000元，并令当事者立即退场，触犯法律者送公安机关处理。

11、不得在施工现场随地大小便，如有违者，每人次罚款100元。

12、乙方员工不得在施工现场内开小灶，生活用品自理。

13、施工期间，领班班长必须在施工现场进行现场施工管理。

第六条：其它

1、乙方必须听从甲方管理人员的指挥，否则甲方有权令乙方停工，一切责任由乙方负责。

2、乙方必须保证完成甲方安排的施工进度计划，保证进场施工人员不少于80人开工，否则甲方有权另行安排乙方合同内的任务，由此造成的一切责任由乙方负责。

3、乙方必须保证施工质量，若施工质量不合格，甲方有权令乙方停工退场，并不结算已完工程量。

4、乙方从签订合同之日起，试用期为一个月，如有下列情况之一者，甲方有权令乙方必须无条件自动停工退场。

（1）乙方人员不服从甲方管理人员的指挥。

（2）工程施工进度不能满足甲方施工进度计划要求。

（3）浪费工程材料。

（4）工程施工质量达不到检验合格标准。

5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章后生效，该工程结算付清款项后自然失效。

甲方代表：乙方代表：

签约时间：年月日

发包方：（以下简称甲方）

住址：

法定代表人：

承包方：（以下简称乙方）

住址：

法定代表人：