道路合同

道路合同(汇总八篇)。

我们的日常生活已经愈发离不开合同了。签订合同是缔约各方在达成协议之前接触和洽谈的整个动态的过程，一份合乎法律规定的合同是怎样的呢？希望这份“道路合同”能够帮助您解决问题，希望本文能够解决您所面临的问题！

道路合同 篇1

托运方：_________________________________________________;

承运方：_________________________________________________.

一，货物名称、规格、数量、价款：

货物编号品名规格单位单价数量金额(元)

二，包装要求：托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失，短少，变质，污染，损坏的，承运方不承担违约责任：②货物本身的自然属性;③货物的合理损耗;

三，运输办法及运杂费负担：______________________________________________________

___________________________________________________

四，托运时间及地点：____________________________________________________________

___________________________________________________

五，到货时间及地点：____________________________________________________________

___________________________________________________

六，收货人领取货物及验收办法：___________________________________________________

___________________________________________________

七，付款办法：___________________________________________________________________

___________________________________________________

八，违约责任：

托运方责任：

1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按货物价值的____%偿付给承运方违约金。

2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂，货物摔损，吊机倾翻，爆炸，腐蚀等事故，托运方应承担赔偿责任。为确保____________________铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方商议。

3.由于货物包装缺陷产生破损，致使其他货物或运输工具，机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，托运方应承担赔偿责任。双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并根据_____货场矿石储存量，及时通知乙方拉运。

4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物，在到站卸货时，发现货物损坏，缺少，在车辆施封完好或无异状的情况下，托运方应赔偿收货人的损失。安全责任：为保证乙方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。

5.罐车发运货物，因未随车附带规格质量证明或化验报告，造成收货方无法卸货时，托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。违约责任：若有方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未及时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额___%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产。

承运方责任：

1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的承运方应偿付托运方违约金__元。

2.承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人.如果货物逾期达到，承运方应偿付逾期交货的违约金。为了加强对危险化学品道路运输安全的监督和管理，防止事故和减少交通事故隐患，保障人民生命和财产安全，促进经济发展，同时更明确甲乙双方的责任、权力和义务。

3.运输过程中货物灭失，短少，变质，污染，损坏，承运方应按货物的实际损失(包括包装费，运杂费)赔偿托运方。甲方按照44号令《危险化学品安全管理条例》的严格要求，利用自身的优势资源，通过艰苦的努力和工作申报取得了道路危险化学品（含剧毒品）的运输资质。乙方为了促进和发展自身的经营活动，购置并挂靠车辆。

4.联运的货物发生灭失，短少，变质，污染，损坏应由承运方承担赔偿责任的，由终点阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿。甲方按照《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》和交通部、交通厅、交通局及运管处等职能部门的行业标准要求分别制定并实施了《事故应急救援预案和事故报告制度》（含剧毒品、甲醇、酒精三大类）、《六大操作规程》（共11条），《安全管理制度》、《运输管理制度》、《车辆管理制度》、《驾驶员管理制度》、《押运员岗位责任状》、《驾驶员岗位责任状》、《安全学习制度》、《车辆保养、维修和检验制度》、《技术管理制度》、《剧毒品安全管理制度》、《剧毒品劳动保护和洗刷制度》，各级安全部门职责，各级从业人员职责，以及经营、管理、财务、统计等方面制度。

5.在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失，短少，变质，污染，损坏的，承运方不承担违约责任：①不可抗力;②货物本身的自然属性;③货物的合理损耗;④托运方或收货方本身的过错;为了更好地维护甲方制定的各项规章制度的严肃性，乙方须向甲方交纳：（1）每车3000元风险押金。（2）专职驾驶员每人1000元学习押金。（3）兼职驾驶员每人1000元学习押金。

九，本合同正本一式二份，合同双方各执一份;合同副本一式____份，送_______________等单位各留一份。乙方应严格遵守甲方的各项规章制度及双方签订的挂靠协议。由于乙方车辆长期不在甲方停车场停靠，不方便由甲方调度，导致甲方无法进行出车前、行车中、收车后的安全检查和日常维护，无法监督乙方法人、负责人、调度等从业人员的指挥工作是否符合国家法律法规要求等。甲方委托乙方法人代表根据国家法律、法规的要求和甲方的相关规章制度、协议和规定严格管理好自己的车辆和从业人员。

托运方：__________________承运方：_______________________

代表人：__________________代表人：_______________________

地址：____________________地址：_________________________

电话：____________________电话：_________________________

开户银行：________________开户银行：_____________________

帐号：____________________

地址：_________________________

_____年____月____日

道路合同 篇2

甲方：

乙方：

根据国家有关运输法规，甲乙双方本着平等互利原则，经友好协商，就有关货物运输事宜达成如下协议，以便双方共同遵守。乙方承运货物到达目的地经甲方指定验收人验收后，乙方应要求收货人在甲方的货物验收单上注明验收完毕字样。乙方自甲方计划下达24小时内必须安排车辆到指定门点提货，并于装货当日启运和双方约定到货期限内送达指定收货客户(时间以装货次日起算);遇特殊情况逾期到达，须征得甲方同意。

一、合同内容：

1、 甲方委托乙方将甲方托运产品按甲方指定的地点起运，通过公路的运输方式运至甲方的收货人地点。

3、甲方按期支付乙方经双方确认的运费。

二、 甲方责任：

1、 甲方在每次要求装运日期1天前以书面或电话形式向乙方提供托运计划，并与乙方进行电话确认;甲方对托运货物自行办理运输保险。货物运输在将来也是不可缺少的，现代物流体系也是建立在货物运输的基础上。那么你知道运输合同怎么写吗?乙方必须切实保证货物的安全，途中一切货物短少、损坏、污染或变质，均由乙方负责赔偿。乙方应主动请求保险、公安、交警等部门依照法定的程序进行处理。

2、 运输计划如有变更或调整，甲方必须提前6个小时通知乙方，否则甲方应赔偿乙方车辆因此放空所造成的直接经济损失。道路运输在综合运输体系中发挥着重要作用。签订道路运输合同需要注意什么问题呢？不了解的话。货到目的地后，乙方必须核实收货方经办人员的身份，经确认无误方可卸货，并办妥货物交接手续。乙方必须将收货凭证回单及时送回甲方。若货物错送、被冒领。

3、甲方应按双方约定及时支付乙方运费。

三、乙方责任：

1、 乙方必须严格依照国家规定的标准和甲方的要求进行货物装载和运输，除甲方配送的零担外，乙方不得夹带任何其它货物。运输途中，乙方不得私自转驳货物给其它车辆，未经甲方许可，不得中途更换司乘人员。经甲乙双方签字盖章后生效，有效期一年;双方需修改合同条款或终止本合同。

2、 乙方自甲方计划下达24小时内必须安排车辆到指定门点提货，并于装货当日启运和双方约定到货期限内送达指定收货客户(时间以装货次日起算);遇特殊情况逾期到达。①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养。

3、 乙方必须切实保证货物的安全，途中一切货物短少、损坏、污染或变质，均由乙方负责赔偿。乙方应主动请求保险、公安、交警等部门依照法定的程序进行处理。③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车。

乙方必须核实收货方经办人员的身份，经确认无误方可卸货，并办妥货物交接手续。乙方必须将收货凭证回单及时送回甲方。若货物错送、被冒领，或因单证缺失引发纠纷。⑤乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己承担。

5、 乙方有义务第一时间向甲方反馈在途货物及时动态，并依据甲方要求每日书面或电话反馈所有在途货物动态。条运输及包装：洗车运输，运输车辆必须盖好蓬布、打好封签。运输车辆出现因蓬布封签导致的问题均由承运方自行解决。阴雨天气需盖好雨布避免货物淋湿。包装要求，托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装：没有统一规定包装标准的;

三、 运费结算：

以双方确认的运价为准(见附表)，运价如有变动(提价或降价)，乙方应提前通知甲方，经双方确认后执行，否则按事先签订价格结算。条生效及其他：本合同将在双方授权的代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章生效，对全本合同的任何修改或补充，只有在双方授权的代表在书面文件上签字并加盖各自单位的公章或合同专用章后方可生效，并成为本合同不可分割的组成部分。由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂，货物摔损，爆炸，腐蚀等事故。

四、 争议处理：

1、本合同未尽事宜及履约过程中发生的纠纷争议，由双方平等协商解决;协商不成，可向任何一方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一。规定包装标准的。在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物，在到站卸货时，发现货物损坏，在车辆施封完好或无异状的情况下。

2、违约责任依照相关法律法规的规定。

五、协议生效：

本协议一式一份，经甲乙双方签字盖章后生效，有效期一年;双方需修改合同条款或终止本合同，须提前一个月通知对方，本月内该合同仍然有效。托运方的权利：把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方。承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人.如果货物逾期达到。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

道路合同 篇3

甲乙双方就购销 （详见甲乙双方封样样品）石材的加工制作事项，经过协商达成一致，签订本协议。

一、石材价格与数量的约定：

2、最后结算依据甲方实际采购加工的数量确认的采购数量。采购量暂定为 ㎡，单价为 元/㎡。（单价价格包含石材的切割、养护、包装、运输、搬运等费用。）

3、石材开采、数量、规格、加工、养护、运输及具体日期等细节另签《采购加工合同》细则约定。

1、甲乙双方自协议签订之日起即为生效，甲方支付给乙方石材定金 元整。协议签订后，甲方因其他原因导致该协议终止的，定金乙方不返还。

2、乙方在签订本协议后，因物价上涨等因素导致人工费、机械费、运输费等费用的上涨导致乙方原料成本增加的，此费用由乙方承担。甲方不承担。因成本增加上涨导致乙方单方面无法履行本协议的，需退还甲方交付的`定金并给予甲方两倍赔偿。

3、乙方将该石材封样样品一致的石材自行销售给其他采购商，造成甲方无法采购或不能足量采购与封样样品一致的石材，导致协议无法履行的，乙方应承担全部违约责任。退回已收货款及定金，并给予甲方已缴纳货款及定金的五倍赔偿。

4、甲乙双方有义务完全履行本协议，并积极的签署《采购加工合同》。

5、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决，如有异议可诉至签署协议地的人民法院裁决石材订购协议

道路合同 篇4

开发道路置换合同

一、合同简介

在城市开发过程中，由于土地和道路等基础设施需要同时建设，而这些设施建设的成本较高，因此通常会与开发商签订「开发道路置换合同」(以下简称「合同」)进行协调。这份合同合理规划城市基础设施建设，确保了城市的可持续发展。

二、合同条款

1. 土地转让

根据规划，开发商需要提供土地用于道路建设，因此合同中规定了土地转让的相关事项。开发商应提供符合规划的土地，转让价格应根据土地的等级和实际情况进行评估，不得低于市场价。土地调整后，将由政府对其进行公告，由此转让合同开始执行。

2. 道路设计

针对规划中的道路建设，开发商应依照建筑规范和要求进行爆破、挖掘、回填等工作，确保既节约成本，又不影响城市的交通和绿化布局。开发商需提供合理的道路设计图纸、施工方案和施工过程监督等相关文件，保证道路建设质量。

3. 道路管理

开发商应采用安全、便捷、绿色的方法进行道路管理，确保公用道路的开放和使用，保障市民的基本出行和住房质量。对于道路上的垃圾和污水等，开发商应承担管理职责，确保道路的清洁和干净。

4. 资金的管理和使用

开发商应按照协议规定的时间内支付所应缴纳的费用，由政府进行统一管理。其资金应专项用于道路建设，未经政府同意不得挪作他用，同时也不得在相应的财政账户内使用资金填补其他损失。

5. 转让后的权益和义务

开发道路转让后，由政府和市民共同享有和维护道路，且开发者应继续承担其义务和责任，维修和改造道路并消除设计缺陷。此外，开发商还需承担由于主动或被动的缺陷在道路使用中产生的后续债务，并将完整的资料和技术文件向政府移交，以便政府更好地进行城市规划和管理。

三、合同执行

执行合同应根据有关法律法规，依据相关程序进行签署，并由双方共同承担监督和责任。开发商在建设道路过程中应保障施工安全与基础设施保障，并及时回报政府完成的工程。同时，政府还需要定期进行退役复查，对其任务进行验收，对道路的使用情况进行监督和跟踪，确保道路的正常使用。

四、合同的意义

这份合同的签订在城市开发中具有重要意义，能够有效推动建设城市基础设施和改善市民生活。在保护开发商的利益的同时，也保障了市民的权益。同时，该合同的签订促进了政府和开发商之间的合作关系，营造了全员参与城市管理建设的良好态势。

五、发展建议

开发道路置换合同应在保障市民利益和开发商利益的基础上，更加深入思考，提高与时俱进，考虑增加盈利和房价收益，促进行规范市场全面建设的过程。在道路管理中，考虑如何增加道路使用和道路维护的效率，减少人员使用和人力浪费。通过积极建设租赁市场，鼓励市场化，推动该项目的进一步发展。

道路合同 篇5

甲方：县乡村村委会

乙方：身份证号码住址：县乡村

根据《_合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

该段路基为泥坯路面，要求路基平整。宽度(4—5)米，涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡，由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。

本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。

根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币

本合同施工工期为天，(雨天除外)，年月日开工，于年月日竣工。

1、甲方的主要权力、义务。

(1)甲方的主要权利

派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。

(2)甲方的主要义务

①甲方接到乙方验收申请后，组织有关人员进行验收.

②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。

2、乙方的主要权力、义务

(1)乙方的主要权力，开工前按约定领取工程起动款元，完工后。

(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

(3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。

(4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。

本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价5%的违约金)，并按照《_合同法》的有关条款追究违约方的责任。

1、本合同一式2份，合同双方各执一份。

2、合同双方签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。

甲方：

乙方：

年月日

道路合同 篇6

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就县城道路环境卫生清扫保洁权承包项目，经甲乙双方协商签订本合同：

一、清扫保洁区域

甲方确定乙方为所属道路清扫、保洁实施人。

二、清扫保洁承包时间

乙方承包时间自：

三、承包费用

1、清扫总面积(m2)：

2、人均清扫面积(m2)：

3、人员工资(元)：

4、保洁车辆维修费(元)：

5、管理费(元)：

合计承包费用：

四、甲方权利义务

1、甲方根据《清扫保洁质量考核标准》对乙方道路清扫保洁工作及履行合同情况进行检查评分和指导。

2、甲方根据对乙方检查考核结果，按照县财政每月拨款日期支付乙方承包费。

3、甲方向乙方提供环卫保洁车辆及配备环卫统一标志服，费用由承包费中扣除。

4、听取乙方提出的建议并给予答复。

五、乙方权利和义务

1、乙方根据《清扫保洁质量考核标准》开展清扫保洁工作，做到“五扫、五净、五不准”，即正常气候细致扫、刮风及时扫、重大节日加强扫、雨后及时扫水、雪后及时清雪;人行道净、道牙边净、树坑绿地净、雨水口净;不乱倒垃圾、不丢垃圾堆、不漏扫、不花扫溜边、不丢街搁巷。

2、乙方须按指定地点倾倒垃圾，不得拒绝沿街商业网点向垃圾收集车辆内倾倒生活垃圾，严禁从事垃圾有偿清运服务。

3、乙方在清扫保洁期间，及时清理垃圾箱周围积存垃圾，清掏擦洗果皮箱。

4、乙方在保洁过程中，有义务对乱倒垃圾，垃圾不进箱，损坏果皮箱、草坪、树木等违反环境卫生和公用设施的行为进行监督、管理、制止。

5、乙方必须严格执行清扫保洁时间：清扫时间凌晨：夏季4：30-6：30冬季5：00-7：00保洁时间：夏季6：30-23：00冬季7：00-22：00

6、为保证环卫清扫保洁工作正常有效开展，乙方须根据《劳

7、乙方独立承担清扫保洁作业中的安全责任、用人责任、车辆责任和经济赔偿。

8、在任何情况下(灾害天气期间或重大活动期间)，乙方均应服从甲方要求和安排，保质保量地完成交付的各项工作。

9、接受甲方的检查考核结果，每次考核的扣分值从当月承包经费中扣除。

10、接受社会及媒体监督，对存在的问题及时整改到位，并将整改结果上报甲方。

11、准时参加甲方召开的会议。

六、考核办法及标准(每分扣10元)。

(一)道路保洁

1、严格执行规定的清扫保洁时间，即：(清扫时间凌晨：夏季4：30-6：30、冬季5：00-7：00，保洁时间：夏季6：30-23：00、冬季7：00-22：00)，违反一次扣1分，扣10元。

2、每天早晨道路清扫必须在夏季凌晨6：30、冬季凌晨7：00之前完成，未能按时完成的每条道路扣1分，扣10元。

(二)道路清扫保洁质量情况

1、保持道路干净整洁，即路面、人行道、机动车行道路面要见本色，不漏扫、不花扫、不遗漏垃圾堆，及时收集垃圾。果皮、纸屑、塑膜指标控制在每1000平方米路面少于20片。达不

2、雨、雪天未及时清除道路积水和积雪，每条道路每次扣5分，扣承包人50元。

3、未能保持雨水口畅通及周围干净整洁，每处扣1分，扣10元。

4、上级来人检查、视察工作期间，工段内脏，达不到要求，发现一处扣5分，扣50元。

(三)作业规范执行情况：文明作业，遵章守纪，工作时穿着统一标志服

1、衣冠不整，未穿着统一标志服，每人扣1分，扣10元。

2、因迟到、早退出现空岗或断岗现象，10分钟至30分钟以内每人扣1分，扣10元;30分钟以上1小时以内每人扣2分，扣20元;情节恶劣者每人扣5分，扣50元。

3、工作时间打闹、聚堆闲聊，消极怠工及做其他与工作无关的事项，每人次扣2分，扣20元。

4、工作时出现不文明行为，引发争吵、斗殴现象，每人次扣5分，扣50元。

5、工作人员拒绝接受检查人员的督查和现场调动，每人次扣2分，扣20元。

6、工作人员未按指定地点倾倒垃圾或焚烧垃圾、树叶，将垃圾、灰土等废弃物扫入或倾倒商店门口、雨水口及倒入

7、出现空岗或断岗现象30分钟以上每人扣2分，扣20元;半天以上每人扣5分，扣50元。

(四)垃圾箱、果皮箱等环卫设施保洁

1、垃圾未能及时装箱，垃圾箱周围有积存垃圾，箱顶垃圾外溢，每处扣1分，扣10元。

2、果皮箱未能及时倾倒、擦洗，周围存有污水、撒落垃圾及果皮箱表面有积灰、污迹等，每处扣1分，扣10元。

3、果皮箱发生损坏应及时报告督查部门，擅自处理的每处扣0.5分，扣5元。

(五)监督及投诉

1、新闻媒体曝光及投诉，经查属实，每次扣5分，扣50元。相同事件连续被曝光的，视情况将终止承包合同。

2、未能保质保量按时完成主管部门安排的工作任务，每次扣5分，扣50元;同一问题连续出现二次的，将终止承包合同。

3、不能按时参加主管部门召开的会议，每次扣2分，扣20元;如有二次不参加的，将终止合同

3、对主管部门提出的工作安排，拒不执行的，将终止合同。

七、费用管理

1、在签订合同时，乙方应按照承包费用的2%交纳履约保证金。履约保证金在乙方履行完合同义务，甲方收回清扫保洁权一个月内退回乙方。

2、乙方不履行合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，对于超出部分乙方应予以赔偿。

八、付款方式：

付款时间：甲方根据每月检查考核结果，

九、甲乙双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十一、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法人代表(签字)：(签字)：

联系电话：联系电话：

年月日：

道路合同 篇7

一、托运

1.托运人应在约定期限内向承运人提供托运货物及装卸条件。托运人未按约定备好货物和提供装卸条件，以及货物运达后无人收货或拒绝收货，造成承运人车辆放空、延滞及其他损失的，托运人应负赔偿责任。甲方委托乙方承运公路运输业务，托运货物主要为及其他附属广告品、促销品等；甲方按照单据实际数量予以结算，乙方应在运输能力、运输时间及运输安全可靠性等方面满足甲方的要求。

2.托运人不如实填写运单，错报、误填、遗漏货物名称、装卸地点等重要情况，造成承运人错送、装货落空以及由此引起的其他损失，托运人应负赔偿责任。运输价格和运输时间按双方确认的合同附件I《运输时间价格表》内容执行，合同期限内不得单方面随意改变运输价格。

3.承运人应根据承运货物的需要，按货物的不同特性，提供技术状况良好、经济适用的车辆，并能满足所运货物重量的要求。乙方同意在签署合同时，向甲方一次性交纳人民币__万元风险保证金，如货物在乙方承运期间完好无损、保持原样，甲方在合同期满或终止后30天内返回给乙方。风险金直接转入下一次合作合同。如因乙方责任造成甲方损失，甲方则按销售发票价格和因乙方原因甲方客户对甲方的索赔金额从保证金中扣除，乙方拥有受损货物的所有权。

4.托运人有权决定货物是否保险或保价。货物保险由托运人向保险公司投保或委托承运人代办。选择保价运输时，保价为全程保价，保价费按不超过货物保价金额的0.7%收取。甲方有运输任务时提前一天以电话或传真方式通知乙方固定的联系人确认运输委托内容，包括要求车辆到达甲方工厂的时间日期，要求承运的货物数量，建议使用的车型、卸货城市等。乙方接到甲方发货任务通知时起。

5.货物运输需要办理审批、检验手续的，托运人应将办理完有关手续的文件提交承运人并随货同行。托运人委托承运人向收货人代递有关文件时，应在运单中注明文件名称和份数。乙方提供的运输车辆必须符合甲方的装载要求；车况良好，货厢内壁无凹凸不平之处，干燥清洁、无渗漏、无毒、无异味及其他污染物。

二、包装

1.托运人应按约定包装货物。托运人未按约定包装货物，不能保证货物运输安全的，承运方有权拒绝承运。约定由承运人对货物再加外包装时，包装费用由托运人支付。乙方必须听从甲方现场管理人员的指挥，遵守甲方工厂仓库的各项规章制度。

2.由于托运人的包装缺陷产生破损，致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏或造成人身伤亡的，托运人应负赔偿责任。由承运人按约定对货物再加外包装的，发生上述问题，承运人应负赔偿责任。乙方到达甲方指定提货地点时，司机或提货人员必须携带有效证件，经过甲方许可后驶入指定区域等待装车，甲乙双方在货车的挡板处交接货物、乙方须对所承运的货物做好清点工作，并按甲方要求办理签收及发货手续，双方办理完发货手续后。

三、运送

1.承运人应在约定期限内将货物运到指定的地点，并在24小时内以合理方式向收货人发出到货通知或按托运人的指示及时将货物交给收货人。甲方发货清单为式五份，经双方清点货物数目签字确认无误后，乙方所执四份货物清单，一份交收货人作为收货凭证。

2.承运人应对货物的安全负责，保证货物无短缺，无人为损坏，无人为因素导致的变质。

3.起运前运输路线发生变化承运人应通知托运人，并按最后确定的路线运输。承运人未按约定路线运输而增加的运输费用自行承担。捆绑绳索和产品软性包装箱之间必须垫有木板片等保护材料，以确保产品不会因为捆扎而变形。

4.承运人有权向托运人、收货人收取约定的运杂费用。托运人或者收货人未按约定支付运杂费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应货物享有留置权。自甲方货物装上乙方指派车辆后，其货物保管之责随之转到乙方，乙方在运输途中发生货物丢失或损毁、污染、被雨淋湿或受潮、包括整车被盗的均由乙方承担赔偿责任；

5.承运人未遵守约定的运输条件或其他约定事项，应赔偿托运人由此受到的损失。

6.承运人未经托运人同意，擅自将货物委托其他公司运输的，应赔偿托运人因此受到的损失。

7.在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应赔偿承运人因此受到的损失。乙方承运甲方货物时，应在甲方指定的时间内安全送达甲方指定的客户收货地，乙方单方面延迟承运时间等原因造成甲方客户拒收或退货。

四、交货

1.货物交接时，一方对货物的重量和内容有质疑，可提出查验与复磅，查验和复磅的费用由责任方负担。

2.收货人不明或收货人拒绝受领货物的，承运人应及时与托运人联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运人有权按《中华人民共和国合同法》的规定，提存货物。如发生找不到收货人、客户拒收等异常情况，乙方应及时联系甲方运输负责人解决，乙方不得擅自卸货或将货物拉回仓库。没有甲方的书面单据认可，乙方不得随意从甲方客户处拉回货物，对于乙方擅自拉回的货物甲方有权拒收。

3.货物有包装的，到达运输地点后，外包装完好而内部货物有货损、货差的，由托运人负责。

五、事故处理

1.货运事故是指货物运输过程中发生货物毁损或灭失。货运事故发生后，承、托双方应编制货运事故记录。

因第三方责任造成货物毁损或灭失的，承运人应先行向托运人赔偿，再由其向第三方追偿。货物已投保的，承运人应不迟延的通知托运人，并采取一切方便协助托运人获得赔付。货到甲方客户处，发生部分货物损坏、短少的，由收货人将破损情况写在送货单上，甲方与乙方协商处理破损赔偿，并由甲方决定是否将货物拉回至甲方仓库。

3.承运人能够证明是由于《合同法》第311条规定的原因造成货物毁损、灭失的，不承担损害赔偿责任。

4.货运事故处理过程中，收货人不得扣留车辆，承运人不得扣留货物。由于扣留车、货而造成的损失，由扣留方负赔偿责任。如发生不可抗力因素或交通事故，预计不能按时到达的，乙方应立即电话通知甲方并说明情况。

六、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由××市仲裁委员会仲裁解决。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

道路合同 篇8

甲方（肇事方）：_______

身份证号码：_______

住址：_______

联系方式：_______

乙方（受害方）：_______

身份证号码：_______

住址：_______

联系方式：_______

于_______年_______月_______日，在发生交通事故造成乙方受伤，甲方负全部责任。事故发生后，乙方被送往医院接受住院治疗。在此期间，乙方已经花费的医疗费合计：元。乙方目前伤势稳定，根据医院主治医生的医嘱，乙方还需要后续治疗，预估后续治疗费元。现在甲方、乙方本着公平、自愿的原则，就交通事故损害赔偿事宜，经过双方友好协商一致的情况下，达成如下协议：

一、乙方的伤情伤残程度及乙方病情需要恢复的时间等基本情况，甲、乙双方均已了解及认可。

二、甲方已经支付乙方产生的医疗费元，尚需要支付已经产生的医疗费元，至于后续手术费等后续医疗费待实际产生后按照实际支出情况由甲方全额另行支付。

三、甲方同意乙方的要求，一次性支付给乙方元，该笔款项包含护理费、住院伙食补助费、营养费、误工费、伤残赔偿金及精神损害抚慰金、交通费。

四、乙方在甲方完全按照本协议履行后，自愿放弃追究甲方的一切责任的权利。

五、甲方与乙方签订此协议后，甲方应当立即支付乙方前述款项合计元。乙方在收到上述款项后，需要严格遵守本协议条款行使权利和承担义务。

六、甲、乙双方对未尽事宜协商解决，协商不成时，交由事故发生地的人民法院诉讼解决。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

双方声明：我们上述协议内容完全真实、合法，如果有虚假愿意承担法律责任。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

电话：_______________________ 电话：___________________________

传真：_______________________ 传真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日