租用机械合同模板

租用机械合同模板(6篇)。

你知道如何拟定基础的合同吗？合同对于我们的保护不可忽视。签订合同是促进人力资源合理配置的重要手段，在本文中我们将剖析“租用机械合同模板”，读完之后您或许会有些新的感受！

租用机械合同模板 篇1

甲方，___________(租用/代理方)

地址，___________邮编，___________

电话，___________传真，___________

乙方，___________(提供方)

地址，___________邮编，___________

电话，___________传真，___________

第一条合同项目

1-1乙方为甲方提供，独立代理网站程序、50masp空间、ftp管理、50m企业邮箱、免费技术支持。

1-2代理内容，域名注册、虚拟主机、主机托管、主机租用、网站推广。

第二条双方的权利和义务

2-1甲方的权利和义务

2-1-1积极宣传推广本协议第一条之业务及其增值服务，维护乙方的企业形象和服务品质，如实向客户告知所提供的服务项目及基本报价等，不得进行以次充好、削减服务项目、对免费项目收费等损害乙方和/或客户利益的行为。

2-1-2甲方办理第一条之业务时由甲方与客户签定合同，全部合同权利义务由甲方独立承担，并向客户提供必要的服务和技术支持，解答客户提出的各种问题。

2-1-3依照乙方要求，需要付______元(______元整)，作为租用代理平台的费用，该费用并非产品预付款，不得要求退还。甲方如需要购买其它产品，需要另付预付款。

2-1-4依照乙方规定就第一条之业务享受乙方指定的普通代理商价格。甲方自行与客户约定的服务价格、收费标准不得低于乙方公开报价。

2-1-5向乙方及时提供客户的相关资料和支付相关费用以保证业务的顺利进行。

2-1-6保证服务质量，不得损害乙方整体市场形象，也不得从事其它损害乙方利益的行为。

2-1-7甲方可以在其公司宣传材料和名片上以及广告内容中使用"世纪东方认定普通代理商"字样和统一标识，未经乙方书面授权，甲方不得以乙方"办事处"、某级别"代理"、"地区代理"或"总代理"等具有垄断性、排他性和其它未经乙方授权的名义进行广告宣传及商业活动。且不得将"世纪东方"与甲方作任何实质性联系，其企业名称不得出现"世纪东方"等引人误解其为乙方分公司或分支机构或总代理的字样。甲方不得做出任何引人误解或引起混淆的行为，使他人误以为甲方是乙方子公司或分公司、关联公司、总代理或其他实质性关系单位。

2-1-8甲方保证其所有经营活动完全符合中国有关法律、法规、行政规章等的规定。如因甲方违反上述规定的行为给乙方带来任何损害，甲方应承担所有法律责任并赔偿给乙方造成的损失。

2-1-9与世纪东方正式签署本合作协议后，本协议有效期内，甲方不得和任何与乙方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织进行相同或者类似本协议内容的合作，否则乙方有权随时取消其普通代理商资格并有权要求甲方赔偿损失。本协议有效期内及本协议终止或者解除后，甲方承诺不向与乙方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织提供有关乙方业务、技术等一切相关信息或者资料，否则愿意承担相应的责任。

2-1-10甲方与乙方的其他普通代理商之间不得进行恶性竞争或者其它不正当竞争。

2-1-11本协议所称"与乙方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织"是指符合下列情形之一的企业、商业机构或者组织，

(一)与乙方处于相同或者相近似的商业、技术领域;

(二)与乙方经营范围相同或者相近似;

(三)与乙方所提供的产品、服务或者所面向的客户群相同或者相近似;

(四)法律、法规规定的其它情形。

2-1-12甲方如非cnnic授权代理，则不得以cnnic授权代理名义进行活动，否则责任自负。给世纪东方造成损失的，应赔偿世纪东方相应损失。

2-2乙方的权利和义务

2-2-1虽然作为本合同1-2条所述之业务可能成为甲方与客户服务合同中规定的服务项目，按照本合同约定，甲方以自己的名义与客户建立合同关系并独立承担合同责任，乙方不与甲方的客户建立服务合同关系。

甲方(签章)，__________ 乙方(签章)，__________

代表，_______________ 代表，_______________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

租用机械合同模板 篇2

租用钩机（机械）施工工程协议

合同编号，

发包方（甲方），

承包方（乙方），

甲方需，现甲方将该工程交给乙方施工，经双方友好协商，订立如下协议，

一、工程内容，

二、工程质量要求，______________________________________________________

三、工程量（暂计），

四、计价方式，

五、工期要求，

六、结算及付款方式，实际完成量乘以单价，总造价(含应纳税费)约 __________元整（￥）。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算，甲方结算后 天内一次性付清所有款项给乙方。

七、违约责任，乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付总工程款_____‰的违约金；逾期超过_____天，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价款%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的，乙方须无条件返工，且工期不顺延。

八、乙方自行承担施工安全和人员安全责任及由此造成的一切法律责任与经济责任。

九、在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第种方式解决，

1、向武汉仲裁委员会提请仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议经双方盖章签字后生效，工程完工，乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式_____份，甲方执 份，乙方执 份，效力相等。

甲方，

甲方代表，

乙方，

乙方代表

签订时间，　年　月　日

【免责声明，本案例源自网络，如有侵权请告知，我们将尽快删除。】

企业实际运营中，情况千差万别，范本无法一一涵盖，一份最优秀的范本，也只能解决一部分最普遍的问题。建议你找专业律师帮你拟定合同，给企业规避风险，预防劳动纠纷等问题。

租用机械合同模板 篇3

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委托乙方承建东莞市 高低压配电安装工程，双方本着平等协商，互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守：

一、工程名称： 高低压配电工程

二、工程地址：东莞市

三、工程承包范围及内容 高低压配电工程，含相关工程的图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切费用(包括与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作以及负责完成总包单位的低压报建工作)。

具体内容如下：

3.1 施工图： 变配电工程施工图所包含的全部内容。

3.2 具体承包范围：

A. 高压柜的供货及安装。

B. 高压柜到变压器桥架、电缆的供货及安装。

C. 变压器的供货及安装，变压器到低压柜的母线、电缆的供货及安装。

D. 低压柜的供货及安装，低压柜之间的母线、电缆的供货及安装。

E. 发电机至低压联络柜的电缆(不包含发电机设备及安装)的供货及

F. 高、低压柜前后的绝缘橡胶垫、绝缘工具、电房内消防、防鼠闸板、

G. 变配电室内的接地系统。

H. 高、低压柜的基础槽钢。

I. 配合发电机、消防联动调试。

J. 高低压配电工程图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验

3.3 在设计图纸范围内但不属于本次承包范围的项目：

A. 电缆沟。

3.4 总包配合费：施工过程中需要土建单位配合预留孔洞、预埋线管、开

3.5 施工措施项目费(包括环境保护、安全文明施工、临时设施、夜间施

3.6 材料的采购保管费、材料送检费、材料运输、卸车费，调试费、施工

四、工程的造价及承包方式

4.1 合同价款：按本合同约定内容，本工程含税包干总造价为：人民币 元整(￥ 元)，其中设备价为： 整(￥ 元)，设备价具体为变压器(￥ 元)、高压配电柜(￥ 元)、母线槽(￥ 元)、低压配电柜(￥ 元)。

4.2 结算方式：

4.2.1 本工程实行大包干，工程造价一次包死：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包设计、包审图、包报建、包通过相关部

4.2.2 因甲方要求引起工程变更而引起的增/减的费用，结算时按投标时确定的合同单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似项目可作为结算依据的，则按 年《广东省安装工程综合定额》二类地区及有关计价文件计价取费，计价程序表按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《 年安装工程定额计价程序表》，人工按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《东建函 号》文件计算。若定额及合同单价中都无此项目的，双方协商解决。

五、工期与保修期

5.1本工程工期为接到项目部发的开工令起 个 日历天，此工期包括竣工验收及停电接驳、送电时间在内。工程如不能按期完工，每延期一天，处以5000元的罚金，上不封顶。如遇下列情况者，经甲方代表和监理工程师共同签证后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

5.1.1因甲方要求而增加或变更工程内容达10%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商顺延工期。

5.1.2 因集中抄表或非乙方施工的低压工程影响，双方应协商顺延工期。

5.1.2甲方在计划的分段施工工期内，不能按合同交付乙方施工场地，施工用水源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工。

5.1.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。

5.2 本工程保修期为二年，质量保证金为合同价的5%。

六、材料价格

6.1主要材料和设备按"甲定乙供"的方式采购。 "甲定乙供"材料设备种类有：变压器、高低压柜、母线(具体见附件);电缆品牌为：广州南洋电缆有限公司生产的"南牌"电缆、深圳市金龙羽集团有限公司生产的"金龙羽"电缆、深圳市大为集团有限公司生产的"新威讯"电缆。甲定乙供：是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量，由甲方确定材料、设备的厂家、

七、设计变更

7.1 设计变更指合同签署后，工程在设计(包括品质和数量)上的改变。设计变更必须以经甲方确认的设计院书面通知为准。

八、工程的质量标准及技术要求

8.1 本工程按国家现行有关安装工程质量检验评定标准一次通过验收，工程质量达合格标准。如工程质量达不到标准，承建商将被处以工程造价的2%金额作罚金.相关系统必须通过相关公司的验收。

8.2 本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家/省/市颁发的有关建筑安装工程施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务。工程承包商未按设计及规范要求施工，甲方有权制止，直至通知其停工整顿。由此造成延误工期及其经济损失，由乙方负责。

九、双方权利义务

9.1甲方权利义务

9.1.1选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题，对工程质量及进度进行监督。

9.1.2接到乙方通知，甲方必须在24小时内派人对隐蔽工程进行验收，否则视为合格。

9.1.3 按合同规定支付工程款。

9.1.4 协助乙方提供用水、用电的接驳点，水电费用乙方自理。

9.1.5 提供报建所需文件，如因甲方原因不能及时报装而影响工期的，甲方给予工期顺延签证。

9.2乙方权利义务

9.2.1按设计图纸及国家、东莞市有关规范或规定组织施工，确保工程质量和施工进度。

9.2.2负责如期保质交工，并负责施工图报建及供电方案的审批通过。供电公司提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行，保证工程验收合格，若

9.2.3负责完成总包单位的低压报建工作，做好与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作。

9.2.4做好工程施工记录，隐蔽记录，汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。

9.2.5服从甲方现场施工管理，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工，修改的费用。

9.2.6负责向土建总包单位交纳安装费的2%作为土建配合费。

9.2.7材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。

9.2.8负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。

9.2.9负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失乙方自行负担。

9.2.10负责提供 2 套竣工图及竣工资料给甲方。

9.2.11乙方应按安全施工有关规定，采取严格科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

9.2.12乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席(或迟到)，否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。

9.2.13乙方在收到甲方中标通知后10日内或者在双方签订施工合同后3日内，将《施工组织设计书》提交甲方审查批准后执行。逾期提交，乙方每日应承担1%的违约金。

9.2.14甲方在配电房土建可以满足乙方施工条件的前5天将开工令送达乙方，乙方在接到甲方开工令后必须按开工令指定的日期进场施工，若不进场施工，经甲方和监理公司共同确认以后，乙方每日按合同总造价1%承担违约责任，超过3天没进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

9.2.15乙方接到甲方的开工令后，乙方必须按开工令规定的日期进场施工，否则，乙方每延迟一天应承担合同总额1%违约金，超过三天没有进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

9.2.16乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设

9.2.17乙方工程项目负责人： ，联系电话： 。

9.2.18如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后，乙方应在十五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。

9.2.19原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工，每次金额在1000元之内的'不计取该费用，不做签证处理。

十、工程款支付：

10.1付款方式：

10.1.1 乙方进场施工后，凭付款审批单，甲方支付合同含税包干总造价的 15 %作为预付款;

10.1.2 配电设备安装完成后支付至合同含税包干总造价的60%;

10.1.3工程全部完工通电之前支付至合同含税包干总造价的75%;

10.1.4 整个工程通过供电局及甲方、监理公司验收合格、通电、办理完移交手续，甲方凭供电局及甲方、监理公司签署的验收合格证，付至合同含税包干总造价的85%;

10.1.5 验收合格后二个月内办理结算，结算完成且经双方确认后付至结算总额的95%，留5%的工程款作为保修金。竣工验收期满一年后付结算总额的3%，余结算总额的2%在二年保修期满后付清(保修金不计利息)。施工完毕交付使用后，除因甲方人员使用不当或自然灾害原因外，一切保修责任由乙方负责。

10.1.6每次工程款支付时，乙方需提供等额有效发票，否则甲方有权拒付工程款。

十一、廉洁条款

11.1乙方在双方合作期间(包括合同招投标、签订、履行、预结算、保修

十二、违约责任

12.1合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

12.2违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

12.3乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和东莞市电力主管部门要求，如有违反，经甲方与监理方共同认定，乙方须承担工程总造价的30%的违约金，此条款不影响本合同其它条款独立生效。

12.4若乙方不遵守合同条款或中途退场，乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外，还须承担合同价20%的违约罚金。

12.5乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为并造成成严重后果的，一经查实将视情节严重程度对乙方处以每次5万至20万的罚款，且承担造成的全部经济损失。

12.6因乙方管理不善而引起一切纠纷、闹事，如发生一次罚款5万元，并承担因此造成的全部经济损失。

十三、争议解决的方式

13.1履行合同若发生其它争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若协商仍不能解决，可向工程所在地的人民法院起诉。

十四、其他事项

14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为补充，补充协议与本合同具有同等效力。

14.2本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14.3本合同廉洁条款、质量保证条款以及乙方资质材料，甲方可以向社会公开，接受社会各方监督，如有虚假，一经核实，甲方有权按本合同处罚。

甲方(公章)：

法人代表或其委托代理人(签章)：

乙方：(公章)

法人代表或其委托代理人(签章)：

联系人：

联系人电话：

签约日期：

租用机械合同模板 篇4

受让方：_______(以下称甲方)

转让方：_______(以下称乙方)

为实现生产经营需要，甲方拟定收购乙方拥有机械设备，经甲乙双方协商一致，特签订本协议：

第一条设备名称、规格、数量、价格

乙方转让给甲方的设备装载机，该设备型号，经双方约定价格为元(含税价格);

第二条付款方式：一次性付清

第三条设备交付时间

在收到甲方支付款后1个工作日内，乙方将机器等设备交付给甲方。

第四条陈述保证承诺：

甲方的陈述、保证与承诺：

1、甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力;

3、甲方受让乙方的设备，已按公司章程规定召开股东会(或全家)并作出同意受让决议;

4、甲方对乙方转让的设备作了充分了解，并同意在该状况下受让;

5、甲方保证有能力支付全部转让价款，并执行本协议规定的甲方义务;

乙方的陈述、保证与承诺：

1、乙方具有转让设备的权利能力和行为能力;

2、乙方保证对所转让的资产状况(包括设备的'外观、性能、操作及维修方法等)向甲方作充分的陈述、说明，没有其他保留;

3、转让之前乙方因设备而引起的债权债务，独立承担责任，与甲方无关;

第五条合同生效

本协议在付清转让款、交付机械、随机的备品、配件和专用工具、购机发票、合格证件等，并经甲、乙双方授权代表签字并加盖章印后生效;

甲方(盖章)：_______乙方(盖章)：_______

法定代表人法定代表人_______委托代理人委托代理人_______

身份证号码：_______身份证号码：_______

联系电话：_______联系电话：_______

租用机械合同模板 篇5

工程机械设备租用合同

随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家收集的工程机械设备租用合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

出租方：____________________ (以下简称甲方)

承租方：____________________ (以下简称乙方)

因乙方“世纪金城”7#楼工程需要，乙方向甲方租用两台SC200/200型施工升降机(笼宽1.5米)，本着平等、互惠互利的.原则，经双方友好协商,达成如下协议，望双方共同遵守。

一、施工升降机进场、安装、检测、拆卸、出场工作全部由甲方完成，费用由甲方处理，在安装时乙方必须安排塔吊配合吊装。

二、租赁时间：

施工升降机进场安装完毕，经甲乙双方共同验收后第二天起开始计算租金。

三、计费方式：

(1)、施工升降机租金每月11500.00元(大写:壹万壹仟伍元);不足月份按380元/天计算。

(2)、进出场费按每台17000.00元(大写:壹万柒千元)，进出场时乙方必须清理好场地，满足16吨吊车施工作业;春节扣除施工电梯15天台班费。

(3)、甲方必须确保工地施工需要。

(4)、机械发生故障后，甲方应负责及时抢修，保证机械正常运行。一般故障时间(及停机时间)不得超过5小时，超过5小时按单笼扣除当天半天台班费，超过5小时按单笼1天计算扣除台班费，超出1天按2天扣除台班费，最多不能超过3天，现场人为故障除外(如：电压不稳、超规范运行等)。

(5)、结算时，出具等值发票。

四、付款办法：

(1)、每2月结算一次租金，最后一次月租金在升降机撤出场前必须全部付清。

(2)、进出场费结算：在甲方施工电梯运抵现场安装完毕检测合格后由乙方一次性支付进场费120xx元/台。出场费结算：在接乙方通知拆除该升降机时，乙方必须同时结清出场费5000元/台。若乙方未按约定支付应付款项，甲方有权停止施工电梯运行，合同所约定的一切费用照算，并且承担相应的法律责任。

五、安全责任：

(1)、施工升降机在安装、拆卸中的安全事故由甲方负责。

(2)、施工升降机在运行中自身质量问题引起的安全事故由甲方负责。

(3)、施工升降机在运行中如遇到六级以上大风、暴雨、大雾，基础发生故障或人为损坏等，应停止运行。操作工如违反操作规程，所发生的一切安全事故由甲方负责。若乙方强制要求运行，即违反《施工电梯操作规程》，则由乙方负责。

(4)、甲方操作人员必须严格遵守乙方现场的各项规章制度和安全文明施工规定，如因甲方操作人员未遵守有关规定及制度，所发生的一切安全事故、责任及经济损失，由甲方自负，乙方不负责任。

六、施工升降机基础由甲方负责提供图纸，乙方负责制作预埋。

七、若乙方要停止使用施工电梯，必须提前五天通知甲方。双方达成一致意见后，拆机时间不得超过五天。

八、违约责任：

乙方应按时每月支付甲方租金和其它的费用，否则甲方有权禁止使用该升降机，并且租金及其它相关费用照算。若乙方违反以上任何一款，将处违约金贰万元。

九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章生效，即具同等法律效力，在各种手续完善、财务结算清后，本合同自动失效。其它未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方(签章)____________

乙方(签章)____________

____年___月___日

租用机械合同模板 篇6

甲方（租用方）：

乙方（承租方）：

因___工程的需要，甲方租赁乙方的___型挖机一台，价值人民币___万元，租赁期限暂定___个月，甲、乙双方本着公平、合理、诚信、互惠的原则，通过协商共同达成如下条款：

一、挖机以包月形式租赁给甲方使用，包月单价为人民币

元/月，包月工作时间以___小时/月为标准工作时间，不足小时按壹月计算，超过小时的工作时间按人民币元/小时另外计价，现电脑板时间为___小时为标准。

二、包月时间从___年___月___日起计算，至___年

月___日为壹个月，并以此类推。

三、挖机包月期间，甲方免费供应柴油及驾驶员食宿，挖机的其它油料及驾驶员工资由乙方自理。

四、挖机包月期间，应以安全生产为前提，乙方的挖机驾驶员应服从甲方施工员的指挥调度，甲方应确保乙方挖机施工环境的安全，若因施工工环境恶劣（如山体滑坡、塌方、放炮飞石等情况）、人为偷盗破坏及甲方指挥失误等造成的损失由甲方负责赔偿，乙方驾驶员人为造成的损失由乙方自负，但甲方应出面协调处理。甲方应确保乙方驾驶员合法的人身安全。

五、挖机包月期间，甲方不得擅自调动挖机离开该开工地或转租给他人使用，若确实应工程需要，征得乙方的同意后方可调动。

六、付款方式

甲方挖机到达工地之日起满一个月必须付清当月承租费用，以后每月以此类推。若甲方未按时付清款项，乙方有权停工或调离机器，由此造成的经济损失全部由甲方承担。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

八、未尽事宜，甲、乙双方另行友好协商。

甲方（签名）：___乙方（签名）：

家庭住址：___家庭住址：

身份证号码：身份证号码：

年月日

“租用机械合同模板(6篇)”的全部内容到这里就结束了，不知道对大家是否有所帮助，如果你还需要查看更多有关“租用机械合同模板(6篇)”的内容请阅读租用机械合同，希望能够帮助到大家！