工程施工合同纠纷和解协议书
2024工程施工合同纠纷和解协议书汇总十五篇。
在生活中,各种协议书频频出现。一般工程开展前都是需要签订工程合同的。工程合同在性质上属以完成特定工作任务为目的的合同,所以,我们在签订合同后要遵循诚实守信的原则。那么,值得推荐的经典工程合同模板你收集了吗?以下是由小编为你整理的《2024工程施工合同纠纷和解协议书汇总十五篇》,如果合你所需,不妨马上收藏本页。
工程施工合同纠纷和解协议书【篇1】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方(委托方):XXX公司
乙方(承包方):XXX建设有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的工程施工合同,经过双方协商一致,特此达成以下和解协议:
一、背景
甲方与乙方签订了一份工程施工合同,合同编号为 xxx,合同金额为 xxx 元。双方约定乙方负责甲方一项工程的施工,并按合同规定的时间和质量要求完成该工程。
在工程施工过程中,由于双方在理解和履行合同中存在一定的分歧,导致了纠纷的产生。为了避免因纠纷而影响工程的正常施工、进度和质量,双方经过友好协商,决定采取和解方式解决纠纷。
二、纠纷的主要问题
1. 技术问题
在施工过程中,乙方与甲方就工程设计、施工方案、施工方法等技术问题存在分歧,甲方认为乙方的施工方案存在缺陷,可能对工程的完整性和可靠性造成影响,乙方则认为其施工方案是符合行业规定和实际情况的。在此背景下,双方存在如下的技术分歧:
(1)在某个施工节点存在设计方案与实际情况不符之处;
(2)施工队伍动员及备料等工作未能予以及时完成,导致工程进度滞后等后果。
2. 价款支付问题
在工程施工过程中,甲方未能按合同约定的时间节点及数额支付工程款项,这导致了乙方在技术和资金上的压力,也间接加剧了双方之间的矛盾。
三、和解内容
基于友好协商和合法合理的原则,双方达成以下和解协议:
1. 技术问题的解决
(1)甲方必须允许乙方在施工的过程中有合理的技术调整和解决方案的修改;
(2)乙方必须按照国家相关法规遵从技术管理规范标准,保证工程施工的质量;
(3)甲方和乙方必须更加密切合作,积极沟通和协商技术问题,并在遇到任何技术问题时,相互支持和配合,以防止和解决技术问题。
2. 价款支付问题的解决
(1)甲方必须在合同规定的时间节点内支付工程款项;
(2)甲方如果未能按时支付工程款项,应当认真履行违约责任,给予乙方相应的赔偿;
(3)乙方必须真实、准确地记录自己的成本和费用,并按约定的时间向甲方提供工程款项的明细及相关证明。
四、和解协议签署及效力
根据双方协商结果,本和解协议书一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。本和解协议是对工程施工合同的部分约定进行补充、修改和解释的协议,具有合法效力,双方必须严格按照约定履行协议,不得以任何理由违反和解协议。
五、结语
本协议的签订不仅是双方解决纠纷的愿望和手段,也是维护合同法以及双方商业诚信、塑造良好商业形象的体现。在未来的工程施工中,双方应遵守和解协议的约定让矛盾进行合理、友善的解决,不仅保证工程的质量和进度,也增加了商业伙伴间的互信基础,为实现合作共赢时的用充分的条件。
工程施工合同纠纷和解协议书【篇2】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:(委托人)_________
乙方:(承包人)_________
鉴于甲乙双方因工程建设施工合同纠纷产生争议,经过友好协商,双方同意通过以下条款予以解决:
一、协议双方在此确认,本协议为解决双方之间有关施工合同纠纷所达成的和解协议,对于未涉及本协议内容的事项,双方仍按照有关法规和施工合同约定的内容执行。
二、甲方同意将原工程合同项下的所有权、使用权、享有权等一切权利转让给乙方,乙方对此表示感谢。
三、甲方同意支付已经完成的工程款项和材料款项,并同意承担未完成工程的罚款和赔偿。
四、乙方承担改进工程的费用,并承担追索主体的责任。
五、双方同意放弃其他任何与工程建设施工合同纠纷有关的权利和诉求,双方不得以任何形式继续或重新提出有关工程建设施工合同纠纷的诉求。
六、甲、乙双方同意,如若依据本协议所约定的事项未按期或未按照约定完成,则一方有权向人民法院提起诉讼。
七、本协议自签署之日起生效,并对双方均有约束力。
八、解决有关施工合同纠纷的诉讼及其他费用由双方自行承担。
甲方(委托人)签字:____________
乙方(承包人)签字:____________
签订日期:____________
以上是本次工程施工合同纠纷和解协议书的主题范文,希望可以帮到大家。
工程施工合同纠纷和解协议书【篇3】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:XX公司
地址:XX市XX区XX街XX号
电话:XXXXXX
乙方:XX建筑设计院
地址:XX市XX区XX街XX号
电话:XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,为解决工程施工合同在履行过程中发生的纠纷,甲乙双方一致同意通过友好协商,达成以下协议:
一、背景
1、甲方与乙方签订了《XX项目设计施工合同》,约定按照乙方设计方案施工,合同金额XXXXX元,施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2、在对相关文件进行论证,实地勘测、现场检查、审图会讨论等环节后,乙方提供详细的设计方案,并获得了甲方的批准。
3、在施工中,由于设计方案不够精确、施工技术不够成熟、资金短缺等原因,目前该项目的施工工作已经停滞,工程验收难以完成。
二、双方协议
1、甲方同意向乙方支付XXXXX元的设计费,因甲方原因造成资金短缺导致施工停滞的责任由甲方承担。
2、乙方同意重新审视已有的设计方案,提供更加精确、可行的方案,优化施工流程,确保工程质量。
3、双方共同商定,将合同金额修改为XXXXX元,并在合同中增加约定,在如下事件发生时,乙方不予承担相应责任: 1)图纸内工程造价超出甲方预算;2)施工标准出现变更或提高;3)施工环境复杂或施工难度超出预期。
4、甲方保证及时支付合同款项,防止因资金短缺而导致施工停滞的情况再次出现。
5、双方将共同指派专业的施工管理人员和技术人员对施工过程进行监管和指导,确保工程安全和质量,避免施工过程中出现纠纷。
三、执行
1、乙方需在XX年XX月XX日前提供最终的设计方案,并在XX年XX月XX日前恢复施工,并确保工程于XXX年XX月XX日之前全面完工并达到交付要求。
2、甲方需要按照最新合同支付合同款项,并按照次要标准进行验收。
3、本协议自双方签字之日起即时生效,代表双方已经同意其中的条款。协议内容需录入双方合同正文中,并取代原有有关条款。
4、本协议一式两份,各方各持一份。对协议中未尽事宜,应根据相关法律法规进行协商解决。在未经双方协商一致的情况下,该协议不得被任何一方单方面撤销或变更。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签署日期: 签署日期:
工程施工合同纠纷和解协议书【篇4】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:xxx有限公司
地址:xxx
法定代表人:xxx
联系电话:xxx
乙方:xxx工程有限公司
地址:xxx
法定代表人:xxx
联系电话:xxx
鉴于双方在合同履行过程中出现了纠纷,为了维护双方的合法权益与实现双方的诉求,特达成如下和解协议:
一、纠纷的概述
1.1甲方和乙方于xxxx年月日签订了《xxx工程合同》(以下简称“合同”),约定乙方承接甲方xxx项目工程施工及相关技术服务。
1.2甲方认为乙方没有按照合同约定的质量和进度完成施工任务,并提出维权诉求,要求乙方按照合同约定的规定进行施工和相关服务,要求乙方承担违约责任并支付相应违约金,要求乙方承担实际损失等。
1.3乙方认为甲方未及时付款或者不合理扣减工程款项,导致乙方无法按照约定完成工程施工和相关服务,要求甲方按照合同约定进行付款,并要求甲方承担违约责任和实际损失等。
1.4经双方协商,达成如下和解协议:
二、和解内容
2.1甲、乙双方互相谅解,撤销当前的诉讼和仲裁,撤回所有上诉,不再追究对方的违约责任和索赔。
2.2甲方将按照原合同约定支付工程款项,同时协助乙方完成未完成的工程施工和提供相关服务。
2.3乙方将按照合同规定完成工程施工和提供相关服务,对多收或少收的工程款项进行调整,并履行相关违约金和实际损失赔偿等义务。
2.4如发现工程质量问题,双方将在保修期内协商解决。
2.5本协议一经签署,双方之间的合同关系将恢复到原有状况,由此产生的相关法律关系也将解除。
三、和解条款的细则
3.1本和解协议一式(四)份,甲、乙方各持一份,双方共同遵守并执行。
3.2本次和解协议的签署是甲、乙双方基于自愿、平等和诚实信用原则达成的,义不容辞地执行属于合法之举。
3.3如双方对此协议的内容或解释发生争议,可协商解决。若协商无果,均可向本协议签署地的人民法院起诉。
本协议自双方签字盖章之日起生效,合同各方一致确认该协议是双方协商一致得出的结果,已知悉和理解其全部内容后,双方甲乙均在协议正文末尾签署并盖章。
甲方:×××有限公司
签字: 盖章:
日期:
乙方:×××工程有限公司
签字: 盖章:
日期:
工程施工合同纠纷和解协议书【篇5】
【前言】
本文所述为虚构情景,旨在阐述工程施工合同纠纷及解协议书,非实际事件。
【正文】
工程施工合同纠纷及解协议书
一、纠纷当事人
甲方:***集团有限公司
地址:****市****区****路****号
法定代表人:王*(职务:总经理)
电话:*******
乙方:***建筑工程有限公司
地址:****市****区****路****号
法定代表人:李*(职务:总经理)
电话:*******
二、纠纷及争议缘由
1.甲方与乙方于2019年5月签订《****项目施工合同》一份,约定为总价人民币****万元。
2.自开工起,乙方未能按照合同规定的时间节点实现各分类工程进度,根据合同约定,应当扣除工程款项并延期。
3.乙方认为,因为甲方方面迟迟未能完成场地清理工作,致使乙方进场推迟,导致施工延误;同时乙方还指出,甲方在后续期间调整过多工程进度,变更构造燃油混合物供应方式,加强安全等级要求,导致乙方在原有的施工计划上无法顺利施工;甲方的变更要求和变动单价,严重影响了施工进度和成本,故乙方拒绝承担违约金及顺延责任,并且要足额索赔由此造成的经济损失。
三、协议内容
1.乙方认可合同约定,承认施工过程中出现的启动延误是由于场地清理问题导致的;双方商定,甲方应给予适当补偿,协商具体标准;同时甲方也认识到施工进度变更、变动单价情况使乙方难以充分施工的事实,并现已予以解决。
2.双方确认,根据批准的工程数量和施工质量,实际完成的工程量已达标,双方合同约定于20**年*月*日完工,甲方应妥善安排后续验收工作,核查质量达标后及时付款。
3.甲、乙双方认为互信、诚信是解决合同争议的基础,愿意加强沟通,谅解对方所做决定,本次纠纷事宜已彻底解决。
四、作者感想
工程施工合同纠纷在工程建设中屡见不鲜,激烈的纠纷往往会耗费大量的人力、财力和时间成本,影响工程进度和质量。在未引入严格仲裁程序之前,双方当事人能够通过协商达成解决方案,特别是能够通过沟通和换位思考,减少误解和敌对情绪的出现,对于合作关系是非常有益的。
【结语】
以上为工程施工合同纠纷及解协议书的相关主题范文,作者希望能为读者提供参考。最后再次强调,本文所述为虚构情景,非实际事件,仅供参考。
工程施工合同纠纷和解协议书【篇6】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××市××区××路××号
法定代表人:×××
电话:×××-×××××××××
乙方:×××建筑有限公司
地址:×××市××区××街道××号
法定代表人:×××
电话:×××-×××××××××
经研究协商,甲、乙双方就工程施工合同纠纷达成以下和解协议:
一、纠纷的原因及事实
1.甲方认为乙方施工过程中未按照合同约定作业,拖延工期,导致施工过程中出现了多次返工,经甲方授权质检部门确认,质量问题严重。
2.乙方认为合同约定未充分明确,在现场施工期间甲方提出了多个变更要求,乙方未能及时报价并签署变更协议,导致工程周期和成本增加。
双方互有牵连,未能达成协议,导致工期延误、质量问题加剧,施工关系紧张。
二、纠纷调解方式
双方在依据合同约定进行协商后,决定采取友好协商、共同妥协的方式,通过调解达成和解协议。
三、解决方案
1.乙方就施工过程中未按照合同约定执行工作、质量问题等承担相应赔偿责任,并对返工造成的材料、人工、时间等方面造成的损失进行补偿。具体赔偿金额及时间如下所列,甲方应予以认可:
(1)双方共同协商赔偿的财产损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款;
(2)双方共同协商赔偿的违约金共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部违约金;
(3)双方共同协商赔偿的其他损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款。
2.甲乙双方各自承担分摊的工期延误带来的费用,乙方须在××年×月×日之前支付相应的费用;
3.甲乙双方共同承担因此次纠纷所带来的实际磨损,班组人员、工程师及管理人员等方面的额外费用,各自承担50%。
4.乙方承诺在未来的工程项目中要更加认真负责,严格执行施工方案,规范工作流程,提高施工质量。甲方承诺认真审核每一条施工方案变更申请,提高合同约定的明确性,保障各方利益。
四、和解协议的执行
1.甲乙双方应按照和解协议所载明的各项赔偿、支付等内容按时履行。
2.和解协议的达成并不免除双方在其他协议项下的义务。
3.甲乙双方谅解并接受对方,在合同履行过程中所产生的误解、矛盾等问题,积极协商并找寻解决之道,形成良好的双方合作关系。
五、协议的效力
1.本协议自双方签字盖章之日起生效,并取代原有的工程施工合同。
2.本协议为甲乙双方达成调解和解的成果,协议各方应共同遵守协议内容,如有违反或未尽责任而引起争议,由各方协商解决。
3.本协议一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲方(盖章): ××公司
代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日
乙方(盖章): ××建筑有限公司
代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书【篇7】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
乙方:×××建筑工程有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
经双方友好协商,本着公平、合理、互惠互利的原则,达成如下协议:
一、协议的背景和目的
1、甲方与乙方签订了《×××工程施工合同》,但由于各方原因,合同执行过程中产生争议。
2、经过协商对话,双方达成如下共识:友好协商,平等互利,争议解决。
3、本协议的目的是维护双方的合法权益,弥合矛盾,稳定合作关系,使双方合同的履行顺利进行。
二、合同权利的归属
1、甲、乙双方自愿互相放弃本合同纠纷的一切权利,把纠纷投入到双方友好协商的协调程序中。
2、甲方应根据施工合同约定,支付已经确认的合同价款,不得提出任何异议。乙方应按照规定的工期和标准完工。
三、协议决策机构及履行方式
1、协议决策机构:协议决策机构为甲、乙双方的代表。
2、协议执行方式,自协议生效时起,双方应认真执行,共同维护协议权益,维护双方之间公正、公平、诚信的破坏合作伙伴关系。
四、协议生效
1、本协议自协议签署之日起生效。
2、本协议项目解决后,由协议代表人签署终结协议,生效后各方则完全履行协商达成的和解内容。
3、本协议二次签订时所有规定应由协议之日起,法律依据引用。因协议签署网络等原因非本协议达成之意,本协议自协议之日起生效。
签署地点:×××
甲方代表:
乙方代表:
日期:×××年××月××日
工程施工合同纠纷和解协议书【篇8】
工程施工合同纠纷和解协议书
一、背景
甲方(建设单位)与乙方(承包商)签订的建筑工程施工合同,由于施工过程中存在各种问题,导致双方产生了纠纷。经过多次协商和调解,双方达成了和解协议,特此书面确认。
二、纠纷的双方
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
三、纠纷的事由
1、甲方认为乙方在施工中存在工期延误、质量不合格等问题。
2、乙方认为甲方在付款、材料供应等方面存在问题。
四、协议内容
1、甲方同意支付乙方施工合同余款,合同总额为xxxx万元,折合人民币xxxx万元,双方现场确认后办理支付手续。
2、乙方同意按照施工合同的要求完成剩余的工程,确保工程质量和安全。
3、双方同意在签署本协议后,互不追究对方的责任或权利,互不干扰对方的正常经营和生产活动。
4、本协议自双方签署之日起生效,具有法律效力。
五、协议的履行
1、双方应按照约定的内容和时间履行协议。
2、如遇不可抗力因素导致协议无法履行,双方应及时通知对方,并在条件允许的情况下尽力协商解决问题。
3、如遇双方无法就履行协议标准达成一致意见,可选择向有关机关或法院诉讼解决。
六、其他
1、本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等效力。
2、本协议内容如有未尽事宜,双方应按照诚信原则予以处理。
3、本协议自双方签署之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签署日期: 签署日期:
工程施工合同纠纷和解协议书【篇9】
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板正文内容
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司 乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书【篇10】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方: 安徽省某某工程有限公司
地址: 安徽省某某市某某区某某路123号
法定代表人:张三
乙方: 某某建设有限责任公司
地址: 安徽省某某市某某区某某路456号
法定代表人:李四
在本合同履行过程中,由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为,导致双方纠纷不断,经过多次协商和友好谈判,本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则,达成如下协议:
一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽,互相道歉,并愿意承担各自的责任。
二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失,甲方负责支付30%的赔偿金,乙方负责支付70%的赔偿金。
三、双方协商同意,甲方支付乙方200万元,乙方向甲方出具有关文件,以解决由此引起的各项问题。
四、本协议自签订之日起生效,双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务,不得再有其他的争议或问题,否则应依据本次协议规定予以处理。
五、本协议的签署未经双方协商一致,任何一方不得单方面撤销或修改,否则应该视为违约行为,被视为继续违反合同,按照双方在该协议中约定的方式予以处理。
六、本协议一式三份,自双方签字生效。一份交甲方,一份交乙方,一份存档备查。
甲方: 安徽省某某工程有限公司
签字:_____________
法定代表人: 张三
日期: 年 月 日
乙方: 某某建设有限责任公司
签字:_____________
法定代表人: 李四
日期: 年 月 日
工程施工合同纠纷和解协议书【篇11】
工程施工合同纠纷和解协议书
一、纠纷背景
[甲方]和[乙方]签订了《工程施工合同》(以下简称“合同”),合同双方约定,[乙方]为[甲方]提供[工程]的设计、施工、监理等服务,并按照双方商定的工程进度和质量标准完成工程。该工程工期为[日期]到[日期],合同总价为[合同价格]元。但在工程施工过程中,由于[种种原因],双方产生了争议。后经双方协商,愿意以和解的方式解决争议。
二、纠纷联系
根据《工程施工合同》相关条款,[甲方]认为[乙方]在工程施工中存在如下问题:
1. 工程质量不符合合同约定标准;
2. 工程进度严重滞后,导致[甲方]承担了额外费用;
3. [乙方]存在违约行为,造成损失。
而[乙方]则认为,[甲方]多次更改了合同约定要求,导致施工进度受到影响,同时,[甲方]未能及时支付工程款项,也影响了施工进度。[乙方]认为,自己在工程施工中按照合同约定标准完成了工程,但[甲方]未按时支付工资,严重影响了[乙方]的正常施工。
三、解决方案
因此,双方经深入协商,并结合合同约定内容,制定了如下方案:
1. 工程质量问题
[乙方]承认工程质量存在问题,愿意承担相应的责任,并按照提出的整改措施进行整改。同时,[甲方]应在整改后验收合格后,按照合同再行支付相关款项。
2. 工程进度问题
[双方]分别承担各自因工程滞后所产生的额外费用。
3. 违约行为
[乙方]承认存在违约行为,并愿意承担相应责任和损失。双方商定,违约行为所涉及的金额为[金额]元。[甲方]将退回[乙方]相应的保证金,并支付[乙方]尚未结算的工程款项[金额]元。
四、协议效力
1. 合同仍然有效
本和解协议书是在《工程施工合同》基础之上,由双方均认可的友好和解协议。本和解协议书对双方原合同的约定不发生任何改变或影响。[甲方]及[乙方]在执行合同约定的其他相关事宜时,仍应按照原合同规定执行。
2. 争议解决
本和解协议书为在双方友好协商下达成的两全其美的协议,[甲方]及[乙方]均认可并尊重并采取相应行动。本和解协议书对于今后任何一方产生的任何争议均无约束力,相关争议可继续按照合同约定的争议解决方式予以处理。
3. 协议生效
本和解协议书应由[甲方]及[乙方]签字盖章后生效。本和解协议书不得被双方否决。
[甲方]: [乙方]:
签字: 签字:
日期: 日期:
工程施工合同纠纷和解协议书【篇12】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
乙方:×××工程有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。
经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。
一、纠纷的核心问题和解决措施
(一)纠纷核心问题
1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。
2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。
(二)解决措施
1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。
2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。
3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。
二、问题解决条款
(一)工程进度和质量重新确认
1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。
2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。
(二)工程款支付
1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。
2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。
(三)解决纠纷的费用
1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。
2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。Jht868.COM
三、附则
1. 本协议自签署之日起生效。
2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。
3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。
甲方:×××有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
乙方:×××工程有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
工程施工合同纠纷和解协议书【篇13】
甲方:____________(以下简称甲方)
乙方:____________(以下简称乙方)
鉴于甲、乙双方于____年____月____日签订《工程施工合同》(以下简称“施工合同”),乙方未能按照约定时间完工并产生纠纷。现双方本着自愿、平等、协商一致的原则,达成如下协议:
一、背景事实
双方确认,乙方未按施工合同约定时间完工,导致甲方无法按时使用该工程,给甲方造成了一定的经济损失。经友好协商,双方同意就该纠纷达成和解协议。
二、纠纷原因及责任认定
1. 乙方未能按照施工合同约定的时间完工,主要原因是施工过程中遇到了一些意外情况,如工程量增加、设计变更等。
2. 甲方在施工过程中未按照约定支付工程款,导致乙方资金紧张,影响了施工进度。
3. 根据以上情况,双方同意各自承担一半的责任。
三、和解内容
1. 乙方承诺在签订本协议后立即组织人力、物力,确保在____年____月____日前完成剩余工程量,并保证工程质量符合施工合同约定的标准。
2. 甲方同意在乙方完成剩余工程量后,按照施工合同的约定支付剩余工程款。
3. 甲方同意就本次纠纷给予乙方一定的经济补偿,具体金额为人民币____万元整(¥____)。
4. 双方同意在签订本协议后,放弃对对方的所有索赔权利,并保证不再提起与本次纠纷相关的任何诉讼或仲裁。
5. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、违约责任
1. 若乙方未能在约定时间内完成剩余工程量,应承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的所有损失。
2. 若甲方未按约定支付工程款,应承担违约责任,并赔偿乙方因此产生的所有损失。
3. 若任何一方违反本协议的约定,应向守约方支付违约金人民币____万元整(¥____),并赔偿守约方因此产生的所有损失。
五、争议解决方式
因执行本协议或与本协议有关的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 双方同意对本协议的内容保密,不向任何第三方透露。
2. 本协议的签订和履行不违反任何法律、法规或其他合同的规定。
3. 本协议的签订和履行不会对甲、乙双方的合法权益产生任何不良影响。
4. 本协议的解释权归甲、乙双方共同所有。
5. 本协议未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商解决。本协议的修改或补充均应书面形式进行,作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
6. 本协议以中文书写,如遇争议,以中文法律解释为准。
7. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________
日期:____年____月____日
乙方(盖章):____________
日期:____年____月____日
工程施工合同纠纷和解协议书【篇14】
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方(委托人):xxx
乙方(承包商):xxx
经过双方协商,就有关项目工程施工合同纠纷问题,达成以下协议:
一、 纠纷的起因
1、甲方认为乙方存在以下问题:
a. 未按照合同约定的质量标准进行施工,造成施工质量不合格,不能通过验收;
b. 施工速度过慢,延迟了工程进度,造成甲方的损失;
c. 未按照合同约定的款项支付方式进行付款,造成甲方的经济损失;
2、乙方则认为,甲方存在以下问题:
a. 客观原因造成施工延期,延误了工期;
b. 甲方未按时支付款项,影响了乙方的施工效率和现金流;
c. 甲方在施工过程中提出违反合同要求的要求,导致乙方多次改动方案,浪费时间、认证和施工成本。
二、 协议的内容
1、甲方同意对乙方提出的合理的施工进度计划进行审核,并适当的修改方案,以便确保工期的合理。
2、乙方应按照合同约定的质量标准认真施工,确保在合理的工期内如期完成工程,并通过校验。
3、甲方应按照合同约定的支付方式,及时支付款项,并在验收通过后立即结清余款。
4、双方应多次沟通协调,化解施工过程中可能出现的纠纷,以避免对工程进度和质量的影响。
5、双方同意在纠纷解决后继续保持合作关系,并在今后的施工工程中更加规范,合理合法地执行合同约定。
6、本协议一经签署,即具有法律约束力,各方应认真执行。
三、纠纷解决的方式
1、本次纠纷双方同意通过友好协商的方式解决,并基于合同书面规定和双方的权利义务,共同确认存在上述纠纷。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力。
3、本协议的生效条件为甲乙双方共同签字并盖章后生效。
本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等效力。
甲方(委托人):(签名) 乙方(承包商):(签名)
年 月 日 年 月 日
工程施工合同纠纷和解协议书【篇15】
工程施工合同纠纷和解协议书范文
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司 乙方:____________公司
________年_____月_____日