设计合同

设计合同六篇。

在这个不断发展的世界，为了保证双方的利益，避免不必要的争端可以选择签订合同，我们是否需要投入很多精力在撰写合同上？在众多文章中小编看到了一篇令人深思的“设计合同”，请您放心参考本文！

设计合同 篇1

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担 工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下：

2. 1工程名称：

2. 2项目规模：(见下表)

上表中数量仅为初步估算，最终双方以实际设计数量为准。

2. 3设计内容：

控制性详细规划及其他相关资料，结合交通工程设计理念，对片区骨架路网进行分析梳理，论证控规路网中各等级道路的定位及规模是否合理;

用地性质及片区地形，综合分析道路平纵横等指标，以及与周边开发地块的关系，同时对重要交通节点进行分析论证;

道路红线内绿化及道路设施的方案设计工作、初步设计工作与现场测量及地勘工作;

2. 3. 4 完成片区 等道路及桥梁施工图设计工作;

桥梁两侧的场地情况进行分析。对可能出现地质灾害的路段做挡墙、支护设计(或采取其他有效的方式)以确保所设计道路、桥梁的安全;

与其他相关专业设计的配合和后期施工服务工作(后期服务应至工程施工完毕后保修期为止);

通信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等)的空间位置，做好管线综合设计，提供管线综合断面图和总平面图;根据区域总体规划布局和地块标高，做好各工程管线接口预埋设计，以供后期开发片区管网与道路管网的衔接，避免二次开挖;并提供道路景观配合，为道路景观设计提供相关支持;

2. 3. 8 合理调整控规中道路竖向规划，做到土方平衡;

桥梁、雨水、污水、照明、电力排管、通信排管、交通设施、管综、施工图预算(含工程量清单及预算价编制;预算价定义：以现行计价规范计算的工程造价下浮 * %作为预算价)。

第三条 设计依据：

3.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

3.2发包人提交的的基础资料

3.3设计人采用的主要技术标准是：

3. 3. 1 按国家及地方现行的技术规范标准执行 ;

3. 3. 2 按城市勘察设计规范标准执行

3. 3. 3 按现行定额标准执行

第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

4. 1 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书;

4. 2 规划方案设计文件及有关资料;

4. 3 符合设计要求的 1：500 地形测量图(光盘一份);

4. 4符合设计要求的现状及前期规划综合管网资料，道路规划资料;

4. 5经双方商定，发包人向设计人提供的上述文件资料，应对资料的可靠性负责。

研究包发包人提供的资料和文件，若有任何问题及疑问应接收后三日内提出。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

图纸)，并提供相应电子文档一份;

图纸、初设概算)，并提供相应电子文档一份;

5. 3 施工图设计：取得初设批复后40个日历天内完成，光盘内容需包含纸质文件的全部内容并与纸质文件内容完全一致，提交施工图设计成果根据当地报批需要，不少于10套，并附设计成果电子文档光盘一份。

成果的内容应符合规范和设计要求，勘察资料、成果应提供完整文本和图件不少于15套，并附包括全部资料电子文档的光盘一份。(测量选用的基准点及坐标高程系统应与甲方提供的1：500地形图一致)。

5. 5 以上设计人向发包人提交的设计成果均需达到国标要求的设计深度并满足当地报批要求。

第六条 费用及支付方式

建设部《工程勘察设计收费标准》的四折进行计费。

6. 2本合同的勘察设计费总额暂定为￥ 万(大写：人民币 元整)。 上述费用为估算金额，实际勘察设计费用以最终核定的.施工图预算文件为结算依据。

6. 3勘察设计费支付进度详见下表：

6. 4 上述勘察设计费等均为含税金额;

6. 5发包人向设计人支付各阶段款项前，设计人应向发包人提供等额正规发票。

第七条 双方责任

7.1 发包人责任：

正确性及时限负责。

设计方案、文件、图纸资料、数据、计算机软件和专利技术。

设计意见交流等事宜。如有变更发包人应及时以书面形式通知设计人。

7.2 设计人责任：

标准规程及发包人提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2 设计合理使用年限：执行国家相关规定。

进度及份数向发包人交付资料及文件。

转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

7.2.5设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做无偿的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6在正式提交阶段设计成果前根据发包人要求所进行的所有调整，其 费用均已包括在本阶段设计收费中，设计人无权要求发包人增付设计费。

7.2.7 因设计人原因造成各专业图纸错漏碰缺等矛盾之处，设计人应及 时纠正。

7.2.8 所有设计变更(含发包人提出)均应及时列入图纸目录。

7.2.9 设计人指派 为联络人，负责就该项目不同设计阶段与发包人进行交流及解决相关技术问题。联络人如有变更设计人应及时以书面形式通知发包人。

7.2.10 设计人在勘察测量时应通知发包人，勘察测量的数据应经过发包人认可才有效，否则不作为结算依据。

第八条 违约责任

8.1 发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

8.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人偿付赔偿金，赔偿金金额以不超过设计费总额为准。

8.3 由于设计人的原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收项目应收设计费的千分之二。逾期达 30 日以上，发包人有权单方面解除合同，拒付合同款，并有权要求设计人赔偿由此给发包人造成的损失。

8.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

8.5 由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失，设计人应负责赔偿。

8.6 如设计人提交的设计方案及设计图纸未能通过发包人的审核，设计人应负责无偿修改至通过发包人审核为止，并承担由此给发包人造成的损失。

8.7凡属设计人设计范畴内的设计内容，设计人均有义务及时到现场服务解决。所有现场工程问题的有效回复为两天，逾期不予回复，将按合同总金额的万分之五/次给予罚款。

第九条 其他

9.1发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.3设计人在履行本合同过程中取得的知识产权属于发包人。

9.4本合同壹式陆份，双方各执叁份，均具同等法律效力。

9.5本合同经双方签章后生效;其中发包人须同时加盖公司合同专用章及法定代表人私人印鉴，否则本合同不生效。

传真、会议纪要等，均为本合同有效组成部分。

9.7本合同在履行期间发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方同意向 工程所在地 人民法院起诉。

信函等文件的收件地址均以本合同所载之单位地址为准，一方的通讯地址如有变更，应以书面方式通知另一方，否则，另一方按本合同所载地址发出通知、信函等文件均视为已实际送达。

9.9其他约定事项：

9.9.1 设计人负有准确及时完成现场服务的责任，应指派专门的路桥设计工程师或项目负责人负责本项目，道路施工期间，设计人应派专人长期驻施工现场协助发包人解决问题直至问题得以解决，双方不再另行签订技术咨询服务合同也不加收费用。

9.9.2 在施工全阶段，设计人相关人员应到现场参加每周的工程协调例会，并于会后48小时内完成图纸及施工说明的修改，及时交付发包人。

聘请的顾问人员、印刷打印、通讯、差旅费用、设计人及其设计人所有人员应缴纳的税费等类似所有在设计人执行本合同所述的服务中发生的费用。除本合同另有约定外，发包人无义务再向设计人支付任何款项。

9. 9. 4后附设计团队及技术支持人员名单。非不可抗力及发包人同意，项目设计负责人不得更换且设计汇报须由项目设计负责人亲自参加。非主要设计人员变更的，乙方应在变更后即时书面通知甲方。

发包人： 设计人：

法定代表人： 法定代表人：

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

日期： 日期：

设计合同 篇2

软装设计合同是指在室内设计和装修过程中，关于软装部分的设计、选择、购买、安装等相关事宜所订立的正式协议书。软装设计合同一般由设计师和业主共同签订，具体包括以下方面的内容。

软装设计合同需要明确双方的基本信息，包括设计师和业主的联系方式、身份证明等，以确保双方的身份和权益。同时，还需要明确合同的签订日期和有效期限。

合同需要明确室内软装的设计要求和范围。设计师需要根据业主的要求和预算，提供相应的设计方案和布局方案。合同中应具体描述软装设计的内容，如墙面装饰、窗帘、家具、照明、地毯等，以确保双方对设计的理解一致。

合同需要明确软装材料的选择和购买方式。设计师需要根据设计方案提供具体的材料清单，并明确每种材料的品牌、规格、颜色等详细信息。设计师和业主可以共同选择和购买材料，也可以由设计师负责采购。在合同中明确材料的供应商和交付时间，以确保材料的质量和进度的控制。

同时，合同还需要明确软装安装和验收的相关事宜。设计师需要根据设计方案，组织安装人员进行软装的安装和调试。合同中应规定安装、调试的时间和地点，以及双方的协作和配合方式。业主在安装完成后需要对软装进行验收，如有质量问题需要及时提出，并由设计师负责解决。在合同中明确验收标准和维修责任，以保证软装质量和售后服务的有效性。

合同还需要明确费用和支付方式。设计师需要在合同中明确设计费、材料费以及安装费等相关费用，并在合同中说明支付方式和时间。在设计师提供详细的预算方案后，业主需要按照合同约定的时间和方式支付相应的费用。

小编认为，软装设计合同是室内设计和装修过程中不可或缺的一环。通过明确双方的权益和责任，合同可以规范双方的行为，提高设计和装修的效果和质量。因此，在进行软装设计和装修过程中，签订一份详细、具体且生动的软装设计合同是非常重要的。

设计合同 篇3

甲方：___________________________

合同编号：___________________

法定代表人：_____________________

签订地址：___________________

乙方：___________________________

签订日期：______年____月___日

身份证号码：_____________________

甲乙双方本着平等自由、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就画册（印刷品）设计一事，在互惠互利的基础上达成以下合同，以资双方共同遵照执行、

第一条具体设计项目内容

_________________、

第二条项目费用

其中不含拍摄费、

第三条付款方式

1、合同签定付项目总额的_____％，即_____元；

第四条甲方的权利和义务

1、甲方权利

甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的设计符合要求、

2、甲方义务

（1）甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用；

（

第五条乙方的权利和义务

1、乙方权利

（1）乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需；

（2）乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款；出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天_____％的合同总额支付乙方滞纳金；

（

2、乙方义务：

（1）乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目；

（

第六条违约责任

第七条保密责任

任何一方对因画册（印刷品）设计而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外、

第八条合同终止

第九条补充与变更

或法律变更对本合同不应构成影响、各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式、

第十条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃、任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究、所有放弃应书面做出、

第十一条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起_____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起_____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的.证明、

第十二条争议的解决

如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过下列第____种方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁，按照该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的并有约束力的；

（

第十三条通知

的法定地址或住所或指定的通讯地址范围、

第十四条生效条件

本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效、各方应在合同正本上加盖骑缝章、

第十五条其他

本合同—式_____份，具有相同法律效力、各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续、

甲方（签字）：___________________

_乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________

授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________

单位地址：________________________

邮政编码：________________________

邮政编码：________________________

联系电话：________________________

联系电话：________________________

传真：____________________________

传真：____________________________

电子信箱：________________________

电子信箱：________________________

开户银行：________________________

开户银行：________________________

账号：____________________________

账号：____________________________

设计合同 篇4

申请人：xxx 设计有限公司

住所：

法定代表人：

被申请人：xxx 房地产开发有限公司

住所：

法定代表人：

请求事项

1、裁决被申请人立即向申请人支付设计费 万元，工程设计合同仲裁申请书范本。

2、裁决被申请人按每日发生的违约金为欠款总额的千分之二向申请人支付逾期付款违约金，暂计至 为 元，违约金总额从逾期付款之日计至实际付款日。

3、裁决被申请人承担全部仲裁费用。

事实和理由

申请人与被申请人于年月 日签订了《建设工程设计合同（一）》（下称“原合同”，见证据。原合同第8。7款还约定：本合同发生争议，双方当事人同意由xxx仲裁委员会仲裁。

原合同签订后，申请人依约履行了设计义务并将工程方案及工程施工图交付予被申请人，工程方案及工程施工图经相关主管部门及审查所审查合格，合同范本《工程设计合同仲裁申请书范本》。（见证据3）

年月 日，申请人与被申请人签订了《工程设计补充协议书》（下称“补充协议”，见证据7）。补充协议表明：由于规划调整，主管机关将 项目地块东面的用地划拨给被申请人，根据主管机关有关文件的要求及被申请人的意见，对新增用地设计的同时，需对原项目设计进行修改。补充协议规定：

的方案批复后

补充协议签订前，申请人即已根据被申请人的要求进行补充协议所规定的改扩建设计工作，包括：改扩建工程的设计方案已完成、交付被申请人并已经主管部门批复通过（见证据

依据补充协议第三条，就申请人已完成的全部设计工作，被申请人应向申请人支付设计费累计万元，为此，申请人于提交被申请人以催讨欠款。

迄今为止，虽经申请人多次催讨，但被申请人并未依约支付全部到期应付的设计费及其相关逾期付款违约金（见证据。

综上，被申请人拒不履行补充协议规定的付款义务，其行为已严重违约、损害了申请人的利益，应继续履行补充协议规定的付款义务并承担逾期付款的违约责任。

基于以上事实和理由，申请人依法请求仲裁庭保护申请人的合法权益，裁如所请。

此致

xxx仲裁委员会

申请人：xxx 设计有限公司

年月日

设计合同 篇5

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

合同内容和要求：

1．_________________________________公司标志设计。

VI执行、及VI手册的整理。

二、费用

VI设计及VI手册的整理：费用共计人民币（大写）：_____万_____仟_____佰_____拾_____元整。

（以上费用含设计费和VI手册印刷装订费，装订VI手册共计________________份 ）。

三、付款方式

；

；

。

四、双方的责任与义务。

乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。

乙方需在规定时间二○○____年____月____日至二○○______年____月____日完成甲方公司VI手册的整理工作，并报予甲方签字认可。

甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要如实的提供相关资料。

因版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。

五、知识产权约定

乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。

甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任

本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同；

因VI设计工作是十分艰巨的，不仅需要经过大量调研工作，更需一流设计师的创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方承诺如提前终止合同，仍承担向乙方支付全部合同款的义务（甲乙双方一致同意终止的除外）。

乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方。

七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向本地区裁委员会提请仲裁解决。

合同附件为本合同一部分，本合同壹式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等的法律效力。

备注：

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表签名：乙方代表签名： 地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户：

帐号：

日期：年 月 日日期：年 月 日

设计合同 篇6

委托方：__________________(以下简称甲方)

设计方：__________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程地点：__________________

2. 建筑面积：__________________

3. 使用性质：__________________

4. 房屋结构：__________________

二、设计程序

阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算、)m

剖面图等、

现甲方要求绘制部位效果图张，总计______元、

否则应为无效，乙方不对所有施工图负责、

三、双方责任

一甲方责任：

如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负、

8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收

和确认、

二乙方责任：

由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费、

四、其它

若业主需要应另行委托设计、

若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任、甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关、

协商不成的，可诉请____________人民法院解决、

甲方(签字盖章)：________________乙方(盖章)：________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日