装修合同书
装修合同书(锦集8篇)。
虽然很多人都头疼装修,但是是非常重要的事情,为了防止装修期间出现一些意外阻挠,就需要签订好受到法律保障的装修合同。在签订装修合同时千万不要急躁,要仔细阅读。一份装修合同应该包含哪些内容呢?经过收集,小编为您献上装修合同书(锦集8篇),相信你能找到对自己有用的内容。
装修合同书(篇1)
甲方:
乙方:
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:
1.1工程概况:
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称:
1.3承包范围
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4 施工地点
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:
1.6质量合保证
乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。
甲乙双方的责任
2.1 甲方的责任:
1) 负责协调施工现场各工种间的配合。
监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.
3) 向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
4) 对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。
2.2 乙方的责任:
1) 负责本系统工程施工图纸设计。
2) 负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。
3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。
4) 负责成品交验前的保护,保养。
隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。
6) 负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。
7) 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8) 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。
9) 做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。
10) 做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
材料及设备
3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2 装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;
3.3 所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
合同价款
合同总价为:
计人民币: 元 整
合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
付款方式
5.1 合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币 元整。
5.2 乙方工程施工完毕,验收合格, 正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币: (以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。
5.3 甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。
工期
6.1 本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。
6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。
6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。
设计变更
甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。
工程验收
乙双方对工程进行验收。
施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。
8.3 按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。
8.4 甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。
8.5 若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。
保证及处罚
商标权或工业设计权的起诉。
施工、验收、开通、正常使用。
9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。
9.4 乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。
更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。
9.6 凡购买乙方销售的产品设备,自验收
合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换、维修,但下列情况不属保修范围。
1 不正确操作,造成产品损坏:
2 自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。
仲裁与诉讼
10.1 执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。
10.2 除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
10.3 在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。
其它
本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。 本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准。 本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效。
签字(盖章) 签字(盖章)
装修合同书(篇2)
甲方,
乙方,
就乙方希望购买甲方精装修办公房的请求,现双方达成如下协议,
1、 由于乙方身在外地事务繁忙,意向购买甲方开发建设的绿野大厦___房号(面积___。____平米)精装修办公房,双方自愿达成此协议;
2、房屋成交单价为___元/平米,其中房屋净价为____元/平米,其余____元/平米为装修和办公设施等费用(含8号车位20年使用权);
3、乙方签约时须付总房款50%的首付款即人民币44万元整;
4、甲方负责将乙方所购房屋按乙方要求进行设计及装修,达成如下要求,
1) 办公房内部豪华装修标准;
2) 办公设施齐全,达到入住即可办公的标准,(装修及设施基本标准见附页1)
3) 房屋交付时水、电、电话、宽带已接通可正常使用;
5、房屋交付时间,____年__月____日;
6、本协议一式两份,甲乙双方各执一份;
补充条款,
1、甲方向乙方提供地下停车场8号车位使用,免租金使用20年,。开始日期以交房日期为准;
2、如上列第4条款产生异议,双方本着友好协商的原则进行补充及更改;
3、如上列第5条款交付时间产生变动,按归责原则进行协商,如实际是由甲方违约,则违约金为总房款的万分之零点五/天;
甲方,乙方,
日期,日期,
附页1,
一、设计要求,
甲方的设计图纸完成,效果图等材料交由乙方认可后方可施工。 材料核算以不低于10万元为标准。
二.装修基本标准,
1、地面为全实木地板;
2、所使用装修材料全部为国家级标准绿色环保材料;
二、办公设施基本标准
装修合同书(篇3)
权利:
(1) 乙方可以获取甲方对其二条的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2) 乙方只能在注册顺德区乐从镇开设分公司,但不能跨区开设分公司。如须开设,必须向总公司申请同意后,并交纳管理费及风险保证金后方可开设。
(3) 享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。
(4) 充分利用建业的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。
(5) 经营上实际独立核算,自负盈亏。
(6) 一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:
(1) 在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2) 负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3) 认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(4) 维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5) 按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6) 乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第四条 乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担。甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。
第六条 乙方应当在合同签定时付清管理服务费。
本合同以签订日期为生效日,有效期为三年,一式三份,甲、乙双方各一份,相关主管单位一份。
甲方签字: 乙方签字:
年月日 年月日
甲方盖章; 乙方盖章;
年月日 年月日
装修合同书(篇4)
原告:_________________
被告:_________________
诉讼请求:_________________
1、请求人民法院依法分割原、被告共同所有的__________20号面积为120平方米__________房屋;
)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
原告彭__________系被告之母,原告苏__________系被告之父,原告苏__________及苏__________系被告之妹。原告苏__________为城镇户口,年,彭__________民办教师转正,户籍性质转为非农业户口。原告苏__________及苏__________和被告苏__________共一户,系农业户口。20__年1月2日,被告以户主的身份在原告苏__________、苏__________及被告共有的基地上申请建房,当时在册人口有原告苏__________及苏__________及被告三人。经有关部门批准后,在四原告共同出资下,于20__年9月15日,建成面积为120平方米的房屋14间,原告及被告共同迁入新居。同年10月,原告因与被告不和,被告将原告逐出家门,致使原告搬回老宅基地。
原告认为,诉争房虽以被告名义办理建房证,但系原告共同出资,系家庭共有财产,原被告共同共有。被告的行为侵犯了原告的合法权益,现原告要求分割共同所有的诉争14间房屋。
)指派名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
装修合同书(篇5)
甲方委托乙方承担__ __ ___ 装饰装修工程设计,工程地点为:_____________________ ,经双方协商一致,签订合同,共同遵守执行。
第一条 本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程 勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1 甲方给乙方的委托书或设计中标文件
2.2 甲方提交的基础资料
2.3 乙方采用的主要技术标准是: _________________________________________ ____
第三条 合同文件的优先次序
构成合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断:
3.1 合同书 发包单位: (以下简称甲方) 承接单位: (以下简称乙方)
3.2 中标函(文件)
3.3 甲方要求及委托书
3.4 投标书
第四条 本合同项目的名称、地址、规模、投资、及设计内容
4.1 项目名称:
4.2 项目地址:
4.3 项目规模:
4.4 项目投资:
4.5 设计内容有,内部装饰设计分为:装饰,水饰,电气,暖通。装饰分为墙面,地面,天花。水饰分为给水,排水,是室内水接至建筑原有给排水系统,(消防给水有喷淋,消防栓,这类另收设计费,)。电气分为强电,弱电,强电分为照明电,电器用电,设备用电,应急照明、消防指示(消防内有应急照明、消防指示,这类另收设计费),如有电流用电大的设备由专业厂家和设计部门互相配合进行设计,弱电分为电话,电视,网络,监控,广播,自动报警系统,(消防内有监控,广播,自动报警系统,这类另收设计费)。暖通分为空调,新排风,地暖,这些暖通设备参数由专业设计部门进行深化。消防设计和装饰设计互相配合进行深化设计。(关于申报盖章要是消防设计是由装饰设计内设计,所以申报盖章由装饰设计负责,要是消防设计是另外设计部门设计,申报盖章由消防设计部门负责,要是消防有装饰部分也由消防设计部门负责,于有报建装饰设计部门和消防设计部门进行协商)
第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 _________________________ ______
第六条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间__________________________ ___ _
第七条 费用 (按全国室内装饰设计取费办法进行收取)
7.1双方商定,本合同的设计费为人民币 元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
第八条 支付方式(所占百分比以支付设计总额为基准)
8.1 本合同生效后三天内, 甲方向乙方支付设计费总额的30%,计______元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费)。
8.2 乙方提交设计方案甲方确认后三天内,甲方支付设计费总额的40%,计_____ 元;(不含定金)
8.3 甲方按乙方所完成的施工图工作量比例,分期分批向乙方支付总设计费的30%,计_______元,施工图完成后,甲方结清设计费,不留尾款。
第九条 双方责任
9.1 甲方责任及权利
9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容,在规定时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
在未签订合同前甲方已同意乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应设计费。
9.1.3 在合同履行其间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4 甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
9.1.5 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时顺延。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。
9.1.6 甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
9.1.7 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8 设计文件中选用的.国家标准图、部标准图及地方标准图由甲方负责解决。
9.1.9 承担本项目外国专家来乙方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2 乙方责任
9.2.1 乙方应按国家规定和合约规定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2 、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2 设计合理使用年限为_____年。
9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充,由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额是设计费总额的30%为赔偿金数额。
9.2.5 由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延迟一天,应减少该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方已支付的定金。
9.2.7 乙方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人让或用于本合同项目外的项目,如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由甲方承担。
12.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。
12.5甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式 份,甲方 份,乙方 份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同个有同等效力。
甲方名称:(盖章) 乙方名称:(盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
年月日:
装修合同书(篇6)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条 工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
1、工程地址:。
2、居室规格:房型____层(式)____室____厅_____厨
3、工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1) 乙方包工、包料;
(2) 乙方包工、部分包料(乙方提供装饰装修材料明细表),甲方提供部分材料;
(3) 乙方包工、甲方包料(详见甲方提供装饰装修材料明细表)。
5、 工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
6、 工程保修期:年。
第二条 工程款支付方法
(1) 本工程设计收费标准参考国家或现行成都市家装设计市场每平方收费标准执行;经甲乙双方商定设计收费为__________ 元/平方米(套内使用面积,不含效果图费用),测量后估算收费¥_________元,总金额大写 元。最终结算按实际套内使用面积计算。
(2)工程款付款方式(按百分比算):
支付方式(100%) 支付时间 支付金额
第一次 % 开工前三日 支付 元(大写: ) 第二次 % 工程进度过半 支付 元(大写: ) 第三次 % 双方验收合格 支付 元(大写: )
(工程进度过半指: 。)
1、若甲方如需乙方制作效果图,价格为________元/张(A4)。
2、若甲方逾期未付款第二、三次工程款,按照装潢工程款的1‰向乙方支付违约金。
3、若因乙方原因致使工期完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为违约金罚款支付给甲方。
4、若因甲方原因致使延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费罚款支付给乙方。
5、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第三条 质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同,均由甲方确认。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条 材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条 双方责任
(一)甲方责任
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
4、 甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款;
5、 本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方人员配合时,所需费用由甲方承担;
6、 在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后,乙方进入到施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原平面设计方案时,甲方须一次性支付给乙方总工程款1%作为补偿,乙方再进行更改施工。
(二)乙方责任
1、 乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求;
2、 乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改(限两次);
3、 乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图;
4、 乙方收到甲方支付的所有设计款项之后,即提供收据。
5、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
6、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。
7、在装潢施工范围内承担保修责任。
第六条 违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
装修合同书(篇7)
发包人(以下简称甲方):
承包人 (以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间,甲方推迟验收。
一. 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二. 工程工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 月 日
合同工期总日历天数: 天。
注:由甲方提供的材料、设备,因质量、规格等不合格而影响工程质量、工期,其返工费由甲方承担;由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费由乙方承担。
竣工工程经检验合格,从验收之日起______________天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不按期接管。
三. 工程质量标准
工程质量标准:合格
四.合同价款
金额(大写): 元(人民币)
五.工程量
按实际施工面积计算。
六. 付款方式:
按工程进度付款。
七. 施工期间发生安全事故甲方概不负责,由乙方自行承担。
八. 本合同共二份甲乙双方各一份。本合同双方约定自甲乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装修合同书(篇8)
卖方(甲方):___________
买方(乙方):___________
第一条:所购建材基本情况、 电线均为_______________牌,电线管及相关管件:均为正品__________,水管及水相关管件均为正品__________热水管,排水及管件均为正品__________(气管为__________)。具体价格双方协商决定
第二条:质量标准:甲方须确保供货产品的质量符合其所承诺的质量标准,不可有假冒伪产品,如出现产品质量问题及假冒伪劣产品,甲方负全责,乙方有权拒绝支付货款。
第三条:交货:甲方须确保按约定日期将货物送到甲方指定的地点。
第四条:安装:安装方式为卖方(及甲方)安装,安装完成后必须要经过买方(及乙方)验收合格后(如水管安装必须进行打压测试),买方才会付清材料费及工钱。
第五条:余货处理:乙方在购买产品后,在无损坏情况下,可以退换货。如有退换,经甲方检验合格后可办理退货手续,货款自结算款中直接扣除。
第六条:本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,任何一方均不得擅自变更或解除。
第七条:本协议_____式_____份,甲、乙双方各执_____份,具有同等法律效力。
买方(章):__________ 卖方(章):__________
联系电话:__________ 联系电话:__________
法定代表人:__________
签订时间:_______________
“装修合同书(锦集8篇)”的全部内容到这里就结束了,不知道对大家是否有所帮助,如果你还需要查看更多有关“装修合同书(锦集8篇)”的内容请阅读装修合同书,希望能够帮助到大家!