)
合同范本

工程协议书

2024.07.12 工程协议书

工程协议书范例。

当工作方式随着社会的发展不断更新时,合同的签订可以维护双方的利益不受伤害,你知道我们的合同的书写格式吗?发现了一篇有趣的网络文章主题正是“工程协议书”,为了方便浏览还请您将本页加入收藏夹!

工程协议书(篇1)

甲方(用人单位)名称:_________________甲方代表人:_________________公司地址:_________________联系方式:_________________

乙方(劳动者)姓名:_________________居民身份证号码:_________________性别:_________________民族:_________________

文化程度:_________________出生年月:_________________家庭住址:_________________户籍所在地:_________________联系方式:_________________

根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定,经双方平等协商,乙方为甲方合同制职工,并订立本合同。

一、劳动合同期限。

(一)本合同为以完成一定工作为期限的劳动合同。

合同期从之日起至之日止(起讫时间必须明确具体)。其中熟练期____________(培训期、见习期)从______年______月______日起至______年______月______日止;试用期从______年______月______日起至______年______月______日止。

二、工作内容。

(一)乙方的工作岗位:

_________________

(二)乙方的工作任务(量化)和考核办法:

_________________详见附件。

(三)乙方的岗位职责:

_________________详见附件。

(四)在本合同有效期内,如果乙方业绩、考勤、开展业务行为不符合甲方关于业务人员考核和聘任的有关规定,甲方有权依据甲方的有关制度及本合同约定,调整乙方工作岗位、薪酬待遇和依法解除本合同。

三、劳动报酬。

(一)乙方熟练期(培训期、见习期、试用期)满后的月工资包括基本工资和其他绩效报酬,其中月基本工资为元,其他报酬及考核详见甲方依法制定的企业规章制度。

甲方:_________________

___________年_______月_____日

乙方:_________________

___________年_______月_____日

工程协议书(篇2)

甲方(总包方): 中煤建设集团工程有限公司大羊坊项目部

乙方(分包方):金坛市唐王建筑工程有限公司

工程名称: A号住宅楼等8项工程劳务分包工程

工程地点: 大羊坊甲四号院

为进一步贯彻落实集团公司“精细化”管理的方针。依据劳务分包合同、中煤建设集团工程有限公司的相关规定和文件、中煤建设集团工程有限公司的施工进度管理细则等。为规范施工现场管理,全面履行甲方与业主的合同条款,全面履行劳务分包合同条款,达到并完成本工程所制定的进度目标,就本工程施工进度事项,经双方协商达成以下协议:

第一条 总则

一、 甲方的项目管理班子是工程进度管理机构,并有明确的工程进度目标和管理制度,任何人都必须按照劳务分包合同、工程进度目标和管理制度、本协议进行管理。

二、 乙方必须确定工程进度目标(时间应当比分包合同约定工期和甲方进度目标要短),建立和完善本工程的进度管理制度和控制办法,编制施工现场劳动力计划,配合甲方共同抓好工程进度,确保工程进度目标的实现。

三、 乙方的进度目标、进度管理制度和办法必须服从甲方的目标、制度和办法,如有冲突,以甲方的目标、管理制度和办法为准;乙方的劳动力计划必须满足工程进度需要。

四、 乙方在施工现场必须设有工程进度管理机构,并明确项目经理和工地现场施工进度负责人。

五、 乙方总体进度和分阶段的进度计划必须服从甲方总体进度和分阶段的进度计划。

六、 乙方在组织施工前,必须向甲方交纳10万元的施工进度保证金,以使乙方在施工过程中能够更好的进行进度控制和管理,达到并完成合同约定,否则不得承包本工程;在工程完工、分包合同终止后,乙方按照分包合同和本协议履行了全部责任和义务,则返还施工进度保证金,反之,则视责任的大小,按照分包合同、本协议及相关规定扣除施工进度保证金;如因乙方原因造成进度滞后,给甲方带来的经济损失超过了施工进度保证金,则甲方除扣除全部进度保证金外,还有权从应付乙方款项中直接扣除超出部分作为赔偿。

七、 甲方权利、责任

一、 甲方负责对工程进度的全面管理。向乙方公布本工程的进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法。并严格按工程进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法实施。

二、 负责对乙方工程进度目标、进度理制度和控制办法、劳动力计划的审批,审批合格后甲方归档备案。

三、 负责对照乙方劳动力配置计划对乙方过程中劳动力动态进行监控,当乙方施工现场劳动力不满足进度需要时,甲方有权要求乙方补充劳动力,如经甲方多次催促,乙方现场劳动力仍不满足进度需要时,甲方有权对乙方进行处罚,并由此造成的一切损失由乙方承担。

四、 由于乙方原因造成工作进度滞后3%时,甲方有权撤换乙方项目经理和乙方任何一级不称职的项目管理人员;当乙方的工作进度滞后5%时,甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。

五、 甲方对周进度、月进度进行评价,对乙方没有按周进度、月进度等阶段性进度完成的,有对乙方进行处罚的权利。

六、 甲乙双方就本分包工程结算时,甲方施工管理部门应出具工程进度评价书,无工程进度评价书者不能结算。

第二条 乙方权利、责任

一、 乙方必须无条件按分包合同约定的工期完成所承揽的施工任务,响应甲方所制定的进度目标。

二、 乙方必须服从甲方的指挥和监督,遵守甲方各项进度管理制度和奖罚办法,遵守甲方上级主管部门、业主、政府部门的各项管理。

三、 乙方入场后组织施工前,向甲方以书面形式报乙方所制定的工程进度目标、进度管理制度和控制办法、劳动力配置计划,甲方审批,审批合格后甲方归档备案。

四、 乙方入场后组织施工前,向甲方报总进度计划和详细分项工程进度计划,以上计划应满足甲方总进度计划和合同工期的要求,甲方留档备查。

五、 乙方在履行合同及本协议期间,向甲方提交周进度计划和月进度计划,甲方审批,审批合格后甲方留档备查,作为比较工程实际进度和进度评价的依据。

六、 乙方有责任根据甲方要求,无条件地立即撤换任何一级行为不端或不称职的项目经理部成员和雇员,并尽快代之以称职且经甲方批准的人员,由此所发生的费用由乙方承担。

七、 乙方必须按劳动力配置计划保证有足够的人力,以满足甲方对计划进度的要求,如果进度滞后,有责任按甲方的要求增加人力或加班以保证工程按合同规定的期完工。否则,甲方有权将部分或全部工作及费用从乙方合同工作范围及合同款中扣除,并指定他方完成。

八、 在甲方的指挥和监督管理下,负责组织劳动力进行具体工作的实施,确保各项进度计划的实现。

九、 接受因乙方原因而不能实现周进度计划、月进度计划、合同工期等情况的各项处罚。

第三条 工程进度管理细则

一、 乙方所报的总进度计划的总工期必须符合分包合同所约定的工期,计划一经甲方批准后,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。

二、 乙方所报劳动力配置计划必须符合工期要求,劳动力配置计划应包括施工阶段、工种、人数、进出场时间,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改;如确因工程实际情况发生变化,需要对现场劳动力进行调整(增加、减少或撤场),由乙方书面报告甲方,经甲方书面确认后方可调整。

三、 甲方按经审批的劳动力配置计划不定期的核查工地现场实际人数,如实际与计划不附,则甲方有权对乙方扣除10000元/次的违约金,并敦促乙方按计划要求补齐施工现场所需用的劳动力。如通过扣除违约金、敦促等措施,乙方现场劳动力仍不满足工期要求,则甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止分包合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。

四、 乙方所报的月进度计划应符合总进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现月计划,每延误一天,扣除合同总价0.3%的违约金。

五、 乙方所报的周进度计划应符合月进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现周计划,每延误一天,扣除合同总价0.1%的违约金。

六、 乙方向甲方提交周进度计划的时间为每周一10:00时前,周计划应包括下周要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题;乙方向甲方提交月进度计划的时间为每月22日10:00时前,月计划应包括下月要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题。

七、 工作例会:每天下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的碰头会;每周四下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的一周总结会;每月24日下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的月总结会。如乙方参会人员无故不参加会议的,则甲方对乙方处以200元/人·次的罚款。

八、 发生工程变更后,如果工程量发生变化,甲方的工程进度计划是否调整由甲方决定,乙方不得调整。如果工程量增大,甲方有权要求乙方增加人力投入来保证工程进度计划。

九、 如果乙方完成的工作不满足验收条件或质量要求,造成工程整体验收通不过,由此产生的工期延误由乙方负责。

十、 如因乙方原因,不能在分包合同所约定的工期或经甲方事先

书面确认的延长工期内完成合同约定的全部工作内容,乙方应承担违约责任和违约金,甲方有权在向乙方的付款中按下述规定扣除违约金:从规定的总工期或经甲方事先书面确认的延长工期完工日次日起至实际完工之日止,每延误一天,扣除合同总价0.5%的违约金。

十一、 工期违约金的总额以分包合同总价的10%为限。

第六条 控制措施

一、 甲乙双方自签定本协议起,都要严肃对待、认真执行、共同遵守。

二、 如在本协议各项条款履行过程中,乙方无视条约,甲方有权对其停工整顿,并由此所造成的一切经济损失由乙方承担;情节特别严重的,甲方有权终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。

三、 如在本协议各项条款履行过程中,乙方对现场事实拒不承认、不服从管理,则甲方有权不出具工程进度评价书。

第七条 本工程进度管理目标

1.实现分包合同所约定的工期;

2.月计划、周计划实现率98%以上;

3.按照劳动力配置计划,施工现场劳动力满足率达到100%;

工程协议书(篇3)

因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:

一、聘用期:甲方聘用乙方的期限为 年 。 期间,甲方支付乙方报酬 人民币 元/年。

二、乙方向甲方提供 证书。甲方收到乙方证书时,应支付乙方报酬 人民币元,如该证件不能用于甲方公司资质升级所需,则乙方应及时退还甲方支付的 元证件押金,甲方在收到退还押金的同时将乙方的所有证件退还给乙方。

1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方能够正常用于办理资质;

2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;

3、极力配合甲方有偿性质的相关检查工作;(如建工局检查等!)乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;

四、聘用期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:

1、妥善保管乙方资料和证件;确保证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失,甲方应赔偿乙方相关损失如因乙方原因导致上述情况发生的,则甲方不承担任何责任。

2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);

3、承担乙方配合甲方工作所产生的所有差旅及食宿费用,以及误工费。

4、协议履行完毕后,出具乙方解聘证明、完整归还证书;

5、未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的证书用于其他单位,不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。

6、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、招投标、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。

五、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应征得甲方同意并提前五天通知甲方,且在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。

六、解聘、续聘:乙方要求提前解聘的,如不损害甲方的直接利益,甲方应予同意,并按照规定给予办理解聘手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的,则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满,双方有意签订续聘合同时,具体条件由双方另行商议。如无法达成续约,甲方应退还乙方的职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明等相关手续。

七、双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失,另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。

八、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字之日起生效,聘用期满自动失效。未尽事宜,由双方另行协商解决。

经甲乙双方友好协商并共同努力,于 年月日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的 (以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。

3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。

工程协议书(篇4)

合同号:__________

甲方:__________

详细地址:______

邮政编码:______

联系人:________

联系电话:______

住所:__________

乙方 :_________

详细地址:______

邮政编码:______

法定代表人:____

联系电话:______

住所:__________

甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:

第一条工程项目概况

(一)项目名称:机房建设合同

(二)施工地址:____________________

(三)双方委派的工程代表:

甲方代表:__________联系电话:__________

乙方代表:__________联系电话:__________

第二条工程项目的运作方式

(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;

(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条工程项目的具体内容

(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。

(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)

(四)配合甲方进行设备的调试、调测。

(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。

(六)其它与基站机房建设有关的事宜。

第四条工程价款与费用结算

(一)工程施工总价款人民币(小写):__________(人民币大写:__________);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

(二)付款方式:

1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

3.剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;

4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:

收款人:_________________________________________________________

开户行:_________________________________________________________

帐户:___________________________________________________________

5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第五条工程期限

(一)工程开工日期为:__________;

(二)施工最后期限:____________;

(三)完工时间预计:______________

第六条双方的权利和义务

(一)甲方的权利与义务

1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;

2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;

3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;

(二)乙方的权利与义务

1.乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划',甲方对于乙方提交的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否,应在________日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件,应共同遵循;

2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:

1)施工单位的营业执照及法人证明书;

(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。

3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;

4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;

5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金,用于施工质量和完工时间的保证;

6.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;

7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

第七条未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;

第八条乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。

第九条保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

第十条工程质量与验收

(一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。

(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。

(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。

(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。

(五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。

(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。

(七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

第十一条违约责任

(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

(三)本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。

(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;

(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。

(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。

(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

第十二条争议解决方式

甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

第十三条本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。

第十四条本合同签署之日起日内,乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币,方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

第十五条本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方:(章)_________ 乙方(章)___________

代表人:(签字)_____ 代表人:(签字)_____

委托代理人:_________ 委托代理人:_________

联系电话:___________ 联系电话:___________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

工程协议书(篇5)

一、索赔成立

1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

三、索赔事项概述

由我单位承建的,于20xx年12月27日举行开工典礼,于20xx年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日,延期时间为54天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存

在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。

四、索赔项目

索赔事件性质分以下几种:

1、工期延长索赔,

2、工程变更索赔,

3、工程中断索赔,

4、工期终止索赔,

5、工程加速索赔,

6、意外风险和不可预见因素索赔,

7、其他原因索赔。

结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更, 其中工期延长索赔分以下几部分组成:

1、人工费:

由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

2、施工机械费:

因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费:

因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息:

主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。

5、措施费:

包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

一、工程延期索赔

1、人工费:

工日:17×54工日=918工日

人员窝工按照定额单价乘以0.75,

52.23元×0.75×918=35960元

工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费:

挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。

48000元×54÷30×2=172800元

24000元×54÷30×4=172800元

3、管理费

合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元

工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元

4、利息

履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。

1150000元×54÷30×5.6%=115920元

5、措施费

合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元

工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元

工程延期索赔合计:1227559元

二、工程变更的索赔

原设计A区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为

5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元

索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

20___年__月__日

工程协议书(篇6)

发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

经甲乙双方友好协商,将潞城潞安颐龙湾小区22、23#楼工程脚手架工程以包工不包料形式承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就工程施工事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。

一、工程名称:潞城潞安颐龙湾小区22、23#

工程地点:长治潞城

建筑面积:约23000。

二、承包内容:

1、工程内容:包括外脚手架和安全挡板搭设、脚手板铺设、踢脚板制作安装、安全网、条幅、标语、及各种安全标志的挂设,挑架及卸料平台的预埋和架设、焊接,连墙杆的预埋和架设,卸料平台的钢丝绳的拉设,施工通道、临时施工楼梯搭设;各种钢筋、木工等防护棚、室内楼层临边防护、基坑临边和洞口防护、楼梯防护及电梯井筒内脚手架搭设、电梯井内封闭挡板搭设及铺板;塔吊的人行天桥和工作平台搭设、施工电梯的工作平台搭设、安全通道的搭设等一切脚手架工程,包括所有防护钢管刷漆及挡脚板的制作、安装。

2、工作内容:包括所承包工程内容的搭设、安装、拆除、清理、分类、归堆、装卸车。必须按照工程公司规定要求搭设。

三、本合同按单价承包:

1、人民币13元/平方米,按建筑面积计算。(本单价已包括完成本分项工程所需的一切费用,如:工人工资、带班工资、伙食费、住宿费、车旅交通费、停工窝工费、工人保险、工伤事故费用、办证费用以及其他一切费用,乙方不得以任何原因任何形式向甲方提出增加费用。)

2、乙方包工不包料,包质量(合格)、包工期、包安全及文明施工。

四、支付方式:

⑴本工程完成主体12层后开始付款,按进度支付至60%,主体全部封顶后支付至总工程款的60%,拆完外架、分类堆放整齐后一个月内支付工程款的90%,余下10%待工程竣工验收后三个月付清。

⑵乙方每次申请进度款时必须提交工人工资表及身份证复印件。

保证工资款发放到工人。

五、工程质量标准

1、质量要求:本工程质量要求以国家相关部门验收达合格

标准,按照甲方提供图册要求施工。

2、验收规定:

①每道工序(或每个层段)施工完成后应先由乙方按要求自检,经自检符合要求后报施工员申请验收,再由甲方组织验收。如验收不合格,乙方须按时按要求返工、整改,直至验收合格,乙方承担返工、整改的费用。

②脚手架工程施工及验收执行国家JGJ59-99和JGJ59-99标准。

经按以上标准检查和验收达到合格标准的工程量按承包价100%结算;不合格的不予结算。

3、安全文明施工

⑴乙方须对工人进行安全教育,并作安全、质量书面交底;每天及时对工人做班前安全活动,并做好记录,所有书面资料交一份到项目部(以签收为准,每缺一份罚款100元)。

⑵乙方必须严格执行安全生产操作规程,乙方工人在施工过程中发生的工伤事故费用由乙方负责。

⑶乙方要做到文明施工,施工现场要做到工完场清,严格执行工地文明施工规定。其中工完场清的工作内容主要有如下几方面:

①每天当班完工以后,把所属自己班内的材料、机具及杂物清理干净,并按指定的地点堆放,所有的一切杂物、材料及机具均不能堆置在外排架上,违者按每层200元罚款,责令其班内当天整改,如未按时整改的,由项目部派人清理,所发生的人工费用由乙方负责(以甲方主管人员提供为准),在乙方当月的工程款内扣除。

②外架搭设完成后,乙方负责清楼层上及架体上的外架材料,并按甲方指定的地点分类堆放整齐(严禁放在外架上,违者按每层200元罚款)。

⑷在混凝土浇捣前应先做好连墙杆或支撑的预埋管件,并且在混凝土浇捣时有专人跟踪检查。

⑸外架拆除后,所发生的人工费用由乙方负责。

⑹服从甲方的调度及管理,不得无理取闹,如发生与其它班组打架或打群架事件,视其情节轻重罚款1000~5000元/次,且由此造成的一切后果由乙方负责。

⑺乙方所有进场人员必须严格遵守甲方的宿舍管理规定,并定人定时对宿舍的环境卫生进行清洁,严禁在宿舍开火煮食、使用电炉、电饭煲、电热棒等电热器具,违者按宿舍管理规定进行处罚。

⑻乙方必须安排专人负责本班所属的生活区的卫生,如果经检查不符合文明施工要求的,甲方对乙方罚款每次200元。

(9)乙方现场负责人不得无故离开工地,有特殊情况必须向甲方领导人申请同意,违者每天罚款200元;

六、材料、设备供应:

1、材料:

①主材由甲方负责(钢管、扣件、钢巴网、安全网、挡脚板(制作及刷漆由乙方负责)、模板、木枋等);

2、施工机械设备:乙方负责自带本专业的全部施工工具、附助材料及劳保用品:

七、完工验收和结算:

1、乙方在完成合同约定工程后次日通知甲方,并向甲方提交完整的相关资料。甲方在

3天内组织验收。如验收不合格,乙方须按要求返工、整改,直至验收合格。乙方承担返工、整改的费用。

2、乙方在本工程竣工验收合格后

5日内向甲方提交相关结算资料。甲方在收到结算资料后10日内完成审核。

八、工程维护:

1、全部外架及配套工程搭设完成,经甲方主管人员组织验收合格方可投入使用,在使用期间,乙方有责任对其进行维修整理。例如:安全网修补、钢巴网恢复、钢丝绳调紧、连墙杆检查修整、体架全面检查等工作。

2、在维护期内,乙方必须安排足够人员留守工地,以达到施工要求,确保施工安全。

3、如特殊情况,需乙方增加人员配合施工,乙方必须在接到甲方的书电话通知后24小时内安排足够人员配合工作。如乙方怠于履行此义务,须承担逾期违约责任。甲方可委托第三方执行工作,费用从质保金中直接扣除。不足部分,由乙方支付。

乙方24小时服务电话:

九、其他权利义务:

(一)甲方:

1、及时向乙方提供施工图纸及相关资料等。

2、在不妨碍乙方正常施工的情况下,可以随时对工程进度、质量进行检查。如乙方未按约定及要求施工,甲方有权要求乙方立即返工、整改。

3、按照合同约定支付工程款。

4、工程完工后,甲方进行工程验收的标准:施工图纸及说明书、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准。

5、甲方向乙方提供住宿、施工场地、材料及设备堆放场地、临时用水用电。

6、协调乙方与现场其他施工单位(班组)的关系。

(二)乙方:

1、乙方应于开工前向甲方提交详细抽料表作务查。乙方应对抽料表的内容的准确性负全责,在上交前必须经反复认真核对。每月23日前将下月的'材料(设备)计划以书面形式交甲方项目部。

2、乙方应按规范、标准、设计要求、施工图纸及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方检查,并为检查提供便利条件,承担因自身原因导致返工、改建的费用。

3、不得将本合同或其中任何部分转让或分包给第三方进行施工。否则,甲方可单方解除合同,一切后果及损失由乙方承担。

4、必须为进入施工现场的施工人员办理出入证,工人需穿统一服装,并确保施工安全及文明施工(工人进场3天内必须交齐身份证复印件和相片到项目部备查,证件及服装费用由乙方承担)。

5、在每个工序或层段工作完成后,乙方必须先按要求自检,发现问题及时整改至合格后再通知甲方组织验收,但不能因整改而影响施工进度。

6、在工程进行中,不得损坏场地内或场地临近的各种建筑物、构筑物、管线和设备设施,保护周围的自然环境,若有任何损坏,须立即通知有关单位和甲方,并由乙方自行承担损失及全部修复费用。

7、服从甲方的现场指挥,遵守施工现场各项管理制度。根据甲方进度要求,积极配合其他工程施工。负责乙方现场施工人员的安全及卫生。

8、定期向甲方上报施工进度情况。

9、做好施工组织管理、保持现场整洁、道路畅通,做到工完场清。

10、如甲方要求乙方出工,做与承包范围外的工作时,不得拒绝,结算时按120元/天结算。

11、必须按时支付工人工资,不得克扣或无故拖欠工人工资。

十、违约责任:

1、甲乙双方必须严格履行各项合同义务。任何一方违约造成对方损失的,均须承担赔偿责任。

2、如乙方逾期履行合同义务或因乙方原因造成工期延误,则乙方须承担每日20xx元(以每层计算)的违约金。每层逾期超过2天,甲方有权单方解除合同,乙方已完成工程量未结算、付款部分不予结算、付款,造成甲方损失的,乙方负责赔偿。乙方须在甲方发出解除合同通知之日起2日内撤场。否则,甲方有权强行清理施工现场,因强行清理现场造成的损失由乙方自行承担。

3、因乙方的原因致使工程质量不符合标准和约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担违约责任。仍不合格的,甲方有权解除合同,乙方须承担违约责任及损害赔偿责任。

4、乙方违反操作规范或因乙方原因造成质量、安全事故的,由乙方自行承担全部经济责任及法律责任。造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。

5、对于乙方应支付的违约金及赔偿金,甲方有权在通知乙方后从应付工程款或履约保证金中直接扣除。

6、任何一方不得无故解除合同,否则须支付相当于合同总价0.5%的违约金,并赔偿对方因此造成的损失。

7、因乙方的原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

十一、特别约定:

1、接长立杆时,如果未有横杆而行接立杆,经甲方人员发现,项目部将对乙方罚款200元每次,并且因此造成的安全责任由乙方负责;随层架板必须捆绑牢固,连墙件必须为水平连接。

2、如果每个工班下班后,架体上留有扣件或未扎实的钢巴网、模板或木枋、未绑的安全网等,经甲方人员发现,项目部将对乙方罚款200元每次,并且因此造成的安全责任由乙方负责;

3、乙方工人进场必须购买工伤保险,在施工中乙方必须注意安全,如发生安全事故,由乙方承担全部责任,与甲方无关,乙方不得无故闹事。

十二、退场原则

⑴因乙方原因被甲方终止合同并责令退场,退场结算按完成工程量的70%结算,并扣除所有已支付款项,乙方不得以任何原因任何形式向甲方要求索赔其他任何费用。

⑵因乙方原因影响工程施工进展(包括且不限于:乙方人力不足、乙方未能支付工人工资或伙食费、乙方工人施工技术不能到达工程要求、乙方带班能力不足不能到达工程要求、乙方原因造成工程停工消极怠工等)经甲方多次教育后乙方未能改善,视为乙方自动退场。退场结算按完成工程量的70%结算,并扣除所有已支付款项,乙方不得以任何原因任何形式向甲方要求索赔其他任何费用。

十三、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向劳务仲裁部门申请仲裁。

十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章之日开始生效,至工程竣工验收结清款项后自动失效。

甲方:

___年____月____日

乙方:

___年____月____日

工程协议书(篇7)

甲方:

乙方:

甲乙双方根据国家规定的有关劳动法律法规,结合工程具体情况,双方达成以下协议:

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:

二、工程价款: 〈按竣工后工程量计算〉

三、工期:从 年 月 日至 年 月 日

四、工程质量验收:

1、因任何一方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其迫返工费由责任方承担,并承担相应的后果。

2、工程竣工部分,乙方按通知验收处理。若甲方因事故另定验收日期,经双方协商方可,但甲方应承担竣工日期,并承担乙方的看管费用。

3、执行国家有关的施工及验收规范。

4、如施工中验收不合格处,按照工程的严重性进行罚款,乙方必须服从。

五、付款方式:

乙方签完合同进场三天内,甲方支付生活费,在施工中期付工程款,工程竣工验收后剩余款项留工程款5%做维修保证金,其余部分付清。

六、工期:

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工费。

2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4、设计变更或乙方责任造成的停电、停水、停气以及其他不可抗拒因素影响,导致8小时以上(一周累计)工期相应顺延。

七、其他:

1、甲方派驻代表负责现场调查,监督工程施工,工地现场按公司规章制度执行。

2、开工前须经甲方同意方可施工,乙方已完工部分,如无质量问题不可拆改,如需改动需双方同意后重新计价。

3、未经甲方同意,乙方不得转包。

4、如施工中涉及设计变更等情况,如双方现场验证方式确认。

5、本合同签订之日起生效,保修期满、工程款结清后终止。

6、本合同一式3份,甲方持2份,乙方持1份。

签订后具有法律效力。

注:如按规定日期没完工,按每天1000.00元罚款!

甲方(章): 乙方(章):

工程协议书(篇8)

甲方:

乙方:

XXXXXX(以下简称甲方)拟委托XXXXXX(以下简称乙方)安装办公楼亮化轮廓灯,为明确责任,保证质量,经双方协商,特签订本协议。

一、规格:材质采用 04颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化,主线路采用国标6平方防老化线,支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

二、工程造价为58586元,后附预算明细及安装图,完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

三、制作期限:自签订之日日起,于20xx年元月xx日止完工;若乙方逾期,甲方有权终止本协议;

四、质量保证:安装时,乙方不得偷工减料,以次充好。否则,甲方有权终止本协议,同时所产生的一切费用及损失由乙方承担;

五、甲方义务及权利:乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后;由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款,不得拖欠;

六、乙方义务及权利:乙方在施工过程中首先要确保安全,同时按照本协约要求采用优质材料制作,因乙方违规操作引发的安全事故,由乙方全部负责;乙方施工完毕后,应及时报请甲方验收;

七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件,如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁,由乙方全面承担责任;一年后,如故障,乙方须在第一时间内提供免工时费服务;

八、本协议一式二份,甲乙双方签字后具有法律效应。

甲方:(章) 乙方:(章)

负责人签字: 开户行:

账号:

负责人签字:

签订时间:

工程协议书(篇9)

甲方:

乙方:

本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:

奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。

乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

1、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。

3、 按约定时间付给乙方费用报酬。

1、 必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、 负责结算备查资料的收集装订。

3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。

甲方(签章):乙方(签章):

年 月 日年 月日

工程协议书(篇10)

甲方:武汉中新塑料有限公司

乙方:汤维心

武汉中新塑料有限公司(甲方)电气装修工程委托汤维心(乙方)安装,经双方友好协商,达成协议,具体如下:

一、工程内容:

A1/A2/A3动力及照明的电气安装路灯等公共电气工程。

二、甲方责任:

提供相关施工图纸,协调施工现场有关事宜,提供材料保管场所。

三、乙方责任:

1、按图纸要求和有关规范施工,确保工程质量,编制施工计划,确保工程进度,根据图纸提出相关材料清单。

2、遵守甲方材料管理制度,包括领用材料的保管工作,收集施工余料,交由甲方处理,出入车辆接受甲方检查。

3、在施工现场遵守有关安全规程、规范,确保施工安全,在施工过程发生安全事故由乙方自行负责。

四、付款方式:工程结束验收合格后付清全款,工程总造价为人民币122000元。

五、解决纠纷方式:

在执行协议过程中发生一切事故,双方应友好协商解决,必要时可提交仲裁机构仲裁。

六、工期XX年XX月XX日施工,XX年XX月XX日交付使用。

七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:武汉中新塑料有限公司

乙方:

委托签约人:

委托签约人:

签约日期:

签约日期: