安置房合同
2024安置房合同集锦12篇。
随着普法宣传的深入发展,合同逐渐成为对于我们来说越来越重要的存在。签订合同是双方避免冲突的一种手段。如果您对“安置房合同”感兴趣那么这篇文章一定适合您阅读,让我们自信地迎接未来变得越来越出色!
安置房合同 篇1
合同双方当事人:
出卖人(甲方):_________(以下简称甲方)
身份证号码:________________________
(房屋共有产权人):_________
身份证号码:_____________________________________
以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方):________(以下简称乙方)
身份证号码:__________________________
(乙方房屋共有产权人)_________
身份证号码:_________________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
甲方房屋座落在_______市______区________街________号________楼,位于第___层,共_______套,房屋门牌号为___________,房屋结构为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______(提供图纸、资料);甲方并将与所出卖该房产的相关的土地使用权和公摊权益转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
本合同中所述房屋为________________________的家庭(夫妻)共同财产。房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、垃圾清运费、入网费、有线电视费等。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
成交价格为:总价人民币___________元(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
甲乙双方同意以银行卡转账付款方式付款,并已在____年____月___日将首付款(定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,首付款付款当时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于____年____月___日交付房屋给乙方后当日付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出并将此房房产证、土地证(如有)过户到乙方的当日付给甲方。
甲乙双方在本合同第四条中明确房屋交付时间,甲方并将此安置房屋相关的所有手续、款项等一切和该项售房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明);甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带钥匙全部交付给乙方,至此该项房产及其附带权益已全属乙方享有。
乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租,甲方不得以任何方法方式阻挠。在办理房屋产权证,土地证及其过户手续时,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意的书面意见等),不得用任何方式及任何理由拒绝阻挠。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,甲方按约定房屋交付之日第二天起至实际交房时间向乙方支付已支付房价款金额的________%(大写数字)的违约金,合同继续履行;逾期超过________天(大写数字),则视为甲方不履行本合同,乙方有权终止合同,甲方应将乙方累计已付款全额还与乙方,乙方有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款并追究甲方的违约责任。
如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。
由于本房产属安置房,当产权能登记到甲方后,除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方应在________日内完成登记,否则视为违约。甲方完成登记后应在________日内主动联系乙方办理过户手续。如无法办理房产手续甲方应向乙方提供相关书面证明材料,如甲方有意隐瞒或单方面反悔要求终止合同,需向乙方赔付全额房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。
如果此项房产在__________年____月___日前因国家对此房产的政策原因(依国家下发的政策为准,参考此小区其他同类房产)而使甲方无法取得产权,乙方有权终止合同并要求甲方退已支付款,并要按照同期银行贷款利率计算已支付款的利息款给乙方,不追究违约责任。
1、甲方不得擅自解除合同,若甲方单方解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。
2、乙方根据本合同规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过________天不协助乙方办理手续,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同。并协商解决过户问题和追究违约责任。
3、本合同约定价款为一口价,日后房屋是否升值贬值与甲方无关不得以任何理由追加房款,否则乙方有权退房并要求退款和追究违约责任。
4、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。
5、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部责任。
6、本合同签订后,如一方违反本合同条款,违约方应向对方支付________万元的违约金。
7、乙方如不能按规定支付房款,每逾期一日,应向甲方支付________元罚金,逾期________日即为违约;
8、甲方如不能按规定交付房产,每逾期一日,应向乙方支付________元罚金,逾期________日即为违约;
9、甲乙双方故意拖延办理过户,每逾期一日,应向对方支付________元罚金,逾期________日即为违约;
1、甲方是_____________________________________共_____人,委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证出售本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。
2、乙方是________________________________,代表人是____________。
本合同不经过任何法律公证,但具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(____年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)____________一份,留存备查。
双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。
1、提交________仲裁委员会仲裁。
2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(签章):乙方(签章):
________年______月_____日______年_____月_____日
见证方(中间人):
身份证号码:
_________年______月_____日
安置房合同 篇2
甲方:___________
乙方:___________
经双方协商并自愿,甲方将一套安置房及一个车库转让给乙方,并签订如下合同:
1、房屋户型、位置与面积:
(1) 户型:二室二厅一卫
(2) 位置:
(3) 面积:
2、车库位置与面积:
(1) 位置:
(2) 面积:
3、转让价格:
(1) 房屋:
(2) 车库:
4、付款方式:
(1) 签订合同即日乙方付甲方定金壹万元,甲方将与安置房开发商张学凡签订的`《购房合同书》复印件转交乙方。
(2) 年______月交房前付清全部房款_____万元,甲方将与安置房开发商张学凡签订的《购房合同书》原件转交乙方。
5、交房标准:见甲方与安置房开发商张学凡签订的《购房合同书》第三条
6、其他:
(1) 住房其他费用(水、电、网络、天然气等)均由乙方全额负责,甲方只负责交住房一套、车库一个。
(2) 交房前甲方有责任督促开发商按质按时完成房屋建造。
(3) 其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后即生效,任何一方不得无条件终止合同。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
______年______月______日
安置房合同 篇3
范本合同双方当事人(须本人亲自填写,并确保所填联系方式真实可靠,以便能及时取得联系;如联系方式发生变化,应及时通知对方:卖方(甲方)姓名 【身份证号】地址 ,联系电话: 买方(乙方)姓名; ,身份证号 : 地址 联系电话: 鉴于:
1、甲方系本合同项下拆迁安置房房屋的所有人,且其对房屋的处分已征得该房屋相关权利人的同意;
2、甲方愿意将该拆迁安置房房屋出卖给乙方;
3、乙方愿意购买下述拆迁安置房房屋;
4、本合同项下房屋的《房屋所有权证》及,《土地使用权证》尚未办理。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,为明确双方权利义务,就乙方向甲方购买房屋签订合同,双方共同信守执行。
第一条 甲方保证对所出卖的拆迁安置房房屋享有完全的`处分权,并保证符合国家有关规定,而且没有产权纠纷和债务纠纷。
第二条 房屋的坐落、面积情况。1本合同所称标的拆迁安置房房屋位于 平方米。
第三条 计价方式与价款。房屋的交易计价方式:每平米 元,合计人民币 元整(大写: )
第四条 付款方式及期限。甲乙双方同意以下列方式付款:
1、乙方自本合同签订之日一次性付款。
第五条、房屋交付及产权登记的约定。1甲方应当在所取得房地产权属证书(指房屋的《房屋所有权证》或《土地使用权证》)之日起法定工作日内,及时将房屋权属登记过户至乙方名下2甲方将房地产过户至乙方名下所产生的交易税费、产权登记费、交易手续 费等一切税费由乙方承担。
第六条、争议的解决方法本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。
第七条特别约定:合同签订后,如发生房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿,由乙方所有。
第八条、陈述和承诺条款
1、甲方承诺:甲方拥有对本合同项拆迁安置房房屋完全的处分权。
2、乙方承诺:真实地愿意购买本合同拆迁安置房的房屋。
第九条、本合同一式二份,甲乙双方各持一份具有同等法律效力,自双方签字生效。
第十条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。
第十五条、双方约定的其他事项:出卖人(甲方):买受人(乙方): 身份证号: 见证人;其他权利人书面同意声明:________年____月____日【拆迁安置房买卖合同范本
安置房合同 篇4
甲方:__________
乙方:__________
经双方协商并自愿,甲方将一套安置房及一个车库转让给乙方,并签订如下合同:
1、房屋户型、位置与面积:
(1)户型:二室二厅一卫
(2)位置:萍乡市建设东路圣陶沙安置A区第21栋第6层603号
(3)面积:65平米
2、车库位置与面积:
(1)位置:萍乡市建设东路圣陶沙安置A区第21栋第一层板梯间坐向左边第一间
(2)面积:15平米
3、转让价格:
(1)房屋:10.8万元
(2)车库:4万元
4、付款方式:
(1)签订合同即日乙方付甲方定金壹万元,甲方将与安置房开发商签订的《购房合同书》复印件转交乙方。【m.BiJiAogAo.coM 笔稿范文网】
(2) 20xx年5月交房前付清全部房款13.8万元,甲方将与安置房开发商签订的《购房合同书》原件转交乙方。
5、交房标准:
见甲方与安置房开发商签订的《购房合同书》第三条
6、其他:
(1)住房其他费用(水、电、网络、天然气等)均由乙方全额负责,甲方只负责交住房一套、车库一个。
(2)交房前甲方有责任督促开发商按质按时完成房屋建造。
(3)其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后即生效,任何一方不得无条件终止合同。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
安置房合同 篇5
卖房人:(以下简称甲方),身份证号码:
买房人:(以下简称乙方),身份证号码:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
甲方房屋座落在南阳市宛城区蔡庄社区尚庄村城中村改造的拆迁安置房(南
阳永安房地产开发有限公司承建),壹套,建筑面积120平方米,房屋用途为高层住宅。若附带储藏室或车库等包含在本合同内,甲方将该房屋整体转让给乙方。成交价格为:以3333元/m2。该套房总价为人民币400000元整(大写肆拾万元整),乙方在合同签订之日将房款人币肆拾万元整,一次性交付给甲方。
甲方应在收到房款的同时,有义务将拆迁安置房屋相关的手续和该出售房
有关的文件及票据交付乙方,由双方签字确认,并进行公证处公证。
甲方在向开发商选房子的楼层户室前,应及时通知乙方,并陪同,由乙方
参与抓阄选号。甲方保证房产商将该房屋交付使用时(交房当日),将该房产及其附带房屋(若有)的钥匙及其它应有的手续全部交付给乙方。本房屋在办理房屋产权证、土地证等其它手续,在乙方实际接收该房屋之日起,甲方应协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续,所须费用由乙方承担。甲方须提供条件,确保房屋产权能直接办理在乙方名下。
工期以甲方与房产公司所订立的合同为准,超出合同工期如因自然灾害
或其他非甲方原因造成该房屋延期交给乙方,则甲方同房产开发商交涉的所有理赔结果当归乙方所有。在房屋交付使用后办理手续时间以正常同类工作办理完成所需工作日为准。
质理标准以甲方与房产公司签订的合同和国家有关的法律法规及验收规
范为准,当有质量缺陷时,非甲方原因时则甲方同房产开发商交涉的所有理赔结果当归乙方所有。
如因自然灾害或其他非甲方原因造成最终未能将该房屋交给乙方,甲方应退还乙方所交房款。
在该房屋所有产权完整交付给乙方之前,甲方作为房屋的原始(即名义
上)所有人有义务出面协调与房屋有关的各种关系,办理相关事宜。并将结果及时通知乙方(实质产权所有人)。
签订本合同是甲方在完全代表了该房屋的原始共有产权所有人的前提
下,其它共有人在本合同之外的要求可认为是违约。
双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。若一方违约,由违约方赔偿另一方总房款的10%作为违约金。
如果该房屋交付时,实际建筑面积(不含附带房屋)超出或低于120平米时,按-
照协定单价多退少补。同时执行甲方与开发商签订的相关协议有关条款,协议结
果一并都归乙方。
甲方有义务提供条件保证转让给乙方的房屋最接近120平方米。当与约定
转让的建筑面积有较大的出入(+10%以内)时,甲方确保提供给乙方的房屋是
其在本小区拥有房屋中面积是最接近的。双方也可就此事进行协商。
双方应当认真履行各自的义务,若一方不能认真履行,给对方造成损失的,应双倍赔偿。
本合同需由甲方、乙方共同签字并按指压后方能生效。本合同一式三份。甲方、乙方各一份,公证处一份。
合同未尽事宜,双方友好协商解决,如协商不成,可向当地人民法院提起诉讼。
甲方(签名):乙方(签名):
身份证号码:身份证号码:
联系电话:联系电话:
日期:年月日日期:年月日
安置房合同 篇6
出卖人:______________________身份证号码:_________身份证号码:____________________________身份证号码:____________________________身份证号码:___________________以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人:______________________身份证号码:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:甲方房屋座落在________________________________,位于第____层,共______,房屋结构为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。。房屋装修情况为:1.毛坯2.普装3.高装,乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
第二条、本合同中所述房屋为________________________的家庭共同财产。房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。第三条、上述房产的交易价格:成交价格为:人民币___________元/㎡总价___________元。第四条、付款时间与办法:甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在_年__月__日将首付款人民币____拾___万____元整交付甲方,付首款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币__拾__万元整于_年___月___日付给甲方,甲方在收到第二笔款项时与乙方办理房屋所有权公证。
第三笔房款人民币____拾____万元整于甲方将本合同所述房屋产权办理过户给乙方时付给甲方
。第五条、房屋交付:甲方应向乙方明确房屋交付时间,并将移民安置房屋相关的所有手续、余款、等一切和该出售房有关的文件及票据交付乙方。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带钥匙全部交付给乙方。
第六条、甲方逾期交付房屋的违约责任:除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用,甲方按约定房屋交付之日第二天起至实际交房时间向乙方支付已支付房价款金额的_壹_%的违约金,合同继续履行;逾期超过_拾_天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第____种约定,追究甲方的违约责任。1.甲方按乙方累计已付款的_贰拾_%向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起_叁拾_天内交付房屋。2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方,按_壹拾%利率付给利息。如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。
第七条、关于产权登记的约定:由于本房产属移民安置房,待产权登记证办理出来时甲方应在五个工作日内帮助乙方向上级主管部门申请房产证手续办理,并做好过户手续办理,不得已任何理由及借口推诿办理产权过户手续。如遇不可抗拒因素无法办理房产手续甲方应向乙方提供相关书面证明材料,如甲方有意隐瞒或单方面反悔要求终止合同。需向乙方赔付全额房款,并支付总房款10%的违约金。
第八条、违约责任条款:1、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款。2、乙方根据本合同规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过_拾_个工作日不协助乙方办理手续,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同。并协商解决过户问题。3本合同约定价款为一口价,日后房屋是否升值贬值与甲方无关不得以任何理由追加房款,否则乙方有权退房甲方支付已付房款并支付已付房款百分之十的违约金。4、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。5、若交易及产权证过户期间甲方违约将房屋进行二次买卖,甲方应按该房屋市价进行全额赔偿,并支付总房款百分之十的违约金。6、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部责任。第九条、双方约定的其他事项:本合同附件如下:《房屋实际所有人确认书》《首付款收条确认书》
第十条、本合同主体1、甲方是_____________________________________共_____人,委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证出售本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。2、乙方是________________________________,代表人是____________。
第十一条、但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十二条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_叁_份,一份_玖_张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方____________一份,留存备查。
第十三条、本合同发生争议的解决方式:双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。1.提交海沧区_仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。
第十五条、补充约定
甲方乙方
身份证号码:身份证号码
电话:电话:
甲方乙方
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
____年月日____年月日见证方:_______
身份证号码:日期:____年___月___日
安置房合同 篇7
卖方(以下简称甲方):买方(以下简称乙方):
甲乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下协议条款。
一、房屋产权证号:(如有共有权人,甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一致同意)坐落于。室厅厨卫阳台,建筑面积平方米,房屋用途为。
二、双方商定该房屋转让价格为:总金额万元(大写:拾万仟佰拾元整)。
三、乙方于年月日向甲方支付首款万元(大写:拾万仟佰拾元整)。待房屋过户后支付剩余房款万元(大写:拾万仟佰拾元整)如乙方未按规定付清房款将视为违约,甲方有权向乙方追究违约金50元/天的费用
五、甲方负责将该房屋所有权更改给乙方所有。办理产权时所发生的相关费用由甲乙双方协商承担。
六、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
七、甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,并保证不管以后房价如何上涨,绝不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同规定的时间将房屋交给乙方使用,乙方有权向甲方追究违约金50元/天的费用。
九、若甲方及配偶拥有两套及以上住房,所发生的相关费用,全部由甲方承担。
十、本合同一式(正,副)两份,自甲、乙双方签字之日起生效。
十一、甲方将房屋所有家电及家具全部赠与乙方。
十二、本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉
十三、本合同未尽事宜,由双方另行协商,补充协议与本合同具有同等法律效力。
另行协商补充协议:
甲方(签章):
乙方(签章):
身份证号:
身份证号:
住址:
住址:
安置房合同 篇8
转让方:xxx(以下简称甲方)
受让方:xxx(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方愿将xx二期工程超迁安置卡搬安字(20xx)第xx号安置房转让给乙方.
一:转让价格:每平方900元,按实际平方计算.
二:门窗.水电及光纤不计价.天然气费用由乙方负责.
三:甲方尽可能在国土局交房前将户头转给乙方,经努力,实在转不了户头就形成买卖关系所产生的费用,按规定甲乙双方各承担自己的缴纳费用.
四:付款方式:乙方在20xx年8月9日向甲方缴纳二万元整,8月10日缴纳二万元整,作为该房定金.在20xx年10月低付房款四万元整,余款在交房时一次性付清.
五:违约责任:乙方不能按本协议第四条按期履行付款,所缴纳四万元定金作为违约金,赔偿给甲方.甲方在国土局交房后一月内未将该房交给乙方,甲方将乙方所缴纳四万元定金退给乙方,并再赔偿四万元违约金给乙方.
六:本协议经甲乙双方签字生效.
七:本协议一式四份,甲乙双方各两份.
以上就是我和卖方签定的合同,此合同有见证人,合同上也有见证人的签字.
安置房合同 篇9
合同双方当事人:出卖人(甲方): (以下简称甲方) 身份证号码: (房屋共有产权人)身份证号码 (房屋共有产权人)身份证号码 (房屋共有产权人)身份证号码 (房屋共有产权人)身份证号码 以上 人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方) (以下简称乙方)
身份证号码 身份证号码 身份证号码 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:甲方房屋座落
在 ,位于第 层,共 (套)间,房屋结
构为 ,建筑面积为 平方米,房屋用途为 。该房屋为 。
第二条、房屋内部设施设备:包
括 。
第三条、本合同中所述房屋为 ,原建房售房单位允许转卖,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第四条、上述房产的交易价格:成交价格为:人民币 元整(大写: 拾 万 佰 拾 元整)。
第五条、付款时间与办法:甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在 年 月 日将人民币 拾 万 佰 拾 元整交付甲方。另开收据为证。
第六条、房屋交付:甲方应在交房当日( 年 月 日)将拆迁安置房屋相关的所有手续(安置协议书、交款收据、房屋契税证书、房屋测绘图、入户通知单),余款、拆迁补偿款等一切和该房有关的文件及票据交付乙方,(以各项文件及票据为证
明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带 的钥匙全部交付给乙方。
第七条、户口迁出:甲方应在房屋交付( 年 月 日)前将本合同所述房屋中的全部户口迁出。
第八条、关于产权登记的约定:本房屋以后若遇到需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。
当此房满足办理房屋所有权证条件时,甲方应在十个有效工作日内办受双证(房屋所有权证和土地证)取得双证后,甲方无条件配合乙方办理过户手续,如不配合,视为违约,将支付违约金 元给乙方。
第九条、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按合同期同级银行贷款利率计算的利息款,同时有权要求甲方支付违约金 给乙方。而且同时乙方不放弃追究甲方的法律责任。
第十条、违约责任:当甲方在乙方交齐购房款后,因房屋价格上涨或其它任何原因,撤销交易,需退还所有已交的购房款,并补上与当时房价的差额与装修补偿款,另交违约金 元。
第十一条、变故:当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。
第十二条、当甲方将房屋 交付乙方后,该房屋的一切利益归乙方所有。甲方将房屋交付乙方后,乙方拥有房屋所有权,甲方无权干涉。
第十三条、双方约定的其他事项:甲方即房屋共有人,明确表示同意将房屋 所有权转让给乙方。
第十四条、本合同需由甲方、乙方、见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式 份,一份 张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人) 一份,留存备查。
出卖人(甲方): (以下简称甲方)
身份证号码: (房屋共有产权人) 身份证号码 (房屋共有产权人) 身份证号码 (房屋共有产权人) 身份证号码 (房屋共有产权人) 身份证号码 以上 人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方) (以下简称乙方)
身份证号码 身份证号码 身份证号码 见证方(中间人) 身份证号码 。
年 月 日
安置房合同 篇10
出卖人:
身份证号码:
买受人:
身份证号码:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:甲方房屋座落在,位于第____层,共______,房屋结构为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。。
第二条、房屋现状:。
第三条、本合同中所述房屋为,是________________________的家庭共同财产。原建房售房单位允许转卖,甲方保证该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担责任,乙方不负任何责任。
第四条、上述房屋的交易价格:人民币___________元整。
第五条、付款时间与办法:甲乙双方同意以现金付款方式一次性付人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,当日甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。剩余款项于房屋产权证办理完毕后一周内支付。
第六条、房屋交付:甲方应在交房当日将拆迁安置房屋相关的所有手续、余款、拆迁补偿款等一切和该出售房有关的文件及票据交付乙方。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。
第七条、户口迁出:甲方应在房屋交付前将本合同所述房屋中的全部户口迁出。
第八条、甲方逾期交付房屋及逾期户口迁出的违约责任:
除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条和第七条规定的期限将该房屋交给乙方所有,甲方应当按已交付的房价款的%按日向乙方违约金,违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,合同继续履行逾期超过天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第种约定,追究甲方的违约责任。
1.甲方按乙方累计已付款的%向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起天内交付房屋。
2.终止合同,甲方将乙方已付款全额还与乙方,并支付违约金,即房价款的%。如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。甲方如在规定的此房屋户口迁出时间内未将本合同所述房屋中的全部户口迁出,即视为甲方违约,并支付乙方违约金元整,并应在三十天办理结束全部户口迁出手续。
第九条、产权登记的约定:因本房建房售房单位及甲方原因,此房房屋产权证,土地证及其手续尚未办理,但因甲方及其房屋共有人资金需要,甲方自愿将此房卖给乙方。但在办理此房房屋产权证,土地证及其手续时,甲方负责在房地产产权登记机关规定的期限内将此房房屋产权证,土地证产权直接办理为乙方______名下,并在房屋产权证,土地证及其手续办理完毕后______天内交与乙方,所需费用,由______承担。如房屋因甲方及甲方承诺的原因不能办理房屋产权证或不能将此房房屋产权证直接办理为乙方______名下,甲方须承担房价款的%违约金责任,其所产生的与办理房屋产权证所需的一切费用由甲方承担。如因甲方的故意或过失造成乙方不能在房屋产权证,土地证及其手续办理完毕后______天内取得姓名标注为乙方______的房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,按_______________利率付给利息,并按已付款的______%赔偿乙方损失。乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。在办理房屋产权证,土地证及其过户手续时,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料,不得用任何方式拒绝阻挠。
第十条、违约责任条款:
1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方,逾期达到一个月的,甲方有权解除本合同。2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按______________利率付给利息,并按已付款的______%赔偿乙方。
3、乙方根据本合同第九条的规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过______________天不协助乙方办理手续,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同,并有权要求甲方支付已付款的______%违约金。
4、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时或增值是,拆迁补偿款或增值款归乙方所有。
5、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部任。
第十一条、本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十二条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____张。甲方一份,乙方一份,见证方____________一份,留存备查。
第十三条、本合同发生争议的解决方式:双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。
1.提交______仲裁委员会仲裁。
2.任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。
甲方:_ 身份证号码: 电话:
乙方: 身份证号码: 电话:
__年___月___日
安置房合同 篇11
卖方:_______________________________(以下简称甲方)
买方:_______________________________(以下简称乙方)
一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:
1.房屋状况:(请按《房屋所有权证》填写)
房屋座落:___________________________
二、甲乙双方商定成交价格为人民币_____________元整。
乙方在合同签订后5日内,支付甲方首批房款______元。甲方同时将房屋产权证等手续移交给乙方。
余款于甲方交房前5日内付清。
三、甲方在______年____月____日前将上述房屋交付给乙方。房屋内的'装修、家具、电气随同房屋一并转让,该房屋占用范围内土地使用权同时转让。
四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。
五、本合同经双方签章后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。
六、未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;
七、本合同一式二份,甲、乙双方各一份。
八、双方约定的其它事项:___________________________
甲方:_____________(签名)乙方:_____________(签名)
_________年______月______日_________年______月______日
安置房合同 篇12
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
甲方欲将位于天长市西城区经二路南湖花苑房产一套出售给乙方。现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产一事签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:
甲方拆迁安置房屋座落在,安置房屋面积为80.98平方米,公共部位共有分摊建筑面积为14.4平方米,房屋用途为住宅。现尚未办理产权证。
第二条、本合同中所述房屋为甲方拆迁安置房,是甲方的家庭共同财产。该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易房屋面积和价格:
买卖房屋面积为80.98平方米,按3470元/每平方米计价,共计人民币281000元整(大写:贰拾捌万壹仟元整)。
第四条、付款时间与方式:
本合同签署之日前乙方已将购房款拾陆万元整(¥160000元)交付给了甲方。交付方式为现金支付。
第五条、房屋交付:
1、本合同签署后,甲方应将所持有的《安置协议书》原件交由乙方保管;
2、甲方应在通知交房后五日内,将约定买卖的房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方,由乙方所有。