工程担保合同

工程担保合同(精华10篇)。

如今，越来越多的人有法律意识，大家都开始注意到了合同的重要性。签订的合同要选择合法正规受到法律保护的，如何做一份合同？此内容仅供您在工作和学习中参考如需决策请自行甄别。

工程担保合同 篇1

建筑工程业主支付担保合同

甲方（建设单位）：

地址：__________________

法定代表人：_______________

电话：___________________

组织机构代码：________________

乙方（保证人）：

地址：__________________

法定代表人：_______________

电话：___________________

组织机构代码：________________

鉴于甲方将委托乙方参与某工程项目的建设，为保障甲方的合法权益和施工工程顺利进行，甲、乙双方按照平等和自愿的原则，达成如下协议：

第一条 保证的范围和期限

1、乙方保证，在建设工程途中承担相应的责任，其中包括建设工程质量和工程期限等方面；

2、保证期限为三个月，从交工验收之日起计算；

3、乙方须自支付保证金之日起十五个工作日内，办理保证人资质认证手续。

第二条 担保方式

1、乙方在本合同中为甲方提供保证金，总额为人民币__________________元，甲方可以扣留、提取、处分该保证金；

2、保证金应当在__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日前由乙方以现金形式存入__________________银行__________________支行，账户名为__________________，账号为__________________。

第三条 保证金的扣除和返还

1、发生下列情形之一时，甲方有权按照保证金金额进行扣除或提取：

（1）乙方不履行本合同中的义务和承诺；

（2）乙方未能按照工程协议规定的工期和质量保证要求完成工程；

（3）工程存在质量问题，经甲方确认属乙方责任，需要承担经济损失等。

2、保证期届满后，乙方如履行了本合同的义务和承诺，甲方将在五个工作日内将保证金全额返还给乙方。

第四条 通知和送达

1、甲方的通知和确定的地点以及方式如下：

地址：__________________

电话：___________________

邮箱：___________________

2、乙方的通知和确定的地点以及方式如下：

地址：__________________

电话：___________________

邮箱：___________________

第五条 其他约定

1、本合同的修改、补充和解释均应经甲、乙双方协商一致后作出；

2、如发生本合同未约定的争议，甲、乙双方应友好协商解决；

3、本合同自双方签字盖章之日生效，并对双方具有法律约束力。

甲方（建设单位）：签字：_____________ 年 月 日

乙方（保证人）：签字：_____________ 年 月 日

附件：保证金存款证明及复印件一份

以上是建筑工程业主支付担保合同的主题范文，旨在确保建设单位的合法权益和施工工程的顺利进行。在签署此类合同时，建议双方了解相关法律义务和责任，并遵守合同条款进行签署和执行。

工程担保合同 篇2

公司名称:(以下简称甲方)

住所:

法定代表人:

公司名称:(以下简称乙方)

住所：

法定代表人：

保证人名称：(以下简称丙方)

住所：

法定代表人：

因甲方的请求，丙方愿意为甲方、乙方于 年 月 日签订的`工程合同(以下简称主合同)提供担保。乙方经审查，同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商一致，订立本合同如下：

一、丙方为甲方履行主合同的义务，即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。

二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主合同的约定付清工程款，乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。

三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时，以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后，将该债权转移给丙方。

四、乙方在此同意，在甲方暂时没有能力及时还款时，若甲方能根据乙方的要求提出合理有效的还款计划，则乙方将暂不向丙方提出代偿要求，乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款，则乙方随时可向丙方要求代为清偿。

五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。

六、丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并，由变更后的机构承担连带责任;或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人，如丙方破产，甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。

七、在本合同有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同还款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

八、违约责任

丙方违反本合同第二条约定，末按期代为清偿到期债务，乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。

九、争议的解决方式：

甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。

十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。

十一、本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

电话：_______________________电话：___________________________

传真：_______________________传真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

丙方（盖章）：_______________

丙方代表签名：_______________

地址：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

日期：______年______月_____日

工程担保合同 篇3

建筑工程业主支付担保合同

甲方：_____________(以下简称“业主”)

乙方：_____________(以下简称“担保人”)

根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定，为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益，甲、乙双方经协商一致，特签订本支付担保合同，共同遵守本合同条款。

一、担保范围

1. 担保总额：人民币_________元整（大写：_____________元）。

2. 担保时间：自本合同签订之日起，至______________年____月____日止。

3. 担保对象：业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的纠纷或违约行为。

二、担保期限

1. 乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。

2. 担保期限内，乙方应当确保资金安全，并严格按照本合同约定承担担保责任，直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。

三、担保条件

1. 业主向乙方提供一份支付计划表，结合工程进度和财务状况，乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。

2. 担保期间，乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况，并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为，应当提示业主及时采取措施。

3. 如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为，乙方应当在第一时间接收业主的求助，并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。

四、担保责任

1. 在担保期内，如业主向分包商或承包商支付的工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况，业主应当及时通知乙方，并向乙方提供相关证明材料，以便乙方及时提供担保支付服务。

2. 担保期间，若未发生纠纷或违约行为，乙方须在担保期届满前提前退还所有押金，亦无需向甲方支付任何利息。

3. 如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的行为，或在申请担保服务时提供虚假材料，乙方有权解除合同，同时保留对该业主追究法律责任的权利。

五、法律适用和争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律法规，双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成，任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件，任何一方不得单方面解除合同。

六、其他事项

1. 本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订，具有法律效力。

2. 本合同未涉及的事项双方可另行协商，形成补充协议或其他书面文件。

3. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同商定。

甲方（业主）： 乙方（担保人）：

签字：__________________ 签字：__________________

日期：___________________ 日期：__________________

工程担保合同 篇4

建筑工程业主支付担保合同

甲方：（业主名称）

乙方：（担保公司）

鉴于：

1. 甲方拟委托建设建筑工程（以下简称工程），关于工程价款支付应采取支付担保方式，为保障双方利益，甲、乙双方按照平等自愿、共同商定的原则，达成如下协议。

2. 乙方是在中华人民共和国境内合法注册的担保公司，具有为建筑工程提供支付担保服务的资质和能力。

3. 甲、乙双方通过友好协商，本着公平、公正的原则，愿意达成本合同。

一、担保范围：

1. 本合同所涉及的担保范围为委托乙方为保证甲方按照合同规定支付工程价款，并按照甲方与承包方交付的实际工程竣工验收情况、验收进度向承包方支付工程价款。

2. 担保期限为甲方与承包方履行合同中约定的工程竣工验收之日起三十日。

二、担保责任：

1. 乙方作为担保公司，在本合同约定的担保范围内，须对甲方和承包方履行合同中规定的工程价款支付义务，提供全额担保。

2. 因甲方未按照合同约定的支付方式，或未按照约定的支付期限及数目支付工程价款，而导致承包方采取逾期交工、延迟交工等状况的，乙方应在收到甲方支付通知后，按照合同约定的工程款支付方式和程序，将该笔工程款支付给承包方。

3. 甲方发生债务逾期、资不抵债或其他可能影响支付义务履行情况时，乙方应立即通知承包方，提出解决方案，务必履行保证义务，保证工程价款按期足额支付给承包方。

三、担保权利：

1. 乙方对甲方和承包方的资信情况进行评估，并制定相应的担保方案和评估报告，以确保该担保合同的有效性。

2. 甲方应按照合同约定的工程款支付方式和程序向乙方支付保证金，保证金金额为合同约定的担保费用的50%，甲方的担保费用为工程款的1.5%。

3. 当甲方向承包方未及时支付工程款，或出现其他可能影响工程价款支付的情况时，乙方有权在通知甲方并在合理期限内催收履行义务后，对甲方的保证金进行扣除。

四、担保费用：

1. 本合同约定的担保费用由甲方向乙方支付。

2. 担保费用应在甲方与承包方签订工程建设合同当日一次性支付。

3. 如本合同约定的担保范围内的工程款在上述担保期限内履行完毕，则乙方不收取任何费用。

五、担保合同的终止：

1. 担保期届满，甲方及时支付工程款后，本合同自动终止。

2. 甲方未按合同约定的方式和期限支付工程款，乙方及时履行担保义务后本合同自动终止。

3. 此外，因法律法规的改变或其他非人为因素，本合同可能被解除或终止。

六、争议解决：

1. 双方因本合同执行发生争议，应友好协商解决，如果无法协商，则应通过司法途径解决。

2. 本合同适用中华人民共和国的相关法律和法规。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

4. 此外，本合同还包括附件：甲方与承包方签订的工程建设合同及对付申请书和承诺书。

本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方：（业主名称）

法定代表人（签字/盖章）：__________年___月___日

乙方：（担保公司）

法定代表人（签字/盖章）：__________年___月___日

工程担保合同 篇5

甲方：_________________

乙方：_________________

为确保甲、乙双方签订的_____________年_____________字第_____________号合同(以下称主合同)的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议：_________________

第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务：_________________。

第二条甲方应在本合同签订之日起_____________日内向乙方交付定金_____________元整。

第三条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除，除非使双方协商一致并达成书面协议。

第四条甲方履行主合同义务后，乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。

第五条甲方不履行主合同，无权要求返还定金;乙方不履行主合同，应当双倍返还定金。定金罚则的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。

第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

签订地点：_________________签订地点：______________

工程担保合同 篇6

合同编号：_________法定代表人：_________住址：_________邮编：_________联系电话：_________乙方（被担保人）：_________法定代表人：_________住址：_________邮编：_________联系电话：_________本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于________年____月____日在_________市订立。鉴于：甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条　为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第二条　按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

条?按照《中华人民共和国_____》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下。

第三条　甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：

1.向甲方提供下列一项或数项反担保：

（1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

不可抗力对合同双方均适用。在合同生效后，如果发生不可抗力而不能履行合同时，取得公证机关的不能履行或不能全部履行或延期履行本合同的证明。

合同生效后，由乙方开始_软件的实施工作，当乙方软件安装、调试完毕后。

当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权。

（2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。

本合同为双方的最终合同，未经双方书面同意，如有未尽事宜，经双方书面同意后，可签订书面补充协议。

_系统软件安装：指_系统软件交付甲方后，软件的安装、调试及系统环境的设置等，包括：

部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

（3）经甲方认可的其他方式反担保措施。

2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。

第四条　当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权。

本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸。条保密原则项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有关方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。

第五条　甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的____日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障。

条按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

第七条　担保费用。甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用（具体见收费通知单）：

条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权。

1.担保费：

（1）担保费以担保金额为基数，按年率_________％计收。

（2）担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用（如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等），由乙方支付。

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期。

乙方通过以下方式为甲方提供技术支持及服务：--热线电话：、 传真：--乙方在ee站点的、 a、f等服务。

合同编号：__乙方：__依据甲方的需求，并本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商。

3.履约保证金：部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

本合同适用法律为：(中华人民共和国技术合同法)、(中华人民共和国著作权法)和(中华人民共和国计算机软件保护条例)及(中华人民共和国民法典)等有关国家法律法规。

在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据，协助乙方做好_系统的实施工作，并且甲方运行用友医院管理信息系统的设备环境，应满足软件对运行环境的基本要求。

第九条　违约责任

1.甲方的责任

（1）如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。

（2）如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金。

)甲乙双方本着真诚合作、相互信赖的原则，根据国家相关的法律、法规。

a.甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。b.甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，便于乙方作出诊断。c.甲方在乙方服务人员服务完成后。

2.乙方的责任

（1）如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。

（2）如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。

乙方对甲方在使用用友软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加。

乙方对甲方在使用用友软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加。

第十条　生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，承包商与建筑主管部门各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________

返

工程担保合同 篇7

甲方：_____公司

工程业主支付担保合同（精选4篇）担保合同旨在明确担保权人和担保人之间的权利、义务关系，保障债权人的债权得以实现。以下是小编为大家精心整理的建筑工程业主支付担保合同。

法定代表人：_____________条　按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下。

住址：___________________

条　当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权。

联系电话：_______________

乙方：_______

法定代表人：_____________

住址：___________________

邮编：___________________

联系电话：_______________

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

鉴于甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条为了确保乙方与_________签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第二条按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

甲方应尊重从乙方购置的应用软件的注册版权，遵守国家(计算机软件保护条例)有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁该软件。

乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下。

第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：

1.向甲方提供下列一项或数项反担保：

经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

以财产抵押押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订《抵押合同》。其中抵押物的有关内容见合同附件。

经甲方认可的其他方式反担保措施。

2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵押物。

第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权。

本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰/天乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内。

条　按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

第六条担保条款的修改

乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。

本合同中施工工程量以工程结束验收为准，并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及项目，在甲、乙双方签字确认后。

__年服务期满后，乙方将向甲方收取服务费，收费标准为每年收取软件合同价的%，或每次上门服务收取服务费X元人民币，又或甲方向乙方购买服务卡(金卡：X元X次小时响应、银卡：X元X次小时响应)。

条　担保条款的修改。乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下。

第七条担保费用

甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用：

1.担保费：

担保费以担保金额为基数，按年率_________%计收。

担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：

甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用，由乙方支付。

3.履约保证金：

部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

履约保证金：部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

第八条争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

第九条违约责任

1.甲方的责任

如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。

如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

2.乙方的责任

如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。

第十条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，承包商与建筑主管部门各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

甲方：________________乙方：________________

法定代表人：__________法定代表人：__________

______年______月_____日______年______月_____日

工程担保合同 篇8

甲方：______________

乙方：_________________

丙方：______________

甲方承揽的，工程造价为_____万元，乙方自愿单独施工，丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理，保证履行职责，经甲丙双方充分协商，达成共识，签订本协议，遵照执行。

一、丙方于____年____月____日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。

二、丙方保证乙方按照有关规范和规定，建立质量管理组织体系，制订质量管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失，丙方要与乙方一起承担连带责任。

三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系，制订安全管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的，由丙方负责配合与乙方积极处理，并承担全部费用，甲方不负任何责任。

四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理，甲方不负责任。

五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来，任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易，自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。

六、甲方按照乙方分包工程投资额的%收取管理费，管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。

七、工程自竣工验收合格后，保修期两年，保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。

八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失，乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。

九、本协议未尽事宜，各方协商解决，协商不成由甲方所在地法院裁决。

十、本协议一式三份，盖章、签字后生效，工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。

甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

身份证号码：_________________

代表人：_________________(签字)代表人：_________________(签字)

____年____月____日____年____月____日

丙方：_________________(盖章)

代表人：_________________(签字)

身份证号码：________________

________年____月____日

工程担保合同 篇9

建筑工程业主支付担保合同

甲方：[建筑工程业主]

乙方：[担保公司]

鉴于：

（1）甲方需要在建筑工程中支付一定数额的款项作为保证工程建设顺利进行；

（2）乙方为担保公司，有能力为甲方提供担保服务；

（3）甲、乙双方经友好协商，达成以下协议。

一、担保金额及期限

1.1 本合同担保金额为[ ]元人民币，有效期为[ ]天/月/年。

1.2 担保期限开始于甲方发出支付通知时，到期日为[ ]。在此期限内，甲方向乙方支付的工程款项，乙方应当确保执行无误。

二、担保方式

2.1 甲、乙双方同意采用保证付款的方式进行担保。

2.2 “保证付款”是指，在甲方按照合同约定向工程承包商支付工程款项的时候，若工程承包商未能履行合同义务或发生任何质量、安全等问题，致使甲方需要支付赔偿等费用时，乙方即可为甲方承担相应的责任，对甲方进行赔偿。

2.3 在本合同有效期限内，乙方承诺为甲方提供担保服务，不得提出任何异议，也不得拒绝甲方付款。

2.4 甲方在支付工程款项之前，应当先向乙方注明此次支付金额及用途，待乙方确认后方可进行付款。在支付过程中，甲方应当及时向乙方提供有关支付情况的相关证明和资料。

三、费用

3.1 甲方向乙方支付的费用为[ ]元人民币，由甲方承担。支付方式为一次性支付。

3.2 如果工程建设期间，由于施工单位质量、安全等问题导致甲方需要进行赔偿，乙方将根据实际发生的赔偿金额向甲方追偿相应金额的服务费。此项费用双方另行协商。

四、违约责任

4.1 如果甲方未按照本合同的约定向工程承包商支付工程款项，乙方将不承担任何担保责任。乙方有权要求甲方立即支付担保费用并追偿相应金额的服务费用。

4.2 如果甲方未及时向乙方提供支付情况的相关证明和资料，因而拖延支付工程款项，造成工程不顺利进行的，乙方不承担任何责任。同时甲方应当承担由此造成的任何经济损失和法律责任。

4.3 如果甲方在担保期限内未向工程承包商支付相应款项，造成工程停滞或影响工程进度的，乙方有权追究甲方的责任，并向甲方追偿相应金额的服务费用。

五、其他

5.1 本合同采用书面形式，具有法律效力。

5.2 本合同如有争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可以向有权机关提起诉讼。本合同的解释和执行应当以中华人民共和国法律为准则。

5.3 本合同自双方盖章之日起生效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

工程担保合同 篇10

原告：_________________市__________有限公司

法定代表人：_________________职务执行董事

地址：_________________市__________区

被告：______________有限公司

法定代表人：_________________职务董事长

住址：_________________省__________市__________街__________

邮政编码：_________________

联系电话：______________

被告：______________有限公司工程项目部

负责人：_________________项目经理

住址：_________________县__________乡

诉讼请求

1、判决被告支付工程欠款_____________元;

2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至_____________年__________月__________日的违约金_____________元

3、判决被告支付从_____________年__________月__________日至付清所有欠款时的违约金;

4、诉讼费、律师费用由被告承担。

事实及理由

由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难，濒临绝境，靠借高利贷周转，据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼，请秉公办理。

此致

__________市人民法院

原告：_________________市__________有限公司

时间：_________________