民事合同
民事合同经典五篇。
随着人民群众的法律意识逐渐提高，合约的存在可以防止不合理的请求。你是不是正在为拟定而头疼？为满足你的需求，合同范本网特地编辑了“民事合同”，一起创造更加出色的未来吧！
民事合同 篇1
2009年1月2日，总资金仅有6万元的陈某为扩大经营，以他人名义与某电器公司签订合同，约定购买电器公司价值40万元的电器产品，款到发货。次日，陈某汇出4000元现金后，将汇票金额涂改成40万元。其后，他复印、传真给电器公司，骗得电器公司将货物全部发出。电器公司发觉后，多次到陈某店中索款，陈某均以货款未回笼为由拒付。后来，陈某
将商店转卖给他人，携款潜逃，至今下落不明。
电器公司想以合同诈骗为由到法院起诉，但考虑到陈某不知去向，电器公司就算胜诉也追不回货物，因此打算以陈某涉嫌诈骗罪为由向公安机关报案，却又疑虑该案属于民事合同欺诈，不是刑事犯罪，公安机关不予立案。那么，民事上的合同欺诈与合同诈骗罪究竟有何区别呢?
从共同点上看，民事上的合同欺诈与合同诈骗罪在行为方式上均采用虚构事实或隐瞒真相的手段。区分两者的关键在于，行为人是否具有非法占有他人财物的目的，即合同诈欺行为人只是想暂时获得财物，事后具有积极履行合同及支付货款的意思;而合同诈骗犯罪的行为人却是只想骗到货物，根本不想付清货款。判断行为人是否具有非法占有他人财物的目的，主要是看:行为人签约时，是否为事后能“金蝉脱壳”，而隐瞒自己的真实身份、姓名;是否利用变造、虚假、废弃的票据，骗取对方大量财物;是否有实际履行能力，是否根本就不想履行自己的义务;是否收受对方给付的货物、货款、预付款后即逃匿。
本案中，陈某已经具备了合同诈骗罪的构成要件:一是陈某系冒名签约;二是其总资金仅有6万元，却与电器公司签订价值40万元的购销合同，说明其在签订合同时及签订合同后均无履行合同的能力;三是陈某以变造的汇票欺骗了电器公司履行合同;四是陈某当初的经营行为，实质是为了处理货物，变现货款。一旦得逞后，便携款潜逃，下落不明，进一步表明其无履行合同的实际行为及诚意;五是《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定，个人诈骗公私财物2000元以上，属“数额较大”;3万元以上，属“数额巨大”;20万元以上，属“数额特别巨大”。本案陈某的涉案金额达40万元，为数额特别巨大，因此，陈某的行为已构成合同诈骗罪。电器公司是可以到公安机关报案的。
民事合同 篇2
民事诉讼代理合同范本一
委托人(下称甲方)：
受托人(下称乙方)：
甲方因与北京泽佳科益科技有限公司劳务纠纷一案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协商，订立以下条款，以资共同遵守：
第一条 乙方接受甲方的委托，指派石锦双律师为甲方所涉纠纷案北京泽佳科益科技有限公司劳务纠纷诉讼代理人。
第二条 甲方委托乙方的代理权限为：
1.甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人
乙方代理权限：代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解，提出反诉。
2.甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人。
乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解。
3.甲方委托乙方代理申请执行程序的代理人
乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的。
甲方委托乙方上述1，3项代理工作。
第三条 双方协商同意律师代理费及交纳办法如下：
1.如一次性付清，甲方应在本协议双方签署确认之10日内，向乙方支付全额代理费人民币3000元; 诉讼费400元(多退少补)将于本协议双方签署确认之10日内支付给乙方。乙方或乙方所在之律所需在收到代理费10日内开具正式发票给甲方。
2.如分期支付，甲方应在本协议签订之元，其余代理费于 之日缴足，共计人民币 元
3.风险条款，甲方应在本协议签署之________日内，向乙方支付代理费人民币_______元，如_________________甲方向乙方加付人民币__________元
4.其他特别规定：
______________________________________________________________________________。
第四条 乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。
第五条 乙方律师须依法维护甲方合法权益，按时出庭，并严格遵守律师职业道德，对其执行代理事务中所知悉的甲方的商业秘密以及个人隐私应当保密。如有违反，乙方依法承担赔偿责任。
第六条 如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除委托代理合同，要求乙方如数退还或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任。
第七条 甲方须真实地向乙方律师叙述案情，提供有关案件的证据及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如发现甲方弄虚作假，隐瞒事实，有权中止代理，依约所收费用不予退还，由此产生的后果由甲方承担。
第八条 如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不予退还。
第九条 本合同有效期，自签订之日起至本案办理终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。
甲 方：伍昊献 乙 方：北京市力行律师事务所 代表人： 受托律师：
地 址：湖南长沙五一中路351号西区2栋 地 址：北京市朝阳区望花路西里9号楼 邮 编： 410011 邮 编：100102 联系电话： 联系电话： 传 真： 传 真：
注：石锦双 律师 建行账号
银行账号：
户名：
民事诉讼代理合同范本二
委托人(下称甲方)：
受托人(下称乙方)：
甲方因与________________________ ___纠纷一案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协商，订立以下条款，以资共同遵守：
第一条 乙方接受甲方的委托，指派_____ _ __ _________律师(承办律师)为甲方所涉____________ ___纠纷案的诉讼代理人。
第二条 甲方委托乙方的代理工作为下列第 项(可多选)：
1.甲方委托乙方为上述案件第一审的诉讼代理人。
2.甲方委托乙方为上述案件第二审的诉讼代理人。
3.甲方委托乙方代理上述案件申请执行程序的代理人。
4. 其他委托事项：
第三条 甲方委托乙方代理事项的权限为(在所选项的序号上划∨)：
1.代为递交和签收法律文书;
2.代写诉讼法律文书;
3.根据案件需要，收集相关证据;
4.代为参加诉讼，陈述事实和理由，出示证据和质证、答辩和辩论;
5.代为申请回避和控告;
6.经甲方另行在授权委托书中特别授权，代为承认、变更、放弃诉讼请求;
7.经甲方另行在授权委托书中特别授权，进行和解、调解，提出反诉;
8.经甲方另行在授权委托书中特别授权，提起上诉(限在本合同第二条中选择一并委托一、二审诉讼代理业务);
9.代为申请执行和(或)代理执行程序的相关工作;
10.经甲方另行书面特别授权并签订执行代收合同，代为接收执行回来的钱物等(限委托代理执行业务)。
第四条 根据《四川省律师服务收费管理办法》与《四川省律师法律服务收费项目与标准》的规定，双方协商同意律师代理费及交纳办法如下：
1.如一次性付清，甲方应在本协议签署之_____日内，向乙方支付全额代理费人民币__________元，本合同在甲方缴纳费用后生效;
2.如分期支付，甲方应在本协议签订之 日内，向乙方支付第一笔代理费人民币_______元本合同生效;其余代理费于 之前缴清，共计人民币 元;
3.风险条款，甲方应在本协议签署之____日内，向乙方支付代理费人民币_______元，本合同生效。如 ，甲方向乙方加付人民币__________元;
4.其他特别规定：
______________________________________________________________________________。 乙方收取甲方律师代理费用，必须提交正式的收费凭证。
第五条 乙方指派律师受甲方委托到乙方所在地以外(成都市五城区以外)的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。下列律师办理委托事务发生的费用应当由甲方另行承担：
1.司法、行政、仲裁、鉴定、公证等部门收取的费用;
2.合理的复印费、翻译费、制作费等 ;
3.应当甲方承担或甲方同意承担的其他费用。
第五条 乙方律师应当依法维护甲方的合法权益，谨慎、勤勉地履行律师职务;并应当诚实、客观地告知甲方案件可能出现的法律风险。因不可归责于乙方的事由导致法律风险出现的，乙方不承担法律责任。
第六条 甲方向乙方律师提供需要保密的信息资料时，应当向乙方律师提出书面保密声明。乙方律师除经甲方书面授权或因案件代理的需要外，不得披露在履行代理事务中所知悉的甲方的商业秘密以及个人隐私。
第七条 如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，或与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方如数退还或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任。
第八条 甲方须真实地向乙方律师叙述案情，提供有关案件的证据资料及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如发现甲方弄虚作假，隐瞒事实，提供虚假证据材料，有权中止代理，依约所收费用不予退还，由此产生的后果由甲方承担。
甲方持有的证据原物、原件应当自行保管(律师调取的证据除外)，如需要委托乙方保管，应当与乙方签订书面证据保管协议。
第九条 除非与乙方另有书面约定，甲方不得在本合同授权范围以外指派承办律师工作，不得委托律师进行财物、货币收支的工作，甲方与承办律师私下订立的协议无效。
第十条 如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不予退还。
甲方没有依据本合同约定交纳代理费，合同未生效的，乙方有权不履行本合同;合同已经生效的，乙方有权中止履行，待甲方按约付费后，恢复本合同的履行。由此而造成的损失，由甲方承担责任。
甲方没有依据本合同约定交纳代理费超过30天，乙方有权单方面终止其代理工作并解除本合同，已收费用不再退还，甲方还应按本合同约定交纳全部代理费。
甲方同意，在本合同签署成立后，如乙方律师为保障甲方利益，在甲方未按约交纳代理费的情况下已经履行了部分或全部工作，甲方应及时交纳本合同约定的全部代理费。 第十一条 本合同有效期，自签订之日起至委托事项办理终结止(判决、调解、案外和解、撤销诉讼或执行终止)。
第十二条 本合同未尽事宜，双方协商解决，如有任何补充，需以书面形式确立。 第十三条 本合同一式两份，经甲方签字(盖章)和乙方盖章后生效。
(注：本合同除填写事项、选项外，不得涂改、删改。涂改删除的部分无效)
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 代 表 人：
地 址： 地 址：
邮 编： 邮 编：
联系电话： 联系电话：
传 真： 传 真：年 月 日
民事诉讼代理合同范本三
委托人(下称甲方)：
受托人(下称乙方)：
甲方因与北京泽佳科益科技有限公司劳务纠纷一案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协商，订立以下条款，以资共同遵守：
第一条 乙方接受甲方的委托，指派石锦双律师为甲方所涉纠纷案北京泽佳科益科技有限公司劳务纠纷诉讼代理人。
第二条 甲方委托乙方的代理权限为：
1.甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人
乙方代理权限：代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解，提出反诉。
2.甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人。
乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解。
3.甲方委托乙方代理申请执行程序的代理人
乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的。
甲方委托乙方上述1，3项代理工作。
第三条 双方协商同意律师代理费及交纳办法如下：
1.如一次性付清，甲方应在本协议双方签署确认之10日内，向乙方支付全额代理费人民币3000元; 诉讼费400元(多退少补)将于本协议双方签署确认之10日内支付给乙方。乙方或乙方所在之律所需在收到代理费10日内开具正式发票给甲方。
2.如分期支付，甲方应在本协议签订之元，其余代理费于 之日缴足，共计人民币 元
3.风险条款，甲方应在本协议签署之________日内，向乙方支付代理费人民币_______元，如_________________甲方向乙方加付人民币__________元
4.其他特别规定：
______________________________________________________________________________。
第四条 乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。
第五条 乙方律师须依法维护甲方合法权益，按时出庭，并严格遵守律师职业道德，对其执行代理事务中所知悉的甲方的商业秘密以及个人隐私应当保密。如有违反，乙方依法承担赔偿责任。
第六条 如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除委托代理合同，要求乙方如数退还或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任。
第七条 甲方须真实地向乙方律师叙述案情，提供有关案件的证据及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如发现甲方弄虚作假，隐瞒事实，有权中止代理，依约所收费用不予退还，由此产生的后果由甲方承担。
第八条 如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不予退还。
第九条 本合同有效期，自签订之日起至本案办理终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。
甲 方：伍昊献 乙 方：北京市力行律师事务所 代表人： 受托律师：
地 址：湖南长沙五一中路351号西区2栋 地 址：北京市朝阳区望花路西里9号楼 邮 编： 410011 邮 编：100102 联系电话： 联系电话： 传 真： 传 真：
注：石锦双 律师 建行账号
银行账号：
户名：
民事合同 篇3
被答辩人诉答辩人建设施工合同纠纷案，贵院已经受理，现答辩人根据事实和法律答辩如下：
一、关于“判令答辩人支付工程款余额751929.15元，并承担银行同期贷款利息”之诉讼请求，于法无据，应予驳回。
根据8月16日答辩人与被答辩人签订的《建设工程施工合同》第一部第五条“合同价款 暂定价 31535818.17元(以决算为准)文明工地施工费：343699.56元”及第三部分专用条款第23.2 “本合同价款采用可调价格方式确定。(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：工程结算时，按8月26日协议条款及双方承诺方式另行结算。”之约定，答辩人付款的依据应是双方的结算的合同价款，但双方至今尚未进行结算。
其次，6月13日，由答辩人和被答辩人共同委托咸阳市建设工程造价管理站进行决算，月16日，咸阳市建设工程造价管理站出具了《工程决算书》。但3月24日，咸阳市建设工程造价管理站撤销了2010年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。并建议双方通过合同仲裁或司法程序解决该工程结算问题。至此双方委托第三方决算仍无结果。
综上，至今为止，双方未进行结算，委托第三方决算亦无结果。因此在本案工程总价款尚未确定之前，被答辩人请求答辩人支付工程款余额751929.15元尚无依据，依法应予驳回。
另，“并承担银行同期贷款利息;”之诉讼请求，并不是具体的数额，因不符合《民事诉讼法》第一百零八条“起诉必须符合下列条件：(三)有具体的诉讼请求和事实、理由”之规定，依法应予驳回。
二、关于“判令答辩人赔偿损失6549555元”之诉讼请求，因无事实和法律依据，依法应予驳回。
被答辩人诉称“二是因答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，造成被答辩人遭受工程管理费用损失2900400元，机械租赁费用损失957600元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失2269555元”的逻辑是，造成其6549555元损失的原因是答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半。
那么答辩人是否按照工程进度及时付款呢，根据208月16日《建设工程施工合同》“第三部分专用条款26、工程款(进度款)支付。双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：按月进度款的'80%支付，工程竣工验收后付至总价款的80%，除5%的保修金外，交工后30日内付清。”之约定，答辩人支付进度款的时间点为两个，一是按月进度款的80%支付;二是工程竣工验收后付至总价款的80%。答辩人是否违约答辩如下：
首先：是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。
在本案中，被答辩人从施工到竣工验收结束时，从未给答辩人报送工程进度，答辩人只能根据被答辩人的要求及时足额支付工程进度款。根据年8月16日《建设工程施工合同》第二部分通用条款第9.1条“承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(2)向工程师提供年、季、月度计划及相应进度统计报表”、第9.2条“承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失”及第三部分专用条款第9.1条“承包人应按约定时间和要求完成以下工作：(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向建设单位、监理单位报送当月完成工程量报表和下月进度计划报表”、第25.1条 “承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日前提交完成工程量(形象进度)的报告”之约定，因被答辩人从未给发包方答辩人报送过任何完成工程量的报告，因此，是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。
其次，关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。
即使按照被答辩人认为的工程总价款34143752.42元的80%计算，应是27315001.936元。根据2007年6月11日至2010年4月 30日《王城国际工程款明细单》共付款29021822.75元，加上2010年10月28日付款50万元、2010年1月22日付款5千元和2010年 2月11日付款5万元共计29576822.75元。因此答辩人在2010年4月底竣工时，已经支付了工程总价款的86.62%。更何况根据答辩人的决算，工程总造价应为27702287.57元，答辩人已经超额支付了工程款。因此关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。
第三、既使因为答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，那么是否造成被答辩人遭受工程管理费用损失2900400元，机械租赁费用损失957600元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失2269555元，应由答辩人举证证明，并在法庭审理中有待进一步查证。
综上，支付工程进度款答辩人并未违约，被答辩人的该项诉讼请求因为事实依据，依法应予驳回。
值得提醒的是，答辩人已经支付被答辩人工程款共计29576822.75元，而根据答辩人的决算，工程总造价应为27702287.57元，答辩人已经超额支付了工程款1874595.18元。
三、关于“判令答辩人支付违约金45609元”诉讼请求，因答辩人现在已不存在违约事实，因此该项诉请应予驳回。
此违约金的计算应是根据2010年6月11日在任某主持下达成的《协议书》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金;决算结果若甲方付超，乙方应当在三日内向甲方退还多付的款项，逾期未付清的，按应退未退的百分之零点五向甲方支付违约金。”之约定，应付未付款为45609元。
但203月24日，咸阳市建设工程造价管理站撤销了2010年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。因此，咸阳市建设工程造价管理站至今仍无据算结论。
故2010年6月11日《协议书》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金;”的约定，因该站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实。
综上，因咸阳市建设工程造价管理站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实，“判令答辩人支付违约金45609元;”诉讼请求无事实依据，该项诉讼请求应予驳回。
四、关于“判令答辩人支付消防工程管理费980000元”诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。
第一、根据被答辩人 “另，定额站对王城国际工程决算未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，这两项费用也应由答辩人承担。” 之诉称，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突。
首先，如果被答辩人严格按照2010年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果即使并未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，被答辩人亦应按照定额站的决算结果执行;
其次，如果被答辩人不按2010年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果亦不应作为被答辩人计算工程余款的依据，即第一项诉讼请求“判令答辩人支付工程款余额751929.15元，并承担银行同期贷款利息;”无任何决算依据，理应予以驳回。
最后，在第一项诉讼请求与第四项诉讼请求之间，被答辩人只能二选其一，选择第一项诉讼请求，则第四项诉讼请求顺理成章应被驳回，而第一项诉讼请求因咸阳市建设工程造价管理站至今尚无决算结论而无法认定;选择第四项诉讼请求，则表明被答辩人自己已经不认可2010年6月11日《协议书》内容，被答辩人第一项诉讼请求因自相矛盾而无法认定具体数额，况且第四项诉讼请求被答辩人应举证证明，并在审理中查明。
第二，消防工程是答辩人与其他公司签订的施工合同，是在被答辩人施工结束并撤离工地后才开始进行的施工，在施消防工程工期间，被答辩人未进行过任何配合工作，也不存在所谓的消防工程管理费，所以该项诉请与事实不符，依法应予驳回。
综上，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突，被答辩人只能二选其一，更何况消防工程是在被答辩人撤离工地后由其他公司施工的，因此该项诉讼请求依法应予驳回。
五、关于“判令答辩人支付租用发电及费用230000元” 诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。
同上述第四项第一部分答辩。
综上所述，被答辩人的诉讼请求无事实依据和法律依据，依法应予驳回。
民事合同 篇4
原告：张甘意，男，1962年8月5日出生，汉族，鄱阳县人，小学文化，家住团林乡团张村，161号。
被告：彭起福，男，1983年8月1日出生，汉族，江西鄱阳人，小学文化，家住双港镇， 村，155号
诉讼请求：
1、 请求法院追究彭起福涉嫌故意杀人罪的刑事责任。
上海：城市居民家庭人均年可支配收入14867元X20=297340元
北京市：城镇居民人均可支配收入13882.6元X20=277652元
广东省：城镇居民人均可支配收入12380.43元X20=247608.6元
福建省：城镇居民人均可支配收入10000元X20=200000元
浙江省：城镇居民人均可支配收入13180元X20=263600元
山东省：城镇居民人均可支配收入7418.4元X20=148368元
黑龙江：全省城镇居民人均可支配收入达6679元X20=133580元
湖南省：全省城镇居民人均可支配收入7674.2元X20=153484元
海南省：城镇居民年人均可支配收入7259元X20=145180元
新疆维吾尔自治区：城市居民人均可支配收入7220.61元X20=144412.2元
吉林省：城镇居民人均可支配收入7005.1元X20=140102元
河南省：城市居民人均可支配收入6926.12元X20=138522.4元
珠海市：城镇居民人均可支配收入达16602.13元X20=332042.6元
原告人：陈正球，男，49岁，汉族，住皖固镇县刘集镇左新西组17号。
被告人：彭迎春，男，1967年10月13日出生，汉族，住皖灵壁县黄湾镇彭刘村彭庄二组。 刘永远，男，1963年12月20日出生，汉族，住皖灵壁县黄湾镇彭刘村小刘庄。
刘彬，男，1983年9月25日出生，汉族，住址同上。(刘永远长子)
彭迎春，男，1967年10月13日出生，汉族，住皖灵壁县黄湾镇彭刘村彭庄二组。
石岩， 男，1966年10月13出生，汉族，住皖固镇县宋店乡沱西村沱河集20号
二、要求被告人支付各项伤害赔偿费合计411120元。
事实和理由:月5日14时许,原告人陈西言陈正球等人正在蚌埠路桥公司承建的省道201固镇段沱河桥工程工地干活，这时被告一伙四人到工地闹事。原告人陈西言上前劝解，被告一伙不容分说，上去就打。陈西言被打倒，陈正球上前劝阻，也被打倒，昏迷过去。幸亏群众报警并送往沱河医院急救，才脱离危险。陈正球被打成重伤,住院61天,花去医疗费89195元，误工费11375元，护理费11277.5元，住院伙食补助费610元，交通费975元，住宿费2440元,营养费2640元;鉴定四级伤残后，增加残疾赔偿金34990.2元,被抚养人生活费39988.8元,后期护理费253620元,合计:411120元。四被告人为共同侵权，应互付连带责任。为维护原告人的'合法权益，根据法律有关规定，特此起诉，请法院依法判决。
民事合同 篇5
____市____区人民法院民事判决书（）浦XX(商)初字第3189号原告有限责任公司，住所地____市座。法定代表人刘，董事长。委托代理人樊，男，有限责任公司职员。委托代理人贾,男，有限责任公司职员。被告赵（曾用名李），男，________年____月____日出生，汉族，住____省____县号。被告李，女，________年____月____日出生，汉族，住____省____县号。原告有限责任公司诉被告赵、李XX借款合同纠纷一案，本院于________年____月____日受理后，依法适用简易程序由审判员顾权独任审判，于________年____月____日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人樊到庭参加了诉讼。被告赵、李X本院依法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告有限责任公司诉称，20________年____月____日，原告与被告赵签订了合同编号为413500的《汽车贷款合同》与《汽车抵押合同》及其附件，约定被告赵为购买车辆而向原告借款人民币23000元，借款期限为13个月，自20________年____月____日起至________年____月____日止，还款期数为13期，还款方式为等额还款，并就所购车辆（车牌号为“晋”、车架号为“F1ACA4A5”）办理了车辆抵押登记作为借款担保。被告李X被告赵的配偶，作为共同借款人在《汽车贷款合同》附件一上签字承诺对贷款承担共同还款责任。另，根据《汽车贷款合同》的约定，如果中国人民银行基准利率发生变动，则除贷款人和借款人另有明确书面协议外，贷款利率将相应发生变动，而借款人的每期还款数额将进行调整。原告已按约向被告赵XX借款，但两被告之后逾期还款情况严重。原告多次催收无果。根据《汽车贷款合同》之约定，两被告未按期足额支付合同项下的任何款项，并且逾期超过30天以上，已经构成严重违约，原告有权宣布两被告在合同项下的全部义务和责任立即到期，并要求两被告立即清偿合同项下的所有未付款项。故原告要求判令：
1、被告赵、李XX贷款剩余本金9247.64元；
2、被告赵、李XX贷款利息71.62元（暂计算到________年____月____日）；
3、被告赵、李XX自________年____月____日起到实际清偿日止的利息（按照合同约定的计算方式计算）；
4、在被告赵、李X履行上述
第一至
第三项还款义务的情况下，原告有权行使车辆（车牌号为“晋”、车架号为“F1ACA4A5”）抵押权，所得价款优先用于清偿上述债务；
5、两被告承担本案诉讼费用。被告赵、李X作答辩，也未提供证据。庭审中，原告出示如下证据：证据
1、汽车贷款合同及汽车抵押合同，证明原告与被告赵、李存在抵押借款关系；证据
2、机动车登记证，证明车牌号为“晋”、车架号为“F1ACA4A5”的车辆已经办理了抵押登记；证据
3、放款凭证，证明原告已经依约向被告赵放款；证据
4、贷款本息清单，证明被告赵、李的欠款情况；证据
5、婚姻证明，证明被告赵、李是夫妻关系。根据原告提供的证据，鉴于被告赵、李X到庭应诉，经本院对原告提供的证据进行审查，认为原告证据符合法律规定的证据条件，故本院将其作为定案的证据。又因原告提供的证据与其陈述相互印证，本院对原告所述事实予以确认。本院认为，原告与被告赵、李签订的《汽车贷款合同》和《汽车抵押合同》系当事人的真实意思表示，依法有效。因被告赵、李X按约履行还款义务，按照双方合同的39;约定构成违约，应由被告赵、李承担违约责任，原告有权提前收回全部贷款本息。原告要求被告赵、李偿还借款本金及利息有事实和法律依据，本院予以支持。依据原、被告合同约定，原告有权对抵押车辆行使抵押权优先受偿。故本院对原告全部诉请依法予以支持。两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，应视为放弃抗辩权利。为此，依照《中华人民共和国民法典》
第一百零七条、
第二百零五条、
第二百零六条、
第二百零七条、《中华人民共和国担保法》
第三十三条、
第五十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百三十条之规定，判决如下：
一、被告赵、李X于本判决生效之日起____日内向原告有限责任公司支付借款本金9247.64元；
二、被告赵、李X于本判决生效之日起____日内向原告有限责任公司支付至________年____月____日的借款利息71.62元；
三、被告赵、李X于本判决生效之日起____日内向原告有限责任公司支付自________年____月____日起至实际清偿之日止的利息（以9247.64元为本金，按原告与两被告签订的《汽车贷款合同》约定的计算方式计算）；
四、若被告赵、李届期不履行本判决
第一至
第三项付款义务，原告有限责任公司可以与被告赵以车牌号为“晋”、车架号为“F1ACA4A5”车辆为抵押物协议折价、或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告赵所有，不足部分由被告赵、李X偿。案件受理费278元（原告已预付），减半收取139元，由被告赵、李承担，两被告应于本判决生效之日起____日内向本院缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起____日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于____市
第一中级人民法院。审 判 员 顾XXＯ________年____月____日书 记 员 顾
