电梯合同
电梯合同精选。
在这个法律普及的社会当中,合同也频繁的出现在了大家的工作和生活中。制定合同时,要遵循一定的格式,您对于合同了解多少呢?你可以读一下小编整理的电梯合同精选,请收藏好,以便下次再读!
电梯合同 篇1
甲方:(以下简称“甲方”)
商务联系人:
乙方:(以下简称“乙方”)
商务联系人:
因甲方拟向乙方采购配套设备/材料(以下简称“设备”)及乙方愿依本合同条款及条件将设备授予甲方,经双方协商订立本合同,其条款如下:
1、合同条件
下列条款是构成本合同不可分割的部分:
1.1采购合同条款;
1.2货物明细、技术资料及价格清单,询价文件及报价文件;
1.3合同履行过程中,由甲乙双方协商后签署的补充书面文件。
2、合同范围和条件
2.1经甲方同意的工程采购范围、采购招标及补充文件、相关说明;
2.2经甲方确认的会议记录及乙方澄清事项;
2.3甲方有权全部或部分否决或修改其发出的任何或全部订单,但需得到乙方同意;
3、货物数量及单价及相应的质量保证文件
3.1乙方所提供的货物和数量以甲方开出的采购清单为准,同时在供货时提供合同范围内货物的生产许可证、合格证、同系列产品检测报告、产品说明书等;
3.2具体单价及相关技术参数详见清单
4、合同金额(人民币)
合同总额为:¥2,550,000.00元;大写:人民币贰佰伍拾伍万元整
5、付款方式
5.1合同预付款:合同签订后一周内付款至合同总价(含税)之百分之三十(30%);
5.2合同进度款
5.2.1合同范围内材料运输至甲方现场指定位置并车上初验合格后付款至合同总价(含税)全部货款(100%);同时乙方出具本次付款等额的正式发票及收据。
5.2合同质保期限及质保金额
5.2.1本合同范围内所有材料质保期限为工程通过整体通过验收后十八个月但不超过货到工地之日起二十四个月;
5.2.2质保金保函
乙方收到全部货款后十天内提交由开利公司提供的银行开具的占合同总额5%的不可撤销的质保金保函,期限和保修期一致。
6、交货和接收
6.1供货期限:
6.2交货方式:
6.3甲方指定的交货地点:
6.4甲方指定的签收人:
7、合同纠纷处理
凡对合同执行情况产生的争议,双方协商友好解决,协商结果以纪要形式作为合同附件,与本合同具有同等效力。如果通过协商不能解决,双方同意向无锡市地方人民法院提起诉讼,并根据中国相关法律解决双方争端。(ZF133.coM 趣祝福)
8、合同有效期
8.1本合同有效期为自合同生效起至乙供货物和服务的保修期结束后;
8.2本合同的终止并不能代表乙方对其在本合同中所提供的货物和服务等所引起的相关连带责任的终止,具体应参照国家相关法规执行。
9、附则
本合同壹式肆份,由甲方执贰份,乙方执贰份,在法律上具有同等法律效力,经代表签字盖章后生效并遵照执行,任何一方违反本合同条款,均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯合同 篇2
承包人(全称):
分包人(全称):
鉴于发包方愿将名称为永安新城二期住宅电梯工程交由分包人(广日电梯工程有限公司)实施,各方本着尊重事实、明确三方责任与义务,经友好协商,订立以下补充协议。
一、分包人必须无条件配合承包人在发包人认可的时间内按照质量要求完成其分包工作内容,如因分包人原因导致承包人无法在强制时间完成施工节点的工程,分包人按照发包人违约金额赔偿发包人,对承包人的施工节点工程未完成或影响工程竣工验收造成的损失及违约赔偿全部由分包人承担。
二、分包人承包范围的工程,因工程质量的问题,不能通过竣工验收,经二次整改后仍不能通过,发包人对承包人的连带责任的罚款由分包人承担。
三、若指定分包人承包范围内未能达到"中山市安全文明工地"要求,指定分包人承担违约赔偿金额。如发包人不减轻或免除承包人的责任和违约赔偿,发包人向承包人的违约赔偿金额全部由分包人承担。
四、承包人要求指定分包人保护和维护施工现场内外的公共设施,因分包人或独立承包人损坏现场内外的公共设施应修复并承担一切费用。
五、分包人应在指定地点设置垃圾收集点,在施工过程的垃圾负责及时清理,如不遵守承包人的指示,承包人可另雇用他人进行清理工作,由分包人承担与此有关的一切费用。
六、工程竣工之后和移交完成工程之前,分包人应从施工现场清理并运出剩余材料设备、垃圾,保证整个工程的整洁,如分包人在合理时间内未把材料设备、垃圾清理运出,承包人可委托他人清运,所发生的费用全部由分包人承担。
七、施工水电费用
广日电梯工程有限公司施工期间的水电费用为该分包工程总造价的1%(RMB:40262元),该费用由分包人一次性交给承包人。
八、工程资料
分包人要按承包人的要求做好工程资料,并在承包人要求的时间内交由承包人归档。
九、安全协议
分包人应在施工前与承包人签订安全协议,并交RMB50000.00元安全保证金。该保证金在分包工程竣工验收后(且施工期间无安全事故),承包人无息返还给分包人。
十、本协议生效
协议订立时间:____年___月___日
协议订立地点:
本协议双方约定:签字盖章后生效,本协议生效后,即成为《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,与中山市永安新城二期住宅工程的《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》有冲突的条款,按本协议为准,原合同的其余部分条款应完全继续有效。
十一、本补充协议一式叁份,三方各持一份。
承包方(公章):分包方(公章):
法定人代表联系电话:邮政编码:
发包人(公章):法定代表人(签字):
委托代理人(签字)电话:传真:
_____年_____月_____日
电梯合同 篇3
买方:
代表人:
卖方
代表人:
为了合同的顺利履行,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,根据《民法典》有关规定。特订立本合同,以便共同遵守。
一、产品详情
1、梯号:
2、品牌及型号:
3、扶梯提升高度:
二、合同价款
1、该电梯的单价:__________元,数量:__________台。
2、设备价合计:_______________________________________________。
3、本合同总价:_______________________________________________。
4、本合同价已包括电梯设备销售额及其应交纳的增值税,以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用,包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。
三、付款方式
1、合同生效之日起__________天内,甲方向乙方支付本合同总价的__________%,计人民币:____________________元整,直接汇入本合同乙方指定账号,作为合同定金。甲方逾期给付的,则合同交货期另行协商。
2、收到货物之日起__________天内,甲方向乙方支付本合同部份__________%的货款,计人民币:____________________元整,直接汇入本合同乙方指定账号。
3、设备验收合格之日起__________天内,甲方再向乙方支付本合同总价__________%的货款,计人民币:____________________元整,直接汇入本合同乙方指定账号。
4、一年的质量保证起满后__________天内,甲方应向乙方付清余下的__________%余款,计人民币:__________元整,直接汇入本合同乙方指定账号。
四、交货
1、交货期限:________年______月______日到________年______月______日。
2、交货办法:
3、运输方式:
4、交货地点:
五、收货查验
1、甲方委托乙方把货物运到甲方工地,如有缺损由乙方负责,并无偿提供缺损件。
2、甲方收货后应妥善保管。
3、安装时,甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收,如发现缺损件,甲方应在开箱之日起________天内书面通知乙方,经乙方核对无误后补齐缺损件。
六、产品质量保证
1、乙方电梯根据国家相关规定制造与安装安全规范进行制造与安装。
2、乙方须按合同规定的电梯设备规格型号向甲方提供全新的电梯设备。
3、乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。
4、乙方负责安装的,本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起________个月内,但其中使用期不超过________个月。
七、合同变更和违约
1、合同履行中,甲、乙双方任何一方要求变更合同的,应在本合同约定交货日前________个月以书面形式通知另一方,并征得另一方的书面认可。
2、由于非不可抗力原因,乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的,违约方应按延期部分金额________%天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。
3、甲方未付清本合同款项的,本合同项下电梯设备的所有权仍属于乙方。
八、附则
1、本合同未涉及的事宜,按照《民法典》的有关规定办理。
2、如发生合同纠纷,双方应协商解决,协商不成则由合同履行地的人民法院裁决。
3、本合同一式________份,经甲乙双方签字后生效,甲方执正本________份,乙方执正本________份。
4、因任何一方的违约,导致履行不能,或者合同需要解除的,违约方需要向守约方承担责任,具体数额按照损失额确定。
甲方:
地址:
联系方式:
合同履行地:
签约时间:________年______月______日
乙方:
地址:
联系方式:
合同履行地:
签约时间:________年______月______日
电梯合同 篇4
电梯销售合同
甲方:____________(公司名称)
乙方:____________(公司名称)
鉴于甲方有经销电梯产品的经验和资源,并具有销售能力和营销渠道,且具备从事本合同所涉及商品销售所需的资质;乙方是一家专业从事电梯零部件研究、制造和销售的企业,双方本着诚实互信、平等协商、共同发展的原则,达成如下合作协议:
第一条 合同目的
甲方作为乙方电梯的经销商,在合同期内,按照乙方的市场定位、销售政策,以及乙方生产的电梯产品销售流程和标准,经销、推广和销售乙方在中国境内生产的电梯产品。
第二条 合作方式
1、甲方将推广和销售乙方在中国境内生产的电梯产品,包括以上述产品为核心的整体解决方案和技术支持。
2、甲方必须符合乙方的代理商资格,同时认可乙方的品牌、质量和售后服务。
3、甲方应该积极采取各种方式开拓市场,拓展客户资源和渠道资源,以增加销售量和市场占有率。
4、双方应该建立完善、高效的销售和服务体系,以确保产品质量和用户满意度。
第三条 甲方的权利和义务
1、甲方有权利根据乙方的市场策略和售价标准,以及买家要求,灵活地制定销售政策和价格体系。
2、甲方必须密切跟踪乙方电梯产品的市场信息和客户需求,及时反馈产品的销售情况和维修状况,帮助乙方改进和升级产品。
3、甲方承担产品的市场及售前咨询、安装、维护和售后服务等相关服务,并应该具备相关技术和维修条件。
4、甲方应该遵守商业道德和法律法规,维护乙方品牌形象和商誉,不得损害乙方利益。
第四条 乙方的权利和义务
1、乙方在合作过程中应该传达电梯产品的技术信息、品质和售后服务等相关内容,以及市场销售趋势和买家需求。
2、乙方应该为甲方提供充足的产品技术支持和售后服务,包括针对国内市场特征,制定针对性的销售政策和价格策略。
3、乙方应该在法律法规和合同规定的范围内生产和销售电梯产品,并确保产品的质量和可靠性。
4、乙方应该积极与甲方合作,建立、维护和改进销售和服务体系,在关键地区或项目提供协助和支持。
第五条 价格和结算方式
1、双方应该按照合同约定的价格进行销售和结算。
2、甲方应该在产品销售时,明确标注乙方的售价,并与买家签订符合乙方标准的合同。
3、月结的方式进行结算,乙方必须在10个工作日内完成结算财务报表,并将货款及时退还给甲方。
第六条 违约和解决方式
1、如一方违反了本合同规定,导致不利影响和损失,另一方有权利要求违约方赔偿或解除合同。
2、双方应该协商解决争议,如无法协商解决,应该提交有关行业监管部门或仲裁机构调解。
第七条 合同生效和终止
1、合同自双方签署后生效,有效期为三年。
2、合同期满前三个月,双方应该通过书面协议协商续期或撤销合同。
3、未经双方书面同意,不得单方面解除合同。
第八条 其他事项
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并生效。
2、本合同中未约定的事项,应该依照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。
3、本合同由双方共同协商,可根据实际情况进行修改和补充。
甲方:____________
签字:_________日期:____ 年____ 月 ____ 日
乙方:____________
签字:_________日期:____ 年____ 月 ____ 日
电梯合同 篇5
甲方:____________(电梯购买方)
乙方:____________(电梯出售方)
签订地点:____________宁夏·吴忠
签订时间:____________年月日
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲乙双方在平等互利的基础上,本买卖合同由买方和卖方共同签订,买方同意买入和卖方同意售出以下商品,并遵照以下条款和条件执行。
1.商品名称、数量、型号和价格:____________
1.1商品名称:____________乘客电梯
1.2商品数量、型号和单价:____________共部电梯,具体型号与单价见附件一《》
1.3合同总价:____________共部电梯,总价为人民币¥________元(大写:____________人民币________元整(含进口关税和中国国内增值税)。此价格不含安装、维修费。
2.商品规格
2.1详细规格见附件二《电梯参考规格表》,如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时,以买方认定的施工图为准。
2.2如经买方同意电梯规格变更、费用和交货期另议。
3、制造者和部件原产国家:____________
3.1本合同所指的全部电梯的制造商为。
3.2电梯主要部件产地见附件三《乘客电梯标准配置表》。
4.包装:____________
4.1卖方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装,使用长途公路或铁路运输,并有良好的防湿、防潮、防震、附腐蚀的能力,电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装,若由于馐不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2在每个包装箱表面,应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和"勿倒放"、"小心轻放"、"避免潮湿"的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上,在箱面上须标明重心和起重点,以便装卸和搬运。
5.电梯设备的交货、货物保管:____________
5.1交货方式以及地点:____________卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货,交货地点:____________。电梯设备的运输、装卸等费用,均由卖方负责。
5.2交货期限:____________
5.2.1本合同项下部电梯的交货。
5.2.2本合同签订之后,卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于年月日之前交付买方,买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议;卖方在收到买方书面确认通知后最迟在个月内将全部运到买方指定地点交货。
5.2.3若买方需要延迟收货,应提前天通知卖方,但延期不得超过天。
5.3货物保管:____________买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后,由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间,货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前,将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。
5.4本合同项下所有设备途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。
6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收:____________
6.1货到验收:____________在本合同第5.2.2款规定的交货时间内,在设备到达交付地点后个工作日内,买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收(数量、规格)卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致,若发现货物与装箱清单数量、规格不一致时,应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的,也不能排除卖方对此的保证责任。
6.2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。
6.3安装:____________货物经开箱验收合格后,由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件四《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。
6.4安装验收:____________在电梯安装完毕后日内必须报请设备安装地电梯质检部门验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定,对安装高度完毕的电梯设备进行报检,买方应积极配合卖方,若安装验收没有通过,卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的,由此产生的买方损失由卖方承担。
6.5有关开工申报,电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担(电梯验收的监检费及土建配合费由买方承担)。
6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前,买方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由买方负责。同时,电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在的缺陷的全面保证责任。
6.7电梯经验收合格并发放准运证后,买卖双方办理电梯移交手续(移交时间不得超过30天)。电梯保修期从电梯验收合格之日起算。
7.本合同总价款的支付方式:____________
7.1本合同经双方授权代表签字并加盖公章后立即生效。合同签订后5日内买方向卖方支付合同价每台________元整人民币,小写¥________元整作为预付款支付给乙方,即人民币¥________元整,(大写:____________人民币________元整)。
7.2在本合同第5.2.2款规定的电梯交货时间之前20日内,买方向卖方支付到应当交付的电梯价款总额的70%,(即人民币¥________元整,大写人民币:____________________元整)。
7.3在本合同第5.2.2款规定的电梯交货时间之后10日内,买方向卖方支付电梯价款总额的15%,(即人民币¥________元整,大写人民币:____________________元整)。
7.4在电梯经当地电梯质量检查部门验收合格,颁发准运证后15天内,买方向卖方支付电梯价款总额的10%即人民币¥________元整,大写人民币:____________________元整
7.5在电梯经当地电梯质量检查部门验收合格,颁发准运证后进入保修期,保修期满一年后10天内,买方向卖方支付电梯价款总额的5%,(即人民币¥________元整,大写人民币:____________________元整)。
7.6卖方在每次收款前应提供相应金额税务收据,电梯运至甲方工地10个工作日内乙方向甲方出具一份相应电梯总金额增值税发票或普通税务发票。
7.7本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转账。
8.技术文件:____________
每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运,若有任何文件遗失,卖方须在15天内将这些资料邮寄给买方。
8.1装箱清单;
8.2一整套操作和维修手册(包括电路图);
8.3品质证书。
9.质量保证:____________
9.1卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的,是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下,有正常运行的性能和使用效果,具符合本合同规定的质量标准。
9.2卖方保证卖方提供的电梯均根据国家标准GB10058-97《电梯技术条件》及GB7588-20xx《电梯制造及安装安全规范》、以及双方约定的其他标准(包括卖方的单方承诺)设计制造。设计寿命为30年。
9.3电梯保修期自电梯经验收合格之日起12个月(起始日按照电梯验收合格批次计算)。在电梯保修期内,卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责维修、更换。经卖方维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的,卖方还应当作出赔偿。
9.4如双方对质量问题的认定有争议,由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。
9.5电梯保修期满后,卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任,具体约定另行签订《永久维修服务承诺书》。
9.6电梯保修期满后,卖方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件。另行签订《备品、备件清单及费用》中的报价在电梯保修期结束后五年内有效。
10.违约责任:____________
10.1买方因其过错若没有按照本合同条7.1款--第7.5款之规定支付合同价款,则交货期限相应推迟。同时,买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同款,均应每延期一日按应付而未付的款项金额的千分之五向卖方支付违约金。
10.2卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的,则应每延期一日按延期交货货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。同时,买方对下一期的付款期限可以相应推迟。
10.3若因卖方(包括卖方指定的安装方)原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的,则应每延期一日按延期通过验收货物价款的千分之五向买方支付违约金。
10.4若因卖方未能及时安装、调度、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的,则卖方应承担由此产生的全部责任。
10.5在保修期内,卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的,买方有权委托第三方进行维修,维修费用由卖方承担,直接从卖方的质量保证金中扣除。
10.6本合同生效后,任何一方若不符合本合同约定或者民法典的约定的单方面解除合同,均应按照本合同价款总额的百分之五向另一方支付违约金,并赔偿给另一方造成的实际损失。
10.7不可抗力:____________凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见的,不能避免也不能克服的原因导致合同不能按照约定履行时,则遭遇不可抗力的一方,应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方,并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方,可免除违约责任,但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。
11.附加条款
11.1本合同自甲方、乙方签章之日起生效。
11.2卖方负责良好的安装、售后服务。
11.3本合同附件是本合同的有效组成部分,对于双方具备同等的效力。卖方、买方的任何书面单方义务承诺,一经对方接受,也构成合同的有效部分。
11.4本合同及附件生效的,合同的任何修改均必须得到双方的确认。
11.5未经买方同意,卖方不得对合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。
11.6合同争议的解决:____________如双方在本合同履行过程中产生争议,应通过友好协商方式解决。如协商解决不成,可向电梯安装地人民法院提起诉讼,诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。
11.7本合同未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议。
11.8本合同正本一式肆份,买方贰份,卖方贰份,各合同文本具同等法律效力。
电梯合同 篇6
万通佳和酒店施工及内部装修过程中需要使用电梯运送装修材料,由于电梯没有正式移交给甲方,但由于施工需要经过甲方、使用方和电梯供货方、安装队协定,可以临时使用电梯,但必需遵守以下条款:
一、甲方和施工方必须安排专人对电梯的使用进行管理,并由我方安装人员进行安全操作培训。
二、电梯操作人员必须完全按照培训的安全操作流程进行运行和管理电梯,操作和使用人员禁止在电梯内和井道中吸烟、/使用明火,以防止火灾及烧毁井道内的电线。
三、在电梯的使钥匙(1把)交予电梯操作人员,甲方、使用单位及供货单位、用期间,使用人员在运送各种物品时,必须保证轻拿轻放,以免造成对电梯的损害,如果在电梯交付甲方时,甲方发现电梯的内部外部有划痕、破损,由使用方全部负责。
四、在操作过程,由于开关门需要手动,开关必需符合安全操作要求,禁止暴力操作。
五、安装队经过对电梯人员培训后将电梯安装人员对电梯各部件进行检查,以确保部件的完好和正常使用,并在使用方电梯使用完毕后把钥匙归还安装队,各方负责人进行再次检查,如果出现部件损坏、变形、失效由使用方负责全部的维修费用,由我方安装人员进行维修。
六、电梯必须专人按照安全操作流程进行操作,在使用期间如出现人员伤亡事故,由使用单位及操作人员负责,其它三方不承担任何法律和赔偿责任。
七、操作和使用人员禁止在轿箱内和井道内乱扔杂物,如发出井道内部件被砸毁,底坑内有杂物,由使用方负责清理和赔付。
八、在使用过程中,出现故障必须及时和安装队人员联系,禁止私自拆卸和改动。
九、此协议一式四份,甲乙双方各执一份,使用单位执一份,安装队一份,自签字之日起生效。
甲方: 使用方:
供货方: 安装队:
20XX年X月XX日
电梯合同 篇7
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,本着友好合作、协商一致的原则,就乙方向甲方提供电梯广告位事宜达成如下合同条款:
本合同暂定期限为半年(_____年_____月_____日—_____年_____月_____日)。
甲、乙双方如需继续合同,合同期满后应续签合同,并乙方需优先与甲方合作。
一部电梯的广告价为半年_______元(大写______元)共计:共____部电梯。
1、甲方有权决定广告发布内容,但必须保证其真实性、合法性。
2、乙方需在合同期内维护广告位正常使用,如在乙方小区内发现广告没能正常使用。乙方需向甲方及时提醒修复。
3、租凭期内、乙方不能无故终止合同。
4、合同期间,电梯内不得出现其他家具经销商的广告。
1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决。
2、本合同一式二分甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。甲乙双方签字生效。
甲方签字:
乙方签字:
_____年_____月_____日
电梯合同 篇8
电梯委托管理协议书
委托方:(以下简称甲方)
受托方:(以下简称乙方)
经甲乙双方在“相互信任、平等互利”的原则下友好协商后,就甲方将电梯交由乙方管理使用事宜达成协议。为明确甲乙双方电梯维护保养工作中的责任、权利和义务,签订本协议。第一条 协议对象:电梯
所在场所 : 机种及台数:“三菱”,电 梯 台 第二条 乙方责任、义务和权利
(1)
乙方须委派专门的电梯管理人员管理电梯,且委派的电梯管理人员应持有特种设备安全监督管理部门认可的特种设备安全管理人员资格证。
(2)承担因不可抗力对电梯设备造成的各种或间接损坏。
(3)承担电梯年检费、建档费、维修保养费等费用(质保期内应由电梯生产厂家进行质保的除外)。
(4)负责向特种设备安全监督管理部门申报做好电梯年检工作,保证电梯年检合格。如年检不合格,承担电梯复检的费用,直到年检合格。
(5)负责与维保公司签订电梯维保合同并支付相关费用,督促维保公司定期进行巡视、检查和维修保养;维修要有记录,确保电梯安全正常运行。
(6)应做好应急预案并进行演练,在发生电梯出现异常现象或临时故障时按照应急预案及时进行处置,同时乙方管理人员应立即通知电梯维保公司人员,并及时告知乘客及住户。(8)在电梯管理使用中,承担电梯配件、部件损坏的修理和更换费用。(9)提供每天24小时值班服务,并有通讯联系方式(电话号或手机号)。(10)负责向政府有关部门进行电梯登记注册,确保电梯的合法使用。
(11)保持电梯轿箱、机房等部位的清洁卫生,防止轿箱及井道进水造成电梯故障,禁止非工作人员进入机房重地。
(11)经常听取用户的意见,不断改善和加强服务工作,提高服务质量。第二条 甲方责任、义务和权利
(1)应在协议生效 5 日内向乙方移交电梯出厂合格证、验收证明资料等有关资料。(2)移交前负责做好轿箱防护,移交后防护设施由乙方进行维护、更换。
(3)移交前负责安装好电梯轿箱内五方通话等设施,乙方负责日常维护和管理,确保设施的正常运转。
(4)甲方有权监督、考核乙方的服务质量、查看电梯维护保养及运行记录,发现问题有权通知乙方并限期整改,发现乙方不按规定进行电梯维保、年检等行为时甲方有权对乙方进行处罚,如乙方
不能按期整改,甲方有权停止电梯运行。第三条、违约责任
(1)甲乙双方应严格遵守本协议的各项条款,由于任何一方的违约行为,导致另一方权益受到损害,一切经济损失,由违约方承担。
(2)若乙方对本协议所指定的电梯没有进行日常规范化管理及使用、没有按按规定进行电梯保养和年检等,甲方有权对乙方进行处罚,并由乙方承担因此带来的损失。
(3)乙方应对电梯在运行过程中的各种性能进行观察、检查和调整,若没有对电梯在运行过程中的各种性能进行观察、检查和调整,导致另一方权益受到损害,一切经济损失,由违约方承担。(4)乙方应在国家法定节日前夕,对电梯进行安全检查,排除电梯安全隐患,若违反约定,由乙方承担因此带来的损失。
(5)如发现电梯出现异常现象或临时故障,乙方电梯管理人员应及时通知电梯维保公司,采取措施,排除故障,恢复电梯正常运行,若违反约定,甲方有权对乙方进行处罚,并由乙方承担因此带来的损失。
(6)在委托管理期限内,发生的损害和人员伤害,均由乙方承担。
(7)甲乙双方任何一方违约,另一方有权提前解除本协议,提前解除协议的一方应提前30天以书面形式通知对方。
(8)因执行本协议引起的争议,双方应本着诚实守信、公平合理的原则协商解决。在协商无效的情况下,纠纷应提交有关合同仲裁机关或人民法院诉讼解决。第四条、其它
(1)本协议经甲乙双方委托代表人签字并盖章之日起生效。(2)本协议正本一式贰份,甲乙双方各执壹份。第五条、费用说明(1)甲方一次性支付给电梯维保公司两年维保期内(2017年9月1日至2019年9月1日。)的电梯维保费用。
(2)甲方承担维修费期限:交付使用后的24个月,即2017年9月1日至2019年9月1日。
(3)
两年维保期到期后由乙方自行选择维保单位进行维保,维保费用由乙方自行承担。
甲
方:
乙
方: 授权代表签字:
授权代表签字:
****年**月**日
****年**月**日
电梯合同 篇9
甲方:厦门中兰通电梯工业有限责任公司巴中办事处
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它相关法律法规的规定,为保护双方合法权益,就本工程电梯安装事项达成如下协议。
一、工程概况:
1、工程名称:西南片区
2、安装地址:云南省、成都市、巴中市
2、承包范围:1300台电梯的电梯安装,电梯监检验收,协助调试,(甲方委托工厂派技术人员调试或甲方指定人员调试)。
3、工期:每台到货开箱日算起15天。包括在甲方规定时间内具备报验资料、通过监检验收。特殊情况工期需顺延的将根据现场实际条件由甲方指定管理人员签字确认。
二、工程款及结算方式
1、工程造价:按12层12站计算,每台15000元,超出12层12站按每层1300元加费计算(含人工安装费用、卸车费、搬运费、吊装费、搭拆脚手架费、税费、验收小费、砝码费用、不含开票、政府部门费用)。
1.工程质量以电梯监检、政府验收部门、甲方的评价为准;
1.2上述价格包含乙方执行和完成合同约定的工程以及不能或缺的或突然需要克服困难的所有附带工作及费用,不论是否在合同文件中有所说明。除甲方原因外,甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用;
1.3本合同总价不因人工、材料或汇率的变动而有所调整(不含电梯井道
整改费用);
1.4本工程如因乙方安装质量控制不当或现场管理不当引起用户或电梯制造商投诉,甲方则可依照情形对乙方每次处安装费10%以内的罚款。
1.5乙方应提供有脚手架安装。
1.6每台电梯井道内如需增加支架在10档(指整圈)以内的由乙方无偿施工,需增加支架超过l0档的,甲方按超出10档部分(如需增加ll档,则甲方补贴ll-10=1档的)以100元/每档补贴给乙方(未含税),本项增加的支架材料由甲方提供。
1.7由乙方指定二次搬运所有零部件。
2、工程付款方式:
2.1、乙方进场后7天内甲方向乙方支付30%电梯安装费。
2.2、电梯达到快车调试后甲方向乙方支付30%安装费。
2.3、电梯验收合格后十天内甲方向乙方支付35%安装费。
2.4、经当地技术质最监督局验收合格取证完成,乙方向甲方移交安装成品及所剩物料后十天内甲方支付乙方5%的安装费。
2.5、结算方式:甲方以支票或现金方式支付给乙方。
2.6、乙方成员若违反甲方安装现场管理规定,甲方将按处罚条件进行处罚。
三、现场管理规定
1、甲乙双方人员均要严格遵守现场各项管理制度,乙方须在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法、安全生产、爱护财产的素质教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料。工地发生机具设备丢失,被发现者处偷盗者论,依法承担相应法律责任。
3、施工人员上班时间应佩戴工作卡,佩戴位置为人体左胸处,未佩戴者不予进场施工。如发现在施工现场未佩戴工作卡的,每人每次罚款人民币50元。
4、甲方若安排相关技术培训及或由省特种设备培训中心举办的相关技术培训,乙方人员不得缺席,否则甲方将不再考虑下次培训。
5、工地禁止吸烟,吸烟应到项目部设置的吸烟点,否则,以违反规定论,每次每人处罚款人民币50元。
6、工地上班时间禁止喝酒,禁止酒后上岗,违反者每人每次处以罚款人民币300元。
7、工地禁止大、小便,大、小便应到指定的地点,违反者每人每次处以罚款人民币100元。
8、工地上班时间严禁穿拖鞋、穿背心或不佩戴安全帽,违反者每人每次处以罚款人民币50元。
9、工地禁止发生打架斗殴,如发生以除名论,且班组负责人每次处以罚款人民币1000元,情节严重者送有关部门处理。
10、下班前,各班组要做好关闭窗户,以免下雨淋湿材料等。
四、工程施工甲乙双方责任及权利
1、施工进场前乙方应对工程井道、库房、脚手架、用电情况及土建配合情况进行全面勘察、了解,并及时提出整改方案。若发现问题甲方不及时处理,乙方有权不进行施工。若上述问题经乙方确认无误,乙方进场施工后甲方将不对上述问题引起施工负责。
2、乙方安装过程中应高度注意安全,要严格执行厂家要求的安全操作条例和省市有关安全防护的各项规定,乙方安排具有电梯安装上岗证人员进行安装,遵守施工现场及土建总包的有关规章制度,并负责施工人员的人身安全,为施工人员提供劳动保险及人身保险,安全事故的各项责任包括理赔由乙方自行负责。
44乙方成员若违反甲方安装现场管理规定,甲方将按惩罚条件进行处罚。
3、乙方应符合国家及电梯厂家的安装规范、标准完成电梯全部机械、电气的安装工作,有关对产品安装质量的要求参照甲方与业主签定的安装合同,合同的质量条款同样对乙方具有约束力。
4、施工期间甲方有权对工程质量进行监督、检查。若乙方人员不服从甲方质检员监督、检查,并对提出整改内容不及时整改,甲方将按惩罚条例进行处罚。
5、电梯设备货抵工地时甲乙双方开箱验收,确认货物完好、数量正确后乙方在甲方的装箱单上签字,并负责电梯设备保管工作,若因乙方保管过失造成电梯设备丢失或损坏,乙方应负责赔偿。在安装调试中由于乙方安装质量问题造成的零部件损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
6、施工中各候梯厅的安全护栏、标语等安全设施均由乙方负责实施和维护。
7、乙方负责安装完工后的机房、门头、井道、地坎、轿顶、底坑的清理及厅门防护层撕丌等工作。
8、乙方负责施工过程中所需的一切施工具。
9、乙方负责安装所需以下耗材:施工灯泡、焊条、切片、割片、氧气、乙炔、锯片、样板架、工作手套等。
10、乙方必须把安装所剩成品移交给甲方,废品由甲方处理。
11、乙方必须服从甲方安排,定期召开质量、安全、技术及现场管理会议。
12、甲方负责施工期间的电费、水费及验收费。
13、乙方负责以下的安全用品:安仝帽、安全带、小药箱
五、工程验收及保修
1、工程验收:电梯安装完成后,甲方根据制造商的验收规程进行检验(包括制造商安排的检验),若有合格项则由检验人员开具不合格整改通知单,责令乙方整改直至合格为止。电梯运行应达到:启动制动平稳、开关门平顺、运行过程
无异响、无晃动。
2、电梯厂检验合格后由甲方报请当地技术监督局验收合格(一次性通过)并取得电梯使用证。乙方必须配合甲方完成电梯验收后的资料移交和竣工备案,并最终完成和业主的电梯交接工作。
六、违约责任
1、乙方由于不可抗力原因不按合同约定时问完成电梯安装工作,误工的处罚按甲方与电梯业主签定的电梯安装合同的违约条款执行。
2、在未得到划方许可的情况下,甲方或乙方均不得擅自终止合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总价的l0%。
七、其它
解决,协商不成,提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
1、因履行本协议发生的争议,双方协商解决,协商不成,提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
2、本合同经双方签字盖章后生效,一式四份,甲乙双方各二份。
甲方:厦门中兰通电梯工业有限责任公司巴中办事处乙方:
授权代表签字:家庭地址:
身份证号码:
合同签订日期:年月日合同签订日期:年月日
电梯合同 篇10
项目名称: 天物化工大厦
楼号:东北、东南、西南塔楼各一台
本部电梯使用起始日期:自20XX年X月XX日起。
停止日期:自20XX年X月XX日止。
由于本项目电梯未经过相关部门的验收,按相关规定,该电梯不能使用。且电梯各部件属于精密部件,在土建施工现场灰尘较大的环境下频繁使用,会对电梯的零部件造成一定损害,影响今后电梯投入正常使用时的运行状况。现由于贵单位急需使用电梯,现将该电梯交付贵单位临时使用,为了规范电梯的临时使用,以便在最小范围内将对电梯的损害降到最低,现特制定以下约定,使用方应承担的以下义务和责任:
1、 提供临时电源线(不低于10平方),电压波动范围380v±7﹪,电费及电源线维护由电梯使用方负责承担。
2、 使用电梯前安装单位和使用方共同检查电梯成品,进行交接后方可使用。
3、 电梯厅门、门口及地坎部位应由土建方封堵完毕。
4、 电梯机房回填施工(防水台、承重梁浇筑)完成。
5、 电梯机房门窗已安装并能锁闭。
6、 因电梯五方对讲系统未完善,使用方必须配备电梯轿厢内与外界有效的通信设施。
7、 由使用方负责电梯的成品保护,并对需使用的电梯采取适当的成品保护措施。并在显著位置(厅门口、轿厢内)张贴电梯使用须知。
8、 因电梯井道内隔音板或保温安装施工在电梯轿顶上进行,由于施工位置的特殊性,乙方安排专人负责电梯运行,施工人员不超过2人。施工人员进出轿顶统一听从乙方人员指挥,并做好自身防护(安全帽、安全带等)及施工材料坠落防护措施,并负责完工后轿厢、井道、底坑卫生清理工作。
9、 每台电梯必须指派一名负责电梯运行的电梯司机,并经由安装单位培训,电梯司机应随时保证电梯门坎的清洁。
10、电梯使用电梯过程中,使用者应服从电梯司机的指挥。如出现异常应立即停止使用并通知电梯维修人员,因停电、故障引起的电梯关人,请不要强行打开轿门以免发生危险。应迅速通知电梯维修人员到场解救。
11、爱护电梯已装设施,不拍打电梯厅门,电梯内不得打逗。
12、如有人为损坏(划伤、碰伤及不正确使用产生的配件损坏)相关费用由使用方承担。
13、不得使用电梯运送散装水泥、沙石。
14、不得使用电梯运送水和其它液体,如必须运送,则应使用密闭容器包装。
15、运送物品时,注意应将物品的均匀摆放,不得超载使用电梯。
16、不得使用电梯运送超长、超重、超宽物体。
17、由于临时电源的电压经常有波动,电压的波动对电梯内的电脑板和电气部件有一定损害,使用方有义务对该问题引起重视,如出现损坏根据实际情况予以赔偿。
18、如使用方在使用过程中,野蛮使用,对电梯造成损害,甲方有权将电梯收回,不予使用。如必须使用应通知工程甲方,核定损失和修复费用后,重新予以交接确认。
19、电梯临时使用期间,电梯使用方承担对电梯的管理、保管、保护责任,电梯使用完毕后,电梯使用方应提前通知电梯安装单位停止使用日期,经检查无误后电梯使用方将电梯交还电梯安装单位管理、保管。
20、电梯使用时间不得超出一个月,如需要延长使用时间则提前进入免保期。
21、电梯临时使用期间,如有政府部门检查及出现安全事故,所产生的一切后果由使用方承担。
22、本协议一式两份,并与“临时使用电梯成品交接确认单”一并经由双方签字盖章后生效。
担保方签字(盖章):
20XX年X月XX日
电梯使用单位(盖章):
签字:
电梯安装单位(盖章):
签字:
20XX年X月XX日
电梯合同 篇11
使用单位(甲方):______________________
维保单位(乙方):______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯安全监督管理办法》、《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。
第一条日常维护保养范围
甲乙双方约定,由乙方对甲方瑞明新城所使用的部电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。
第二条日常维护保养内容
乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》完成2次/月的定期维修保养和季度、半年、年的日常保养项目,并做好维护保养、抢修、维修相关记录(见附件)。
第三条日常维护保养标准
实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)的相关规定。
第四条日常维护保养期限
___________年___________月___________日至___________年___________月___________日止。
第五条日常维护保养费
每部电梯维护保养费:___________元(含运费、税费),共___________部,合计___________元人民币。
金额总计:人民币___________(大写)元整。
第六条结算方式
年中甲方支付本合同服务费用总额的_________%,共计人民币_________元整(大写:_________;余下_________%的款项在服务期满后一次性付清,人民币_________元整(大写:_________);
第七条乙方提供电梯故障的24小时急修服务。
服务热线:_________,乙方必须保证服务热线24小时畅通,项目现场拟派应急维修人员2名,24小时值班。抢修服务时间:无驻场人员30分钟内到达现场。否则应承担不按时履行义务的违约责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯合同 篇12
根据项目情况,我公司本次电梯采购共需30台 ,电梯标准中档,标配功能
此项目电梯配置要求:
1、 载重量:800kg 1000kg
2、 梯速:1.75m/S1.8m/s
3、 厅门、门框、轿厢装潢材质:蚀刻钢板(景面带花纹,高档)、镜面钢板(中高档)、发
纹不锈钢(标配,住宅常用)、喷涂钢板(低端产品,后期需维护)
4、 门套:一楼大厅大门套,其它层小门套
5、 马达:永磁同步无齿轮曳引记,(目前比较先进,节电,噪音小,体积小节约机房空间,)
6、 群控电梯(同层操控面板减少,减少投入)
7、 门机系统:光幕红外线(安全,按线束定价)、 触板
必选功能:
1、全集选控制运行功能2、超载保护功能,3、超载报警功能,4、超速电器保护功能5、超速机械保护6、安全触板,7、门过载保护功能8、开关门时间异常保护功能9、开门异常自动选层功能10、电机空载保护功能11、电动机发热保护功能,12、对讲通话功能13、警铃报警联络功能,14、故障低速自救运行功能,15、停车在非门区提示功能,16、位置异常自动校正功能,17、停电应急照明功能18、轿顶检修操作功能19、轿内检修操作功能20、主机及控制柜检修操作功能21、满载直驶运行功能22、无效内指令自动消除功能23、反向内指令自动消除功能24、起动补偿功能25、开门时间自动调整功能26、开门时间自动控制功能27、运行次数显示功能,28、轿厢照明自动控制功能29、轿厢通风自动控制功能30、故障自动检测功能31、故障自动存储功能32、待机定期自检功能33、层高自测定功能34迫梯功能35、轿内语音提示功能36轿内误指令自动取消功能37、三方通话功能38、预留视频监控接口39、取消迫梯功能40、厅外楼层指示41、预留井道内三方通话、背景音乐及视频线路。
电梯厂商在报价前需提供的文件:
1、 营业执照副本
2、 特种设备安装改造维修许可证A级
3、 特种设备制造许可证A级
4、 产品制造商授权书不(代理商需提供)
5、 法定代表人或授权书
电梯的报价:
1、 应注明梯速、载重、装潢、功能、设备和附件(含供应、运输、包装、保险及随梯文件
等)、安装、报验,试运行,维护用实验设备及工具、井道脚手架搭拆费、牛腿或钢梁制作安装费用
2、 免包年限,免包结束后。每年的维护保养费
3、 厂家自报付款方式
售后服务
1、 保修期承诺
2、 维修技术人员情况
3、 应急维修时间安排
4、 维修服务费标准
5、 主要零配件的配备
6、 其他服务承诺