电力设计合同模板
电力设计合同模板4000字。
在当今社会中,合同的成立是第一步,合同的生效是第二步。签订了合同就有了法律依靠,对双方都有了约束力。想要了解“电力设计合同模板”的相关知识不妨来看一看这篇文章,经过读取您的思考会更深入!
电力设计合同模板(篇1)
发包方(全称):(以下简称甲方)__________
承包方(全称):(以下简称乙方)__________
签订日期:__________
签订地点:__________
为明确甲乙双方在工程设计中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方依自愿平等诚实原则,经协商一致,签订本合同。
第一条 设计范围和内容
一、工程名称:
二、工程地点:
三、项目编号:
四、设计内容: 工程施工图等勘察设计
五、设计成果提交时间:乙方应按甲方要求于设计方案交底后 30 日内向甲方提交施工图纸、施工图预算及材料清单等.
六、设计标准: 《架空配电线路设计技术规程》(Q/301-10606-95)、《高压配电装置设计技术规程》(Q/301-10602-95)以及《中低压配电网规划建设与改造实施细则(试行)》等规程规定。
第二条 双方的职责
甲方的职责:
一、配合乙方开展工作,并协调设计中需互相配合的有关事宜。
二、收到乙方交付的设计文件或图纸后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加竣工验收。
三、负责保护乙方的设计成果,不得擅自修改,未经乙方书面同意,不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
四、负责按合同约定按时支付设计费。
乙方的职责:
一、按合同约定的进度、质量提交设计成果 一式8份 。
二、参加甲方召集的必要的工程协调会。对所承担设计的工程项目应配合施工,开工前进行技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,及其引起的修改预算等。参加工程竣工验收。
三、应在收集资料基础上,对现场进行核对后,交付符合现场的施工图。
四、负责协助与厂家签订主设备的技术协议。
五、按期提交初设图纸和设计图,参加甲方组织的设计初审、会审会议,并做好全面技术介绍和交底,根据设计初审及会审的综合意见进行修订;
六、对设计的进度及所提交的`图纸的合理性负责。由于乙方的原因,造成设计成品不合格,乙方应积极采取补救措施,并承担由此所造成的一切损失。
第三条 设计的变更
一、甲方因故要求改变设计,乙方应积极给予支持,但甲方应及时书面通知乙方。因变更而涉及的问题,双方应另行议定。
二、甲方因故要求停止设计时,应及时书面通知乙方,乙方应立即停止设计,费用按已完成的工作量算。
第四条 设计费取费标准:按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。同时参照《竞争性谈判结果通知书》及《报价书》。乙方自愿以设计费人民币 作为本工程总包报价。
第五条 合同价款
一、本工程合同价款为人民币 。
二、合同价款支付方式:
合同签订后付30%作为定金,所有设计文件交付后,付至90%,留10%待工程验收送电运行正常后付清。
第六条 违约责任
一、乙方未按合同约定时间提交勘察设计文件等成果,每逾期 1 天,应向甲方支付单项价款的 0.5 %的违约金,误期罚款总额一般不应超过合同价的百分之五。延误超过30天的,甲方有权解除合同。
二、乙方提供的勘测结果或设计图纸存在问题,乙方应根据需要进行修改,并承担因此增加的费用以及给甲方造成的损失。
三、甲方未按合同约定支付合同价款的,每逾期 1 天,向乙方支付单项价款的 0.1 %的违约金。
四、在合同履行期间,因非乙方原因甲方要求终止或解除合同,乙方尚未开展设计工作的,乙方不退还甲方已付出的合同定金;已开始工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。合同生效后,非甲方原因乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
五、因乙方工作失误造成返工或已购设备无法在本工程中使用的,应由乙方负责。
六、若非甲方原因,乙方对于设计深度不足,以及未经甲方同意应施工单位要求修改方案或虚增工程量等,所造成的损失由乙方承担。
七、双方违约的其它责任,均按国务院颁布的《建设工程勘察设计合同条例》执行。
第七条 争议解决方式
甲乙双方在履行本合同时发生的一切争议,由双方当事人协商解决。协商不能达成一致的,可向本合同签订地的人民法院提起诉讼解决。
第八条 合同附件: 无。
第九条 双方约定的其他事项: 无。
第十条 合同效力
本合同一式 肆 份,甲方执贰 份,乙方执 贰 份,效力同等。本合同自双方签字盖章之日(签订日期)起生效。本合同未尽事宜双方可经协商另签订补充协议。
甲方:__________乙方 :__________
法定代表人或委托代理人:__________ 法定代表人或委托代理人:__________
地址:__________ 地址:__________
电力设计合同模板(篇2)
一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。
四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。
五、乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
工程名称:
建设单位:
施工单位:
签订时间:
签订地点:
电力设计合同模板(篇3)
工程名称:________________
工程地点:________________
合同编号:________________
设计证书等级:____________
发包人:__________________
设计人:__________________
第一部分____协议书
发包人(全称):__________________________
设计人(全称):__________________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
鉴于发包人拟建设__________________________(工程名称),并通过________ 年____月____日的中标通知书接受了设计人以人民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的投标,双方达成如下协议:
一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分:
1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;
2、中标通知书;
3、投标书;
4、本合同专用条款;
5、本合同通用条款;
6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺,保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺,保证按本合同规定的期限、方式和币种,向设计人支付合同价款。
五、合同生效:本合同自__ 之日起生效。
六、合同签订:
合同签订时间:________年____ 月____ 日
合同签订地点:________
发包人:(公章)
设计人:(公章)
地址:
地址:
法人代表:(签名)
法人代表:(签名)
委托代理人:(签名)
委托代理人:(签名)
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
电话:
电话:
传真:
传真:
邮政编码:
邮政编码:
建设行政主管部门备案:
鉴证机关或见证方:
(盖章)
(盖章)
备案号:
经办人:
备案日期:
第二部分__通用条款
第一章 词语定义
第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
1、合同:指本合同条款(包括通用条款和专用条款)、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的进一步的文件。
2、发包人:本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。
3、设计人:本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。
4、双方:发包人和设计人的合称。
5、投标书:指设计人为工程向发包人提供的,按合同条款规定并为中标通知书所能接受,为工程而作的有报价的建议书。
6、定金:指发包人与设计人订立合同之后,为了保证合同的履行,发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。
7、中标通知书:指招标机构正式确认设计人中标的信函。
8、工程:合同约定具体内容的永久工程。
9、合同价款:指发包人根据合同条款,用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。
10、不可抗力:不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。
11、补充或变更协议:在本合同签订后,结合具体工程,发包人和设计人另行协商签订的书面协议。
12、日:是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
13、月:是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二章 合同文件及解释顺序
第二条 合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,组成本合同的文件和优先解释顺序如下:
1、本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议
2、中标通知书;
3、投标书;
4、本合同专用条款;
5、本合同通用条款;
6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
第三条__当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第五十条约定的办法解决。
第三章 合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律
第四条__合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、说明。
第五条__适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
第六条 本工程设计的依据是:
1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书;
2、发包人向设计人提供的基础资料;
3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。
第七条 设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
第八条__发包人要求使用国外标准、规范的,应无偿提供中文译本或英文本。
第四章 发包人责任
第九条__发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
第十条__发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
第十一条__发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。
第十二条__在发电工程设计中,发包人负责对外协议的联系工作,并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等(如需要)协议、合同或有关文件。
第十三条__在输变电工程可行性阶段设计中,发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件,并在协议、合同或文件的签订前,协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。
第十四条__发包人需保护设计人的设计版权,未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。
第十五条__当发包人聘请设计监理时,应明确所赋予设计监理代理承担的义务或责任、代理行使的权利或工作范围,除本合同另有明确规定外,设计监理无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为,不应变更或免除设计人的责任。
第五章 设计人责任
第十六条__设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作,严格掌握设计标准,控制工程造价。
第十七条__设计人按本合同专用条款第三十二条规定的的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件,并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。
第十八条__设计人应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施,保证设计质量。
第十九条__设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
第二十条__设计人应依据合同,接受发包人聘请的设计监理方的监理。
第二十一条__若设计人按投标书和专用条款的约定,分包部分工程设计工作时,设计人与分包单位签订分包合同后,应将分包合同的副本送交发包人,分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30%。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准,分包合同不能解除设计人任何义务和责任,分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。主体工程不得分包。
第二十二条__设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。
第二十三条__本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。
第二十四条__在发电工程设计中,当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时,设计人应予以协助和配合。
第二十五条__在输变电工程设计中,当发包人按通用条款第十三条负责签订之前,与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作,应当由设计人负责。
第六章 设计工期
第二十六条__双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的电力工程勘测设计工期定额》,在输变电工程中,还应根据《广东省电力集团公司输变电工程建设工期定额》,协商确定设计工期。
第七章 审查、确认
第二十七条__设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用,发包人负责审查的安排,审查费用由发包人负责。
第二十八条__设计人交付设计文件后,参加有关上级审查,并根据审查结论,负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时,双方需另签补充或变更协议。
第二十九条__发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作,也可单独进行确认或组织会审工作。
第三十条__根据确认或会审意见,如非属设计人原因造成设计的返工,其增加的设计费用由发包人负责;如属设计人原因造成设计的返工,则不应增加设计费用。
第三十一条__其它服务:设计人可按照发包人的要求或委托,进行专用条款第三十一条明确的其他工作,并另行收费。__________________
第八章 设计文件交付、现场服务
第三十二条 设计人根据有关设计文件出版份数规定和双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件。设计文件以设计人交付的书面文件为准。设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。
第三十三条__设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工,进行技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更和核算费用,参加试车考核和工程竣工验收,参加有关隐蔽工程验收,并根据工程情况派驻现场设计代表。
第三十四条__双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人月数协商确定。
第三十五条__发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
第三十六条 在设计人员进入现场作业或配合施工时,发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件。
第九章 合同价款与支付
第三十七条__合同价款及调整:合同价款在专用条款内约定后,任何一方不得擅自改变,专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整:
1、在合同执行期间,如遇设计收费政策调整,且该收费调整是强制性规定,则应按规定相应调整合同价款,双方应以补充或变更协议予以确认。
2、当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时,应设计人要求,双方应签订补充协议,设计费随之调整。
第三十八条__合同定金支付:合同生效后,发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。合同开始履行后,定金抵作设计费。
第三十九条__合同价款支付:发包人应按专用条款第三十九条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。
第四十条__其他支付:发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托,向设计人另行支付因其他服务发生的费用。
第十章 违约责任
第四十一条 发包人或设计人违反合同规定造成损失的应承担违约责任。
第四十二条__根据通用条款第三十九条,发包人每逾期支付一日,按应支付金额的千分之二承担逾期违约金;逾期超过30日以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,但应书面通知发包人。
第四十三条__因设计质量低劣引起返工造成损失的,由设计人继续完善设计工作,并按损失的大小计算减收的设计费,减收的设计费最多与损失部分的设计费相等。
第四十四条__由于设计人设计错误造成重大工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费数额相等。
第四十五条__由于设计人自身原因,按本合同专用条款第十七条规定,逾期交付设计文件的,每逾期一日,按该项目应收设计费的千分之二向发包人支付违约金,逾期违约金总额不超过合同价款的百分之十。
第四十六条__非设计人原因发包人变更委托设计项目、规模、条件,或未按期提交资料,或提交资料错误,或对所提资料作较大修改,以致造成设计人返工或增加工作量时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。
第四十七条__根据通用条款第十条,发包人提交资料及文件超过规定期限15日以内,设计人交付设计文件时间顺延;超过规定期限15日以上时,双方可重新商定提交设计文件的时间。
第四十八条__在合同履行期间,非设计人原因发包人要求终止或解除合同,设计人未开展设计工作的,不退还发包人已付的定金;设计人已开始工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
第四十九条__合同生效后,非发包人原因、设计人要求终止或解除合同,应双倍返还定金。
第十一章 争议与索赔
第五十条__双方因履行合同发生争议时,应通过友好协商解决,协商不能达成协议的,可向电力行业主管部门或见证方请求调解;若调解不成,按专用条款的约定,向双方约定的仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
除仲裁裁决或法院判决另有规定外,仲裁费或法院的案件受理费应由败诉方承担。
在仲裁或法院审理期间,除与争议有关的部分外,双方应继续履行合同规定的其他义务。
第五十一条__当一方向另一方索赔时,应有正当索赔理由及相关证据,并按以下程序进行:
1、索赔一方在知道或应当知道索赔事件发生后20日内,向对方发出索赔通知;
2、对方在接到索赔通知后10日内应给予书面答复,并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据;
3、对方在接到索赔通知后10日内未予书面答复,应视为该项索赔已经认可。
第十二章 合同的变更与解除
第五十二条__发包人与设计人协商一致,可以解除合同。
第五十三条__当事人一方要求变更或解除合同时,应在一个月前以书面形式通知对方。对变更或解除合同有争议的,按本合同通用条款第五十条关于争议的约定处理。
第五十四条__由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
第十三章 其它
第五十五条__当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,根据需要可吸收设计人人员参加。出国费用除制装费外,其他费用由发包人支付。
第五十六条__保险(如有时):发包人办理发包人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用;设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
第五十七条__设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自费向有关出版部门购买。
第五十八条__本合同未尽事宜,双方可签订补充或变更协议,补充或变更协议与合同具有同等法律效力。
第五十九条__合同履行的有效期限:本合同自生效之日起至双方义务履行完毕时止。
第六十条__合同份数:由双方签字盖章生效的合同,正本为2份;
电网工程设计合同,由见证方签字盖章后生效,正本为3份。____
正本由签字各方分别保存,并按专用条款规定制作副本份数。
第六十一条__本合同生效后,应按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,可到工商行政管理部门鉴证。合同副本报送建设主管部门备案、工商行政管理部门鉴证的工作由发包人负责完成。
第三部分__专用条款
第一条__设计中应使用的国家标准规范、行业标准规范以及工程所在地省级地方的标准规范是__________________________________
第二条__发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料及提供时间为:____________________________________________
第三条__应由发包人负责签订的对外协议、合同或取得的有关文件为:__________________________________________________
第四条__应由发包人对设计人予以协助、配合的工作主要是________
____________________________________________________________
第五条__在____________________________ 情况下,发包人对设计人交付的设计文件用于本合同外的______________________
项目,可不经设计人同意。
第六条__设计监理代理承担的义务或责任以及代理行使的权利或工作范围分别是:__________________________________________
第七条__发包人在进行本工程的施工招标、设备招标工作时,设计人应当协助发包人处理招标所涉及的技术问题。
第八条__分包单位:__________________________________
分包部分设计工作内容:__________________________________
第九条__在发电工程设计中,应由设计人予以协助和配合的主要工作是:____________________________________________________
第十条__在输变电工程设计中,应由设计人与有关单位联系、协商、谈判的主要工作包括:________________________________________________
第十一条__本工程的设计工期:__________________________
第十二条__其它服务(包括但不限于):根据发包人要求,设计人可从事以下超出规定的设计服务范围的工作:
1、比合同规定的工期提前交付设计文件;
2、增加设计文件份数超过合同规定的部分;
3、配合本工程项目中建筑材料、设备的加工订货,编制设备材料规范书,参加设备材料招投标工作;
4、发包人要求进行设计人自身设计工作要求以外的调研和收资工作;
5、当非设计人原因引起工程建成移交生产时间超过计划期限时,继续发生的现场服务;
6、现场服务过程中不属设计人原因造成的超过所定设计人现场服务人月数部分。
第十三条__设计人向发包人交付设计文件的项目、方式、时间、地点、份数:______________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
第十四条__设计人对现场服务的安排:____________________现场设计代表在工地现场服务的能力应当是:________________________
其在工地现场服务的方式为:________________________________
其在工地现场服务的及时性是指:____________________________
第十五条__在土建施工、设备安装和调试阶段,设计人现场服
务人月数确定为:______________________________________ 人月。
第十六条__发包人对设计人人员进入现场作业或配合施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为:______________________________
第十七条__合同价款的调整按:__________________________
当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致时,双方的共同理解是:______________________________________________________
第十八条__合同定金数额:______________________________
定金的支付时间:________________________________________
定金的支付方式:________________________________________
第十九条__合同价款的支付金额、支付时间、支付方式:________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
第二十条__其它支付:按专用条款第三十一条的各项,详细列出:______________________________________________________
第二十一条__争议的解决程序为:____________________________
第二十二条__合同履行的有效期限:________________________
第二十三条__合同副本份数为______份,其中发包人____ 份,设计人____ 份。
电力设计合同模板(篇4)
甲方:__________
乙方:__________
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,遵循自愿平等、诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致签订本合同,共同遵守执行。
第1条 设计项目
项目名称:广汉市广信臵业有限公司(曼哈顿)送配电工程
项目地点:广汉市
第2条 乙方承担设计的依据
2.1属地电业局供电方案通知书
2.2本工程设计合同书
2.3建设方提供的外部通道基础资料、用电场地总平面图
2.4用地红红线图
第3条 设计范围及主要设计工作内容
设计范围
1、从10KV广城三路中17号杆“T” 接起经在建环网柜至本项目配电室低压出线侧止相关电气设计。
2、低压包括398户表及商业32户的配电相关电气设计。
3、配电室包括平面布臵图,电缆沟剖面图,电缆沟支架剖面图,配电屏安装大样图及配管图
4、高低压屏采用GGD柜,并分清用电计量方式及负荷分配和出线开关使用位臵等等。
5、户表设计应按国家电网标准户表配电箱设计。
6、该项目设计电缆线径应符合甲方提出的要求设计同时应符合电力电缆设计规范要求。
7、该设计应充分参照德阳电业局广汉供电局高压供电客户供电方案答
复单中内容设计,并符合当地供电局验收标准。
第4条 乙方完成该项目设计的技术指标
4.1设计图纸能正确反映建设方用电意图,便于设备的生产、安装及敷设和今后的运行及维护,其设计图纸深度应符合有关专业行业规定。
4.2提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准(原部颁),满足属地供电主管部门的技术习惯要求,并通过电力部门的技术审查。
第5条 甲方应向乙方提供的基础资料和配合
5.1甲方向乙方提供本工程设计范围的用电负荷资料并对所提供资料负责。
5.2甲方提供用电场地红线图(须加盖属地规划局章,图纸日期应在有效期内)。
5.3甲方提供用电场地区域1/500总平面图和配电房建筑有关图纸、电子文档。
5.4甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。
第6条 乙方的承诺和保证
6.1乙方是具有与本电力设计项目规模相应资质的专业电力设计公司。
6.2对于甲方向乙方提供的一切资料,除为本项目设计外,未经甲方许可不得擅自使用也不得向任何第三方披露。对于乙方向甲方提供的设计成果未经甲方许可不得转让他人或提供给本项目外的其他项目使用。
6.3乙方对于合同约定的设计任务应当保质保量按时独立完成,不得对任意部分对外转包或分包。
6.4乙方应配合承担该设计项目的施工单位进行技术交底,解决施工中的有关技术问题,负责设计变更,参加该项目试车和工程竣工验收。
6.5乙方交付设计文件后,协助上级主管部门的审查,并根据审查结论,负责不超过合同约定范围内的必要修改和补充,并不再另行收取任何费用。
6.6除项目特殊要求或经甲方同意外,乙方不得在设计文件成果中指定建筑材料、设备生产商或供应商。设计所用的设备、材料应当便于甲方或施工方购买或预制。
第7条 设计进度及图纸套数
甲方将基础资料提交给乙方,乙方收到资料后,必须在 个日历天数内完成,并向甲方提交完整的设计图 套。
第8条 设计咨询费的计收和结算
8.1设计收费依据
本工程设计费按国家规定的现行收费标准计收费用,依据标准为国家计委、建设部20xx年《工程勘察设计收费标准》,国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行协商。本工程勘察设计费用:人民币¥ (大写: 元整)。
8.2设计费的支付
本合同经双方签字盖章后生效,甲方在合同签订后 个工作日内按勘察设计费的 %:人民币¥ (大写: 元整)支付乙方预付款,在乙方提交了全部施工图并通过审核后 个工作日内,甲方向乙方支付勘察设计费的 %:人民币¥ (大写: 元整)。设计费以转账的方式支付,乙方收到甲方支付勘察设计费有效地转账支票后,乙方向甲方开具等额正式的合法发票。
第9条 违约责任
9.1乙方在第6条中的声明不实或未尽到保证义务的,乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
9.2除不可抗力和甲方原因外,乙方未按照合同约定的工期向甲方交付符合合同约定并能通过主管部门审核的设计文件,每逾期一日,乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
9.3由于乙方原因,设计文件不符合合同约定、国家强制性规范或不能通过审核的.,甲方有权解除合同,合同解除后,乙方应当退还甲方已付设计费用及其利息,造成甲方损失的并应赔偿甲方的一切经济损失。
9.4甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的,甲方支付相应的违约金或赔偿金。
第10条 其他
10.1与该设计项目相关的包括与城管、建设、规划、电力、安监、环保等主管部门的沟通协调工作由甲方承担,确需乙方配合的,经甲方通知乙方怠于配合或不予配合造成设计工期迟延的,工期不予顺延,相关责任承担参照本合同第9条的规定。
10.2项目设计应当坚持节能环保、简约美观、控制成本并方便今后线网改造的原则。
10.3该项目工程按照设计文件进行施工交付使用后,因为设计缺陷方面的原因造成安全事故的,即使该项目工程通过竣工验收,但经鉴定确属设计原因造成的,乙方应当承担由此造成的一切经济损失并承担一切的行政处罚后果。
第11条 合同份数及有效期
本合同一式肆份,甲乙各贰份。本合同从双方签订盖章之日生效,工程竣工验收合格后失效。
第12条 解决争议条款
本合同项下发生的纠纷和歧义,双方协商解决;协商不成,可向广汉市人民法院提起诉讼。
第13条 其他未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方:__________乙方:__________
代表人:__________代表人:__________
联系地址:__________联系地址:__________
联系方式:__________联系方式:__________
开户银行:__________开户银行:__________
账号:__________账号:__________
合同签订时间:__________合同签订地点:__________
jht868.com扩展阅读
施工设计合同模板2500字
由于现在人们的信誉度越来越低,更多人选择用合同来进行约束。为了设计顺利完成,一般都需要签订设计合同。设计合同是建设单位和设计单位给双方的一个承诺和保证,所以在签订合同时要仔细阅读,注意其中细节,那么,请问你是在寻找设计合同的优秀模板吗?以下是小编收集整理的“施工设计合同模板2500字”,请在阅读后,可以继续收藏本页!
施工设计合同模板【篇1】
发包方(甲方):
代表人:
设计方(乙方):
设计等级证书:
鉴于甲方是__________________项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下:
一、工程概况
1、工程地点:
2、设计项目:
3、承包方式:
二、设计依据
1、甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
2、一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。
三、乙方工作
1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。
四、设计费以及支付
1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币,设计费总计__________万元。
2、本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,_________元人民币。
3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元。
5、剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方一次性无息支付给乙方。
五、保密条款
1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务,未经乙方书面同意,不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动,也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。
2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。
六、合同中止与解除
1、甲方如有特殊情况,必须终止本合同,应书面通知乙方,并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时,定金不予退回。
2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同,则应双倍返还定金,如给甲方造成其他损失,则须一并赔偿。
七、违约条款
1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务,给对方造成损失的,均应负担所有损失。因一方违约,导致合同无法履行的,须终止合同的,违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。
2、甲方不得以设计内容不满意为由,拒付设计费,乙方负有修改义务,双方应依诚信原则协商解决。
八、争议解决
双方就本合同约定事项有所争议时,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。
九、附则
1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方应照常支付设计费。
2、设计时间于_______年______月______日起,到______年______月______日止。(审稿时间和修稿时间另算)
3、本合同自双方签字后生效,合同规定的双方义务履行完毕后失效。
4、本合同一式______份,甲乙双方各______份,提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。
甲方:
代表人:
身份证号:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年______月______日
乙方:
负责人:
身份证号:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年______月______日
施工设计合同模板【篇2】
委托人:_________________(以下简称甲方)
承包人:_________________(身份证号:_________________)(以下简称乙方)
因工作需要,甲方将部分勘察外业工作委托给乙方。经双方协商一致签订本合同。
一、外业施工内容
1.机孔施工:_________________开孔、钻进、取样、标准贯入试验以及钻孔封孔、场地恢复等。
2.静探施工:_________________开孔、静探、场地恢复等。
3.手摇钻施工。
二、工期要求
按甲方具体要求执行。
三、技术及质量要求、履约保证
1.甲方于施工前向乙方书面提供该项目的《外业施工技术要求及质量规定》,乙方应严格按照执行。
2.乙方应接受甲方现场管理人员的询问、指导,对提出问题及时整改。
四、施工安全
《施工安全协议》为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
五、报酬及支付方式
报酬按实物工作量结算,计费单价为:_________________
⑴机孔
①陆域:_________________一般地层:_________________孔深小于10米(含)的路基孔,元/米;非路基孔和孔深大于10米的路基孔分段计价,40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。
碎石土:_________________40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。
泥岩等软质岩类:_________________元/米,灰岩:_________________元/米,砂岩:_________________元/米。
②水域:_________________陆域对应地层单价的2倍。
③机孔施工工作内容包括钻进、标贯、取样及地质编录等。
2⑵手摇钻孔元/米,在有铺装面位臵钻探时,每孔增加开孔费10元。
⑶静力触探试验孔
单桥:_________________元/米,双桥:_________________元/米,大型液压静探:_________________元/米。必须提供电子数据。
外业施工结束60天后,在无安全和质量问题情况下,甲方根据工程进度及从业主处收款进度,同比例支付乙方报酬。
乙方应提供符合相关规定的发票(税金由乙方承担)。
乙方自带设备的运输、维修、养护、损耗、毁损、盗抢等概由乙方自行负责并承担费用。
六、违约责任
1.乙方提供的成果质量不合格,则应负责无偿给予重新施工或采取补救措施,以达到质量要求。由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。
2.乙方弄虚作假,则应对因此造成的直接和间接损失负赔偿责任并支付直接损失一倍的违约金,并承担相应的法律责任。
3.对有封孔要求,而乙方未能达到要求的,除应由乙方负责返工以达到要求外,其还应对由此造成的其它损失负完全责任;性质严重时,乙方应向甲方支付10000-50000元不人民币的企业信誉等间接损失费。
七、其它约定
1.乙方应以自己的设备、技术和劳力完成承揽的工作,乙方承揽的工作不得交由第三方完成。
2.甲、乙双方之间不存在劳动、劳务或雇佣关系。
3.甲方负责施工期间的有关协调工作,除此以外的所有施工准备工作均由乙方自行完成。
4.青苗赔偿等类似费用由甲方承担。
5.乙方应文明施工。如施工后的场地恢复(场地恢复费用由乙方承担)、搞好与当地群众关系等。
6.施工期间由于乙方违法、违规及不当行为造成的后果及损失,由乙方承担。
八、解决争议的方法
本合同及附件在履行过程中发生争议,双方友好协商解决。协商不成向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼。
九、附则
1.本合同一式二份,甲、乙方各执一份。
2.本合同有效期为生效之日后一年,自年月日至年月日。本合同适用于合同有效期内甲方委托给乙方所有项目的外业劳务分包工作,特殊项目或施工条件特别的项目除外。
3.双方签字(盖章)后本合同生效。
委托方:_________________
承揽方:_________________
身份证号码:_________________
代表人:_________________
代表人:_________________
合同订立时间:_________________
施工设计合同模板【篇3】
发包人:_______________________
设计人:_______________________
发包人委托设计人承担经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条 本合同设计收费估算为 万元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费, 不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核 定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时, 双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。 第六条 双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.l.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:_______________________
6.2.3设计合理使用年限为_______________________
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_______%。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。 8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式份,发包人___________份,设计人__________ 份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项:
发包人名称:_______________________ 设计人名称:_______________________
(盖章) _______________________(盖章): _______________________
法定代表人:_______________________(签字) 法定代表人:_______________________(签字)
委托代理人:_______________________(签字) 委托代理人:_______________________(签字)
住所:_______________________ 住所:_______________________
邮政编码:_______________________ 邮政编码:_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
开户银行:_______________________
银行帐号:_______________________
建设行政主管部门备案:_______________________
(盖章) 备案号:_______________________ 备案日期:_______年______月_____日
施工设计合同模板【篇4】
发包人(甲方):
代表人:
设计人(乙方):
设计证书等级:
根据合同法的规定,甲乙双方就委托乙方为____________________工程做设计进行磋商,现就相关事宜达成一致意见,签订如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点:
2、承包范围:
3、承包方式:
4、工程工期:
计划开工日期:______年______月______日,计划竣工日期:______年______月______日,工期______天。
二、甲方工作
1、开工前______天,为乙方入场施工创造条件。
2、提供施工期间的水源、电源。
3、负责协调施工队与邻里之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。
5、按照合同的规定,支付工程款。
三、乙方工作
1、施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
3、保护好原建筑内的家居,保证楼层间上、下水管道的畅通。
4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
5、工程完工当日向甲方发出验收通知。
四、设计变更
工程项目或图纸如需变更,双方应进行协商,协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
五、材料供应
1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
2、按合同约定由乙方提供的材料应保证质量,主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方,双方共同验收。
六、工期延误
对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力,致使施工不能;
3、甲方同意工期顺延的其他情况;
4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
七、工程验收和保修
1、本工程以施工图纸和国家制订的设计类施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定________________________标准。
2、乙方应在工程完工当日通知甲方参加验收,阶段验收合格后填写工程验收单。
3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后,填写工程保修单。
八、工程款支付方式
1、合同生效后,甲方向乙方支付工程款的__________%作为定金。
2、乙方完成工程进度一半时,甲方支付工程款的__________%。
3、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议,即视为同意,甲方应按约定向乙方结清工程尾款。
九、保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
十、违约责任
1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
十一、合同争议的解决方式
因履行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成时,按下列第______种方式解决:
1、向工程所在地仲裁委员会申请仲裁;2、向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同义务履行完毕后失效。
2、本合同签订后,乙方不得将工程转包。
3、本合同一式______份,甲、乙方双方各执______份。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
地址:
代表人:
联系方式:
工程所在地:
签订时间:______年______月______日
乙方:
地址:
联系方式:
工程所在地:
签订时间:______年______月______日
施工设计合同模板【篇5】
委托方:(以下简称甲方)____________________
设计方:(以下简称乙方)____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况
1.工程地点:____________________
2.建筑面积:____________________
3.使用性质:____________________
4.房屋结构:____________________
二、设计程序
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积____________计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。____________计取,设计费总计______元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的______%,即______元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的______%后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(公共区域效果图一张),立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的______%.
6.甲方如需乙方提供______个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计______元。
7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定:____________________________________________________________
三、双方责任
(一)甲方责任
1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。
6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章)___________乙方名称(盖章):____________
甲方代表:______________法定人:____________________
电话: ____________________代表人:____________________
现地址:____________________
邮编:______________________
签订日期:______年______月______日
施工设计合同模板【篇6】
发包人:__________________
承包人:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:___________________。
1.2工程内容及做法___________________。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
1.4工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写)____________元。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费(大写)____________元,由发包人支付。
第四条发包人义务
4.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:______。
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:_______________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由______部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单在工程款结清后,办理移交手续。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按以下第______种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按约定直接向承包人支付工程款:_________________________。第一次开工前三日支付______元;第二次工程进度过半支付______元;第三次双方验收合格支付______元。工程进度过半指:___________________________。
(2)其他支付方式:_________________________。
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)
14.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条其他约定事项:
____________________________。
第十六条附则
1、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式______份,双方各执______份,______部门______份。
4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人(签字)__________________
承包人(盖章)__________________
日期:______年______月______日
施工设计合同模板【篇7】
合同编号:
委托方: (以下简称甲方)
设计方: (以下简称乙方)东莞灵智装饰有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程装饰收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、 工程概况:
1. 工程地点:
2. 建筑面积:348平方
3.项目设计内容及其他辅助内容:
平面图
效果图
施工图
软装饰品方案
现场技术交底
营业规划
本项目由灵智运营总监:张忠勇先生为本项目的总策划师
二、 设计程序:
1.甲乙双方经协商设计费按200元/平方收取,合计69600元(大写陆万玖仟陆百元)
2.设计协议签订后,甲方向乙方支付方案设计前期款即总设计费的40%,27840元(大写贰万柒仟捌百肆拾元)。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在3天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.甲方确认方案后,乙方开始深化方案效果图及施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的50% 即:34800元(大写叁万肆仟捌百元)。
5.余款在甲方开始本项目施工后7天内安排乙方与施工方技术交底,乙方在技术交底完成后,全部图纸交予甲方。甲方向乙方支付余款即:6960元(大写:陆仟玖百陆拾元)
6.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
7.其它约定:
三、 双方责任:
一甲方责任:
1. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
4. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
5. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
6. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
二乙方责任:
1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、 其它:
1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,甲方应支付乙方除往返机票外3000元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。
6. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称: 乙方名称:
(签字盖章) (签字盖章)
地址: 地址:
甲方代表: 甲方代表:
签订日期: 签订日期:
施工设计合同模板【篇8】
发包人(甲方):_____
代表人:_____
设计人(乙方):_____
设计证书等级:_____
根据合同法的规定,甲乙双方就委托乙方为____________________工程做设计进行磋商,现就相关事宜达成一致意见,签订如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点:_____
2、承包范围:_____
3、承包方式:_____
4、工程工期:_____
计划开工日期:___________年______月______日,计划竣工日期:___________年______月______日,工期______天。
二、甲方工作
1、开工前______天,为乙方入场施工创造条件。
2、提供施工期间的水源、电源。
3、负责协调施工队与邻里之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。
5、按照合同的规定,支付工程款。
三、乙方工作
1、施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
3、保护好原建筑内的家居,保证楼层间上、下水管道的畅通。
4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
5、工程完工当日向甲方发出验收通知。
四、设计变更
工程项目或图纸如需变更,双方应进行协商,协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
五、材料供应
1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
2、按合同约定由乙方提供的材料应保证质量,主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方,双方共同验收。
六、工期延误
对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:_____
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力,致使施工不能;
3、甲方同意工期顺延的其他情况;
4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的.材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
七、工程验收和保修
1、本工程以施工图纸和国家制订的设计类施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定________________________标准。
2、乙方应在工程完工当日通知甲方参加验收,阶段验收合格后填写工程验收单。
3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后,填写工程保修单。
八、工程款支付方式
风险提示:_____定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
1、合同生效后,甲方向乙方支付工程款的__________%作为定金。
2、乙方完成工程进度一半时,甲方支付工程款的__________%。
3、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议,即视为同意,甲方应按约定向乙方结清工程尾款。
风险提示:_____保密、知识产权
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿;
另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
九、保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
十、违约责任
风险提示:_____赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。
1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
十一、合同争议的解决方式
因履行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成时,按下列第______种方式解决:_____
1、向工程所在地仲裁委员会申请仲裁;2、向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同义务履行完毕后失效。
2、本合同签订后,乙方不得将工程转包。
3、本合同一式______份,甲、乙方双方各执______份。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_____
地址:_____
代表人:_____
联系方式:_____
工程所在地:_____
签订时间:___________年______月______日
乙方:_____
地址:_____
联系方式:_____
工程所在地:_____
签订时间:___________年______月______日
施工设计合同模板【篇9】
总包方: (以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,就 钢结构工程图纸深化设计事项,经协商一致,双方在深圳市福田区
签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程全称:钢结构工程深化设计。
2、简称: ,以下简称“本工程”。
3、工程地点: 。
4、设计单位: 。
5、监理单位:
6、工程规模: 。
7、钢结构工程图纸深化设计,包括设计变更及甲方临时指定的工作。
第二条 合同组成及文件解释顺序
本分包合同由以下文件组成,并互为说明,如出现含糊和(或)歧义时,按照以下先后顺序解释,同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。
1、本供货合同书;
2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书;
3、甲方与业主合同文件的技术标准;
4、合同图纸(含全部施工蓝图及结构模型);
5、国家规范、标准;
6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件)。
第三条 深化设计内容
1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。
2、乙方所绘制的深化设计图,包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构
3、乙方所绘制之深化设计图,按时或提前报甲方审核,双方无异议后报业
4、乙方的技术服务:深化设计交底,对深化设计图做出说明,解决及修改
5、设计变更(含通知、指示、同意、批准、确认和决定等):均指书面形式,如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示,乙方应遵守此类指示,但此类指示乙方应当复核,并在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认,否则甲方不承担由此增加的任何经济费用。
第四条 深化设计依据及图纸验收
1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方
2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行验收;验收时
3、甲方在生产期间如发现图纸问题,乙方不得以甲方签署的验收报告为依
第五条 深化设计工期与图纸的提交:
1、深化设计工期:深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂
2、总工期为 日历天, 年 月 日提交埋件送审图,并在 天内
3、若发生较大设计变更或较多原设计问题在提出 天内得不到解决的,乙方
4、乙方有责任积极主动利用自身优势和条件解决深化设计中的各种问题,
5、深化设计图纸提交:每批图纸乙方需提交 套送审白图;获业主、设计
第六条 深化设计合同价款、支付与结算:
1、本合同含税暂定价款为 元(人民币 整),费用组成
(1)本合同为固定单价包干,综合单价 元/T(含税),该固定单价不
(2)净量深化图纸总费用为RMB 元包干(人民币 元整),不作任何调整。
2、综合单价包含详图转化、出图、图纸审批、出图数量、一般性修改(总
3、工程量计算规则:根据施工图纸按现场安装完成的钢构件实际净重量
4、发生设计变更:
(1)若为额外增加工作量的变更或未完成的详图有设计变更,费用的增减按上述综合单价及计算规则计算;
(2)若设计变更造成已完成的深化内容进行修改:累计修改工作量占合同承包范围的工作量的10%(含10%)以内费用不增加;累计修改工作量占合同承包范围工作量的10%以上,甲方应按上述综合单价及计算规则计算并支付乙方费用,但乙方有义务协助甲方向业主索赔费用。
5、本合同履约保证金为合同总价的 ,本合同签订后天内,由乙方以银行履约保函的形式交甲方,乙方在合同履行过程中如无重大违约或无违约扣款,在全部工程施工完毕且验收合格后一个月之内无息退还。
6、付款方式:乙方每月25日向甲方提交当月完成(获得业主及设计方审批通过)施工详图设计的工作量,经甲方审核(审核期10天)后的1个月内,甲方向乙方支付该月审核工作量设计费用的50%为第一次进度款,在支付该月进度款后的2个月内,甲方向乙方再次支付该月的40%为第二次进度款。
7、结算:钢结构安装完毕后,甲方收到业主结算款后,双方办理结算,除保留5%质保金外结清尾款。
8、本工程钢结构安装完毕满一年后15天内,如果没有扣款等事项,支付乙方剩余质保金。
第七条 甲方的责任
1、甲方在合同签订后 天内向乙方提供必要的图纸及技术要求资料。
2、向乙方提供深化设计变更资料。
3、协助解决深化设计有关的问题。
4、提供乙方派驻现场的技术人员住宿。
5、按本合同条款按期支付给乙方深化设计费,若确有原因无法按期支付工程款,应与乙方友好协商,并确保尽快支付应付工程款。
第八条 乙方的责任
1、乙方委派 作为本工程的代表,负责本工程一切往来事宜。
2、乙方应配合本工程的施工,对甲方、制作厂进行深化设计技术交底,解决施工中有关深化设计的问题,完成深化设计变更,且派驻一名技术人员(姓
3、解决制作厂对深化图纸中所提出的问题,有需要时派专人驻厂。
4、乙方应在本合同规定的时间内提交满足要求的深化设计图纸,并承担工期和质量责任。
5、乙方在工作期间,如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理或有其他任何技术问题,应当及时通知甲方;对甲方技术人员的建议,应予以积极配合,在甲方要求时,应及时给予书面答复。
6、深化设计经甲方、设计院、业主的审查后有必要修改时,由乙方按要求修改,并落实到输出资料上。
7、乙方以满足甲方进度要求提供深化图纸,必要时为保证工期无偿加班赶工制图。
8、若甲方有原因未按期支付工程款,乙方应以工程为重点,双方共同协商付款时间,不得以此理由推迟或不递交深化图纸,否则造成的所有损失由乙方承担。
9、若发生重大设计变更,乙方应将损失降至最低,设计变更增减费按第五条相应条款计算。设计变更的发生并不能减免乙方的责任。
10、乙方应在确保工期的同时保证深化图纸的质量。甲方、设计院、业主等各方对图纸的审批确认并不能减免乙方承担深化设计图纸的责任。若由于乙方原因深化设计图纸发生错误,乙方负责无偿修改深化图纸直至正确为止,若由此引起甲方的损失由乙方承担。
11、乙方有义务协助甲方向业主或总包索赔,并提供相关资料。
12、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。
第九条 违约责任
凡出现以下任何一种情况,视为违约,除赔偿一切损失外,另承担违约责任,
违约方按合同暂定价款的 向未违约方偿付违约金:
1、若因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损失,由乙方承担。
2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关文件(包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资料等),每拖延一天,应向甲方交纳元/天的违约赔偿金。
3、乙方同意若因业主或总包方原因造成的工期延误,乙方有义务尽一切施工措施(如增加工作时间、加大劳动力投入等)挽回工期损失。
4、因乙方图纸原因造成质量事故(构件修整、返修、报废等),乙方未承担责任的;
5、因乙方原因未能达到工期要求,乙方未承担责任的;
第十条 合同终止权
1、本工程合同履行过程中,若因乙方的技术、人员、质量、进度、诚信、工作态度及劳动纪律等原因,使得甲方认为乙方已不具备完成本合同的能力,或者完成本合同的可能性正在缩小,甲方有权解除与乙方的合同,并不承担任何经济责任。
2、若甲方与业主或总承包终止合同后,本合同也同时终止。乙方有责任保护好已完工图纸,后续事宜按总承包合同执行。
第十一条 纠纷处理
本合同在履行的过程中如果有争议,双方应协商解决;协商不成,任何一方可提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。
第十二条 其它
1、甲乙双方因故需要变更或终止本合同时,应提前15天书面通知双方,并对本合同中的遗留问题取得一致意见后,另签补充协议作为本合同附件执行,本合同第十条除外。未达成协议前,本合同继续有效。
2、甲方与总包签订的施工合同(简称主合同)作为本合同的附件,本合同未尽事宜,主合同相关条款作为补充。
3、本合同自双方签字盖章之日生效,甲方按本合同规定付清质保金后合同失效。
4、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本合同正本一式贰份,双方各执壹份,副本一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。
甲 方:法定代表人:委托代理人:
乙 方: 法定代表人: 委托代理人:
合同签订日期: 年 月 日
施工设计合同模板【篇10】
委托方:________________(以下简称甲方)
设计方:________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程地点:________________________;
2. 建筑面积:________________________;
3. 使用性质:________________________;
4. 房屋结构:________________________。
二、设计程序
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M2×__________元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) M2×__________元/ M2计取,设计费总计__________元。
2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %,即__________元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在_____天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的_____% 元后,乙方在 天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的_____% 元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图__________元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图 张,总计 元。
7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定:____________________。
三、双方责任
甲方责任:
1. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3. 事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
6. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
乙方责任:
1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它
1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的',市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请 人民法院解决。
6. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
施工设计合同模板【篇11】
甲方(委托方):____________
法定代表(负责)人:____________
营业执照注册号:____________
住所:____________
乙方(设计方):____________
法定代表(负责)人:____________
营业执照注册号:____________
住所:____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的施工图设计任务书,甲乙双方经充分协商,就甲方委托的施工图设计事宜,达成如下协议。
一、工程项目概况
1、工程项目名称:____________。
2、工程建设地点:________________________。
3、工程设计规模:____________________________________。
4、工程估算(概算)投资:____________。
二、设计内容、范围、技术标准
1、设计内容:____________。
2、设计范围:____________。
3、技术标准:____________
(1)《城镇燃气设计规范》(_____________);
(2)《输气管道工程设计规范》(_____________);
(3)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》____________
(4)《城镇燃气室内工程施工及验收规范》_____________
(5)《油田长输管道工程施工及验收规范》_____________
(6)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》_____________
(7)《建筑设计防火规范》(______________);
(8)《原油和天然气工程设计防火规范》(______________);
(9)其它:现行有关设计规范。
三、设计费及支付
1、设计费(含税):_____________
2、最终设计费以工程结算价格和实际设计户数为准:入户燃气管道设计费按_____________元/户(入户引入管总阀门为界)计取;工业、商业用户及居民庭院燃气管网按照工程造价的_____________%计取。
3、支付:
(1)本合同生效后,由甲方下达“燃气工程设计委托书”,乙方组织人员进行设计,乙方按照双方规定时间提交第一套设计图纸后十日内,甲方支付给乙方燃气工程设计委托书总工程量_____________%设计费;
(2)单项工程竣工验收合格后十五日内支付该单项工程设计费的_____________%,如工程在一年内不能竣工,甲方应在最终版图纸完成满一年后_____________日内付概算余款。
4、乙方指定下列账户为接受设计费的帐户,并对其信息真实性、安全性、准确性负责。银行账户如下:
收款人:_____________。
开户行:_____________。
账号:_____________。
四、双方的权利与义务
(一)甲方
1、要求乙方选派合格的设计人员进行施工图设计。
2、要求乙方按合同约定提供合格的施工图文件。
3、要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改;不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计。
4、负责及时向乙方提供有关工程设计所需的确切资料(包括初步设计文件资料、设计任务书、用地红线图与地形图、政府有关批文与规定),并对所提交资料及文件的完整性、正确性及时效性负责。
5、组织本施工图设计的会审,根据评审结论要求乙方进行完善补充。
6、负责组织设计部门与设备商之间设计条件对接会。
7、为方便乙方顺利完成工作提供必要的工作条件和安全环境。
(二)乙方
1、按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计,严格审核设计文件,并按约定的进度、质量交付设计文件。
2、按照设计任务书所规定的内容和深度进行设计,不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。
3、不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。
4、委派相关专业的设计人员参加施工图设计的会审、协调会议以及工程验收工作,并及时完善和优化设计方案。
5、根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底,配合施工,解决施工过程中有关设计问题。
6、对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题,应及时提出处理意见或解决方案。
7、除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外,乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商。
8、工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要,采用有利于环境保护、提高能效的设计方案。
9、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
10、未经甲方书面同意,不得擅自将合同项下的设计业务转委托。
五、设计变更
1、甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更,或者所提交资料作较大修改,设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的,交付期相应顺延,需返工修改设计的,甲方应按乙方实际工作量支付返工费。
(1)超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件;
(2)提交的基础资料错误并作较大修改;
2、乙方因下列原因可以进行设计变更,因变更增加的设计费用由乙方承担。
(1)设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的;
(2)设计遗漏、错误、设计深度不够。
(3)在设计任务书范围内,由于乙方原因导致需优化设计方案。
3、因一方原因造成设计变更的,变更方应提出设计变更书面申请,甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。
六、保密
1、在合同履行期间,乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;
2、对乙方所有的技术成果权,甲方负有保密义务。未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。
七、合同变更、解除
1、合同经双方协商一致,可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式。
2、出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务:
(1)给甲方造成损失拒不赔偿的;
(2)对甲方提出的合理要求拒不履行的;
(3)擅自将合同项下的设计业务转委托;
(4)其它:
八、违约责任
1、甲方未按期提供有关基础资料,致使乙方无法进行设计的,设计文件交付日期相应顺延。
2、甲方无正当理由逾期支付设计费,每逾期一日,按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
3、乙方未按期交付设计文件及有关资料的,每逾期一日,乙方应向甲方支付设计费_____________‰的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
4、乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的,乙方应向甲方支付设计费_____________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5、由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题,给甲方或第三人造成损失的,由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费外,应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失。
6、乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的,应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
九、争议的解决办法
1、在本合同履行过程中发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。
2、如协商不成,可选择下列第(2)种方式解决:
(1)提交/(仲裁机构名称)申请仲裁,适用该仲裁机构的仲裁规则,仲裁地点在_____________;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
十、其它
1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。
2、本合同一式陆份,甲方执四份,乙方执两份,各份合同具有同等效力。
3、合同附件及补充协议是合同组成部分,具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致,以补充协议为准。
4、甲方下达的“燃气工程设计委托书”为本合同附件。
5、其它:_____________。
(以下无正文)
甲方:(盖章)_____________
法定代表人:_____________
授权代表:(签字)_____________
签订日期:_____________年_____________月_____________日
住所地:_____________
联系电话/传真:_____________
邮政编码:_____________
开户行:_____________
账号:_____________
乙方:(盖章)_____________
法定代表人:_____________
授权代表:(签字)_____________
签订日期:_____________年_____________月_____________日
住所地:_____________
联系电话/传真:_____________
邮政编码:_____________
开户行:_____________
帐号:_____________
施工设计合同模板【篇12】
承包人:
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为"发包人")与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为"总(分)包合同"),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:__________________________________
工程地点:__________________________________
分包范围:__________________________________
提供分包劳务内容:__________________________________
2、分包工作期限
开始工作日期:____年____月____日结束工作日期:____年____月____日总日历工作天数为:天。
3、劳务报酬及支付方式
3.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务报酬(含管理费);
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
3.2本工程的劳务报酬,均为一次包死,不再调整。
3.3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计大写(小写¥____________元)。
3.4由劳务分包人提供全额建筑业发票,工程承包人按工程劳务进度付款,工程结束验收合格全额付清。
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
5、分包人义务
5.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
5.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
5.3自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5.4按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准代工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
5.5除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担其履行总(分)包合同约定的、与劳力作业有关的所有义务及工作程序。
6、安全施工与检查
6.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于军务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
6.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
7、安全防护
7.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
7.2劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
8、事故处理
8.1发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
9、违约责任
9.1当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任;
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
9.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。
9.3工程承包人不履行或不按约履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金____________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
10、禁止转包或再分包
劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
11、合同解除
11.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过11天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
11.2如在劳务分包人没有完全履行合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
11.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
12、合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
13、合同生效
本合同正本两份,具有同等效办,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同双方签字盖章后生效。
工程承包人:___________________(公章)代理人:_________________开户银行:_______________
劳务分包人:__________________________(公章)
____年____月____日
设计合同模板2000字精选
现今社会生活节奏愈发加快,很多人开始了解合同的重要性。合同的目的是以产生、变更或终止债权债务关系。那么我们签订合同时需要注意什么?推荐你看看以下的设计合同模板 ,请阅读,或许对你有所帮助!
设计合同模板 篇1
项目 名 称:__________________________
项目 地 点:__________________________
设计人合同编号:___________________________
(由设计人编填)_____________________________
设计证书等级:_____________________________
委 托 人:___________________________
委 托 人 地 址:___________________________
设 计 人:___________________________
设 计 人 地 址:___________________________
签 订 日 期: _________________________
______________项目概念规划方案设计合同书
委 托 人(甲方):
设 计 人(乙方):
为实施______________公司开发之中___________________项目,在平等互利、协商一致的基础上,经双方协商,就甲方委托乙方完成该项目规划方案设计事宜,达成以下条款,签订本合同。
第一条 本合同依据下列法律法规及文件签订
1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.甲方提供的《_________________项目规划方案设计任务书》(简称《设计任务书》)。
4.其它有关资料。
第二条 本合同标的(委托事项)
甲方开发的___________________项目的规划设计方案。内容包括:
1. 概念性功能定位建议
实地踏勘,场地现状调查与研究,定位研究,功能确定。应考虑项目的以下特征:
(1) 基地的独特引人之处
(2) 地理位置
(3) __________________地的旅游资源
(4) 充争认识市场的'竞争性、项目的机遇与劣势
(5) 对(或全球、或全国、或当地等)相似的一些(同类项目或度假村、或住宅小区或办公区等)进行调查
(6) 深化系列产品,将项目市场战略定位于具有独特创新性
2.概念性总体规划
(1) 区位分析,描述其周围地块资产和竞争者,交通状况等。
(2) 基地分析(包括用地分析、景观分析、市政工程等)
(3) 概念性规划总平面
(4) 各个区域的初步概念性建筑规划
(5) 分类描述建筑设计和主要产品类型,明确设计理念和方向
(6) 景观的概念性规划、分析及具体描述
(7) 基地内部交通分析
(8) 设计描述,包括规划介绍、设计概念、管理及市场定位、市场竞争分析,用地分析和建筑形态分析数据表
(9) 初步的财务分析
第三条 本合同设计项目名称、地理位置、规模、阶段、设计费用
1.项目名称:
2.项目地点:
3. 项目规模:
用地面积:
具体建设情况以甲方及政府有关部门审批同意的方案为准。
4.项目设计方案时间进度及要求:
(1)本合同签订之日起____________个日历天,乙方完成现场踏勘和调研,向甲方提交概念性功能定位建议报告。
(2)概念性功能定位建议报告经甲方确认后______个日历天,规划建筑总平面方案初稿(可以是手绘稿)乙方提交甲方评审(总平面方案初稿不少于三种不同思路的方案,并提供给甲方不超过三种不同类型建筑造型风格的构思草案或图片)。
(3)规划建筑总平面方案初稿经甲方评审并提交修改意见后_____个日历天,乙方依据甲方修改意见,将修改完成的规划方案设计成果提交甲方评审。
(4)乙方依据上一轮甲方提出的要求和意见,_____个日历天完成修改方案,并提交达到甲方及政府规划方案审批要求的正式定案的文件,如此时提交的方案规划审批未通过,则乙方须无条件修改到以甲方和规划审批同意为止。
(5)设计服务:乙方应当向甲方后续的深化设计单位进行交底,详细阐述其设计概念及理念,并实时配合甲方与相关政府部门的沟通。
甲方未支付定金或未按本合同第四条约定支付设计费的,乙方有权暂停下一阶段工作或顺延向甲方递交下一阶段设计成果,同时无需承担相应的违约责任。
5.项目设计方案的费用:
本项目总设计包干费用为_______________元人民币,除本合同约定的可调整情况以外费用不变。
第四条 项目规划设计方案的付款进度
1.本合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方定金__10__%,计________________元人民币(合同履行后定金抵作合同价款);
2.乙方提交概念方案初稿并经甲方确认或提出修改意见之日起七个工作日内,甲方支付乙方方案设计进度款__30___%,计____________元人民币。
3.乙方在规划方案设计成果的正式定案文件提交甲方评审并经甲方确认之日起七个工作日内,甲方支付乙方方案设计进度款20%,计_______________________元人民币。
4.乙方提交方案成果甲方最终确认并经政府相关部门批准后七个工作日内,甲方支付乙方方案设计进度款30%,计__________________元人民币。
5.在项目通过政府批准后一年内,甲方支付给乙方本标的方案设计费用之余款10%,计___________________元人民币。但乙方承诺仍完成本合同第三条第4款第(5)项所指设计服务内容。
第五条 双方责任
1.甲方责任:
(1)甲方应在本合同签订之日后五日内提供乙方《设计任务书》,如甲方在本合同签订之日后10日内不能提供乙方《设计任务书》,乙方可按照甲方或甲方委托的策划公司提供并经甲方确认的其他相关资料及有关规定进行设计。如因为甲方原因导致乙方设计成果延误的,乙方不承担相应的违约责任可顺延。
(2)甲方对乙方设计阶段所提供的文件,应尽快给予明确答复或提出修改意见,甲方对设计咨询要求改变,对已完成设计咨询成果的意见和认可,均必须以书面形式通知乙方,乙方有权将口头意见视为无效。
(3)甲方对乙方所提交之正式定案的设计文件,已有书面修改意见或确认书,但后甲方又提出与前修改意见或确认书不同的要求,从而引起乙方设计工作修改工作量增加时,乙方可相应延长设计成果交付时间,乙方延长交付成果的时间应与其增加的工作量相应,由甲乙双方确认。
(4)甲方负责递交所有设计咨询文件并获得政府部门的审批并支付相应的费用,乙方负责相应的配合工作。
2.乙方责任:
(1)乙方设计文件应符合国家及地方法规,并遵循甲方设计任务书的要求和其技术及经济可行性。乙方对设计咨询文件出现的因乙方原因导致的遗漏或错误负责修改或补充,所发生的费用由乙方承担;乙方完成的设计咨询文本侵犯第三人权益的,由乙方向第三人承担赔偿责任。
(2)按本合同约定的进度和设计方案成果要求提交质量合格的设计资料(成果),乙方对其各阶段提供甲方的设计资料(成果)负责,按照约定完成设计服务。对乙方提供的设计咨询方案,甲方有权提出修改意见,乙方同意在合同规定的工作范围修改。
(3)对各阶段甲方组织的对乙方提供设计方案的评审会,乙方必须派主任设计师及相关人员参加,相关差旅费、食宿费等乙方自理。
(4)乙方指派______________________担任本项目主任设计师。
(5)乙方在向甲方指定的深化设计(包括施工图设计)单位的交底和咨询服务中,主任设计师要按约定时间到深化设计单位进行认真、仔细、深入的沟通和顾问咨询服务,确保深化设计单位按乙方设计方案的要求提交设计文件供甲方报审、报批。
第六条 规划方案提交设计成果和正式定案文件要求
乙方向甲方分别提交反映上述本合同第二条约定的设计内容的文本、图纸。A3设计文本十一本, 内容包括设计说明, 总平面规划, 交通组织图, 分期实施图, 示意图片。设计人提供所有设计文件时,应同时提供相应电子文档光盘(包括DWG格式AutoCAD文件,Photoshop的PSD文件,3Dmax的模型文件,模型贴图文件)。
第七条 违约责任
1.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方支付的定金;已开始设计工作,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。
2.甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担该阶段应支付金额万分之五的逾期违约金。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建超过3个月,甲方应按乙方的实际工作量支付相应设计费。
3.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成的工程质量事故损失,乙方负责立即采取补救措施,并免收直接受损失部分的设计费。
4.由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条、第五条规定的设计成果的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的万分之五。
5.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还已收定金。
设计合同模板 篇2
甲方:
法定代表人:
乙方:
出生日期:
身份证号:
根据国家法律的规定,经甲乙双方平等协商同意,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条、合同期限
本合同生效日期为_____年_____月_____日,于_____年_____月_____日终止。
第二条、工作内容、要求
1、乙方同意根据甲方工作需要,担任本职工作及其他工作。乙方的岗位职责、工作任务、责任目标等,按所在岗位的工作规范或甲方的有关规定执行。
2、乙方的工作时间依据国家和甲方的有关规定执行。
3、甲方有权根据工作需要及乙方的能力与表现,安排和调整乙方的工作及职务。
4、乙方需要服从甲方的管理和安排,根据岗位职责,按量并按质完成甲方指派的工作任务。
第三条、劳务报酬和福利待遇
1、甲方将根据乙方所在岗位的工作绩效和对公司的贡献,以及甲方的经营业绩,确定乙方的薪酬标准。基本工资为__________元/月,岗位工资为______/月。甲方应在规定的工资支付日(每月_____日)向乙方支付上述工资。甲方将致力于企业发展,不断创造最佳的经济效益和社会效益,改善员工的工资、奖金及福利待遇,以利于乙方的发展。
2、甲方每月按规定的工资发放标准和考核办法,计算乙方应得薪资,以人民币形式付给乙方。乙方的工资级别将随其工作业绩和甲方的经营状况由甲方予以调整,甲方在调整乙方的工资标准时,应充分与乙方进行协商,以求达到共识。
第四条、乙方的权利和义务
本合同期内,乙方享有如下权利:
1、参与公司管理,向公司提出合理化建议。
2、根据甲方的有关规定,获取工资、加班报酬和奖励。
3、依公司有关规定享受休假,休假期间,公司因按规定,支付替班人员的报酬,其报酬额度应根据当地实际情况由公司确定。
4、自觉提高自身的专业水平,如甲方需求,应接受培训和职业教育。
5、根据自身特点和能力请求调动到公司其他部门和工作岗位上。
6、乙方的公休假、年休假、婚丧假、生育待遇等按照国家和甲方的有关规定执行。
本合同期内,乙方必须履行如下义务:
1、遵守国家的法律与法规。
2、严格遵守公司的规章制度。
3、按时、按质和按量完成甲方规定的工作。
4、保守公司机密和公司的商业秘密。
5、不在未经甲方许可的情况下从事第二职业。
6、不得参与同公司产生同业竞争的经营活动。
第五条、甲方的权利和义务
本合同期内,甲方享有如下权利:
1、依公司的各项规章制度对乙方进行管理。
2、考核乙方的工作绩效,对乙方实施奖惩。
3、根据公司工作需要,对乙方进行岗位调整。
本合同期内,甲方必须履行如下义务:
1、严格遵守本合同。
2、按有关规定向乙方支付薪资。
3、为乙方提供必要的工作设施与环境和必要的劳动安全保障。
4、努力提高经营效益,改善乙方的工资待遇。
第六条、保密条款
1、乙方应遵守甲方有关保密规定,对甲方的公司机密和商业秘密负有保密义务。
2、上述所称“公司机密和商业秘密”,是指公司的重大经营决策、规划、整体战略布置、技术秘密、设计、程序、研究开发进度、生产工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情况、产销政策、招投标书中的标底及标书内容等。
第七条、劳动合同的变更、解除、终止、续订
1、订立本合同所依据的法律、法规和规章制度发生变化,本合同应变更相关内容。
2、订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使甲方生产经营状况或乙方工作岗位、任务、职务、工资等发生变化,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
3、经甲乙双方协商一致,本合同可以按公司有关规定提前解除。
4、乙方有下列情形之一的,甲方可以书面形式单方面随时解除本合同:
(1)严重违反甲方规章制度的。
(2)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成较大经济损失或信誉损失的。
(3)泄露公司机密或商业秘密,给甲方造成较大经济损失或信誉损失的。
(4)利用工作时间从事第二职业或在本合同期内与其他用人单位签订劳动合同的。
5、乙方有下列情形之一,甲方可以要求提前解除本合同,但应提前30日以书面形式通知乙方:
(1)合同期内,乙方患病或非因工负伤,医疗期满不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的其他工作的。
(2)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的。
第八条、违约责任
乙方违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同,对甲方造成损失的,应赔偿甲方下列损失:
1、由甲方为乙方支付的培训费用,双方另有约定的按约定办理。
2、对生产、经营和工作造成的直接经济损失。
3、因乙方泄露公司技术或商业秘密而给甲方造成的经济损失。
第九条、争议解决方式
甲乙双方因履行本合同发生的争议,应协商解决;协商不成,任何一方可向______________人民法院提起诉讼。
第十条、附则
1、本合同未能详尽之事宜,法律有规定的按有关法律执行;法律无规定的,由甲、乙双方协商办理。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(签章)
联系电话:
______年______月______日
乙方:(签章)
联系电话:
______年______月______日
设计合同模板 篇3
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司服装设计开发事宜,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项
服装制版
二、委托设计费用
三、付款方式
1、 甲方需在合同签订之日起一个月内将委托设计费用的50%通过银行转账方式支付给乙方。
2、 乙方应按照甲方要求设计,设计完成后,甲方需在三日内盖章确认,确认后15个工作日内甲方支付剩余款项。
四、设计作品的时间、交付方式
1、 乙方需在__30__个工作日内设计出甲方__工作服装__设计初稿。设计完成的时间为__60__个工作日左右。
2、 乙方将设计完成的稿件以邮件方式交付给甲方。
五、双方的权利义务
(一)甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权等全部知识产权。
(二)甲方义务:
1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
3、甲方有义务在每次设计前根据设计款式的数量与乙方商定工作时限。
(三)乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的'作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
(四)乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
3、乙方有义务根据甲方需要,在一个月内与甲方进行当面交流,不得少于_4_工作日;
4、乙方在甲方未提及工作时限的情况下,有义务在最短的工作时限内完成设计; 乙方对设计作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方享有的作品著作权自动归甲方所有。
六、争议解决
双方之间发生争议的,应当进行友好协商;如果协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
设计合同模板 篇4
工程名称
工程地点:
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:
委托方:
设计方:
签订日期:
XX市城市规划管理局
XX市工商行政管理局
委托方:[ ]
设计方:[ ]
委托方委托设计方承担[ ]规划设计,工程地点为[ ],经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。
1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章
1.3规划项目批准文件
1.4其他:
第二条设计依据
2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件
2.2委托方提交的基础资料
2.3设计方采用的主要技术标准是:
《城市规划编制办法》
《城市用地分类与规划建设用地标准》(gbj137-90)
《村镇规划标准》(gb50188-93)
《城市居住区规划设计规范》(gb50180-93)
《城市道路交通规划设计规范》(gb50220-95)
《XX市城市建筑规划管理技术规定》
《XX市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》
其他:
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3委托方要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)
名称:
规模:用地人口其他
阶段:区域规划总体规划分区规划控制性详细规划修建性详细规划专项规划其他
设计内容:
第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间
地形图纸(比例尺[ ])
地形图电子文件(光盘软盘)
其它资料
时间
第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间
蓝图[]套
彩图[]套
说明书或文本[]套
时间[]
第七条费用
7.1根据本合同第1.1条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费用预算为[]万元。
7.2双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1 本合同生效后三天内,委托方支付设计费总额的%,计[]万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计方提交[ ]设计文件后三天内,委托方支付设计费总额的%,计[]万元;之后,委托方应按设计方所完成的规划工作量比例,向设计方支付总设计费的%,计[]万元,设计成果完成后,委托方结清设计费,不留尾款。
8.3费用支付方式,经双方协商为:[]。
第九条双方责任
9.1委托方责任
9.1.1委托方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。
委托方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;委托方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。
在未签订合同前委托方已同意,设计方为委托方所做的各项设计工作,委托方应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,委托方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还委托方所付订金,已开始设计工作的,委托方应根据设计方已进行的实际工作量,支付设计费;不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4委托方必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓,委托方均应支付应付的设计费。
9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严重背离合理设计周期,且委托方应支付赶工费。
9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计方责任
9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合同有效年限为[]年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。
9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。
9.2.5由于设计方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还委托方已支付的定金。
9.2.7设计方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条争议解决方式
11.1本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。
11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,双方同意以第种方式解决:1、向武汉仲裁委员会申请仲裁;2、向
人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效及其他
12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。
12.3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份,委托方二份,设计方二份。
12.6本合同生效后,按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
委托方名称:设计方名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
项目经理:(签字)项目经理:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
规划行政主管部门备案:
(盖章)
备案号:
经办人:
备案日期:年月日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
电话:
鉴于甲方委托乙方进行网站设计、主页制作,帮助甲方树立形象,扩大宣传,为明确双方责任,经双方协商,签订此合同,以期双方共同遵守。
一.双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务
1-1 提供有关企业的材料及图片,应保证材料完整,图片清晰。
1-2 开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益。
1-3 按时支付费用。
1-4 依合同约定时间使用主页。
2.乙方的权利和义务
2-1 按照甲方提供的材料按时完成主页的制做。
2-2 可以在主页中注明该主页由乙方制作。
2-3 有权依合同收取费用。
二.主页制做完成及发布时间
收到材料_____日后制做完成,验收合格即公开上网发布。
三.合同金额及付款方式
本合同涉及的总金额为人民币[_____元]。合同签订后1日内,甲方支付合同定金[_____元],验收合格之后1日内支付合同余款[_____元]。
四.验收标准和验收后修改补充
1.甲方可以通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览自己的主页。
2.主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为标准)错误。
3.验收期限为_____星期。
4.验收合格网上发布后,如果甲方需要修改主页,改动较大者须重新交网页制作费。
5.可办理网站委托管理,每月为您及时更新内容。
五.合同期限
本合同有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
六.争议解决
本合同于其履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神协商解决。
如果协商未成,双方同意向鄂州仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁结果。
七.附则
1.本合同自双方签订后生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜,双方应在本合同达成的原则基础上以补充条款的方式明确,补充条款与本合同具有同等的法律效力
甲方:乙方:
代表人签字:代表人签字:
年月日年月日
甲方:
乙方: (身份证号码: )
因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,甲、乙双方经友好协商,就甲方使用乙方安全员证资格证书事宜达成如下协议。
一、协议期限自年月月起至年月日结束,为期年。
二、乙方义务
1 乙方的安全员证书、毕业证书、身份证复印件、一寸彩色照片同意用于甲方资质证书年检、升级。甲方年检、升级时,乙方同意甲方使用本人第二代身份证原件,将信息扫描进入资质管理系统。在签订协议之日起,乙方须将其《安全员》资格证原件,毕业证、身份证复印件给予甲方保管至合同结束。
2 在协议期内,甲方在办理资质年检或升级时需要用到乙方的毕业证、身份证等原件,乙方应及时提供给甲方。乙方所有证件仅用于甲方在本协议有效期内进行资质升级、年检之用。
3 协议有效期内乙方因考试或者面试等需要用到《安全员》资格证原件的,在不影响甲方使用的前提下甲方应予以支持,乙方在用证完毕后应当在三日内尽快将证件交回甲方保管。
4 如甲方项目现场需要乙方到场配合相关事项,则乙方必须无条件配合完成,甲方另支付乙
方到场费元/次(包括差旅费、住宿等其它费用)。
二甲方义务
1 履约期间甲方每年给予乙方证件使用费 元(大写:元整)。支付办法:乙方将职称件原件、毕业证、身份证扫描件、一寸彩色照片给予甲方,在甲乙双方签订合同后,甲方一次性支付乙方使用费元,如甲方在办理资质年检、升级时核对原件由于乙方原因(如证书不真实或不可用)导致甲方无法正常使用,则乙方将甲方所支付给乙方的所有费用全额退还给甲方,同时甲方退回全部证书给乙方。
2 甲方保证乙方所提供的上述证书原件的安全并仅用于甲方办理资质年检、升级用途,在合同期满后3日内将原件返还乙方。
3 甲方将妥善保管乙方的证书原件,如有丢失,甲方将负责为乙方重新办理相关证件,并赔偿损失。
三、相关续约约定本协议期满前一个月,双方应以书面形式通知对方是否续签协议。
四、乙方违反第二条款第4条,则须赔偿甲方因乙方本质工作所产生的费用; 五、协议的解除
1 协议期满或双方协商同意解除本协议。
2 甲方如不按时支付乙方费用,乙方有权终止本协议
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
设计合同模板 篇5
委托单位:(以下称甲方)
勘测单位:(以下称乙方)
根据甲方要求及国务院《建设工程勘察设计合同条例》及交通部令xx年第xx号文办法的《公路建设市场管理办法》规定,经甲乙双方共同协商,签订 至 公路施工图勘察设计合同如下,以资共同遵守。
一、建设地点与规模
路线起点位于 ,经 ,终于 ,路线全长约 公里。
二、技术标准及测设要求
(一)严格按照交通部颁发的《公路工程技术标准》及有关规范、规范的要求进行勘测设计,确保设计质量。设计速度采用 公里小时,对局部地形复杂地段,可采用 公里小时。
(二)全线桥涵等人工构造物设计荷载为公路-Ⅱ级:大、中、小桥及明函与路基同宽,桥梁不设人行道,仅设钢筋混凝土防撞栏杆;设计洪水频率:大、中桥1100,小桥涵及路基150。
(三)平纵面线型设计,应贯彻在旧路的基础上提高技术标准的旧路改建原则,尽量减少占用农用地,并合理运用技术指标。
(四)全线路基宽度为9米,路面满铺。
(五)全路段采用沥青混凝土路面,面层厚7厘米。
(六)对加宽利用的桥梁,应充分调查旧桥及旧桥面结构的现状,需加固的应提出相应的加固措施,并计算其工程量一并纳入工程预算中。
(七)对于老路改建加宽路基的路段,施工期间维护交通应提出合理、经济、可靠的方案,要特别注意新旧路基的衔接,并严格按《公路路基设计规范》进行设计。
三、提交设计文件时间及数量
(一)要求于 年 月 日前提交全套设计文件(含预算)。
(二)施工图和预算甲组文件各8分,乙组文件及施工资料(路基横断面图、路基设计表、涵洞布置图、路基土石方数量计算表、公路勘测定界图)各4份,其中平面图、公路勘测定界图采用蓝图。
(三)设计文件要求按 境、 境单独出版,装订成册,其中预算甲组文件应予以汇总。
四、取费标准及付款办法
(一)本工程项目按国家物价局、建设部价费字第375号文通知及其颁发的《工程勘察收费标准(修订本)》、《工程设计收费标准(第一册)修订本》执行并结算。
本路段地形类别定为 类,鉴于本设计为勘察设计,因此,测量费考虑一次定测系数(即1.5)。
动用钻机进行路线及桥位工程地质钻探,按《工程勘察收费标准》中有关工程地质勘察收费标准另行计费。
甲方负责的一至七项勘察施工准备费按路线、桥梁勘测费及地质钻探费之和的10由乙方包干使用。
(二)本工程测量及设计费用估算为 万元,此数额仅作掌握预付款及测设进行拨款的依据,待设计工作完成后,根据实际完成工作量及上述单价、计算办法结算勘测设计费用。
(三)分期付款办法
1、合同签订后20天内甲方向乙方支付合同估算费总额的30%,计 万元作为定金,结算时抵作测设费。
2、施工图设计作业通过验收后15天内甲方付给乙方设计进度款 万元。
3、乙方提交全部文件经审核且乙方已根据审核意见修改完善后,甲方将在30天内,按实际完成工作量及计费标准付给乙方总测设费的80%,余下的20%留待工程交工后支付。
五、双方职责
(一)甲方职责
1、委托当地政府及有关部门协助乙方处理外业勘测工作中发生的与地方有关的事宜。
2、接到乙方报告具备验收条件时,及时组织外业测量验收。
3、按本合同规定按时支付测设费。
(二)乙方职责
1、按甲方提出的技术标准和交通部颁发的现行标准、规范、规程及规定,按施工图设计深度要求,精心勘测、确保测设质量。
2、外业工作结束后,及时通知甲方组织验收。
3、应根据设计文件的审核意见属于乙方责任的应及时修改、完善设计。
4、乙方在进行上述3项所规定的职责时,不另向甲方收费。
5、负责对设计保密,未经甲方许可,不得向任何单位和个人提供设计文件或泄露文件内容。属乙方泄露,除追查责任外,并扣罚泄露项目设计费的10%。
6、负责外业勘测成果验收会议所发生的一切费用。
7、工程实施过程中,负责设计的后期服务工作。
六、违约处理
(一)甲方违约
1、甲方若中途撤销合同,除应支付已完成部分测设费外,并以已付的定金赔偿乙方损失。
2、路线方案经甲方或甲方上级部门审定后,甲方要求改变方案时,除付给乙方已完成部分的测设工作量的测设费用外,修改部分另付测设费,提交设计文件时间也相应顺延。
3、不能按时付款,没推迟10天罚逾期金10000元。
(二)乙方违约
1、乙方中途撤销合同,应向甲方双倍返还定金。
2、由于勘测设计不周造成返工,应由乙方自行负责完善勘察设计,并按一下条款处理:
(1)测量误差大而造成质量问题,导致设计变更超出相应部分工程预算1%以上时,每超1%扣除相应部分设计费的10%。
(2)征地拆迁超出预算的5%以上时,每超过1%扣除设计费的1%。
(3)地质钻探资料不准确导致设计变更超出相应部分工程预算1%时,扣除设计费2%;提供虚假地质资料造成工程竣工后的安全责任事故的,全部扣除质量保证金,并视情节严重情况,依照国家有关法律追究刑事责任。
3、非甲方责任不能按时交付文件,每推迟10天罚10000元。
七、其他
(一)本合同有效期为:从签订之日起,至双方履行完毕合同规定的一切权利和义务为止。
(二)双方在执行合同过程中发生纠纷时,应及时协商解决,如协商不成,可报县交通局调解,如仍有异议,可向国家规定的合同管理机构申请调解或仲裁。
(三)本合同未尽事宜,参照国务院颁发的《建设工程勘察设计合同条例》及建设部、国家工商行政管理局1996年7月25日颁布的建设(1996)号文中得条例。
(四)本合同一式 份,双方各执 份,分别送呈各方主管部门存查。
甲方: 乙方:
代表签字: 代表签字:
年 月 日 年 月 日
设计合同模板 篇6
甲方:
乙方:
依据《民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容和要求:
1._______________________________公司标志设计
2._______________________________公司VI导入、VI执行、及VI手册的整理
二、费用
VI设计及VI手册的整理:费用共计人民币¥_____万元(大写:_________)(RMB)(以上费用含设计费和VI手册印刷装订费,装订VI手册共计________份)
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用50%,即人民币¥____万元整(______万元整),
2、VI手册整理完成;印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款,
即人民币¥_______________万元整(¥______________________元整),
四、双方的责任与义务。
1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。
2.乙方需在规定时间二○○____年____月____日至二○○______年____月____日完成甲方公司VI手册的整理工作,并报予甲方签字认可。
3.甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。
因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承担。
五、知识产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任
本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;
因VI设计工作是十分艰巨的,不仅需要经过大量调研工作,更需一流设计师的创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向北京仲裁委员会提请仲裁解决。
合同附件为本合同一部分,本合同壹式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。
备注:
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表签名:
乙方代表签名:
地址:
地址:
电话:
电话:
传真:
传真:
日期:
日期:
标志设计合同模板1500字
栏目小编收集并整理了“标志设计合同模板”,本网页内容仅为您提供参考。当企业之间进行交易和经济往来的时候,合同就可以更好的为人们服务了。签订书面合同有利于降低违约风险,进而促进社会经济的发展。
标志设计合同模板 篇1
甲方:______________________
乙方:______________________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项
甲方委托_________为其公司设计标志_________个,公司产品商标_________个。
二、委托设计费用
公司标志设计单价为人民币_________元,公司产品商标设计单价为人民币_________元;
总价为:人民币_________元,(大写:_________)。
三、付款方式
1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间)。
2.标志设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。
3.如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的50%,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。
四、乙方设计作品的时间,交付方式
1.乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为15个工作日左右。
2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。
五、知识产权约定
1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务
甲方权利:
1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3.甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;
甲方义务:
1.甲方按照合同约定支付相关费用;
2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
标志设计合同模板 篇2
甲方(委托方):______________
乙方(受托方):______________
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项:
甲方委托_________为其公司设计标志_________个,公司产品商标_________个。
二、标志、商标设计要求:_______________。
三、委托设计费用:
公司标志设计单价为人民币_________元,公司产品商标设计单价为人民币_________元;总价为:人民币_________元,(大写:_________)。
四、付款方式:
1.甲方需在合同签订之日起____个工作日内将委托设计总费用的____%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间)。
2.标志设计完成后,甲方需在____天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。
3.如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的____%,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。
五、乙方设计作品的时间,交付方式:
1.乙方需在____个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为____个工作日左右。
2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。
六、知识产权约定:
1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
七、甲方的权利义务:
1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3.甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;
4.甲方按照合同约定支付相关费用;
5.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
八、乙方权利义务:
1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3.乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品;
4.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
5.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
九、违约责任:
1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的____%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
标志设计合同模板 篇3
甲方: ____________________
乙方: ____________________
双方就_______________的标志设计知识产权转让达成以下协议:
乙方同意以人民币______________,将设计的____________标志设计知识产权转让给甲方,转让后该标志设计的'所有知识产权及使用权归甲方所有。
双方就此标志设计的知识产权及使用权达成以下协议:
乙方为甲方设计的标志甲方确认后,甲方应尽快安排该标志的商标注册事宜(为期2个月,以乙方设计的标志交付甲方,甲方签字确认之日计)。
甲方如在商标注册过程中碰到被商标事务所退回而不能注册的情况,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的标志。
若乙方为甲方设计的标志在商标注册的过程中,如发生该标志和其他公司接近和类似的情况而导致不能使用时,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的标志,但不承担任何因侵权而导致的法律责任。
若因标志未注册成功所造成的诸如画册、vi手册及vi前期应用等损失,乙方不承担任何损失。
此协议一式两份,签字后双方各执一份,均具同等法律效力。
本协议在甲乙双方代表签字盖章后生效。
甲方(盖章):__________
代表签名:______________
乙方:__________________
代表签名:______________
日期:__________________
标志设计合同模板 篇4
甲方:_______________
乙方:_______________
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容和要求:_______________________________公司标志设计;
二、费用:费用共计人民币¥_________元(大写:__________________)
三、付款方式
1本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用50%,即人民币¥_________元整;
2设计完成;甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥_________元整
四、双方的责任与义务
1乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计工作。
2乙方需在规定时间______年_____月_____日至______年_____月_____日完成甲方公司设计工作
3甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。
五、知识产权约定
1乙方对设计完成的作品享有著作权。
甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。
2甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任
本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的.义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。
本合同壹式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):
甲方代表(签字):__________
_________年____月____日________
乙方(盖章):
乙方代表(签字):
_________年_____月____日
标志设计合同模板 篇5
甲方:_______________
乙方:_______________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项
甲方委托_________为其公司设计标志_________个,公司产品商标_________个。
二、委托设计费用
公司标志设计单价为人民币_________元,公司产品商标设计单价为人民币_________元;
总价为:人民币_________元,(大写:_________)。
三、付款方式
1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间)。
2.标志设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。
3.如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的50%,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。
四、乙方设计作品的时间,交付方式
1.乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为15个工作日左右。
2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。
五、知识产权约定
1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务
甲方权利:
1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3.甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;
甲方义务:
1.甲方按照合同约定支付相关费用;
2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3.乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任
1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的30%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________
乙方(盖章):______________
法定代表人(签字):_______
法定代表人(签字):________
地址:_____________________
地址:______________________
电话:_____________________
电话:______________________
_________年______月______日
__________年______月______日
签订地点:_________________
签订地点:__________________
标志设计合同模板 篇6
甲方:____________________
乙方:____________________
双方就_______________的.标志设计知识产权转让达成以下协议:
乙方同意以人民币______________,将设计的____________标志设计知识产权转让给甲方,转让后该标志设计的所有知识产权及使用权归甲方所有。
双方就此标志设计的知识产权及使用权达成以下协议:
乙方为甲方设计的标志甲方确认后,甲方应尽快安排该标志的商标注册事宜(为期2个月,以乙方设计的标志交付甲方,甲方签字确认之日计)。
甲方如在商标注册过程中碰到被商标事务所退回而不能注册的情况,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的标志。
若乙方为甲方设计的标志在商标注册的过程中,如发生该标志和其他公司接近和类似的情况而导致不能使用时,乙方负责为甲方无条件重新设计满意的标志,但不承担任何因侵权而导致的法律责任。
若因标志未注册成功所造成的诸如画册、vi手册及vi前期应用等损失,乙方不承担任何损失。
此协议一式两份,签字后双方各执一份,均具同等法律效力。
本协议在甲乙双方代表签字盖章后生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
标志设计合同模板 篇7
甲方(委托方):_____
住所地:_____
通信地址:_____
邮政编码:_____
法定代表人:_____
签约代表人:_____
合同联系人:_____
联系电话:__________
传真:_____
电子信箱:_____
乙方(受托方):_____
住所地:_____
通信地址:_____
邮政编码:_____
法定代表人:_____
签约代表人:_____
合同联系人:_____
证件号码:_____
联系电话:_____
传真:_____
电子信箱:_____
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行。
第一条委托之事项
甲方委托为其公司设计标志_____个,公司产品商标_____个。
第二条委托设计费用
2.1公司标志设计单价为人民币_____元(大写:_____),公司产品商标设计单价为人民币_____元(大写:_____);
2.2总价为:人民币_____元,(大写:_____)。
第三条付款方式
3.1甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%通过电汇或银行转账到乙方公司账户(乙方收到甲方的银行划账凭据后作为标志设计的开始时间)。
3.2标志设计完成后,甲方需在_____天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。
3.3如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的_____ %,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。
第四条乙方设计作品的时间、交付方式
4.1乙方需在_____个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为_____个工作日;
4.2乙方以电子稿交付方式交付设计的作品。具体的交付方式为:乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后_____个工作日内,通过网络或邮寄的方式把电子稿交予甲方。
第五条知识产权约定
5.1乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同);
5.2甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;
5.3甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
第六条双方的权利义务
6.1甲方权利
6.1.1甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;
6.1.2甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
6.1.3甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利。
6.2甲方义务
6.2.1甲方按照合同约定支付相关费用;
6.2.2甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
6.3乙方权利
6.3.1乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
6.3.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
6.3.3乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
6.4乙方义务
6.4.1乙方需按照甲方的要求进行作品设计;
6.4.2乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
第七条违约责任
7.1甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的_____%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用;
7.2乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
第八条合同的终止
本合同在下列情形下终止:
8.1乙方的工作全部结束,双方另有约定的除外;
8.2甲乙双方通过书面协议解除本合同;
8.3因不可抗力致使合同目的不能实现的;
8.4在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
8.5当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
8.6当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
8.7其他:。
第九条保密
9.1未经乙方同意,甲方不得向第三方披露相关商标、标志设计、制作的细节。
9.2未经甲方同意,乙方不得在相关商标、标志公开前向任何第三方披露该商标、标志设计制作相关的一切信息。若本合同未生效,乙方不得泄露在签约过程中知悉的甲方的商业秘密。
9.3甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_____年
第十条通知
10.1根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
10.2各方通讯地址如下:。
10.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任
第十一条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_____天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十二条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第十三条争议的处理
13.1本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
13.2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决
①提交仲裁委员会仲裁;
②依法向人民法院起诉。
第十四条不可抗力与意外事件
14.1不可抗力:
14.11如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
14.12声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的`时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响
14.13不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
14.14本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、政府行为或法律规定等。
14.2意外事件:
14.2.1非因双方当事人过错,出现本条第一款规定的不可抗力事件以外的甲乙双方不能控制的情况,包括但不限于天气反常以及相关商标、标志的主要设计人员、技术人员生病、受到意外伤害或死亡等,致使标志设计迟延,乙方应立即采取补救措施,并将计划顺延的时间书面通知甲方;因此而未能按原计划完成相关商标、标志设计制作,乙方无需承担违约责任。
14.2.2若本条规定的情况致使相关商标、标志的设计迟延超过_____天,任何一方皆可通过书面形式通知对方而解除本合同。
第二十三条合同的解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释
第二十四条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十五条合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效,各方应在本合同正本加盖骑缝章。
本合同有效期为年,自_____年_____月_____日至自_____年_____月_____日。
本合同正本一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____
授权代表(签字):_____授权代表(签字):_____
____年____月____日____年____月____日
签订地点:_____签订地点:_____
标志设计合同模板 篇8
甲方:__________________
乙方:__________________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就甲方标志设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项
标志名称:标准字设计标准色设计名片设计
其它内容:____________________________________
二、委托设计费用
总价为:人民币__________________元,(大写:万仟佰拾元)
三、付款方式
3.1甲方需在合同签订之时将委托设计总费用的50%交付乙方。
3.2设计完成且经甲方确认后,甲方应当即付清设计费用的全部余款(总费用的50%)。
四、乙方设计方案的时间、交付方式
4.1乙方在收到甲方首付款后__________________个工作日左右设计出甲方委托主项个备选设计方案。
4.2甲方在全部主项备选方案中选定一个方案,其它方案退回乙方。
4.3若需修改设计方案,乙方每次修改应在__________________个工作日左右完成,修改直至客户确认为止。
4.4若在乙方提交设计方案后一周内甲方未提出异议,将被认定为设计方案己被甲方确认。甲方应在两个工作日内付清全部余款。
4.5设计方案主项确认后,乙方再进行附项的设计。
4.5乙方在收到甲方全部款项后,将确认的设计方案的可编辑或高精度电子文件和打样稿交甲方。
4.6甲方在付清了全部费用后,若提出对同一方案再次修改,乙方应免费为甲方修改。
五、知识产权约定
5.1甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将方案著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。
5.2甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的方案著作权归乙方,甲方对该方案不享有任何权利。
5.3甲方在未付清余款之前擅自使用或者修改使用乙方设计的方案而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务
6.1甲方权利:
6.1.1甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的方案更符合甲方企业文化内涵。
6.1.2甲方有权对乙方所设计的方案提出修改意见。
6.2甲方义务:
6.2.1甲方按照合同约定支付相关费用。
6.2.2甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
6.3乙方权利:
6.3.1乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
6.3.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
6.3.3乙方对设计的方案享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计方案。
6.4乙方义务:
6.4.1乙方需按照甲方的要求进行方案设计和方案修改。
6.4.2乙方需按照合同约定按时交付设计方案。
七、违约责任
7.1甲方在乙方设计方案初稿完成前终止合同,其预付的50%费用无权要求退回;甲方在乙方设计方案初稿完成后终止合同,应当向乙方支付全额的设计费用。
7.2乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
7.3甲方在乙方设计方案初稿完成前变更设计项目名称或内容,须在原费用基础上追加50%的费用;甲方在乙方设计方案初稿完成后变更设计项目名称或内容,须在原费用基础上追加80%的费用,且对变更前设计方案不享有任何权利。
八、合同生效
8.1本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。
8.2本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________
甲方代表签名:__________________乙方代表签名:__________________
地址:__________________地址:__________________
电话:__________________电话:__________________
日期:_____年_____月_____日日期:_____年_____月_____日
设计合同模板1500字汇总
合同范本网相关栏目推荐:“设计合同”。
在如今我国经济发展十分迅速的环境下,大家对于合同的重要性也有所了解,签订合同也是一个非常必要,也是非常必须的行为。你平常接触过合同吗?我们特地为大家精心收集和整理了“设计合同模板 ”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。
设计合同模板 篇1
委托设计方(甲方):XXXXXXXXXXXXXXXX
承接设计方(乙方):XXXXXXXXXXXXXXXX
经甲乙双方友好协商,就乙方接受甲方委托,为甲方装饰装修工程进行设计一事,达成如下协议:
一、工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、建筑面积:XXXXXXXXXX平方米
四、接受委托设计时间:XXXXX年XXXXX月XXXXX日
五、完成委托设计时间:XXXXX年XXXXX月XXXXX日
六、委托设计内容
1.室内空间形象设计
2.室内装修设计
3.室内物理环境设计
4.室内陈设设计
5.平、立面设计
6.按合同附件:委托设计清单
七、收取设计费标准
1.按图纸数量计费:XXXXXXXXXX(见图纸清单)
2.按工程造价计费:收取工程概算价的XXXXX%为设计费。
八、设计费金额:XXXXXXXXXX元(人民币大写:XXXXXXXXXXXXXXX)
九、设计费收取步骤
1.合同签定后,预付合同金额的XXXXX%,计XXXXXXXXXX元。
2.按时间□、按工作量□完成情况,完成XXXXX%工作量,再预付合同金额的XXXXX%,计XXXXXXXXXX元。
3.设计完成,交稿前付清全部合同款。
十、权利与义务
(一)甲方权利与义务:
1.甲方应在XXXXX年XXXXX月XXXXX日前提供房屋的有关图纸,并带领乙方人员进行现场测量。
2.设计完成甲方通过后,若因甲方原因修改图纸,按新设计标准收取设计费。
3.施工期间,甲方如要乙方派员进行现场指导,甲方应负担由此产生的全部费用。
4.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同时,乙方未开始的设计工作,不退还甲方定金;已开始的设计,甲方应根据乙方已设计的工作量,按阶段支付设计费用。
5.甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的项目,如发生侵权情况,乙方有权索赔。
(二)乙方权利与义务:
1.乙方必须在规定的时间内交付设计图纸。
2.乙方在交付设计图纸时,必须做一次施工交底。
十一、其它事项
1.本合同自签订之日起生效。合同一式二,甲、已双方各执一份。
2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下,可向仲裁机关提请仲裁。
3.合同附件与合同具有同样法律效力。
合同附件名单:(略)
甲方:XXXXXXXXXXXXXXXX乙方:XXXXXXXXXXXXXXX
法人代表签字:XXXXXXXX法人代表签字:XXXXXXX
签字日期:XXXXXXXXXXXX签字日期:XXXXXXXXXXX
设计合同模板 篇2
甲方(委托方):
法定代表人:
地址:
乙方(受托方):
地址:
电话:电子邮箱:
双方就委托设计制作事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、委托内容和要求
1、企业标志(logo)
数量:
要求:
2、企业商标
数量:三个
要求:
第一个:“字号”文字造型;
第二个:“字号”加图案;
第三个:图案。
二、费用:
1、设计(含税)总费用为人民币元(大写元整)。
此费用不含甲方申请商标注册费用,及不含与商标注册相关的所有费用。
2、乙方提供设计电子版,商标及标志的打印与制作不在本合同范围之内。
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用%,即人民币RMB元(大写:
元整)。
2、项目设计完成经甲方认可确认后10天以内,甲方即向乙方支付合同余款,即人民币RMB元
(大写:元整),乙方在收到款项的两个工作日内,向甲方提交可用于设计、打印、制作的正式设计稿电子版。
3、乙方指定收款账号:
开户行:
户名:
四、流程
1、乙方应于________年____月____日前向甲方提供设计初稿。
设计初稿要求:每一个设计任务不少于三个设计方案(初稿)。
2、甲方如提出修订意见,乙方应在五个工作日内完成修订并提供给甲方。
甲方可以多次提出修订意见。
3、如双方无法就设计初稿达成一致,则甲方有权放弃此次设计,此时:
1)设计初稿的著作权归乙方所有,甲方不得作任何商业使用,亦不得修订使用。
2)甲方应按合同总费用的%向乙方支付补偿(补偿金额)。该补偿金额与甲方已经支付的费用不一致的,按多退少补处理,甲方无需再支付其它费用。
4、双方对设计初稿达成一致后,乙方按本协议约定期限提供正式设计稿电子版。
5、甲方付清合同约定的全部设计费用后,方可取得设计稿的全部著作权与使用权;未按约定付清合同款项前,甲方不得作任何商业使用。
6、甲方指定接受设计稿的电子邮箱:
五、双方的责任与义务
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的设计更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方的设计提出修改意见。
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
3、甲方须积极地对乙方提供的设计进行审核,审稿时间不得超出三个工作日(从乙方提交设计稿的次日开始计算)。三个工作日后没有明确回复的,乙方视为甲方对方案认可。
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
1、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
2、如甲方在申请商标注册期间,由于设计问题,影响甲方注册,乙方有义务协助甲方修稿设计,配合甲方商标成功注册。
六、知识产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,其作品著作权即刻转让给甲方(但乙方保留作品署名权)。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
七、违约责任
1、甲方逾期付款的,每逾期一日,应按应付金额的0.1%向乙方支付违约金。逾期超过30天的,乙方有权解除本合同。
2、乙方逾期交稿的,每逾期一日,应按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。逾期超过15天的,甲方有权解除本合同。
八、合同生效
1、本合同需由甲乙双方签字盖章方可生效(传真件、复印件同样有效)。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
3、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决。协商不成的,甲乙双方任何一方均可向甲方所在地/乙方所在地/本合同签订地(市区)有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议签订于:________年____月____日
甲方(签字或盖章):
乙方(签字或盖章):
设计合同模板 篇3
发包人:__________________ 设计人:___________________
发包人委托设计人承担__________________________工程设计,工程地点为__________________,
经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订论据
1.1《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的',如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条 变更及工程费的调整
第七条 费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条 支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_____%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
1.发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
2.设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3.本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
4.发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
5.发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
6.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
8.本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
9.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10.未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:_______________ 承包人名称:_______________
法定代表人:_____(签字) 法定代表人:_____(签字)
委托代理人:_____(签字) 委托代理人:_____(签字)
住 所:_______________ 住 所:_______________
邮 政 编 码:_______________ 邮 政 编 码:_______________
电 话:_______________ 电 话:_______________
传 真:_______________ 传 真:_______________
开 户 银 行:_______________ 开 户 银 行:_______________
银 行 帐 号:_______________ 银 行 帐 号:_______________
建设行政主管部门备案:_______________ 鉴 证 意 见:_______________
备 案 号:_______________ 经 办 人:_______________
备案日期:_____年_____月_____日 鉴证日期:_____年_____月_____日
设计合同模板 篇4
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设安装工程承包合同条例》,地方政府的有关规定,经甲乙双方协商,明确双方权利、义务及经济责任。保证甲方办公楼外墙装饰工程顺利竣工,双方达成以下合同条款:
第一章工程概况
第一条:工程概况
1、工程名称:xx有限公司办公楼外墙装修工程
2、工程地点:
3、承包方式:本工程采取包工包料的方式发包
4、承包范围:
⑴办公楼外墙清洗,用107胶水和黑水泥批刮线条缝和不平之处;
⑵办公楼外墙用107胶水和丹麦白水泥全面批刮、全面打磨;
⑶拆除竹脚手架,用自动升降吊篮施工;
⑷用抗碱封底漆全面满滚;
⑸用甲方规定的颜色喷中途真石漆两遍,并按厂方规定进行分格;
⑹用保色防水面漆喷二遍。
第二章工程期限
第二条:根据该工程的实际工作量经双方商定,总工期为____天,工程开竣工日期如下:开工日期:20xx年10月10日
竣工日期:____年____月____日
第三条:在施工中,如遇下列情况,可顺延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工,因甲方有较大的变更,而延期施工。
2、由于政策变化,不可抗拒的甲乙双方之外的原因,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。
3、经甲方同意的其他情况。
第四条:顺延工期应由甲乙双方及时协商,签字生效。
第三章_双方责任
第五条:甲方责任
1、开工前具备路通、水通、电通的施工条件;向乙方提供施工图纸。
2、向乙方提供办公楼结构及管线资料、邻近建筑物的资料。
第六条:乙方应履行以下义务和责任
1、加强对施工现场人员的管理,遵守甲方办公大楼院内管理规定,对违反规定造成的经济损失,由乙方承担。
2、施工及施工人员生活所耗水、电费由乙方负责,挂表计量,按规定的水、电费价格交付。
3、采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作,如有损坏,由乙方负责赔偿。
第四章工程质量
第七条:乙方应严格按照标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方及质量监督部门的检查,并为检验提供便利条件。
1、该工程质量要求达到现行国家建筑装饰装修工程质量验收标准。
2、施工中如发现有严重不合理的地方,乙方应以书面形式详细说明原因和理由,由甲方提出修改或变更意见,经甲乙双方签定变更文件后施工。
第五章____材料供应
第八条:所需材料由乙方负责采购,乙方购回的材料,必须具有出厂合格证和材料检测报告,经甲方认可后方可使用,违反者责任由乙方全部负责。
第九条:乙方采购材料,经甲方验收不合格,乙方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由乙方负责,并追究其违约责任。
第六章合同价款与结算
第十条:工程结算依据
1、本工程根据甲方要求及现场签证,待工程竣工后,乙方提交工程决算书由安徽大地工程管道有限公司据实结算。
第十一条:工程款造价经甲、乙双方商定,每平方米48元,完工按实结算。
乙方工程全部完工,甲方支付工程总造价的50%;工程竣工验收合格后,支付总造价的30%;余款20%作为质保金,待一年后无质量问题,一次性付清给乙方。
第七章竣工验收
第十二条:工程竣工乙方应在竣工验收5天前,向甲方提交竣工验收报告
第十三条:甲方在收到乙方竣工验收报告后5天内,组织有关部门进行验收。甲方无正当理由不组织验收,亦不批准验收报告,可视为验收合格。
第十四条:竣工验收报告批准日期为竣工日期。
第八章奖罚与仲裁
第十五条:工程质量经验收不合格,乙方应返工,返工后经再次验收不合格,甲方将按总价的10%对乙方进行罚款。
第十六条:本工程甲方不要求提前竣工,若因乙方原因造成工期延误,则每延误1天,甲方对乙方罚款300元。
第十七条:甲乙双方因合同发生争议时,双方应及时协商,协商不成时,可向管辖的人民法院起诉。
第九章其他事项
第十八条:安全施工,乙方按有关规定,采取严格安全防护措施,并承担因自身安全措施不力而造成的事故责任和因此发生的一切费用。由此发生的费用全部由责任方承担。
第一十九条:本工程乙方不得转包,若发现乙方违约,甲方有权责令乙方立即退场,并赔偿甲方的一切损失。
第二十条:本合同经甲乙双方签字后生效。未尽事宜,双方另行商议,在工程竣工验收后,除有关条款仍然生效外,其他条款即告终止。
本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
发包方:____
承包方:
年____月____日
设计合同模板 篇5
本合同供***子公司为客户进行媒体广告投放的策划和设计时签约使用。适用于***子公司提供纯粹的市场策划服务行为。
广告策划设计合同
本合同由以下双方在 (地点)签署
甲方: (下称“甲方”)
乙方: (下称“乙方”)
甲方是依法设立并存续的,主要从事 业务。为树立和推广企业形象/促销企业的产品或/服务,甲方特委托乙方为本企业进行全面的广告策划和广告设计服务。
乙方是依法设立并存续的,主要面向提供全方位的企业形象策划、广告创意、广告设计、制作和发布服务。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方进行广告策划和设计事宜签订本合同,双方共同遵守。
第一条:甲方委托乙方提供的广告策划和设计服务包括如下具体服务事项:
1、全面的广告策划方案及相应的实施计划;
2、根据广告策划方案进行的具体广告设计,包括拟投放到相应媒体的广告画面设计稿;
3、……。
第二条 甲乙双方的保证
1、甲方的保证
(1)甲方保证其委托乙方进行策划和设计的广告内容的真实性和合法性,不存在违反任何法律法规或侵犯任何第三方的合法权益的情形;
(2)甲方保证其已按照中国相关法律法规的规定,就其委托乙方进行策划和设计的广告事宜获得了有关主管机关的批准;
(3)就其委托乙方进行策划和设计的广告事项,甲方同意向乙方提交下述证书和审批文件:
甲方保证其向乙方提供的上述证书和审批文件是合法取得的,并且是真实的;
(5)甲方保证其具有签定和履行本合同的主体资格和权利。
2、乙方的保证
(1)乙方保证其具有签订及履行本合同的全部资格和权利。
(2)乙方保证其向甲方提供的广告策划方案和实施计划以及广告画面设计稿不违反中国的相关法律法规的规定且不侵犯任何人的知识产权或其他权利或权益。
第三条 交付与确认
1、乙方应自收到甲方支付的第一期费用之日起日内,向甲方提交详细的广告策划方案及具体的实施计划;甲方应自收到乙方提交的上述文件之日起 日内予以书面确认或提出书面的修改意见;
2、乙方应自收到甲方支付的第二期费用之日起日内,向甲方提交依上述广告策划方案制作的广告画面设计稿;甲方应自收到乙方提交的广告画面设计稿之日起日内予以书面确认或提出书面的修改意见。
3、甲方在本条约定的时间内既不确认验收也不提出书面修改意见的,视为甲方确认乙方交付的策划方案及具体的实施计划或广告画面设计稿。
4、乙方交付的广告画面设计稿经甲方书面确认或依上述视为甲方确认之时,乙方在本合同项下的义务即全部履行完毕。
第四条 费用与支付
甲方同意就乙方提供的本合同第一条所述服务向乙方支付费用总计人民币 元,其中:
1、第一期费用:自本合同签定之日起日内,甲方应向乙方支付人民币 元;
2、第二期费用:自乙方完成并交付广告策划方案之日起日内,甲方应向乙方支付人民币元;
3、第三期费用:自乙方完成并交付广告画面设计稿之日起日内,甲方应向乙方支付人民币 元。
4、甲方同意以
开户名称:
开户行:
帐 号:
乙方如拟变更其指定帐号,应在甲方的汇款日期届满前书面通知甲方。
5、乙方应在收到甲方相应款项后的个工作日内向甲方开具等值发票。
第五条 优先权
鉴于乙方有能力并且有资格承担本合同第一条所述广告的制作和发布工作。甲方同意在同等条件下,优先委托乙方承担本合同第一条所述广告的制作和发布工作。
第六条 知识产权
1、甲方同意乙方享有其为履行本合同项下义务而向甲方提交的广告策划方案和具体实施计划以及广告画面设计稿的知识产权,甲方只能将上述方案计划和设计稿用于本合同约定的宣传企业形象、促销本企业产品/服务的目的。
2、除订立与履行本合同项下义务之需要外,未经乙方事先书面同意,甲方不得擅自复制或使用乙方向其提交的广告策划方案和具体实施计划以及广告画面设计稿的全部或任何部分或因故意或过失为第三人侵犯乙方对上述作品的知识产权的行为提供任何方便或帮助。
3、除订立与履行本合同项下义务之需要外,本合同任何一方不得擅自使用、复制其因订立与履行本合同而获得的对方的商标、标志、商业信息、广告样稿资料、技术及其他资料。
4、甲方的上述义务不因本合同的无效、终止或被解除而终止。
第七条 保密义务及其他不作为义务
1、甲乙双方应对其通过订立和履行本合同而获悉的对方的商业秘密严格保密,未经对方事先书面同意,不得以任何方式进行利用、向任何第三方披露或以其他方式予以公开。
2、未经对方许可,任何一方不得向第三方(有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外)泄露本合同的任何内容以及本合同的签订及履行情况,以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。
3、甲乙双方的上述保密义务不因本合同的无效、终止或被解除而终止。
第八条 不可抗力
1、“不可抗力”是指本合同签定后发生的、不能预见、不能避免并且不能克服的,导致甲方或乙方部分或全部迟延或不能履行其在本合同项下义务的客观情
况。
2、不可抗力事件发生后,因不可抗力迟延或不能履行合同义务的一方当事人应将发生不可抗力的情况立即书面通知对方当事人,并在合理的期间内向对方提供该不可抗力发生和持续时间的证明。
3、不可抗力事件发生后,甲乙双方应当采取适当措施控制和减少不可抗力事件的影响。
4、不可抗力事件造成本合同的一方当事人不能履行其在本合同项下的义务的,本合同终止。如不可抗力事件造成本合同的甲方迟延履行其在本合同项下的义务的,乙方有权选择解除本合同或将本合同约定的履行期限顺延。
第九条 合同终止与解除
1、本合同约定的权利义务因下列原因而终止:
(1)本合同约定的权利义务已经履行完毕,且甲乙双方未能就续约达成一致意见;
(2)发生不可抗力事件,致使本合同的一方或双方当事人不能履行其在本合同项下的义务。
(3)其他法律、法规规定的合同权利义务终止的情形。
2、本合同得因下列情形的出现而解除:
(1)由于不可抗力事件的发生使一方当事人订立合同的目的不能实现的,例如由于政策调整、政府原因、自然灾害等使当事人一方订立合同的目的无法实现;
(2)其他法律法规规定的当事人可以解除合同的情形。
3、上述第1款第(2)项与第2款第(1)项规定的情形出现时,受不可抗力影响的一方当事人应出具正式的书面报告通知对方。本合同自该书面通知发出之日起终止执行。
4、本合同终止或解除后,甲乙双方应自行承担费用退还对方为履行本合同而向其提供的各项资料及其副本。
第十条 违约责任
本合同当事人的下列行为构成违约,违约方应向守约方承担违约责任:
1、若甲方未能依照本合同约定的期限向乙方支付本合同约定的费用,甲方应按每日千分之二的比例就逾期支付金额向乙方支付违约金。若甲方在付款期届满后 日内仍未能支付到期款项的,乙方有权通知甲方解除合同、停止广告策划、设计工作并继续追索到期应付款项,为此发生的所有合理费用(包括合理的律师费用)均由甲方承担;
2、非因可归责于甲方的原因或不可抗力,乙方未能按照本合同规定的期限完成广告策划和设计工作,乙方应按每日千分之二的比例就逾期完成的天数向甲方支付违约金。若乙方逾期 日仍未能发布广告,甲方有权通知乙方解除合同,甲方为此发生的所有合理费用(包括合理的律师费用)均由乙方承担;
3、本合同一方当事人所做的陈述或保证有严重不实或误导的,另一方当事人有权单方面立即终止本合同,并继续追偿因不实或误导陈述或保证所遭受的损失;
4、甲方未经乙方事先书面同意,为本合同约定以外的目的,擅自复制或使用乙方为履行本合同义务向其提交的广告策划方案和具体实施计划以及广告画面设计稿,乙方有权单方面解除本合同并向甲方追偿其违约使乙方遭受的损失;甲方故意或过失为第三方侵犯乙方上述作品知识产权的行为提供任何方便或帮助的,甲方应就其该违约行为给乙方造成的损失与侵权的第三人承担连带赔偿责任。
5、本合同一方当事人未能履行本合同约定的其他义务,且在收到对方要求纠正违约行为的通知后30日内仍未能补救的,守约方有权单方面解除本合同,造成损失的,有权继续追索有关损失;
6、本合同所谓的损失包括守约方所遭受的直接经济损失、守约方因对方的违约行为向第三方承担的赔偿义务以及因对方违约受到国家司法或行政管理机关的处罚而支付的罚款,其他可期待利益损失以及为减少损失而支付的所有合理费用(包括合理的律师费用)。
第十一条 争议解决及法律适用
1、甲乙双方如因本合同的订立、履行或解释发生任何争议,应进行友好协商;协商不成时,任何一方均可向有管辖权的中国法院提起诉讼。
2、本合同的订立、履行、解释及争议的解决均应适用中华人民共和国的法律。
设计合同模板 篇6
甲方:_______________
乙方:_______________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容和要求:
1._______________公司标志设计;
2._______________公司vi导入、vi执行、及vi手册的整理。
二、费用
vi设计及vi手册的整理:费用共计人民币¥_________元(大写:_________)(rmb)(以上费用含设计费和vi手册印刷装订费,装订vi手册共计_________份)
三、付款方式
1.本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用50%,即人民币¥_________元整(_________元整);
2.vi手册整理完成;印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥_________元整(¥_________元整)。
四、双方的责任与义务.
1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。
2.乙方需在规定时间______年_____月_____日至______年_____月_____日完成甲方公司vi手册的整理工作,并报予甲方签字认可
3.甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。
因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承担。
五、知识产权约定
1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任
本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;因vi设计工作是十分艰巨的,不仅需要经过大量调研工作,更需一流设计师的创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向_______________仲裁委员会提请仲裁解决。
合同附件为本合同一部分,本合同壹式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):________
甲方代表(签字):_____ 乙方代表(签字):____
_________年____月____日 _________年_____月____日
附件 vi基础设计项目
1.企业标志设计
□ 企业标志及标志创意说明
□ 标志墨稿
□ 标志反白效果图
□ 标志标准化制图
□ 标志方格坐标制图
□ 标志预留空间与最小比例限定
□ 标志特定色彩效果展示
2.企业标准字体
□ 企业全称中文字体
□ 企业简称中文字体
□ 企业全称中文字体方格坐标制图
□ 企业简称中文字体方格坐标制图
□ 企业全称英文字体
□ 企业简称英文字体
□ 企业全称英文字体方格坐标制图
设计合同模板 篇7
工程名称:
工程地点:_________
合同编号:__________(由设计人编填)
设计证书等级:_______
发包人:______
设计人:_____
签订日期:______
中华人民共和国建设部
发包人:_____
设计人:____
发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段
项目名称:
项目规模:
设计阶段:设计分为初步设计(包括各单体方案设计)和施工图设计两个阶段。
设计内容:
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:发包人提供现状图纸及其他相关资料
第四条 设计人应向发包人交付的设计文件、份数及完成时间
序号
资料集文件名称
份数
完成时间
有关事宜
1
方案设计图
8
签订合同后15天
同时提交该设计图电子版
2
施工图设计文件
10
方案设计审批通过后15天
3
工程概算书
8
施工图提交后5天
第五条 根据国家物价局、建设部[1992]价费字375号文件所规定的工程设计收费标准,一般园林工程设计收费,按工程概算的4.5-6%,根据本工程的实际复杂情况双方商定,本合同的设计费取费,计(大写):,小写:。设计费支付进度详见下表。
第六条 双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,需承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
6.1.5发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备,费用设计人自理。
6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人需向提供2-3个设计方案供发包人参考,待发包人确认设计方案后,方可进行设计。
6.2.3设计合理使用年限为 三 年。 6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底,并参加涉及设计的.相关会议及参加竣工验收。
6.2.6在设计和施工过程中,对设计方案进行局部修改或相应调整等情况设计人不再另行收取服务费。
6.2.7在施工阶段设计人须派驻现场代表负责处理施工中的设计问题,以配合发包方对工程进行质量和进度的动态管理。在此期间因设计人技术人员不在施工现场又未能通过其它渠道及时处理设计问题,所造成的工程进度滞延、工程质量问题等相关方面的损失,由设计人赔付。
6.2.8设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
6.2.9由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
第七条 违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人加倍支付赔偿金。
7.3由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
第八条 其他
8.1在各阶段设计人所提供的各种图纸,蓝图份数以邯郸市相关部门报建要求份数为准,应满足各报建相关部门的要求和需要。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.6本设计合同无预付款及订金。
8.7本合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决,协商不成时,可向设计人所在地人民法院起诉。
8.8本合同一式伍份,发包人叁份,设计人贰份。
8.8本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.9本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.10本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人名称: 设计人名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
项目经理:(签字) 项目经理:(签字)
住 所: 住 所:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设行政主管部门备案: 鉴证意见:
(盖章) (盖章)
备案号: 经办人:
备案日期:年月日 鉴证日期: 年 月 日
设计合同模板 篇8
甲方:xxxxxxxxxx装饰设计工程有限公司
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
甲乙双方经平等协商,特订立本协议,以兹共同遵守。
一、甲方就与位于浙江诸暨次坞的客户xxxxxxxxxxx集团有限公司办公楼室内设计签订设计合同一事,特委托乙方负责此项设计内容。
二、乙方愿意接受和承担此项设计内容的各项工作。乙方在与本合同合作期商,不得违法窃取、使用和泄露甲方的商业秘密,亦不得有为社会第三人违法窃取、使用、泄露商业秘密及其他违法行为提供便利。
三、由于乙方设计所引起的一切责任由乙方直接承担。
四、设计委托费用细则
1.经双方友好协商,甲方愿意以该合同总价的xxxxxxxxxxx%(以甲方所收的款项为准)作为乙方的设计费用(其中包括陆套施工蓝图),乙方设计必须达到客户确认,材料并注明所用材料的型号、规格及质量等级等。
2.甲方与客户签订合同中所列的效果图以及需盖设计院公章费用,甲、乙双方各承担xxxxxxxxxxx%(效果图与盖章费用包含在甲方付给乙方xxxxxxxxxxx%设计费中)。
3.合同所需缴纳的税金由甲方承担。
五、违约责任
双方必须遵照此协议严格执行,如有违反,则应赔偿非违约方相应的损失。
六、其他
甲、乙双方的委托事项仅限于此项目,如有其他事项,则另行订立委托协议。注合同附件为:xxxxxxxxxxxxxxxx,该附件与合同具有同等效力。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
签订日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
设计合同模板 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容、规模:。绿化景观设计面积约为33000㎡。
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件:
第五条 本合同设计收费标准为 10.9元/平方米 (景观设计面积约为33000平方米),设计费总额为 360,000 元人民币(叁拾陆万元整)。
第六条 设计费支付进度详见下表。
第七条 双方责任
7.1甲方责任:
7.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性、及时性负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
7.1.2项目设计过程中如果因为建设方客观原因,设计内容、规模、条件、基础资料等发生较大调整时,双方另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款。
7.1.3甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
7.2乙方责任:
7.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
7.2.2乙方采用的主要技术标准是:按国家与地方标准。
7.2.3乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
7.2.4乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
7.2.5乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向设计人索赔。
第八条 违约责任:
8.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
8.2甲方应及时向乙方支付设计费,可根据建设方支付情况与乙方协商确定各阶段付费金额和时间。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均按7.1条规定支付设计费。
8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
8.4由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
8.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第九条 其他
9.1乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数,设计人另收工本费。
9.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
9.3甲方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。
9.4甲方委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.6本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。协商不成时,双方当事人可向项目所在地人民法院起诉。
9.7本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
9.8本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。
9.9本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合同模板 篇10
甲方:
乙方:
一、总 则
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定,本着平等互利、友好合作的原则,签订本合同,并共同遵守。
二、 设计内容及要求
1. 甲方委托乙方对甲方开发的梧州 项目(以下称“项目”)设计包装宣传手册并打印该宣传手册(每套 本,共 本)。
2. 设计要求:项目包装宣传手册设计内容除项目基本介绍外,还应增加项目所在地的内容及图片并体现项目规划设计分析、目标市场调研分析、投资财务分析等内容。
三、 双方责任
1. 乙方严格根据甲方项目宣传重点和要求为甲方提供切实可行的项目包装宣传册设计方案,以满足甲方的项目包装宣传需要。
2. 乙方有权要求甲方提供乙方所需的图片、数据及文件等关键性资料,乙方应妥善使用保管并对甲方所提供一切资料保密。
3. 甲方有权审查设计内容和表现形式,对不符合法律、法规规定或项目推销方案的设计内容和表现形式,甲方有权要求乙方作出修改,乙方应按甲方要求作出修改直到甲方满意为止。
4. 甲方应根据测评效果对乙方提交的.设计方案及时调整以确保项目宣传效果。
5. 甲方全权委托乙方进行广告代理,在双方合同期间,不应将其业务交给第三方承办。
四、设计服务费用及结算方式、时间
1. 设计服务费:项目包装宣传手册设计费总计人民币 元整(¥ 元)(含有关税费、乙方对项目包装宣传手册设计方案进行不断优化和修订的费用以及打印包装宣传手册费用)。
2. 付款方式:本合同签订之日起 日内,甲方支付乙方人民币元整作为启动资金;项目包装宣传册设计方案经甲方签字确认后,甲方再支付乙方人民币 元整。甲方采用现金或转账方式支付乙方设计费用。
五、设计方案完成时间
设计开始时间:_________年___月___日;设计完成时间:_________年___月___日,共 个日历天。
六、验收方式
1、 甲方应当在收到项目包装宣传册设计方案后___天内进行验收,并填写验收报告。____天内,乙方未收到任何书面的修改通知或意见即视为验收通过。
2、 对于必须修改部分,甲方应及时向乙方出具书面申请,并由负责人签字。
3、对于相同部分,乙方对其修改不超过3 次。
七、知识产权约定
1、 乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
2、 甲方在未付清委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、 甲方支付所有设计费用后拥有作品的所有权、使用权和修改权。
4、 因乙方设计的作品而产生的任何法律责任均由乙方承担,但如果是因甲方提供的文字及图片资料而引起的法律责任除外。
八、保密责任
1、 甲方提供的全部设计资料属甲方所有,乙方有责任对此予以保密,不得提供给第三方使用;
2、 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方另有约定的除外。
九、 违约责任
1、 甲方按未履行部分的设计费用的10%向乙方支付违约金后有权解除本合同,除支付前述违约金外甲方不承担任何损害赔偿责任且无须支付未履行部分的设计费用;甲方超过本合同规定期限付款的,每逾期一天,按所欠款项的0.1%向乙方支付违约金,但不超过总设计费用的5%。
2、 乙方不能按期完成项目包装宣传册设计方案,每逾期一天,按总设计费用的5%支付违约金,但由于甲方原因而造成乙方未按时完成的,乙方不承担违约责任。
3、 若乙方仅完成合同规定的部分项目包装宣传册设计方案,甲方有权不予支 付未完成部分的设计费用并可按未履行部分项目设计费用的10%要求乙方支 付违约金,若乙方仅完成合同规定的部分项目包装宣传册设计方案导致甲 方整个合同目的不能实现或者项目包装宣传册设计方案未能符合合同约定的设计要求或者乙方逾期10天仍未完成项目包装宣传册设计方案的,甲方有权解除本合同,乙方应在本合同解除之日起3日内返还甲方已付设计费用,甲方并可要求乙方支付总设计费用的20%的违约金;
4、 若乙方未能按甲方要求擅自设计的,乙方应按甲方通知要求限期改正且每发 生一次乙方应支付甲方违约金人民币 元。乙方三次以上(含三次)未 能 按甲方要求擅自设计的,甲方有权解除本合同,乙方应在本合同解除之 日起3日内返还甲方已付设计费用,甲方并可要求乙方支付总设计费用的20% 的违约金。
5、 甲方对乙方提交的设计方案提出修改要求,乙方拒绝修改或乙方对同一部分进行3 次修改仍未符合甲方提出的修改要求或本合同规定的设计要求的,甲方有权解除本合同,乙方应在本合同解除之日起3日内返还甲方已付设计费用,甲方并可要求乙方支付总设计费用的20% 的违约金。
十、争议的处理
1、 本合同受中华人民共和国法律管辖。
2、 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__贰_种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、其他约定
1、 甲、乙双方的合作均以书面形式予以确认。
2、 经过双方协商,对于其他未尽事宜双方可以签订补充协议,该补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、 本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,具有同等法律效力。本合同自甲乙双 方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日