安装工程劳务合同

安装工程劳务合同(经典8篇)。

你知道合同协议具体要怎么写吗？现代社会讲究遵循契约精神，签订合同可以更好的保障我们的合法权益，如果您喜欢这种类型的书我们推荐“安装工程劳务合同”，希望这些内容能够给你带来一些启示！

安装工程劳务合同(篇1)

甲方： 项目部

乙方： 工种： 身份证号：

为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任，根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定，经双方友好协商签定本合同。

一、工程概况：

1、工程项目： 工程

2、工程地点：

3、工程内容：

二、发包方式： 劳务承包

三、劳务分包时间：

开工时间从 年 月 日到 年 月 日，共计 天。该时间必须按甲方的要求执行，因乙方原因未能在约定的时间内完工，每延期一天支付违约金 元，累加计算。

四、劳务价格及工作内容：(见附表一)工作内容及要求：按图纸和相关规范进行施工。

五、劳务价格中包括下列费用：

施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。

六、劳务费结算办法：

1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。

2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后，根据甲乙双方现场收方计量，按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。

七、保险：乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。

八、安全生产及安全事故处理

1、甲、乙双方必须认真执行国家劳动安全法和有关法律、法规。

2、乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规、工程管理条例及操作规程，对每个班组的每个作业人员必须进行安全教育交底，并在安全交底书上签字，确保无安全事故发生。乙方设 为安全员，对工人进行安全教育、环境保护教育和职业病防治教育，遵守安全技术交底，防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械伤害事故。乙方要为工人办理意外伤害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故事件的发生。安全帽、安全带及其他工护具自备。施工时，严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品，施工电梯载物要搁置平稳;严禁酒后上班，严禁拆除工地防护，在施工中若因违章操作或乙方自身原因造成的伤、亡等安全事故其经济责任由乙方自行负责。甲方一概不承担任何责任和费用，并将视其情节轻重处以 500 元以上罚款。乙方安全事故经济责任人 。

3、乙方必须自行承担各工种、各工序的材料堆码、落手清、清洁卫生等工作。乙方施工人员应服从甲方项目部规定的文明施工规章制度，服从现场统一调动、安排，并负责各自施工区域及责任区域内的清洁卫生，必须保证内、外部检查达到“合格”标准，达不到每次罚款 100 元。

4、乙方必须遵守施工现场的一切规章制度;遵守公司、项目部治安要求及治安管理制度，搞好内、外关系，若引起纠纷，除自行承担所有的经济损失外，项目部还将视其情节轻重处以 1000 元以上的罚款。

5、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力全力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，形成安全事故调查报告，分清事故责任后，按以下办法处理：

(1)、属于乙方责任，由乙方参照国家和地方政府有关法律、法规自行对伤亡工人或家属进行善后处理，费用乙方承担。

(2)、属甲方责任，由甲方参照国家和地方政府有关法律、法规会同乙方进行善后处理，费用甲方承担。

(3)、无论事故责任是谁，均由乙方直接面对出事故的工人及家属，所发生的费用按本合同相关条款执行。

6、若乙方人员在施工现场非因工死亡时，由乙方自行妥善处理。

7、乙方负责签订劳务合同，并承担甲方劳务分包期间由《劳动合同法》规定的相关责任和义务。

九、工程质量要求：

1、乙方必须严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》、现行的施工验收规范及设计要求进行施工。

2、乙方承接的工程验收必须达到质检站一次验收合格，实测点合格率在90%以上。

3、乙方对所承接方的工作内容在进行验收前，必须先自检后合格后，再申请由项目质检部检查，最后请业主、监理、质检站、设计等验收检查，在此过程中乙方必须主动配合并承担相应费用。

4、如以上检查验收未达到规范质量要求，所有返工材料费、人工费由乙方自己承担。在施工中如乙方违反现场管理规定，不积极配合项目部及业主、监理的合理要求，给项目部造成经济损失或恶劣影响的，项目部有权警告、罚款直至解除劳务承包合同，并由承包方自行承担相应损失。

5、乙方在施工过程中严格各工序相关操作规范和项目部的安全、技术交底、施工组织方案进行操作，严禁违章、违规操作。同时接受项目部、业主、建筑师、监理的检查，任何一方提出的质量问题均要求无重要条件整改，对项目造成损失的必须全额赔偿并给予相应的处罚。

十、双方义务：

1、甲方义务

(1)、乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应配合乙方对其进行遵纪守法、安全、消防、环境保护、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

(2)、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术质量、安全、职业健康及现场危险源标识。

(3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。

2、乙方责任

(1)、乙方对施工作业人员必须认真审查，保证施工作业人员的政治素质、身体素质和技术水平。所有进入施工现场的操作人员，男性必须是18至50周岁、女性必须是18到45周岁，身体健康、无残疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则，由此造成的质量安全事故责任由乙方全部承担。所有施工人员需持有《身份证》、《职业资格证书》、《务工证》、《暂住证》、《就业证》、《计划生育证明》，特殊工作人员必须持有《特种作业操作证》，进场后，甲方严格按乙方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的《职业资格证书》在进场时必须达到50%，一月后必须达到70%，如检查必须达到上述要求、施工人员和花名册人员需要严格保持一致。

(2)、乙方施工班组进场施工后，由于工作进度、工程质量出现问题或因价格纠纷使工程无法进行时，经双方协调不成，甲方在劳务价格不变的前提下，可直接调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的劳务队伍，取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳务合同发生争议时，经现场协商不成，可由甲方人力资源部组织调解。乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。

(3)、乙方人员必须按操作规程、验收标准、施工图纸及有关说明施工，在施工中必须对成品、半成品进行保护，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具。如发生损坏、丢失，应按质、按价赔偿。

十一、原材料控制： 实行现场材料领取制度，材料损耗按09清单定额计算，材损超过09清单定额的从劳务费中扣除。对计划合理，节约用施工料无浪费的优秀班组，完工结算时由班组申请，项目部及公司主管部门审批，视工程规模大小给予奖金500元—10000元。

十二、其它：

1、乙方不得以任何理由另行提出附加条件，否则，视乙方违约，甲方有权终止合同。

2、双方应严格履行投标承诺书及本合同条款，未尽事宜甲、乙双方协商解决。

3、乙方不得转包或分包，否则项目部视为违约，甲方有权终止合同。

4、合同一式二份，即：甲、乙双方各执一份。

十三、各专业工班按工程进度付款付款执行表;

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

安装工程劳务合同(篇2)

承包方：______________________(以下简称甲方)

法定代表人：________________________________

通讯地址：__________________________________

联系方式：__________________________________

银行账户：__________________________________

银行卡号: __________________________________

分包方：______________________(以下简称乙方)

法定代表人：________________________________

通讯地址：__________________________________

联系方式：__________________________________

银行账户：__________________________________

银行卡号: __________________________________

签订地点：__________________________________

甲方将______________________的所有水电工分项工程承包给乙方施工，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》，甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：

第一章：专用条款

第一条：分包项目内容

1. 本工程所有水、电的工作内容 。及时提供材料计划。

2. 负责现场所有临时水电安装、维修，排除小型机械故障。

3. 负责各工种的机械及临时用电的安装、拆卸。

4. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作。

5. 加班必须有电工值班，确保现场不断电. 配合安全员做好各种报验准备。

安装工程劳务合同(篇3)

承包单位(甲方)：

劳务单位(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4劳务承包范围：

1.5劳务承包期限：

开工日期： 年 月 日;

完工日期： 年 月 日; 个

总日历工期： 日。

经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖,工期延误一天违约金 在拨付乙方劳务费时扣除。发下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：

1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;

2、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;

3、临时停水停电一天以上;

4、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。

1. 1. 6工程质量等级: ;

1. 1. 7合同价款:

本合同造价为人民币(大写)：

1.8乙方投入施工人数： 人。

第二条、合同文件适用标准和法律

2.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;

2.2适用标准及规范：

2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范;

第三条甲方责任

3.1实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担;

安装工程劳务合同(篇4)

合同编号：88597

甲方：（以下简称甲方）

乙方：代表（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一：工程名称

二：工程地点

三：工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

（1）室内给水管网预埋及安装；

（2）室内外排水管网预埋及安装；

（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

（4）室内照明线路预埋及安装；

（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

（6）防雷接地安装

（7）消防预埋及安装

（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

（9）施工临时用电安拆

四：工期要求

1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五： 工程承包方式：

包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的`验收并交付使用。

六：合同价款

本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

七： 付款和结算方式

（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

八设计变更

因设计变更导致延误的工期相应顺延。

九材料设备供应

1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十双方职责

1甲方职责

（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

（2）负责协调配合管理施工现场。

（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

2、乙方责任

（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

十一、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十二： 安全文明施工

１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

十三、其它管理制度

1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方 乙方

公司名称 居住地址

项目经理 身份证号码

联系电话

日期日期

安装工程劳务合同(篇5)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园、商业用房 项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

工程名称：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园 施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：框剪结构

乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

(一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。工程地点：重庆南川大观镇居委1号地块

(二) 工程承包范围：

工程承包范围：⑴、本工程3#、4#楼及车库、幼儿园、商业等室内强电箱、弱电箱、室内进户线(只做：从各层电井内到每户进户箱内，各层电井到主配电房只做桥架，支架)。⑵、给水(只做：从各层水井到每户1个取水点，各层给水主水管由开发商负责)，⑶、排水(空调排水、阳台排水、生活阳台排水、厨房排水、厕所排水、厕所排气，，所有排水做到室外污水井井内，不包括：所有洁具)。⑷、过道(只做照明系统、强电桥架、弱电只安装桥架，弱电系统不安装不穿线)。电井、水井内做照明开关、插座，水井排水、电井过道照明配电箱、过道照明电缆，不含所有楼层应急照明和疏散指示。⑸车库、商场(只做照明系统灯、线、电缆、桥架)。不包括专电、公电、发电机组、箱、屏、柜和应急系统箱、屏、柜，只做照明配电箱和穿线，二次供水乙方不负责施工和安装。⑹防雷：本工程所有防雷带网络。

1 、 乙方承包范围内工程计价方式。给、排水、强、弱电安装工程综合包干单价 /平米(按建筑面积计量).。

2、 甲方根据建设单位蓝图面积结算给乙方。

3、变更新增按签证计取并结算。

4、负责施工过程中常规检测等一切费用，包验收合格。

①、该工程范围±0.00m以下的给、排水、所有工序安装完成后支付乙方已完工程量的 % ，强、弱电的桥架安装完成 经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价 元/平方米，作为进度款支付给乙方。

②、该工程范围：3#、4#楼总共48层楼，待乙方完成24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价 元/平方米，作为进度款支付给乙方。③剩余24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价 元/平方米，作为进度款支付给乙方。④剩余的工程款在所有给、排水、电分项工程全部完工后支付乙方总造价的 % 待甲方组织相关单位验收合格后无质量问题并办理结算后的 壹 月内付至结算总造价的 % ，预留总结算价款的 % 作为工程质量保证金，在工程验收合格之日起免费保修 壹 年，保修金在保修期满后，壹年内支付给乙方。本工程结算必须在合同内的项目实施完成后进行，并且必须按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效。一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。

3、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍由乙方承担。

4、乙方于签订合同三日内，应向甲方支付 万元整，作为安全质量保证金，该款项在单项工程完工后一个月内退还。

七、工程要求：

1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方应全部承担所有的经济损失及付款费用。

7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

8.工程竣工后，经甲方、监理及相关主管部门验收合格，乙方向甲方提供完整的工程竣工资料，资料收集、整理、汇总装订成册(一式四份)由乙方完成，并负责资料验收，合格后移交甲方。

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中乙方违规操作所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

6、乙方任何作业人员均要严格遵守国家有关安全操作规程，加强安全生产管理和安全保护措施并承担相应的投入和费用，杜绝一切不安全事件发生，在施工中产生的一切安全事故，安全费一次在30000.00元内(含30000.00元)由乙方全部负责，超出30000.00元金额由甲方负责70%，乙方负责30%，因乙方违规操作造成安全事故，甲方负责30%，乙方负责70%，并且由乙方垫资一切费用后，待工程完工后再办理结算。

(一)凡出现以下情况均视为违约：

1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;损失的过失行为;

1.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

3.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

4.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款～5000元的。

发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

九、附则：

(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

(二)水电班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

(三)本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。

(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

安装工程劳务合同(篇6)

XXXX建设有限公司

建设工程施工劳务分包合同（木工）

合同编号：

工程承包人： XXXXX建设有限公司（以下简称甲方）劳务分包人：XXXX 劳务公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(建设单位)与甲方已经签订施工总承包合同(以下简称“总施工合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况：

资质证书号码： C1024043020402 发证机关：xxxx省建设厅 资质专业及等级：壹级

复审时间及有效期： 2012已审核合格

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容：

工程名称： 工程地点：

劳务分包内容：2.1、项目施工所有模板工程（含设计图纸范围内、图纸会审、设计变更、技术交底、施工技术核定单）的全部木模板制作安装，支模架的搭拆(支模架必需由专业架子工完成,如果发现搭设的支模架不能满足施工操作,可由甲方直接按总包价划分出来)，配合分中放线测平水，刷脱模剂，清理和重新改制模板，锯支模所用的垫板，制作机械设备安装，预埋件的安装，柱模根部封口，项目临时设施支拆模、房屋的主体结构例如构造柱、线条等装拆模、楼板预留的后浇带的模板、底板预留的后浇带的模板、剪力墙预留的后浇带的模板、预留的洞口的模板，小型砼构件制模装模（含场内搬运、成品分类堆码）及本工种所需的周转材完工后模板、木方的清理并按甲方指定地点堆码整齐等木工劳务全部工作内容。

2.2、住宿自理。

2.3、单价含支模架搭设、拆除。

2.4、班组自备螺杆、螺帽、蝴蝶扣、步步紧、钉子、铁丝、等所有小型摊销材料及零

星材料（止水螺杆、穿墙管由项目提供）。

2.5、所有小型机具（模板切割机、电锤等）班组自备。

2.6、项目提供楼层集中固定三级配电箱电源，三级电源之后的所有活动配电箱及线缆（必须符合规范要求）均由班组自备。

3、分包工作期限：

3.1、开始工作日期： 年 月 日 3.2、结束工作日期： 年 月 日

3.3、总日历工作天数为： 天（以甲方施工进度计划为准。）

3.4、乙方的施工进度必须严格按照甲方编制的进度计划实施，乙方每推迟一天给予500元/天的罚款不封顶（分阶段考核），多次影响进度且无法按照计划完成的，甲方有权要求乙方无条件退场。

3.5、施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排（上述节气和节假日没有任何补贴），确保施工正常进行。

3.6、施工期间的春节必须服从甲方进度安排在正月初10前进行作业，以确保施工正常进行，否则每耽误一天罚乙方2000元/天不封顶。

4、质量标准：

4.1、工程质量：本工程必须达到国家施工规范要求的 优良 标准。乙方必须按照施工图纸、设计变更、操作规程及现场施工员的指导精心施工，严格按施工验收规范和质量检验评定标准进行过程控制，杜绝返工现象的发生。允许偏差项目检查合格率必须达到95%以上，每次结算要求附验收表，质检员、施工员、安全员签字。

4.2、甲方按第八条“工资结算及支付方式”的条款，年前暂扣总价30%作为质量保证金，施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的，质保金无息按合同返还给乙方，反之，除扣罚质保金外，乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失，经整改仍达不到质量要求的，乙方必须无条件退场。

4.3、工程质量严格按照项目部制定的《工程质量奖罚制度》执行，处罚费用直接从乙方结算中扣除。质量处罚特别强调以下几点：⑴所有砼构件为清水模，如发生鼓模则按200-500元/次罚款,凿除且粉刷费用由乙方承担；⑵发生模板坍塌则罚款1000元/次,并负责重新安装且赔偿其他损失；⑶今后装饰时如发生需修补粉刷全部费用由乙方承担。

4.4、标准规范：除本工程总施工合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

(1)模板验收符合工程质量验收依据GB50204-2002（2011版）。

(2)模板拆除后，梁板底标高误差超过1.5cm,每处罚款500元。

5、图纸：

5.1、甲方应在劳务分包工作开工 7 天前，向乙方提供图纸 1 套。5.2、在甲方提供的图纸套数以外，乙方再要求提供图纸，复印图纸所需费用由乙方承担。

6、项目经理：

6.1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。

6.2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人（班组长）为。

7、劳务报酬：

7.1、本工程的劳务报酬采用固定综合单价方式，一次性包干，不再调增。7.2、± 0.00以下部分（含± 0.00）按模板接触面积： 元/m2.（其中制、装模 元/平方，拆模 元/平方，搭拆内支模架 元/平方，现场清理 元/平方）

7.3、无梁楼盖按模板接触面积： 元/m2.（其中制、装模 元/平方，拆模 元/平方，搭拆内支模架 元/平方，现场清理 元/平方）

7.4、± 0.00 以上部分（含裙楼）按模板接触面积： 元/m2.（其中制、装模 元/平方，拆模 元/平方，搭拆内支模架 元/平方，现场清理 元/平方）

7.5、支模架上铺设架板由架子班组搭拆，木工班组自己每层出 元给架子班。7.6、以上单价为税 前 价。

7.7、上述单价包括：人工工资、晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险等。若单价为税前价，税费由甲方按国家规定的税费给予乙方，税费进项目部成本，乙方开具劳务发票给甲方；若为税后价，则由乙方财务部门按结算后金额开具劳务发票给甲方。

7.8、本工程原则上不签其它计时工或其它费用，如确属特殊情况，计时工统一按150元/工日结算。计时工签证必须7天内完成，逾期不予认可。

7.9、乙方接受甲方的价格限定及各项管理奖罚规定。

7.10、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包固定综合单价等。

8、结算及支付方式：

8.1、结算程序：质量验收合格后，由项目部施工员进行工程量签证单结算，项目部核算员审核工程量后进行结算，结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。

8.2、工资支付节点分别为： 2016年春节前支付结算工资的70%。节后每月支付当月审核后结算总价的80％，余款作为质量保证金由甲方暂扣，待施工完毕，经建设方、监理单位、质监站验收合格后，质保金无息返还乙方(若乙方中途无故退出，则20％作为违约金扣除)。

8.3、质保金退还方法：（1）主体通过相关部门验收，退2016春节前结算工资的30%。（2）垮完外架50%和内粉刷完成50%，退往月结算工资的10%。（3）竣工验收合格后，三个月内逐步付清余款。

8.4、所有签证、结算须经项目负责人签字认可后方能生效。8.5、模板接触面积按设计图纸及现行预算定额的规则计算。8.6、财务凭审核后的结算单及发票办理付款手续。

9、双方职责： 9.1、甲方

(1)完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通。

(2)开工前应对乙方人员进行安全、技术、质量、工期、文明施工等的上岗前教育和安全技术、质量标准交底，并保留与会人员的书面签名记录。

(3)验明乙方人员的身份证、计生证及和作业人员的执业资格证，必须做到持证上岗。(4)按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

(5)下达生产周进度计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

(6)负责工程测量定位、沉降观测。

(7)协调解决乙方的食宿等生产生活的安排、工作用水、用电及施工场地。(8)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

(9)负责与建设单位、设计单位、监理单位及质安处等有关部门联系，协调现场工作关系。

(10)有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员。

(11)如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求，甲方有权责令乙

方停工整顿直至解除合同，由此造成的一切损失概由乙方承担。解除合同后，乙方必须在指定期限内退场。

(12)如乙方发生损害甲方企业形象或出现重大问题时，甲方有权单方面解除本合同，由此产生的后果和经济损失概归乙方承担。

9.2、乙方

(1)乙方人员必须是身体健康、年龄在18至55周岁内的男性公民，乙方必须向甲方提供劳务人员花名册一式两份，内容包括：姓名、出生年月、工种、从事本工种年限、身份证、计生证号码、家庭住址相关证件的复印件，并按规定交纳办理求职证、暂住证、劳动用工手续、劳动合同监证费用。如属未办劳动用工手续，未签劳动合同的人员发生的任何事故，概由乙方负责。

(2)对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

(3)乙方根据甲方下达的进度计划，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，并严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量、工期达到合同要求。

(4)自备施工所需的一切小型机具。

(5)按时提交甲方要求完成的各类资料（例如“班前安全活动记录表”等），配合甲方办理交工验收。

(6)做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品、半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

(7)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他工种作业班组协调配合，照顾全局。

(8)在施工过程中必须厉行节约材料，所有材料和周转材料的损耗必须控制在甲方的施工成本预算范围内：按甲方要求合理有序堆放，对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等，甲方开具罚款单，直接从乙方结算中扣除。

(9)乙方应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

(10)乙方作业人员中如有内外勾结盗窃工地财产者，除追究经济损失外，并交有关部门依法依规处理。

(11)乙方必须配备施工负责人、质安负责人等管理人员，配合甲方专业对口管理，并报甲方备案。

(12)乙方承包人不得拖欠劳务作业人员的工资（开工前提交正式承诺书给甲方）。(13)合同签订前，乙方除应按劳动局和行业规定提供合法有效的相关证照外，合同签约人还必须提供该劳务作业班组每个成员签名的委托签约人的授权委托书原件。乙方必须严格按照《劳动法》和建设部关于《建设领域农民民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动合同约定的时间按月支付民工工资，不得拖欠或克扣工资；工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表复印件交甲方财会部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的，甲方有权用乙方的承包费代付民工工资，该费用在结算时冲销，乙方不得提出任何异议。

(14)服从甲方的各项指令。

10、安全及文明施工：

10.1、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育和安全技术交底。甲方不得要求乙方作业人员违反《建筑工程安全生产管理条例》的规定进行施工。

10.2、施工操作前乙方所有人员必须接受甲方提供的安全技术交底和安全生产教育，并与甲方签订安全生产合同，凡未接受安全教育和不签订安全生产合同者不准上岗，每发现一次处罚100元/人，万一发生安全事故概由乙方承担全部责任。

10.3、乙方作业人员必须严格遵守安全操作规程，严禁违章作业，否则因违章作业造成的安全事故，所有责任和经济损失由违章者自负，该班组的负责人必须承担监管不力的连带责任，乙方承诺为作业人员购买意外伤害保险。

10.4、乙方应遵守《建筑工程安全生产管理条例》规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

10.5、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带)，由乙方提出使用计划，报甲方批准后，由甲方负责供应，乙方办理领用手续后使用。在使用过程中，应正确使用、妥善保管，施工完毕后乙方退场时需如数退还，如有遗失或损坏，乙方应承担赔偿责任。

10.6、乙方应搞好文明施工，随时注意清理场地，做到工完料清、层完层清。

10.7、各项设施严禁违章拆除，各项材料按甲方要求合理有序堆放，对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等，甲方开具罚款单，直接从结算中扣除。对合理利用节约材料有明显效果的，甲方给予适当奖励。

10.8、讲究职业道德，文明礼貌施工，爱护花草树木，搞好施工区周边的老百姓关系，做到不扰民。

10.9、安全及文明施工如达不到甲方的目标要求，扣乙方结算金额的5%作罚金。

11、事故处理：

11.1、事故责任分析、处理等均按甲方的规章制度和国家法律法规的规定。11.2、2000元以内的安全事故费用均由违章班组负责。

11.3、超出2000元以外部分的安全事故费用，保险公司赔款以外根据责任分析由违章班组承担超出费用的10%~20%（全部从乙方劳务费用中扣除，具体情况如下：○15万元以内由班组承担20%，25万~10万元以内由班组承担15%，310万元以上由班组承担12%）○○

12、设计变更：

12.1、施工中如发生设计变更，甲方应以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行后续施工，单项设计变更所产生劳务费用累计在2000元以内的不予调整。

12.2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

13、施工验收：

13.1、乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应通知甲方验收。甲方与建设方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，除扣罚质保金外，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。验收合格的，则视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。

13.2、乙方应配合甲方对其工作进行初步的验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。

13.3、乙方在按约定完成劳务作业时，需要由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

14、一般处罚规定：

14.1、进入施工现场不戴安全帽每发现一次除及时纠正外，罚款50元/次。14.2、非专职人员如随意乱**开机械设备，罚款200元/次，如有损坏由责任人赔偿。

14.3、赤脚或赤膊或穿拖鞋入施工现场，每发现一次除及时纠正外，罚款50元/次。14.4、严禁高空作业坠物，每发现一次罚乙方1000元，如引发事故，由乙方承担工伤事故费用。

14.5、工地每发现一次长明灯、长流水现象，罚责任人50元/次。

14.6、在建工程内擅自住人，罚200~1000元。施工现场严禁随地大小便，每发现一次罚款100元/次。

14.7、爱护每一道工序的劳动成果，如发现破坏他人的劳动成果，修复返工损失费用均由当事人承担。

14.8、如发生打架斗殴不管对错罚款500~1000元，情节严重的送公安机关处理。14.9、严禁违反消防及计划生育有关规定，违者依法依规处理。14.10、施工现场及宿舍不准生火做饭，违者罚款200元/次。14.11、每月的罚款金额在当月的工程结算款中扣除。14.12、高处作业未按规定要求系安全带的每人次罚款100元。

14.13、施工现场不按规定堆放材料的，罚500~1000元。材料堆放不整齐或堵塞交通的，每次罚款50~200元。

14.14、各班组必须对作业面及时进行清扫，施工现场未做到工完场清和垃圾及时清理的，每次罚款50~300元。

14.15、外来施工人员应办理暂住证或流动人口计划生育证明，任何单位不得使用童工，如检查出现问题的，每人每例罚款100~500元。

14.16、特种作业人员无证上岗的每人罚50~100元。

15、违约责任

15.1、当发生下列情况之一时，甲方应按实顺延工期：(1)甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付工程款。(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。15.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 500 元/天的违约金，上不封顶。

(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付1-5万元的违约金；

(3)如乙方中途自愿退场，按完成工程量的60％结算。

(4)乙方施工人员不听从甲方管理人员的安排，浪费甲方材料或乙方技术素质和职业道德较差者，甲方有权辞退，由此产生的责任由乙方自负。

(5)乙方必须遵守甲方项目部一切规章制度，施工班组长是乙方施工现场责任人，如果乙方有聚众闹事或阻工者，造成的损失一切由乙方负责。

(6)未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或再分包给他人。否则，由此造成的一切损失及责任概由乙方承担。

15.3甲乙双方必须严格执行劳动和社会保障部、建设部颁布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，将乙方作业人员的工资直接发放到作业人员本人。

16、合同解除

16.1如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的一切损失概由乙方承担。终止合同后，乙方必须在指定期限内退场。

16.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约、因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

16.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，按合同约定支付工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

17、合同终止

双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付作业成果，并经甲方验收合格，工程款支付完毕后，本合同即告终止。

18、争议

本合同如发生纠纷，由甲方所在地的人民法院管辖。

19、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各持壹份，由甲方报送上级主管部门贰份。双方签字盖章生效（同时须盖骑缝章），合同终止后失效。（无公章即盖私章或按手印）

20、补充条款

1、劳务作业人员必须满足工地进度要求，如完不成任务必须限期加人，原则按每缺一人处罚乙方50元/天。

2、乙方在外租房如发生纠纷，甲方概不负责，纠纷如影响到项目部，甲方有权处理，费用由乙方承担。

21、合同生效

合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同双方约定＿＿＿＿＿＿后生效。

20、附件

作业人员花名册（姓名、性别、年龄、身份证复印件）

工程承包人：(公章)

劳务分包人：住

所：

住

所： 法定代表人：

法定代表人：委托代理人：

委托代理人：开户银行：

开户银行： 帐

号：

帐

号： 邮政编码：

邮政编码：

公章)(

安装工程劳务合同(篇7)

甲方：__________________

乙方：__________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《宁夏回族自治区有关规定》及公司的规定规章制度，为明确双方的责、权、利，在确保工程质量、有效维护双方信誉和形象的前提下，遵循平等、公平、诚信的原则，经双方协商一致同意签订本合同，双方严格遵照执行。

第一条工程承包范围

（一）工程名称：宁夏正旭生物技术有限公司水解车间、木糖车间工程。

（二）工程地点：宁夏银川市金凤区工业园区（砖渠十三队北侧）。

（三）合同签订地点：

（四）合同签订时间：

（五）承包方式：包工不包料。

承包内容：图纸内（水解、木糖车间室内外抹灰、楼地面、楼梯）工程。

承包范围：工程图纸内所有工程（室内外抹灰、楼地面、楼梯）。

第二条工程期限

（一）工程开工日期：乙方所承包的项目工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工。乙方要严格按照工期控制要求合理安排进度，确保工程工期，如期完工。

（二）如因客观条件或其它工序影响，上述工期甲乙双方可根据实际情况协商签字认可为准，但承台以上结构必须执行工期安排。

第三条双方责任

（一）甲方责任与权力：

1、提供给乙方住宿条件。

2、提供给乙方施工的大型机械设备及较大的工具用具（如塔吊、提升架等）要安排操作人员及维修人员负责机械的调试、运转，必须保证在生产中设施完好、安全运行。工地所用电线、电缆由甲方负责。

3、按计划提供乙方施工用的原材料，如确因种种原因供应不足时造成停工三天内甲方应按乙方确有施工人员数量每人每天补生活费____元如果在停工三天以上甲方应按乙方现有施工人员数量每人每天补工资补贴，技工____元，小工____元。

4、借调乙方员工，甲方按实时工资支付。

5、施工前提供给乙方两套图纸，向乙方进行全面施工质量，安全技术交底，并对工程进度及质量进行监督，完工后，组织全面验收评定。

6、在施工过程中，乙方工程进度、工程质量达不到甲方合同要求时，甲方有权要求乙方部分或全部退出施工现场，及时组织新的施工队伍进场施工。

（二）乙方责任：

1、乙方劳务作业人必须持证上岗，作业人员持证上岗率100%，不得使用未满16周岁以下的童工，不得带家属及子女、社会闲散人员，到施工工地进入或居住，甲方不提供其居住设施。如违反、发生伤亡事故等等，后果乙方一切自负。

2、认真执行国家、宁夏回族自治区、银川市建筑施工安全检查标准、文明施工检查标准，杜绝死亡、避免重伤。组织文明施工、安全施工，施工中若违章操作发生的一切伤亡事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。（因安全设施不到位造成的安全事故由甲方承担与乙方没有任何责任）

3、现场操作人员必须佩戴安全帽和安全必备用品，安全帽及安全防护用品由甲方提供。

4、服从甲方管理人员的指挥，自觉接受甲方质量、安全检查人员的监督。

5、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到要求的结构质量标准。

6、严格各班组的自身安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，遵守执行项目部制订的各种管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小事故的责任。

9、提倡文明施工，工作完后场地清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，滋惹事非，若违反，乙方要承担责任和一切经济责任。

第四条结算方式及费用标准

一、结算标准：

（一）、按工程量计算：《____年____预算定额工程计算规则》；

（二）、按图纸中：

1、水解、木糖车间室内外抹灰（大于____mm以上洞口面积扣除，小于____mm洞口面积不扣除）按实有面积每平方米：____元

2、水解、木糖车间楼层地面按实有面积每平方米：____元

3、水解、木糖车间楼地面按实有面积每平方米：____元

4、水解、木糖车间楼梯按实有面积每平方米：____元

（三）、结算办法及付款方式：

乙方在当月____日前报给甲方所施工完的工程量，经甲方项目部管理人员审核后在下月____日前付给乙方____%工程款，剩余____%待本工程完工后一次付清。

注：因甲方资金不到位，工人工资不能按时发放，造成工人停工、工期延误等损失均由甲方负责。

第五条工程质量及验收标准

质量标准：质量合格。

1、乙方在施工前必须检查各房间的标高、开间尺寸，并将统计结果报甲方。

2、乙方进入施工时，所有工序（包括抹灰前墙面清理、墙面浇水、贴饼、冲筋、打底、抹灰、压光、清扫地面、浇筑砼、楼梯踏步高度等）施工前每道工序必须报甲方验收后方可进行施工。

3、乙方在施工前，贴饼、冲筋时严格控制房间的尺寸、方正、标高。

4、甲方要求乙方在施工前，必须配备一名专职质量监督员进行工程质量检查，主要控制房间开间尺寸、房间标高、阴阳角方正、平直、墙面垂直平整、顶棚阴角等。

5、乙方要在工程完工后，认真检查墙面及瓷砖、地面质量，对出现的裂缝、空鼓、起砂、缺楞、掉角的砖、墙面及时进行返工处理，不得有拖延现象。

6、抹灰工程因分层进行，抹灰总厚度大于____mm时，应分两次抹灰。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。墙与梁、柱结合处必须加强网与各基体的搭接，宽度不小于____mm，防止开裂。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面平整光滑，管道后面的抹灰应平整，滴水线应整齐顺直，高低宽度和深度控制在____mm之内。各项目立面垂直，表面平整，阴角阳方正，分隔条直线允许偏差不超过____mm。

7、验收标准：现行国家规范和验收标准。如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间发生的一切费用由乙方自理；造成整体质量后果的，处以____%的罚款。

8、乙方必须严格按照施工图纸和国家现行施工规范质量验收统一标准的要求施工。

9、如因乙方原因在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。其所造成的后果及损失由乙方承担。

10、对达不到规定质量等级要求的分部分项工程或检验批，必须进行返工，所发生的费用及材料费由乙方自行承担。

11、乙方在施工中必须严格按照施工验收规范及施工规范施工组织设计、书面技术交底操作施工，对违反施工和不按技术交底施工，出现问题及重大质量事故，造成的损失全部由乙方承担。

12、乙方在施工中每道工序必须认真保护成品、半成品不受损坏及污染。

第六条安全生产

（一）乙方工作

1、必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家及自治区安全技术操作规程，必须遵守执行公司的有关规定。

2、严格按施工程序和操作规程操作，非本工种操作人员不得随意操作各种机械设备及电器设备。

3、特种作业人员须持证上岗，并将特种作业人员上报甲方。

4、树立安全意识，加强安全宣传教育，定期对现场人员进行安全教育，培训。杜绝重伤、死亡事故。

5、乙方进入现场后要同各工种之间搞好关系，无论在生产或生活中发生矛盾时及时报告管理人员进行调解，不得争强好胜，打架斗殴，一经发现违反者，双方无论有理无理均处罚款____元整。

6、制定班组安全活动记录制度。

7、进入现场必须佩戴安全帽，严禁窜岗，或擅自进入禁入区内。对发现有不安全的隐患要及时处理，以免造成人员伤亡。

8、对不听从现场指挥，不按安全技术操作规程操作，违犯操作规程，违反现场安全技术交底，所发生的一切伤亡、死亡及重大事故，及由此造成的一切责任及费用均由乙方自负。同时处以____元的罚款，乙方不得借此耽误工期或无故停工。

9、严格按照项目部要求完善现场安全设施、施工作业，并接受公司（甲方）每月安全生产大检查，如不符合规定，由甲方根据条例作出处罚。

第七条文明施工

（一）乙方工作

1、现场文明施工必须达到国家建筑行业标准。

2、每道工序按规范要求施工，材料堆放整齐，文明施工、工完场清、保护成品，现场内不允许流动吸烟、随地大小便、乱扔材料。必须接受项目部的监督检查，做到令行禁止。

第八条其它条款

1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格，款项结算后自动失效。

3、本工程合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度完成的情况下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿意通过调解或协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方可由当地人民法庭机构仲裁。

4、乙方应认真详细阅读施工图纸，报价表中已包括施工准备，劳务、管理、利润各项应有的费用。

5、乙方所填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、因图纸变更及其它因素造成损失由甲方负责价格协商。

甲方（公章）：___________乙方（公章）：__________

签订日期：_______年____月____日_______年____月____日

安装工程劳务合同(篇8)

根据工程需要，甲方将的模板及安装工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑管理条例》及有关法律和政策的规定，结合现场实际情况，经双方充分协商，明确责、权、利的关系，达成以下条款，双方共同遵守执行。

乙方以包工包料的形式承包职工公寓和综合楼模板安装和拆除的全部工程。

二、 承包价格 职工公寓和综合楼按图纸和变更图纸的实际操作的混凝土与模板接触面积计算，以每平方米 元计算。

本工程模板职工公寓和综合楼乙方必须提供两套完整的模板，外围板及柱模新板，其它允许用旧板，甲方提供钢管、扣件，其余部分都由乙方自理。其中综合楼三套梁底。底层垫板不要求用槽钢，甲方需夯实整平，乙方用板垫钢管。

每栋每层浇捣混凝土后付 元生活费，二层后按已做工程量60%结算;主体结构结束付至70%的工程款(包括以前所做的总工程量)，年底付至80%的工程款，余额20之内分期付清。

乙方必须每月和甲方签订当月进度计划，必须保质保量完成，否则一切工期损失由乙方承担。(如工程款拖欠除外)

甲方责任：

1、 提供本工程图纸及相应的设计变更。

2、 提供模板按章所需的水平标高、轴线放样。

3、 提供施工现场所需的电、线、照明灯。

4、 提供住宿、食堂、床。

5、 焊墙板定位钢筋、撬棍钢筋、水泥撑由甲方提供。

6、 如钢管、扣件不能及时供应，应顺延工期和承担木工相应损失。

7、 如果甲方造成半月以上的停工(含半个月)允许乙方退场，并按合同价结清乙方已做的工程款。如乙方不能够按照甲方要求完成当月进度计划或造成质量事故的，甲方有权让乙方退场，并按实际完成工程量的70%支付，30%当月现场负责人签字为准。

乙方责任：

1、乙方必须每天和甲方对当天的考勤表，每月底做工资表交给甲方。工人工资由甲方直接发放到工人手中，所有进场人员须提供身份证。

2、质量要求：按图施工、施工规范、操作规范、国家质量检验评定标准组织施工。确保验收一次性合格，不合格每次1000元罚款。

3、班长必须对本班人员进行各项安全技术交底、三级安全教育，实行班前、班中、班后质量检查，杜绝质量问题。

4、必须遵守“安全第一，预防为主”的生产方针及安全生产操作规章，严禁违章指挥违章作业。否则，自身造成的安全事故乙方自理，三万元以内的甲方概不负责(超过三万元的情况下，甲方付50%，乙方付50%)。

5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须遵守公司和项目部各项规章制度，同时要积极配合其他班组工作，互相协议，搞好团结，维护甲方权益和做好产品保护等工作。

6、如有爆模，打爆乙方自理。处理过量问题，一切材料损失均由乙方按价支付。

7、乙方不提供材料发票机劳务费，不提供任何施工用料。

本承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，在本合同有效期内双方均应遵守合同条款，单方违约应承担相应责任。